A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-06-07.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-05-19.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Élő hal, élő állat és egyéb takarmányok több rész
EKR000375162021
Termékek/szolgáltatások: Állati takarmányok📦
Rövid leírás:
“A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről...”
Rövid leírás
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Állati takarmányok📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark”
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Élő takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a me
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Ár
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 6
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15...”
A megújítások leírása
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
Többet mutasson
További információk:
“AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban...”
További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg erejéig:
Csontkukac (Calliphora vicina)
Csővájóféreg (Tubifex tubifex)
Földigiliszta (Lumbricus terrestris)
Sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) adult
Sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) közepes
Sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) kicsi
Keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) adult
Keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) közepes
Keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) kicsi
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Édesvizi hal
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló édesvízi hal beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló édesvízi hal beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmányhal (ezüstkárász)
Élő apróhal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Élő takarmányhal (ponty)
Élő takarmányhal (keszeg)
Élő takarmányhal (törpeharcsa)
Élő takarmányhal (busa)
Élő takarmányhal (amur)
Élő apró hal (karcsú keszegfélék)
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tengeri takarmányok
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Haltakarmány-készítmény📦
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri kiegészítő
Large grazing diet PA
Alga pellet
Platinum tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II.
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal
Kiegészítő folyadék
Fokhagyma olaj
PE tengervizes pellet
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
Nettó 9 503 750 HUF keretösszeg erejéig:
Takarmánykiegészítő - rovartáp
Tak.kieg. - lágyeleség
Haltáp
Spenótos haltáp
Agáma pellet (juvenile iguana food)
Szakállas agáma pellet (adult bearded dragon food)
Táplákékkiegészítő hüllőknek és kételtűeknek
Állati takarmánykiegészítő
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 503 750 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
6️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Főemlős tápok
Cím
Tétel azonosító száma: 6
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
Nettó 6 226 500 HUF keretösszeg erejéig:
Hangyász táp
Panda táp
Majom táp óvilági
Majom táp óvilági (magas rosttartalom)
Majom táp (lombevő főemlős)
Kengurú táp
Selyemmajom táp
Majom táp (rovarevő)
Karmosmajom (gumi por)
Karmosmajom (gumi gél)
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 226 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§ (1) bek. b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerintieljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai KDot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm..rend 3. § is irányadó. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a KM teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót - akkor is, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét - azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kormányrendelet előírja - feltünteti az EEKD megfelelő részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására - amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való megfelelés - mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani. Az AK a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. irányadó.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem alkalmaz.
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67....”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
Az ajánlattevőnek a KM teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, a közbeszerzés tárgya szerint legjelentősebb referenciáinak ismertetésével.
Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, a 22. § (1)-(2) figyelembe vételével: az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— nyilatkozat arról, hogy a megjelölt időszakban folyamatos rendelkezésreállás biztosításával zajlott a szállítás,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
M2) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően élőállat szállítására alkalmas szállítójárműre vonatkozó érvényes állatszállítási engedély egyszerű másolati példányát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Minden rész tekintetében:
M1).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Minden rész tekintetében:
M1).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett, legalább 1 db, legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan, szerződésszerűen teljesített, az adott részben felsorolt terméktípusok szállítására vonatkozó referenciával.
Az adott rész alatt felsorolt terméktípusok alatt érti ajánlatkérő:
Az 1. rész esetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle élő takarmány állatokat, így különösen, az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 2. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle élő takarmány állatokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 3. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle édesvízi halakat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 4. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle tengeri takarmányokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Az 5. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle haltápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 6. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle főemlős tápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Kizárólag az eljárás 1-3. részeiben:
M2)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A szerződés (KM) biztosítékai:
Késedelmi kötbér
Amennyiben Eladó valamely Eseti Megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Vevő...”
A szerződés teljesítésének feltételei
A szerződés (KM) biztosítékai:
Késedelmi kötbér
Amennyiben Eladó valamely Eseti Megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Vevő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem minden naptári napja után az Eseti Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 1 %-a, az adott megrendelés vonatkozásában összesen legfeljebb a megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 15 %-a.
Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb az érintett határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét.
Hibás teljesítési kötbér
A KM VI.1. c) és i)-i) pontokban foglalt minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés javítását, vagy kicserélését hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az Egyedi Megrendelésben foglalt hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték.
Meghiúsulási kötbér
Ha valamely Eseti Megrendelés olyan okból, amelyért Eladó felelős, meghiúsul (így különösen, de nem kizárólagosan: Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja; a teljesítés az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül), úgy Vevő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az Eseti Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 20 %-a. Ebben az esetben az Opciós Jog díja nem számít bele a meghiúsulási kötbér alapjába.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése az adott megrendelés alapján adott ajánlat tekintetében az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db) a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be az adott megrendelés alapján adott ajánlat vonatkozásában.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás:
“Az állatállományhoz és annak szükségleteihez igazodva a szükséges takarmányok köre folyamatosan bővül, a felmerülő tételek beszerzése az állatok...”
Gyorsított eljárás
Az állatállományhoz és annak szükségleteihez igazodva a szükséges takarmányok köre folyamatosan bővül, a felmerülő tételek beszerzése az állatok takarmányozásának céljával állatvédelmi szempontból elengedhetetlen és elsőbbséget élvez.
Többet mutasson Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás egyetlen üzemeltetővel
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2021-06-07
11:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2021-06-07
13:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ (1c) bek. és Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ (1c) bek. és Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-a tartalmazza
Kiegészítő információk A megismétlődésre vonatkozó információk
Ez egy ismétlődő beszerzés ✅
A további hirdetmények közzétételének várható időpontja: 2021.12. hónap
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus számlázást fogadunk el
További információk
“1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és...”
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § rendelkezéseire.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a 41/A. § (1) bekezdés irányadó.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (M1, M2).
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlatnak minősülő dokumentum teljes hiánya nem hiánypótolható, továbbá nem hiánypótolható a megajánlott termék gyártójára, típusára, kiszerelésére vonatkozó információ hiánya sem, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját alkalmazza.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Orbán Krisztina, 00367 helyettesítése esetén: Erdei Gábor 1061
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
16. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár értékelése szolgálja.
17. Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására Kbt. 105. § (1) a) pontja alapján kerül sor, azaz ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza. A Kbt. 104. § (3) bekezdésre figyelemmel a keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. AK egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyisége alapján eseti megrendelést küld ki melyre AT árajánlata alapján azt köteles leszállítani az ATként szerződő fél a keretmegállapodásban meghatározott határidőn belül, az egyedi megrendelésben foglalt helyszínre.
18. Az 1. ajánlati rész tekintetében Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára be kell nyújtania az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti állat-egészségügyi dokumentumot.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.” Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 098-254356 (2021-05-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-31) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Állatkerti Körút 6-12
Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről...”
Rövid leírás
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 56 962 550 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark”
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Élő takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a me
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg erejéig:
csontkukac (Calliphora vicina)
csővájóféreg (Tubifex tubifex)
földigiliszta (Lumbricus terrestris)
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) adult
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) közepes
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) kicsi
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) adult
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) közepes
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) kicsi
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló édesvízi hal beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló édesvízi hal beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmányhal (ezüstkárász)
Élő apróhal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Élő takarmányhal (ponty)
Élő takarmányhal (keszeg)
Élő takarmányhal (törpeharcsa)
Élő takarmányhal (busa)
Élő takarmányhal (amur)
Élő apró hal (karcsú keszegfélék)
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri kiegészítő
Large grazing diet PA
Alga pellet
Platinum tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II.
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal
Kiegészítő folyadék
Fokhagyma olaj
PE tengervizes pellet
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
nettó 9 503 750 HUF keretösszeg erejéig:
Takarmánykiegészítő - rovartáp
Tak.kieg. - lágyeleség
Haltáp
Spenótos haltáp
Agáma pellet (juvenile iguana food)
Szakállas agáma pellet (adult bearded dragon food)
Táplákékkiegészítő hüllőknek és kételtűeknek
Állati takarmánykiegészítő
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 503 750 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
nettó 6 226 500 HUF keretösszeg erejéig:
Hangyász táp
Panda táp
Majom táp óvilági
Majom táp óvilági (magas rosttartalom)
Majom táp (lombevő főemlős)
Kengurú táp
Selyemmajom táp
Majom táp (rovarevő)
Karmosmajom (gumi por)
Karmosmajom (gumi gél)
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 226 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Eljárás Tájékoztatás a keretmegállapodásról
A közbeszerzés keretmegállapodás létrehozását foglalja magában
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 098-254356
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-08-23 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A vállalkozó neve és címe
Név: Zoopet Nutrition Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27314289211
Postacím: Újszállási Út 19
Postai város: Komárom (Koppánymonostor)
Postai irányítószám: 2903
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 202694133📞
E-mail: dr.zoltan.orosi@gmail.com📧
Régió: Komárom-Esztergom🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 25 810 200 💰
2️⃣
Szerződés száma: 2
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A vállalkozó neve és címe
Név: Petfarm Ker.és Szolg Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12470651243
Postacím: József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1222
Telefon: +36 209345205📞
E-mail: biro.petfarm@gmail.com📧
Régió: Magyarország🏙️ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 9 318 600 💰
3️⃣
Szerződés száma: 3
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Édesvizi hal
Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
4️⃣
Szerződés száma: 4
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Tengeri takarmányok
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A vállalkozó neve és címe
Név: ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23916229242
Postacím: Pesti Gábor Utca 35
Postai irányítószám: 1106
Telefon: +36 36018650📞
E-mail: info@acropora.hu📧
Régió: Budapest🏙️ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 103 500 💰
5️⃣
Szerződés száma: 5
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 9 503 750 💰
6️⃣
Szerződés száma: 6
Tétel azonosító száma: 6
Cím: Főemlős tápok
Tájékoztatás a pályázatokról
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 1
A vállalkozó neve és címe
Név:
“Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság”
Nemzeti nyilvántartási szám: 10329047213
Postacím: Damjanich Utca 54
Postai város: Tinnye
Postai irányítószám: 2086
Telefon: +36 209793383📞
E-mail: info@lilasarkany.hu📧 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 226 500 💰
Kiegészítő információk További információk
“3 - Édesvizi hal számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1)...”
3 - Édesvizi hal számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
2. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
4. rész:
- ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1106 Budapest, Pesti Gábor Utca 35., adószám: 23916229242
5. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
6. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Granovit AG, Svájc, 4303 Kaiseraugst, Rinaustrasse 380, adószám: CHE-105 950 398
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 171-445278 (2021-08-31)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-11)
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 8 609 552 💰
Cím: 1 - Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark”
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg erejéig:
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 2 - Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg erejéig.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 5 - Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
nettó 9 503 750 HUF keretösszeg erejéig.
A szerződés odaítélése
Cím: 1 - Élő takarmány állatok I. (egér, patkány) - Közvetlen megrendelés 1/7
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-10-27 📅
A vállalkozó neve és címe
Postai város: Komárom
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 894 220 💰
Cím: 2 - Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska) - Közvetlen megrendelés 1/5
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-12-01 📅
A vállalkozó neve és címe
Név: Petfarm Ker.és Szolg Kft
Postacím: József A. Utca 29.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 568 082 💰
Cím: 5 - Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-10-26 📅
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 147 250 💰
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
-...”
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
2. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
5. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2022/S 010-018650 (2022-01-11)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-19) Ajánlatkérő hatóság Az ajánlatkérő szerv típusa
Egyéb típus: Fővárosi önkormányzati intézmény
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 8 704 184 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg erejéig.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 6 - Főemlős tápok
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a
Nettó 6 226 500 HUF keretösszeg erejéig.
A szerződés odaítélése
Cím: 1 - Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-25 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 535 640 💰
Cím: 2 - Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-23 📅
A vállalkozó neve és címe
Nemzeti nyilvántartási szám: +36 209793383
Postai város: Bu
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 250 219 💰
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-31 📅
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 286 000 💰
Cím: 6 - Főemlős tápok
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-10 📅
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Damjanich Utca 54.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 632 325 💰
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
-...”
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
2. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
5. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
6. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Granovit AG, Svájc, 4303 Kaiseraugst, Rinaustrasse 380, adószám: CHE-105 950 398
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-20) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
A vevő profiljának címe: http://www.zoobudapest.com🌏
Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről...”
Rövid leírás
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 2021
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 8 257 418 💰
Cím: 4 - Tengeri takarmányok
Leírás
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg erejéig.
A szerződés odaítélése
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-06-24 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 3 816 300 💰
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-06-01 📅
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 384 903 💰
Cím: 4 - Tengeri takarmányok
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-05-14 📅
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 2 325 936 💰
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-05-19 📅
A vállalkozó neve és címe
Postacím: József A. u. 29.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 730 279 💰
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
-...”
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
2. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
4. rész:
- ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1106 Budapest, Pesti Gábor Utca 35., adószám: 23916229242
5. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-10-18) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Kapcsolattartó személy: Gyuris Anett
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 4 704 854 💰
A szerződés odaítélése
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-08-10 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 306 120 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 171 554 💰
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-07-29 📅
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 2 227 180 💰
Kiegészítő információk Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2022/S 204-579034 (2022-10-18)