Gázelosztó vezetékek kivitelezése

Rövid leírás

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) és tartozékaik létesítési valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak teljes körű (alépítmény, felépítmény, rákötés és gáz alá helyezés, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására szükség szerinti tervezéssel együtt, vagy az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció alapján.
Továbbiak a II.2.4. pontban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A beszerzés leírása

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) és tartozékaik létesítési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak teljes körű (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, alépítmény, felépítmény, rákötés és gáz alá helyezés, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására szükség szerinti (PE anyagú, közművesített környezetben megvalósuló gázelosztó vezeték kiviteli tervének elkészítése) tervezéssel együtt (Ajánlatkérő a tervezésre vonatkozóan rendelkezni fog külön szerződéssel, azonban amennyiben további (sürgős esetben) tervek elkészítése szükséges Ajánlatkérő jelen szerződés keretében készítteti el), vagy az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció alapján.
A szükség szerinti tervezési feladatokra vonatkozó elvárások:
Ajánlatkérő működési területén az alábbi tervezési és engedélyezési feladatok ellátása adott esetben:
- Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) új gázelosztó vezeték építéséhez, kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalom szerint.
Meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges teljes körű alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése.
Területek:
Északi Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Győri, Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegységek)
Keleti Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Szegedi, Szentesi, Békéscsabai, Szeghalmi Üzemegységek)
Déli Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Kecskeméti, Szabadszállási. Bajai, Kiskunhalasi Üzemegységek)
Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg: nettó 6 247 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg tekintetében 70%-os mértékre vállal lehívási kötelezettséget.
Várható mennyiség a szerződés időtartama alatt: 166,5 km
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek.
A keretösszeg terhére ajánlatkérő a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkákból tetszőleges mennyiségben lehívásokat (megrendeléseket) kezdeményezhet.
Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult.
Az ártáblázat alapján kialakult ajánlati ár csupán az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja, az ajánlati kötöttség az egységárak vonatkozásában áll be.
Továbbiak a KD-ban!
A munka leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

A megújítások leírása

Ajánlatkérő fenntartja jogát annak, hogy a vállalkozási keretszerződést további 6 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal meghosszabbítsa, amennyiben a keretszerződés 12 hónapos határozott időtartama alatt a keretösszege teljes mértékben nem kerül lehívásra.
A keretszerződés meghosszabbításról legkésőbb a 12 hónapos határozott időtartam lejártát megelőző 60. naptári napig Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt.

További információk

II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.
II.2.3. ponthoz:
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. üzemegységei:
- Győri Üzemegység:
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
- Tatabányai Üzemegység:
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
- Szombathelyi Üzemegység:
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23-25.
- Sopron Üzemegység:
9400 Sopron, Fuvaros u. 2.
- Szegedi Üzemegység:
6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6.
- Szentesi Üzemegység:
6600 Szentes, Klauzál u. 24.
- Békéscsabai Üzemegység:
5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4.
- Szeghalmi Üzemegység:
5520 Szeghalom, Bocskai u. 53.
- Kecskeméti Üzemegység:
6000 Kecskemét, Ipoly sor 5.
- Szabadszállási Üzemegység:
6080 Szabadszállás, Dózsa György u. 10.
- Bajai Üzemegység:
6500 Baja, Bajcsy Zsilinszky u. 4.
- Kiskunhalasi Üzemegység:
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1)bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 61.§ (1a) pontjára.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.)
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények
SZ/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Igazolás módja
A Kr. 1. § (1) bek alapján a a benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.
Az SZ/1 pont szerinti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
Amennyiben a felhívott gazdasági szereplő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az α) pont kitöltésével.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P/1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján RJ (közös RJ) csatolja a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gázelosztó vezetékek létesítése), származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a gázelosztó vezeték létesítési munka alatt gázelosztó vezeték építési munkákat és/vagy kiváltási munkákat ért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők a P/1) alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a Kbt. 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Amennyiben a felhívott részvételre jelentkező nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen részvételi jelentkezést figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

P/1. Alkalmatlan RJ (közös RJ) a szerződés teljesítésére, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (gázelosztó vezetékek létesítése) nettó árbevétele nem éri el a nettó 50 000 000-Ft-ot.
A P/1. alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az α) pont kitöltésével.
M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónap) befejezett - de legfeljebb 8 éven belül (azaz 96 hónap) megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt mennyiség több referenciával is igazolható.
A ref.igazolásnak tart. kell valamennyi, az alk. megítéléshez szükséges köv. teljesülését.
Ha a ref.munkát az RJ/AV/más szervezet közös RJként/AVként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az RJ/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a Kr.22. § (5) bekt.
A csatolt ref. igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
- szerződő partner megnevezése,
- legalább műszaki átadás-átvétellel lezárult teljesítés tárgya,
- mennyisége,
- a telj. ideje (év/hó/nap részletezettséggel),
- a telj. helye,
- nyil. arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásnak megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ha a bemutatott szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges.
Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hó szerint kértjük megadni. Két vagy több egy időben végzett munka nem számít külön szakmai tapasztalatnak!
A szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint az adatkezelési nyilatkozat minden esetben csatolandó.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont és 22.§ (1) -(2) bek.]
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmatlan a RJ, ha nem rend. a RF feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hóban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül (96 hónap) megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkával az alábbiak szerint:
Összesen legalább 10 000m hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, acél és/vagy PE anyagú gázelosztó vezeték létesítésére vonatkozó referenciamunka.
AK a gázelosztó vezeték létesítési munka alatt gázelosztó vezeték építési és/vagy kiváltási munkákat ért.
Az előírt referencia egy vagy több szerződéssel is teljesíthető, egy referenciával több követelmény is igazolható.
M/2. Alkalmatlan a RJ, ha nem rend. az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő szakember, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet MV-GO (vagy azzal egyenértékű kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal,
M/2.2. 1 fő munkairányító, akik rendelkeznek PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal,
M/2.3. 1 fő PE hegesztő, aki rendelkezik a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal, vagy az MSZ EN 13067 szabvány szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti,
AK valamennyi előírt végzettség, képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása a részvételre jelentkező feladata.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (5), 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Az M/1. és az M/2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Továbbiak a KD-ban.

Kauciók és garanciák

Telj-i bizt.: a keretszer. telj-nek elmaradásával kapcs. igények biztosítékaként RJ/AT 8 000 000,-Ft mértékű telj-i biztosíték nyújtására köteles. Késedelmes telj.: a késedelemmel érintett egyedi megrend-re eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, max.: a késedelemmel érintett egyedi megrend-re eső nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a keretszer. hatálya alatt 3 db egyedi megrend. meghiúsul olyan okból, amelyért RJ/AT felelős, úgy AK jogosult a keretszerz-t felmondani és 150 000 000,- Ft meghiúsulási kötbért érvényesíthet RJ/AT-val szemben. Hibás telj-i: a hibásan telj. szolg. határidőn belüli cseréje/javítása nem történik meg, AK jogosult a késedelmes telj-re vonatkozó szankciókat alk. Minőséghibás telj.: Ha AK tech-i utasításában előírt, AK által végzett habszivacsos tisztítás során a gázvezeték meg nem engedett mértékű szennyeződést mutat ki, RJ/AT hibás telj. miatt 0,5 % mértékű hibás telj-i kötbért fizet, és AK jogosult minden újbóli tisztítás miatt 1000 Ft/fm +ÁFA költséget RJ/AT részére leszámlázni. Súlyos szerz.szegés: az online felületen naprakész nyilvántartás vezetése vállalás a keretszer. telj. során történő be nem tartása súlyos szerz.szegésnek minősül és azonnali hat-ú felmondást vonhat maga után. A műszaki felülvizs-i és műszaki átadás-átvételi eljárások RJ/AT-nak felróható sikertelen eredménye esetén AK jogosult az eltérések dokumentálását követően sikertelen elj-ként a megismételt elj-ok többletköltségére hivatk-sal 50 000 Ft kötbért érvényesíteni a számlába történő beszám-sal a pénzügyi telj. során. A kötbér sikertelen elj-ként ismételhető, max. megrend-ként 500 000 HUF. A kötbér összege a telj.igazolásban feltüntetésre kerül. Jótállás: RJ/AT a szerz.szerű telj-t követően az elvégzett munkáért jótállást vállal. A RJ/AT teljes körű jótállási köt-nek időtartama a gázelosztó vezetékre 12 hó, burkolt utakra a mindenkor hat. jogszab-i előírás alapján (a szerz. aláírás. időpontjában 36 hó).Folyt. III.2-ban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget a mindenkori közbeszerzési jogszabályok által előírt kötelező mértékben biztosít.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek., és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-a szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Számlázás: KD-ban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint, részszámlázás megengedett adott esetben figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bek-re.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
AK Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlát is elfogad.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Részvételre jelentkezők, sem önálló Részvételre jelentkezők vonatkozásában.

A szerződés teljesítésének feltételei

Teljesítési határidő:
Új gázelosztó vezeték és tartozékai tervezése 60 naptári nap.
Új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap megrendeléstől a gáz alá helyezésig, 90 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása)
Csatlakozási pont kiépítése (végdugós leágazó vezeték meghosszabbítása) az MBIR-ben szabályozottak szerint. Teljesítési határidő az egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 20 naptári nap.
Új leágazó vezeték építése: 40 naptári nap megrendeléstől a gáz alá helyezésig, 60 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása)
III.1.6. ponthoz:
Vállalkozót az elvégzett építési, szerelési munkákra a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a 12/1988 (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben előírt szavatossági kötelezettség terheli: a kötelező alkalmassági idő: 10 év
Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) a) szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.
Továbbiak a szerződéstervezetben.

1)Részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezés terület-részekre bontása azért nem lehetséges Ajánlatkérő számára, mivel a beszerzési igényeket előre nem tudja területenként számszerűsíteni és így a keretösszeget sem tudja ezek arányában megbontani, ezért sem gazdasági, sem munkaszervezési, sem pedig műszaki indokok nem állnak fenn, amelyek a részekre történő ajánlattételt lehetővé tennék.
2)A Kbt.85.§(1)bek.alapján a részv-i szakaszban a RJ nem tehet ajánlatot.
3)AK a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkal-i feltételeket és ig-i módot a minősített AT-ők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg.
4)Közös RJ-k. esetében a Kbt.35.§szerinti előírások az irányadók.
5)A részv. jelentk-nek tart. kell:
Kbt. 66.§(5)bek szerinti felolvasólapot(EKRűrlap), EEKD, Közös RJk esetén a közös RJ-i megáll-t amely tart. a RJ/AT-k között a közbesz-i eljárással kapcs. hatáskörök bemutatását kijelöli azon RT/AT-t,aki közös RJ/AT-ket az elj. során kizárólagosan képviseli,ill. a közös RJ/AT-k nevében hatályos jognyil-ot tehet.A megáll-nak azt is tart. kell, hogy közös RJ/AT-k nyertességük esetén a szerz-ben vállalt vmennyi köt.teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak továbbá a dok-ban rögzített egyéb min. tartalmi köv-ket. Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyíl.(nemleges tart.is), Kbt.66.§(6)bek. a)és b) pont szerinti nyíl.(nemleges tart.is), Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyil., Nyil. változás bejelentéséről, nemleges tart.is
Foly-ban lévő változásbejegy-i eljárás esetében az RJ/AT a rész-e jelentk-hez/ajánlathoz köteles csat-i a cégbírósághoz benyújtott változásbejegy-i kérelmet,annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött ig-t., a külön ki nem emelt dok-at, melyeket a Kbt. és a KD előír
6)Kiegtáj. Kbt.56.§ alapján.AK a közbesz-i dok-ot és a kiegtáj-okat gazd-i szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
7)Hiánypótlás és felvilágosítás a Kbt.71.§alapján.
8)RJk benyújt-nak és felbontásának helye: I.3pontban megadott címen, kizárólag elektr. úton, az EKR rendszer(ekr.gov.hu) keretében, az elj. erre megadott felületén. Inf.: 424/2017.(XII.19.)Kr.15.§.
9)A RJ-ben csatolni kell a RJ-t aláíró aláírási címpéldányának másolatát,vagy a jogi képv. által ellenjegyzett aláírásmintát.Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult szem. írja alá,a jelentk-ben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentk aláírására feljogosító meghat-sát.
10)AK a Kbt.75.§(2)bek e) pont szerinti eredménytelenné nyilv-i lehetőséget nem alkalmazza.
11)Afelhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.Az EKR-ben továbbított dok-kal,az EKR-ben elekt. úton megtett nyil-tal szemben támasztott köv-kel,ill képviselet esetén elektr. úton megtett nyil-tal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.41/A § - 41/C §. rend-ei és a 424/2017.(XII. 19.)Kr.11-12. §-ai tart.
12)Ha az RJ/AT, AV, alk.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő valamely a KD-ban előírt ig.helyett a Kbt. 69.§(11) bek szerint kíván tényt,adatot ig-ni,akkor nyil-i köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így ig-ni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rend-re álló, elektr. hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.
13)A IV.2.6) pont kitölt a feladás és a közzététel érdekében történt:2hó=60naptári nap.
14)A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: 307/2015.(X.27.) Kr.2.§(2)bek. alapján.
15)AK fenntartja a jogot,hogy a tárgyalást elektr. hírközlő hálózat vagy más elektr.kép és hang továbbítására alk. eszköz útján tartsa meg az RJ/AT-k erről szóló egyidejű,előzetes értesítése mellett.A tárgyalás menetének leírása a KD-ban.
16)Jelen közbesz. során AK uniós értékhatár feletti,felhívással induló tárgyalásos,keretszerz. megkötésére irányuló elj-t folytat le a Kbt. 85.§(1)bek alapján.AK a keretszerz-ből egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult.
17) Kbt. 85.§(2)bek c)pont alapján az Ártáblázat tartalmi elemeiről vagy igény esetén annak felépítéséről, a Tételes árajánlatról,a Szerz-es feltételekről fog tárgyalni.AK nem tárgyal a Szerz-t biztosító mellékkötelezettségekről, a Közbeszerzési Műszaki leírásról.
18)Az elj 2. szak-ban az ajánlati kötöttség időtartama a végleges ajánlatok benyújtásnak időpontjától számított 60 nap.
19)Az elj 2. szak-ban az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.Az adható pontszám:0-10 pont.A módszer:Az ár részszempont esetében fordított arányosítás,a minőségi értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás a dok-ban foglaltak szerint.
20)Elj. 2.szak-ban az ajánlati árat a közbeszerzési dok-k részét képező Ártáblázat kitöltésével (Nettó Ft)-ban kell megadni.
21)AK nem határozza meg a részv-i jelentk-ők keretszámát,valamennyi alk-nak minősített gazd-i szereplőt felhívja ajánlattételre.Ha a rész-i szakasz eredményes, az eredménynek a részv-i jelentk-őkkel történt közlésétől számított 5 m.napon belül az AK az alkal-nak minősített jelentkezőknek ajánlattételi felhívást küld.
22)A szerz. megkötésének feltétele, hogy a nyertes RJ/AT a szerz megkötésének időpontjára rendelk.
- min. 500 000 000 Ft/év és 100 000 000 Ft/kár fedezetiösszegű, CAR rendsz., ép-i szer-i tevékenységre szóló felelősségbizt-sal. Az érvényes felelősségbizt-i szerz bemutatásának elmaradása az RJ/AT szerzköt-től való visszalépésének minősül.
- a közbesz.tárgyának megfelelő, ill azt is magába foglaló tev-i körre von,bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségir-i rendsz.tanúsítására jogosított független szerv.által kiállított érvényes, ISO9001szabv-nak megfelelő, minőségir-i rendszer tanúsítvánnyal vagy a Kr. 21.§(2)bek.c) pontja szerinti, ezzel egyénértékű tanúsítvánnyal,továbbá az egyenértékű minőségir-i int-ek egyéb írásbeli bizonyítékaival. Az érvényes tanúsítvány bemutatásának elmaradása az RJ/AT szerz.köt-től való visszalépésének minősül.
23)AK a Kbt. 87.§(6 bek.alapján dönthet úgy,hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást,hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
24) FAKSZ: Dr. Zsingor Marianna (lajstromszám: 01006)
25) RJ/AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződéstervezetben meghatározott szakemberekkel, eszközökkel, valamint a szerződéskötés napján 45 főt elérő állományi létszámmal. E kötelezettségek elmulasztása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. Továbbiakat lásd szerződéstervezet. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/04 14:00