Főv.Önk.Alacskai úti Id.Otthona energ.korszerűsít

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-10-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-31.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Mi az?

• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-08-31	Ajánlati felhívás
2021-09-30	További információk
2021-10-11	További információk
2022-03-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-08-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000453172021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületszerelési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 709038893 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453172021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-31 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 171-443619
HL-S szám: 171
További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel. A II.2.7) pontban rögzített 90 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől veszi kezdetét.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Fővárosi Önkormányzat Pest Megye 145202 HRSZ; 1188 Budapest, Alacskai út 22. épülete(i)t érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült. Az épületenergetikai beruházás egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését, illetve a világítási rendszer energiatakarékos átalakítását tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 60kWp (200db 300Wp napelem)

Világítási rendszer energiatakarékos átalakítása 2323 db..

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

Időtartam: 90 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 90 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől veszi kezdetét.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona 1182 Budapest Alacskai út 22. Hrsz.: 145202. ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.

A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszer telepítése és/vagy cseréje) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszer telepítése és/vagy cseréje) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 28 000 000,- Ft-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 2. sz. értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 69. § (7) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be - az EEKD-n túlmenően - jelen alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásához szükséges érdemi, alábbiak szerinti dokumentumokat is. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), v. azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, e). szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; illetve melyből a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható). A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.

Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1.1. legalább 45 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kialakítása

M1.2. legalább 1100 db elemből álló világítási rendszer energiatakarékos átalakítása tárgyú referenciát.

AT fenti M1.1. és M1.2. pontokban előírt referenciát több szerződéssel, de legfeljebb 3 db szerződéssel igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér:

Nettó Vállalkozói Díj (NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 60 hónap, amely a javított rész vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján a NVD 5%-a

Jóteljesítési biztosíték: Kbt.134.§(3)bek. alapján a NVD 5 %-a.

Igényelhető előleg mértéke:5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 80,645161 % amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 3 db rész (25,50,75 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a és 32/B.§a,

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF)

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-10-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: https://ekr.gov.hu/
További információk:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Kötelező 60 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 10 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735636241
Postacím: Városház Utca 9-11.
Postai irányítószám: 1052
Ország: Budapest 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
A vevő profiljának címe: http://www.ekr.gov.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452 📞
E-mail: kittkad@budapest.hu 📧
Fax: +36 13271863 📠
Internetcím: http://www.budapest.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3.) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4.) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5.) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6.) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7.) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8.) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (GSZ) az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9.) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig

legalább 19 millió HUF/év, valamint 9,5 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11.) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12.) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

13.) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

14.) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

15.) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen: az SZT -ben foglaltak szerint.

16.) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17.) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18.) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19.) Értékelés: a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutató alapján);Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

20.) Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonporofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

21.) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961) és Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia (lajstromszáma: 01215)

22.) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében. (a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódja a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) a 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján)

24.) AK tartalékkeretet nem biztosít.

25.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték mértéke nettó:570 000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és az eljárás EKR-azonosítóját. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

26.) Épületenergetikai felújítás és/vagy épületenergetikai építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

27.) Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A. § alapján meghatározott elektronikus számlákat.

28.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. szeptember 17. napján 10:00 óra.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

Folytatását lásd VI.4.3) pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Folytatás a VI.3.) pontból:

29) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

30) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) p.alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a szerinti hiánypótlás lehetőségét ebben a körben is biztosítja.

31) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 171-443619 (2021-08-31)

További információk (2021-09-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-12 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 193-501514
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 171-443619
HL-S szám: 193
Forrás: OJS 2021/S 193-501514 (2021-09-30)

További információk (2021-10-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 201-521479
HL-S szám: 201
További információk

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatást nyújtott, melynek nyomán módosult az árazatlan költségvetés.

Forrás: OJS 2021/S 201-521479 (2021-10-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-03-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Kivitelezési szerződés a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt keretében az Alacskai úti Idősek Otthona 1182 Budapest Alacskai út 22. Hrsz.: 145202 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 60kWp (200db 300Wp napelem) Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A beszerzés teljes értéke: 38 901 427 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 064-167344
HL-S szám: 64

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-21 📅
Név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25121254242
Postacím: Cziráki Utca 26-32.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12530267 📞
E-mail: info@bastyamillenium.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://bastyamillenium.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 38 901 427 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ - a szerinti adatok

a.) -

b.) Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószám: 25121254-2-42

c.) Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószám: 25121254-2-42, Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 25809909-2-42 .

Thermo Épgép Kft., adószám: 12913095-2-43

d.) -

Forrás: OJS 2022/S 064-167344 (2022-03-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Főv.Önk.Alacskai úti Id.Otthona energ.korszerűsít.
Hivatkozási szám: EKR000453172021
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 38 901 427 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000453172021/1
Mennyiség: 60 KWH
A beszerzés leírása:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Fővárosi Önkormányzat Pest Megye 145202 HRSZ; 1188 Budapest, Alacskai út 22. épülete(i)t érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült. Az épületenergetikai beruházás egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését, illetve a világítási rendszer energiatakarékos átalakítását tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 60kWp (200db 300Wp napelem) Világítási rendszer energiatakarékos átalakítása 2323 db.. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

A beszerzés leírása

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Fővárosi Önkormányzat Pest Megye 145202 HRSZ; 1188 Budapest, Alacskai út 22. épülete(i)t érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült. Az épületenergetikai beruházás egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését, illetve a világítási rendszer energiatakarékos átalakítását tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 60kWp (200db 300Wp napelem)

Világítási rendszer energiatakarékos átalakítása 2323 db..

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.

További információk:

Postacím: Alacskai
út
22
Irányítószám: 1182
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 90 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-21 📅
Cím: Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 38 901 427 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000453172021/5821
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

MV-ÉV jogosultságú szakember építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

MV-ÉV jogosultságú szakember építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25121254242
Postacím: Cziráki Utca 26-32.
Postai irányítószám: 1163
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@bastyamillenium.hu 📧
Telefon: +36 12530267 📞
Fax: +36 12530268 📠
URL: http://bastyamillenium.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre: Ld. szerződést.
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ld. szerződést.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 709038893 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően Felek az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg. Eredeti tétel: 200 db Canadian Solar CS3K-300P 300 Wp napelem panel Helyettesítő tétel: 132 db Canadian Solar CS3W-460MS 460Wp napelem panel Eredeti tétel: 1 db Fronius Symo 10.0-3-M és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M inverter Helyettesítő tétel: 1 db Huawei SUN2000-50KTL-M0 inverter Pótmunka: 118 darab ASM CL-313F tip, 230V 3W 3h készenléti üzemű, biztonsági világítás beépítése Műszaki tartalomváltozás: 2 darab tűzeseti DC távkapcsoló helyett 1 darab tűzeseti DC távkapcsoló kerül elhelyezésre 2. Felek a Kivitelezési Szerződés IV. A szerződéses ellenérték és a fizetés rendje pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szerződéses rendelkezés: 1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 38.901.427 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 49.404.812 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint: a) nettó 31.372.118 + Áfa, azaz bruttó 39.842.590 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból, b) nettó 7.529.309 + Áfa, azaz bruttó 9.562.222 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra. Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 1. 1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 44.631.223 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 56.681.653 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint: a) nettó 35.992.922 + Áfa, azaz bruttó 45.711.011 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból, b) nettó 8.638.301 + Áfa, azaz bruttó 10.970.642 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra. 3. Felek a Kivitelezési Szerződés VI. A szerződés teljesítése pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szerződéses rendelkezés: 1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 90 naptári nap. […] Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 2022. október 14. […] A módosítás indoka: a) Kivitelező 2022. április 6.-i e-napló bejegyzésében rögzítette, hogy a tervezett napelem paneleket kiváltja, mivel azok nem beszerezhetőek a megkötött szerződéses határidőre. A Kivitelező 2022. április 26. napján nyújtotta be napelem panel és inverter típus módosítására vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozatot, amely nyilatkozatot a Műszaki ellenőr és a Megrendelő 2022. május. 20. napján elfogadott. Kivitelező 2022. június 28. napján akadályközlést intézett Megrendelő felé az építési naplóban, arra hivatkozással, hogy a telepítésre jóváhagyott inverter készüléket a forgalmazó nem tudja határidőre leszállítani részére, annak ellenére, hogy annak megrendelése a munkaterület átvételét követően megtörtént. Műszaki ellenőr 2022. július 13. napján kelt építési napló bejegyzésben a Kivitelező akadályközlését elfogadta. A kivitelezés fentiek szerinti akadálya 2022. október 7. napján hárult el véglegesen. b) A jelen szerződésmódosítás II.1.2 pontjában meghatározott pótmunkával összefüggésben a Kivitelező 2022. április 25. napján, majd 2022. május 10. napján kelt napló bejegyzéseiben rögzítette, hogy csupán a Kivitelezési Szerződésben meghatározott fényforrás cserével nem érhető el a világítási hálózat üzembiztonsága, megvilágítottsági megfelelősége, valamint a biztonsági világítás előírásszerű működőképességének biztosítása. A Kivitelező a Felek egyeztetését követően a pótmunka elvégzésére vonatkozó, 2022. augusztus 3. napján kelt nyilatkozatot nyújtott be önálló, biztonsági világítási lámpatestek telepítése tárgyban. A pótmunka elvégzését Megrendelő és a Műszaki ellenőr 2022. augusztus 11. napján hagyta jóvá. A Kivitelező által benyújtott ütemterv alapján a pótmunka megvalósítása 2022. október 14. napjáig teszi szükségessé a teljesítési határidő módosítását. Ezen indokokra tekintettel a teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé az akadály fennálltának és a pótmunka elvégzésének időtartamával, a fentiek szerint. A teljesítési véghatáridő fentiek szerinti módosításának indokoltságát részletesen alátámasztó dokumentumokat jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza. Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek. (termékcsere); Kbt. 141. § (2) bek. (pótmunka), Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja (határidő módosítása)

Egyéb kiegészítő információk

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően Felek az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg. Eredeti tétel: 200 db Canadian Solar CS3K-300P 300 Wp napelem panel
Helyettesítő tétel: 132 db Canadian Solar CS3W-460MS 460Wp napelem panel
Eredeti tétel: 1 db Fronius Symo 10.0-3-M és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M inverter
Helyettesítő tétel: 1 db Huawei SUN2000-50KTL-M0 inverter

Pótmunka:
118 darab ASM CL-313F tip, 230V 3W 3h készenléti üzemű, biztonsági világítás beépítése
Műszaki tartalomváltozás:
2 darab tűzeseti DC távkapcsoló helyett 1 darab tűzeseti DC távkapcsoló kerül elhelyezésre

2. Felek a Kivitelezési Szerződés IV. A szerződéses ellenérték és a fizetés rendje pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:
1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 38.901.427 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 49.404.812 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint:
a) nettó 31.372.118 + Áfa, azaz bruttó 39.842.590 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból,
b) nettó 7.529.309 + Áfa, azaz bruttó 9.562.222 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra.

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

1. 1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 44.631.223 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 56.681.653 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint:
a) nettó 35.992.922 + Áfa, azaz bruttó 45.711.011 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból,
b) nettó 8.638.301 + Áfa, azaz bruttó 10.970.642 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra.

3. Felek a Kivitelezési Szerződés VI. A szerződés teljesítése pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 90 naptári nap. […]

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 2022. október 14. […]

A módosítás indoka:

a) Kivitelező 2022. április 6.-i e-napló bejegyzésében rögzítette, hogy a tervezett napelem paneleket kiváltja, mivel azok nem beszerezhetőek a megkötött szerződéses határidőre. A Kivitelező 2022. április 26. napján nyújtotta be napelem panel és inverter típus módosítására vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozatot, amely nyilatkozatot a Műszaki ellenőr és a Megrendelő 2022. május. 20. napján elfogadott.
Kivitelező 2022. június 28. napján akadályközlést intézett Megrendelő felé az építési naplóban, arra hivatkozással, hogy a telepítésre jóváhagyott inverter készüléket a forgalmazó nem tudja határidőre leszállítani részére, annak ellenére, hogy annak megrendelése a munkaterület átvételét követően megtörtént. Műszaki ellenőr 2022. július 13. napján kelt építési napló bejegyzésben a Kivitelező akadályközlését elfogadta.
A kivitelezés fentiek szerinti akadálya 2022. október 7. napján hárult el véglegesen.

b) A jelen szerződésmódosítás II.1.2 pontjában meghatározott pótmunkával összefüggésben a Kivitelező 2022. április 25. napján, majd 2022. május 10. napján kelt napló bejegyzéseiben rögzítette, hogy csupán a Kivitelezési Szerződésben meghatározott fényforrás cserével nem érhető el a világítási hálózat üzembiztonsága, megvilágítottsági megfelelősége, valamint a biztonsági világítás előírásszerű működőképességének biztosítása. A Kivitelező a Felek egyeztetését követően a pótmunka elvégzésére vonatkozó, 2022. augusztus 3. napján kelt nyilatkozatot nyújtott be önálló, biztonsági világítási lámpatestek telepítése tárgyban. A pótmunka elvégzését Megrendelő és a Műszaki ellenőr 2022. augusztus 11. napján hagyta jóvá.
A Kivitelező által benyújtott ütemterv alapján a pótmunka megvalósítása 2022. október 14. napjáig teszi szükségessé a teljesítési határidő módosítását.

Ezen indokokra tekintettel a teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé az akadály fennálltának és a pótmunka elvégzésének időtartamával, a fentiek szerint.
A teljesítési véghatáridő fentiek szerinti módosításának indokoltságát részletesen alátámasztó dokumentumokat jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek. (termékcsere); Kbt. 141. § (2) bek. (pótmunka), Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja (határidő módosítása)

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Szöveg

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően Felek az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg. Eredeti tétel: 200 db Canadian Solar CS3K-300P 300 Wp napelem panel
Helyettesítő tétel: 132 db Canadian Solar CS3W-460MS 460Wp napelem panel
Eredeti tétel: 1 db Fronius Symo 10.0-3-M és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M inverter
Helyettesítő tétel: 1 db Huawei SUN2000-50KTL-M0 inverter

Pótmunka:
118 darab ASM CL-313F tip, 230V 3W 3h készenléti üzemű, biztonsági világítás beépítése
Műszaki tartalomváltozás:
2 darab tűzeseti DC távkapcsoló helyett 1 darab tűzeseti DC távkapcsoló kerül elhelyezésre

2. Felek a Kivitelezési Szerződés IV. A szerződéses ellenérték és a fizetés rendje pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:
1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 38.901.427 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 49.404.812 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint:
a) nettó 31.372.118 + Áfa, azaz bruttó 39.842.590 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból,
b) nettó 7.529.309 + Áfa, azaz bruttó 9.562.222 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra.

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

1. 1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 44.631.223 Ft + Áfa, a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint, azaz bruttó 56.681.653 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból (80,645161%) és önerőből (19,354839%) történik, az alábbi megbontás szerint:
a) nettó 35.992.922 + Áfa, azaz bruttó 45.711.011 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2017-00116 azonosító számú projekt forrásaiból,
b) nettó 8.638.301 + Áfa, azaz bruttó 10.970.642 Ft saját forrásból kerül finanszírozásra.

3. Felek a Kivitelezési Szerződés VI. A szerződés teljesítése pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 90 naptári nap. […]

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szerződés alapján megvalósult munkaterület átadás-átvétel napján veszi kezdetét. A Kivitelező teljesítésének véghatárideje 2022. október 14. […]

A módosítás indoka:

a) Kivitelező 2022. április 6.-i e-napló bejegyzésében rögzítette, hogy a tervezett napelem paneleket kiváltja, mivel azok nem beszerezhetőek a megkötött szerződéses határidőre. A Kivitelező 2022. április 26. napján nyújtotta be napelem panel és inverter típus módosítására vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozatot, amely nyilatkozatot a Műszaki ellenőr és a Megrendelő 2022. május. 20. napján elfogadott.
Kivitelező 2022. június 28. napján akadályközlést intézett Megrendelő felé az építési naplóban, arra hivatkozással, hogy a telepítésre jóváhagyott inverter készüléket a forgalmazó nem tudja határidőre leszállítani részére, annak ellenére, hogy annak megrendelése a munkaterület átvételét követően megtörtént. Műszaki ellenőr 2022. július 13. napján kelt építési napló bejegyzésben a Kivitelező akadályközlését elfogadta.
A kivitelezés fentiek szerinti akadálya 2022. október 7. napján hárult el véglegesen.

b) A jelen szerződésmódosítás II.1.2 pontjában meghatározott pótmunkával összefüggésben a Kivitelező 2022. április 25. napján, majd 2022. május 10. napján kelt napló bejegyzéseiben rögzítette, hogy csupán a Kivitelezési Szerződésben meghatározott fényforrás cserével nem érhető el a világítási hálózat üzembiztonsága, megvilágítottsági megfelelősége, valamint a biztonsági világítás előírásszerű működőképességének biztosítása. A Kivitelező a Felek egyeztetését követően a pótmunka elvégzésére vonatkozó, 2022. augusztus 3. napján kelt nyilatkozatot nyújtott be önálló, biztonsági világítási lámpatestek telepítése tárgyban. A pótmunka elvégzését Megrendelő és a Műszaki ellenőr 2022. augusztus 11. napján hagyta jóvá.
A Kivitelező által benyújtott ütemterv alapján a pótmunka megvalósítása 2022. október 14. napjáig teszi szükségessé a teljesítési határidő módosítását.

Ezen indokokra tekintettel a teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé az akadály fennálltának és a pótmunka elvégzésének időtartamával, a fentiek szerint.
A teljesítési véghatáridő fentiek szerinti módosításának indokoltságát részletesen alátámasztó dokumentumokat jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek. (termékcsere); Kbt. 141. § (2) bek. (pótmunka), Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja (határidő módosítása)

Forrás: OJS 2023/S 243-765675 (2023-12-15)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)