Energetikai fejlesztés (tervezés és kivitelezés)

Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem ingatlanjai épületenergetikai felújítási munkáinak kivitelezése, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási keretszerződés alapján.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-01-08.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-01-08 Ajánlati felhívás
2021-01-25 További információk
2021-07-16 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-01-12 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-04-11 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-11-10 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-01-13 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001338942020
Rövid leírás:
A Pannon Egyetem ingatlanjai épületenergetikai felújítási munkáinak kivitelezése, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási keretszerződés alapján.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületszerelési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Veszprém 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Pannon Egyetem
Postacím: Egyetem utca 10.
Postai irányítószám: 8200
Postai város: Veszprém
Kapcsolat
Internetcím: https://uni-pannon.hu/ 🌏
E-mail: vig.levente@standarp.hu 📧
Telefon: +36 306333643 📞
Fax: +36 88624504 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001338942020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001338942020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-08 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 008-013050
HL-S szám: 8
További információk
A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt 750 naptári nap értendő, amely a szerződés hatálybalépésétől számított, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig tartó időtartamot jelenti az alábbiak szerint: A tervezési feladatok esetében előírt kötbérterhes részhatáridő: a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: a megrendeléstől számított 180 naptári nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 naptári nap. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a teljes energetikai rendszer felújítását. Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezettel Ajánlatkérő nem rendelkezik, és annak biztosítására támogatási kérelmet sem nyújtott még be, feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, és ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet vagy annak egy része nem áll rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 6 000 000 000 HUF 💰
Rövid leírás:
1. Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig. Szállítandó tervek mennyisége: A kiviteli tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papíralapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.
Többet mutasson
2. Kivitelezési feladat:
„I” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 4 062 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 1 313 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 142 m
— Csőszerelés: 400 m
— Új szivattyúk telepítése: 4 db
— Radiátor szerelés: 230 db
— Szerelvények: 80 db
„A” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 353 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 202 m
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 246 m2
— Csőszerelés: 300 m
— Új szivattyúk telepítése: 3 db
— Szerelvények: 60 db
„B Aula” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 793m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 150 m
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 16 m2
— Csőszerelés: 450 m
— Új szivattyúk telepítése: 9 db
— Szerelvények: 40 db
„B” tanulmányi épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 300 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 419 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 154 m
— Csőszerelés: 200 m
— Új szivattyúk telepítése: 2 db
„C” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 3 215 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 107 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 214 m
„D” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 746 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 149 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 164 m
„J” épület:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 944 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 342 m2
— Meglévő attika átalakítása kompletten: 143 m
Kazánház:
— Kazánok: 3 db ikerkazán kond. álló, 1 db kond. fali
— Csőszerelés: 1800 m
— Radiátor szerelés: 30 db
— Szerelvények: 100 db
Tornacsarnok:
— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 538 m2
— Homlokzati nyílászárók cseréje: 130 m2
A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 Ft + Áfa. A tényleges vállalkozói díj az Ajánlatkérő által esetileg megrendelt és vállalkozó által teljesített tervezési és kivitelezési feladatok alapján kerül megállapításra az árazott költségvetésben szereplő díjak alapján. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg, a tervezési és kivitelezési feladatok megrendelésre az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításának függvényében kerül sor. Ajánlatkérő jogosult az I, A, Aula, B tanulmányi, C, D, J, központi kazánház, a tornacsarnok épület érintő tervezési- és kivitelezési feladatokat egyidőben, vagy ütemezetten, külön is, illetve egyes épületeket érintő feladatokat részlegesen is megrendelni a keretösszeg terhére. Tekintettel arra, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás miatt, az ellenszolgáltatás teljesítéséhez ténylegesen biztosítható fedezet mértéke előzetesen nem határozható meg, az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes mértékben való felhasználására, amennyiben a keretszerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Többet mutasson
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: 6 000 000 000 HUF 💰
Időtartam: 24 hónap
A megújítások leírása: A Kbt. 141. §-ában a szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések szerint.
További információk:
A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt 750 naptári nap értendő, amely a szerződés hatálybalépésétől számított, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig tartó időtartamot jelenti az alábbiak szerint: A tervezési feladatok esetében előírt kötbérterhes részhatáridő: a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: a megrendeléstől számított 180 naptári nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 naptári nap.
Többet mutasson
Részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a teljes energetikai rendszer felújítását.
Többet mutasson
Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezettel Ajánlatkérő nem rendelkezik, és annak biztosítására támogatási kérelmet sem nyújtott még be, feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, és ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet vagy annak egy része nem áll rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 10. (I, A, Aula, B tanulmányi, C, D, J, tornacsarnok)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. §szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozata; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. §(11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki azelőírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt.64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan ha: nem szerepel a 1997.évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,
Többet mutasson
Továbbá nem szerepel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyébigazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Megfelelően irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6)-(7) bek. és a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is.
Többet mutasson
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
Többet mutasson
— pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
— a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számlaesetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett -cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.
Többet mutasson
P.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Többet mutasson
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzéstárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
Többet mutasson
P.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzéstárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívásfeladásának napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegforduló nappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívásfeladásának napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelenfelhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából(magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri elösszesen a nettó 2 Mrd HUF értéket.
Többet mutasson
P.3. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 2 Mrd M HUF értéket.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P.1. és P2. pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.3. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
Többet mutasson
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített(műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett jelentősebb, alkalmassági feltételkörében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítésoszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Többet mutasson
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése:csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember -szakmai tapasztalatot ismertető - minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva)olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek)teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenységismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara)által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Többet mutasson
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve,hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Többet mutasson
M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása) benyújtása.
Többet mutasson
Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) szerinti meghatározás. Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenységmegszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását,tevékenységük koordinálását, és amely magában foglalt építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkák kivitelezését is.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 11 éve megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:
Többet mutasson
a) közhasználatú építményben végzett, legalább 100 db radiátor cseréje vagy beépítése;
b) közhasználatú építményben végzett, legalább 1 500 m
c) legalább 10 000 m
d) legalább 2 500 m csőszerelés.
A M.1. pont a)-d) alpontokban előírt feltételek összesen legfeljebb hét referenciával igazolhatók. Az alkalmassági feltétel keretében az a)-d) alpontjaiban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Többet mutasson
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, vezető építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal, aki rendelkezik legalább 1 db, épületenergetikai felújítás tervezése területén tervezési tapasztalattal;
Többet mutasson
b) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 1 db, épületenergetikai felújítás tárgyú építési beruházás során felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal;
Többet mutasson
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 1 db, épületenergetikai felújítás tárgyú építési beruházás során felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal;
Többet mutasson
d) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 1 db, épületenergetikai felújítás tárgyú építési beruházás során felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal;
Többet mutasson
Vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakembernem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) alpont szerinti tervezői, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. Az M.2. pontban meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható. Az M.2. b-d) pont szerinti szakemberek által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó.
Többet mutasson
Épületenergetikai felújítás alatt ajánlatkérő olyan felújítást ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
Többet mutasson
M.3. Ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőség irányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.4. Ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.)Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításátkövetően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.
Többet mutasson
A keretszerződés alapján adott minden egyes egyedi megrendelés esetében vállalkozási díj (az adott kivitelezésre vonatkozó tervezési és kivitelezési díj) az alábbiak szerint kerül megfizetésre:
A vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be(legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben). Megrendelő 9 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezésben:
Többet mutasson
Előleg: 5 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
6. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
7. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
8. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
9. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve, az előleg összegével csökkentve).
A teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a módosított vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-26 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
További információk:
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3)bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db)
Ár (súlyozás): 65

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_35589017
Más típusú ajánlatkérő: Felsőoktatási intézmény
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Víg Levente
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001338942020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Az 1-3. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás, a 4. számú értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) foglaltak szerint, a közbeszerzési dokumentumban megadott részletes feltételek alapján.
Többet mutasson
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKReben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
Többet mutasson
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6)bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
7. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
Többet mutasson
9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Többet mutasson
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
11. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 5 000 000 HUF (tízmillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10048005-01426696-00000000. A befizetés helyes: ajánlatkérő székhelye.
Többet mutasson
12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem napjától számított, az egyedi megrendelés szerinti teljes nettó ellenérték 0,05 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: az egyedi megrendelés szerinti teljes nettó ellenérték 20 %-a. Teljesítési biztosíték: az egyedi megrendelés szerinti teljes nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékben. Jólteljesítési biztosíték: az egyedi megrendelés szerinti teljes nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékben.
Többet mutasson
13. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
14. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 10 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 20 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással,illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 100 millió forint/káresemény és legalább 200 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.
Többet mutasson
15. Ajánlatkérő 2021. január hó 6. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a találkozó helyszíne: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u.10, Aula porta (B épület). A helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítőtájékoztatás megadására nem került sor.
Többet mutasson
16. Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles folyamatosan rendelkezni MSZ 28001 (OHSAS18001) szabvány szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, vagy a fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó a vállalkozó általműködtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfelelő rendszerrel.
Többet mutasson
17. A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka, hogy kizárólag a kivitelezés (az érintett részek megbontása) során válik láthatóvá az ingatlanok pontos műszaki állapota, illetőleg a fedezet biztosításának mértékétől függően változik a megvalósítandó energetikai felújítás műszaki tartalma, így a részletes terveket csak a kivitelezés során lehet elkészíteni. Erre tekintettel munkaszervezési, valamint gazdasági észszerűségi szempontok miatt célszerű a kiviteli terveknek vállalkozó általi elvégzése.
Többet mutasson
18. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
19. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.
20. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám:00354.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 008-013050 (2021-01-08)
További információk (2021-01-25)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 020-043937
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 008-013050
HL-S szám: 20
Forrás: OJS 2021/S 020-043937 (2021-01-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-07-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 139-368932
HL-S szám: 139

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-07-12 📅
Név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56315480
Postacím: Pillér Utca 11.
Postai város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305355599 📞
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu 📧
Ország: Veszprém 🏙️
Internetcím: http://www.vemevszer.hu 🌏
Név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_83162783
Postacím: Magyar Utca 36.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Telefon: +36 96518366 📞
E-mail: fodor.geza@fodor.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.fodor.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevőkre vonatkozó adatok:
Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9.
Adószám: 12467006213
Ajánlattevő neve: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1053 Budapest, Magyar utca 36.
Adószám: 11469957241
Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.
Adószám: 10578863219
Forrás: OJS 2021/S 139-368932 (2021-07-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-01-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Egyetem utca 10

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 011-022926
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 139-368932
HL-S szám: 11
További információk
A szerződés módosításának dátuma: 2022. január 7.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Energetikai fejlesztés (tervezés és kivitelezés)
Rövid leírás:
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 4 062 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 1 313 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 142 m
- Csőszerelés: 400 m
- Új szivattyúk telepítése: 4 db
- Radiátor szerelés: 230 db
- Szerelvények: 80 db
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 353 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 202 m
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 246 m2
- Csőszerelés: 300 m
- Új szivattyúk telepítése: 3 db
- Szerelvények: 60 db
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 793m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 150 m
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 16 m2
- Csőszerelés: 450 m
- Új szivattyúk telepítése: 9 db
- Szerelvények: 40 db
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 300 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 419 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 154 m
- Csőszerelés: 200 m
- Új szivattyúk telepítése: 2 db
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 3 215 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 107 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 214 m
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 746 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 149 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 164 m
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 944 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 342 m2
- Meglévő attika átalakítása kompletten: 143 m
- Kazánok: 3 db ikerkazán kond. álló, 1 db kond. fali
- Csőszerelés: 1800 m
- Radiátor szerelés: 30 db
- Szerelvények: 100 db
- Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 538 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 130 m2

A szerződés odaítélése
Postacím: Pillér Utca 11.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 011-022926 (2022-01-12)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-04-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-11 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-198425
HL-S szám: 75
Forrás: OJS 2022/S 075-198425 (2022-04-11)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 220-632028
HL-S szám: 220
További információk
Szerződés módosításának napja: 2022. október 28.
Forrás: OJS 2022/S 220-632028 (2022-11-10)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-01-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 983 466 429 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 013-033461
HL-S szám: 13
További információk
A szerződés módosításának napja: 2023. január 6.
Forrás: OJS 2023/S 013-033461 (2023-01-13)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Közép-Dunántúl Veszprém Nyugat-Dunántúl
Szállítók:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Épületszerelési munka Villamos szerelési munka Szigetelési munka Víz-, gázvezeték-szerelési és... Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése Gépészeti szerelések Épületbefejezési munka Asztalos- és ácsipari szerelés Asztalosipari munka