Valamennyi rész esetében:
Keretszerződés keretében Ajánlatkérő működési területén gázelosztó vezetékek tervezése és engedélyeztetése.
1. rész: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére
2. rész: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegység részére
3. rész: Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység részére
4. rész: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére
5. rész: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére
6. rész: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részére
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt az egyes részek vonatkozásában meghatározott keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Továbbiak a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-06.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-29.
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Gázelosztó vezetékek tervezése
EKR000661102021
Termékek/szolgáltatások: Csővezeték-tervezési szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“Valamennyi rész esetében:
Keretszerződés keretében Ajánlatkérő működési területén gázelosztó vezetékek tervezése és engedélyeztetése.
1. rész: Tervezés...”
Rövid leírás
Valamennyi rész esetében:
Keretszerződés keretében Ajánlatkérő működési területén gázelosztó vezetékek tervezése és engedélyeztetése.
1. rész: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére
2. rész: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegység részére
3. rész: Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység részére
4. rész: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére
5. rész: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére
6. rész: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részére
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt az egyes részek vonatkozásában meghatározott keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Továbbiak a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Csővezeték-tervezési szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Komárom-Esztergom🏙️
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Győri Üzemegység: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
Tatabányai Üzemegység: 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.”
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez), kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Győri és Tatabányai Üzemegység területéhez tartozó települések, melyek részletes felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlistája tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 280 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 46 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. részszempont: Az M/2. alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő többlet szakemberek száma (min. 0 fő - max. 2 fő)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“3. részszempont: Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakember gázvezetékek tervezésében szerzett többlet tapasztalat (min. 0 hónap, max. 36 hónap)”
Minőségi kritérium (név)
3. részszempont: Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakember gázvezetékek tervezésében szerzett többlet tapasztalat (min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“4. részszempont: A teljesítésben résztvevő, az előírt szakmai tapasztalattal rendelkező szerkesztők száma (min. 0 fő - max. 3 fő)”
Minőségi kritérium (név):
“5. részszempont: A teljesítés időtartamára KO-T-KAT tanúsítvánnyal rendelkező szakember biztosítása (min. 0 fő - max. 1 fő)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 36
További információk:
“Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők...”
További információk
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők figyelembevételével:”
Új gázelosztó vezeték tervezése (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó, tervezési hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap
Rekonstrukciós tervezés (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó):
- 100 fm-ig 60 naptári nap
- 100 - 500 fm között 90 naptári nap
- 500 fm felett 120 naptári nap
Nyomásszabályzó állomás tervezés: 60 naptári nap
Korrózióvédelmi tervezés: 60 naptári nap
A fenti Tervezésekhez kapcsolódó egyéb teljesítési határidő az egyedi megrendelések esetén:
- ETV-007 tétel: 10 naptári nap.
- Forgalomtechnikai tervezés:
o FTV-001, FTV-002, FTV-007, FTV-010tétel: 60 naptári nap
o FTV-003, FTV-004, FTV-011 tétel: 50 naptári nap
o FTV-005, FTV-006, FTV-012 tétel: 40 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek:
o EKV-001, EKV-002, EKV-004, EKV-005 tétel: 45 naptári nap
o EKV-003 tétel: 15 naptári nap
- Kiviteli terv aktualizálási, áttervezési tételei:
o EBV-001 tétel: 45 naptári nap
o EBV-002 tétel: 60 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és szakértői tételek:
o VDV-001 tétel: 40 naptári nap
o VDV-002 tétel: 60 naptári nap
o VDV-003 tétel: 30 naptári nap
o VDV-004 tétel: 30 naptári nap
- TMV-001 tétel (Tervezői művezetés): 2 munkanap
II.2.5) pont 4. értékelési részszempontjához kiegészítés:
Ajánlatkérő szerkesztői szakmai tapasztalat alatt az eljárás valamennyi része tekintetében a következőket érti: 1500 m gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó helyszíni felmérés, műszaki rajz előállítása, egyeztetési és engedélyezési folyamatok lefolytatása. A teljesítésben részt vevő szerkesztő feladatait a felelős tervezővel együttműködve végzi, de felelős tervezői jogosultsággal nem rendelkezik. A teljesítésben részt vevő szerkesztő szakembereknek legalább 24 hónap fentiek szerinti szerkesztői szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
Az értékelési szempont szerint alkalmazott, tervezési munka során a GO-T jogosultságú tervező mellett teljesítésben részt vevő szerkesztők mind minőségileg, mind kapacitásilag kiemelkedően fontosak. A pályázatott volument az előírt GO-T tervező önmagában teljesíteni nem tudja, továbbá az iparági gyakorlat szerint is alkalmaznak szerkesztőket (rajzolókat) a teljesítés során. Ha a szerkesztők megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkeznek, akkor az általuk végzett tevékenység is magasabb színvonalú, így a terv ajánlatkérő általi ellenőrzése során a szakmaiatlanságból eredő hibák, eltérések kiküszöbölhetőek, ezáltal a tervezések relatív átfutási ideje is rövidebb lesz.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegys.részére
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A teljesítés helye: Vas🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt
Szombathelyi Üzemegység: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23-25.
Soproni Üzemegység: 9400 Sopron, Fuvaros u. 2.”
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez), kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés
alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Soproni és Szombathelyi Üzemegység területéhez tartozó települések részletes felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlista tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 183 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 29,4 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők...”
További információk
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők figyelembevételével:”
Új gázelosztó vezeték tervezése (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó, tervezési hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap
Rekonstrukciós tervezés (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó):
- 100 fm-ig 60 naptári nap
- 100 - 500 fm között 90 naptári nap
- 500 fm felett 120 naptári nap
Nyomásszabályzó állomás tervezés: 60 naptári nap
Korrózióvédelmi tervezés: 60 naptári nap
A fenti Tervezésekhez kapcsolódó egyéb teljesítési határidő az egyedi megrendelések esetén:
- ETV-007 tétel: 10 naptári nap.
- Forgalomtechnikai tervezés:
o FTV-001, FTV-002, FTV-007, FTV-010tétel: 60 naptári nap
o FTV-003, FTV-004, FTV-011 tétel: 50 naptári nap
o FTV-005, FTV-006, FTV-012 tétel: 40 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek:
o EKV-001, EKV-002, EKV-004, EKV-005 tétel: 45 naptári nap
o EKV-003 tétel: 15 naptári nap
- Kiviteli terv aktualizálási, áttervezési tételei:
o EBV-001 tétel: 45 naptári nap
o EBV-002 tétel: 60 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és szakértői tételek:
o VDV-001 tétel: 40 naptári nap
o VDV-002 tétel: 60 naptári nap
o VDV-003 tétel: 30 naptári nap
o VDV-004 tétel: 30 naptári nap
TMV-001 tétel (Tervezői művezetés): 2 munkanap
II.2.5) pont 4. értékelési részszempontjához kiegészítés:
Ajánlatkérő szerkesztői szakmai tapasztalat alatt az eljárás valamennyi része tekintetében a következőket érti: 1500 m gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó helyszíni felmérés, műszaki rajz előállítása, egyeztetési és engedélyezési folyamatok lefolytatása. A teljesítésben részt vevő szerkesztő feladatait a felelős tervezővel együttműködve végzi, de felelős tervezői jogosultsággal nem rendelkezik. A teljesítésben részt vevő szerkesztő szakembereknek legalább 24 hónap fentiek szerinti szerkesztői szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az értékelési szempont szerint alkalmazott, tervezési munka során a GO-T jogosultságú tervező mellett teljesítésben részt vevő szerkesztők mind minőségileg, mind kapacitásilag kiemelkedően fontosak. A pályázatott volument az előírt GO-T tervező önmagában teljesíteni nem tudja, továbbá az iparági gyakorlat szerint is alkalmaznak szerkesztőket (rajzolókat) a teljesítés során. Ha a szerkesztők megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkeznek, akkor az általuk végzett tevékenység is magasabb színvonalú, így a terv ajánlatkérő általi ellenőrzése során a szakmaiatlanságból eredő hibák, eltérések kiküszöbölhetőek, ezáltal a tervezések relatív átfutási ideje is rövidebb lesz.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység r
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A teljesítés helye: Bács-Kiskun🏙️
A teljesítés helye: Békés🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység,
Kecskeméti Üzemegység: 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5.
Szabadszállási...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység,
Kecskeméti Üzemegység: 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5.
Szabadszállási Üzemegység:6080 Szabadszállás, Dózsa György u. 10.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez), kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés
alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység területéhez tartozó települések részletes felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlista tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 418 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 68,9 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“3. részszempont: Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakember gázvezetékek tervezésében szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)”
Minőségi kritérium (név)
3. részszempont: Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakember gázvezetékek tervezésében szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Többet mutasson Leírás
További információk:
“Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők...”
További információk
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők figyelembevételével:”
Új gázelosztó vezeték tervezése (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó, tervezési hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap
Rekonstrukciós tervezés (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó):
100 fm-ig 60 naptári nap
100 - 500 fm között 90 naptári nap
500 fm felett 120 naptári nap
Nyomásszabályzó állomás tervezés: 60 naptári nap
Korrózióvédelmi tervezés: 60 naptári nap
A fenti Tervezésekhez kapcsolódó egyéb teljesítési határidő az egyedi megrendelések esetén:
ETV-007 tétel: 10 naptári nap.
Forgalomtechnikai tervezés:
o FTV-001, FTV-002, FTV-007, FTV-010tétel: 60 naptári nap
o FTV-003, FTV-004, FTV-011 tétel: 50 naptári nap
o FTV-005, FTV-006, FTV-012 tétel: 40 naptári nap
Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek:
- EKV-001, EKV-002, EKV-004, EKV-005 tétel: 45 naptári nap
- EKV-003 tétel: 15 naptári nap
Kiviteli terv aktualizálási, áttervezési tételei:
- EBV-001 tétel: 45 naptári nap
- EBV-002 tétel: 60 naptári nap
Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és szakértői tételek:
- VDV-001 tétel: 40 naptári nap
- VDV-002 tétel: 60 naptári nap
- VDV-003 tétel: 30 naptári nap
- VDV-004 tétel: 30 naptári nap
TMV-001 tétel (Tervezői művezetés): 2 munkanap
II.2.5) pont 4. értékelési részszempontjához kiegészítés:
Ajánlatkérő szerkesztői szakmai tapasztalat alatt az eljárás valamennyi része tekintetében a következőket érti: 1500 m gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó helyszíni felmérés, műszaki rajz előállítása, egyeztetési és engedélyezési folyamatok lefolytatása. A teljesítésben részt vevő szerkesztő feladatait a felelős tervezővel együttműködve végzi, de felelős tervezői jogosultsággal nem rendelkezik. A teljesítésben részt vevő szerkesztő szakembereknek legalább 24 hónap fentiek szerinti szerkesztői szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az értékelési szempont szerint alkalmazott, tervezési munka során a GO-T jogosultságú tervező mellett teljesítésben részt vevő szerkesztők mind minőségileg, mind kapacitásilag kiemelkedően fontosak. A pályázatott volument az előírt GO-T tervező önmagában teljesíteni nem tudja, továbbá az iparági gyakorlat szerint is alkalmaznak szerkesztőket (rajzolókat) a teljesítés során. Ha a szerkesztők megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkeznek, akkor az általuk végzett tevékenység is magasabb színvonalú, így a terv ajánlatkérő általi ellenőrzése során a szakmaiatlanságból eredő hibák, eltérések kiküszöbölhetőek, ezáltal a tervezések relatív átfutási ideje is rövidebb lesz.
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A teljesítés helye: Csongrád🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység,
Bajai Üzemegység: 6500 Baja, Bajcsy Zsilinszky u. 4.
Kiskunhalasi Üzemegység: 6400...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység,
Bajai Üzemegység: 6500 Baja, Bajcsy Zsilinszky u. 4.
Kiskunhalasi Üzemegység: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez) kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység területéhez tartozó települések részletes felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlista tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 191 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 31,6 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“II.2.14) További információ:
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi...”
További információk
II.2.14) További információ:
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők figyelembevételével:”
Új gázelosztó vezeték tervezése (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó, tervezési hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap
Rekonstrukciós tervezés (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó):
100 fm-ig 60 naptári nap
100 - 500 fm között 90 naptári nap
500 fm felett 120 naptári nap
Nyomásszabályzó állomás tervezés: 60 naptári nap
Korrózióvédelmi tervezés: 60 naptári nap
A fenti Tervezésekhez kapcsolódó egyéb teljesítési határidő az egyedi megrendelések esetén:
ETV-007 tétel: 10 naptári nap.
Forgalomtechnikai tervezés:
o FTV-001, FTV-002, FTV-007, FTV-010tétel: 60 naptári nap
o FTV-003, FTV-004, FTV-011 tétel: 50 naptári nap
o FTV-005, FTV-006, FTV-012 tétel: 40 naptári nap
Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek:
- EKV-001, EKV-002, EKV-004, EKV-005 tétel: 45 naptári nap
- EKV-003 tétel: 15 naptári nap
Kiviteli terv aktualizálási, áttervezési tételei:
- EBV-001 tétel: 45 naptári nap
- EBV-002 tétel: 60 naptári nap
Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és szakértői tételek:
- VDV-001 tétel: 40 naptári nap
- VDV-002 tétel: 60 naptári nap
- VDV-003 tétel: 30 naptári nap
- VDV-004 tétel: 30 naptári nap
TMV-001 tétel (Tervezői művezetés): 2 munkanap
II.2.5) pont 4. értékelési részszempontjához kiegészítés:
Ajánlatkérő szerkesztői szakmai tapasztalat alatt az eljárás valamennyi része tekintetében a következőket érti: 1500 m gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó helyszíni felmérés, műszaki rajz előállítása, egyeztetési és engedélyezési folyamatok lefolytatása. A teljesítésben részt vevő szerkesztő feladatait a felelős tervezővel együttműködve végzi, de felelős tervezői jogosultsággal nem rendelkezik. A teljesítésben részt vevő szerkesztő szakembereknek legalább 24 hónap fentiek szerinti szerkesztői szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az értékelési szempont szerint alkalmazott, tervezési munka során a GO-T jogosultságú tervező mellett teljesítésben részt vevő szerkesztők mind minőségileg, mind kapacitásilag kiemelkedően fontosak. A pályázatott volument az előírt GO-T tervező önmagában teljesíteni nem tudja, továbbá az iparági gyakorlat szerint is alkalmaznak szerkesztőket (rajzolókat) a teljesítés során. Ha a szerkesztők megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkeznek, akkor az általuk végzett tevékenység is magasabb színvonalú, így a terv ajánlatkérő általi ellenőrzése során a szakmaiatlanságból eredő hibák, eltérések kiküszöbölhetőek, ezáltal a tervezések relatív átfutási ideje is rövidebb lesz.
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Szegedi és Szentesi Üzemegység,
Szegedi Üzemegység: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. valamint
Szentesi Üzemegység: 6600...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Szegedi és Szentesi Üzemegység,
Szegedi Üzemegység: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. valamint
Szentesi Üzemegység: 6600 Szentes, Klauzál u. 24.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez), kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés
alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Szegedi és Szentesi Üzemegység területéhez tartozó települések részletesen felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlista tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 191 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 31,1 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
6️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részé
Cím
Tétel azonosító száma: 6
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység
Békéscsabai Üzemegység: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4.
Szeghalmi Üzemegység: 5520...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység
Békéscsabai Üzemegység: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4.
Szeghalmi Üzemegység: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 53.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési...”
A beszerzés leírása
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részére gázelosztó vezetékek tervezési és engedélyezési feladatok ellátása keretszerződés keretében, a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Elvégzendő feladatok:
Különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítéséhez-, meglévő, különböző hosszúságú, átmérőjű, nyomásfokozatú PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékaik (ideértve az új nyomásszabályozó berendezések tervezési feladatait és szükség esetén korrózió elleni aktív védelmi rendszerek tervezését is) rekonstrukciójához és új gázelosztó vezeték építéséhez (PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez és /vagy nyílt árkos és/vagy csőbehúzásos és/vagy csőbéléses technológiával történő beépítéshez) kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése keretszerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint.
Továbbá a nyertes ajánlattevő(k) kötelezettségét képezik - Megrendelő erre irányuló értesítését követően - a megkötendő keretszerződésben rögzített egyéb felmerülő, járulékos feladatok elvégzése is a tervek alapján kiadott építési engedélyek hatályba léte alatt, így különösen az alábbiak:
- tervezői művezetés,
- helyszíni szemle szervezése
- részétel a helyszíni bejárásokon, egyéb minősítő eljárásokon, kivitelezővel történő egyeztetéseken,
- tervmódosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások, engedélyek stb. beszerzése,
közmű- és szakhatósági engedélyek - adott esetben - történő - megújítása a szerződésben foglalt feltételek mellett.
- korszerűsítési nyilatkozat adása és elvégzése
- többlet tervpéldányok szállítása
- minden más tervezői feladat ellátása,
- az egyedi tervezési munkához kapcsolódó árazatlan kivitelezési költségvetés készítése, az Ajánlatkérő által biztosított mindenkori hatályos, a kivitelezési munkákra vonatkozó, munkanemenkénti tételeket tartalmazó táblázatok alapján. Ehhez kapcsolódóan anyagjegyzék és méretkimutatás készítése.
Terület: a Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység területéhez tartozó települések részletes felsorolását a Műszaki leírás mellékleteként csatolt településlista tartalmazza.
Keretösszeg a keretszerződés időtartamára: nettó 333 000 000,-Ft
Tervezett mennyiség a keretszerződés időtartama alatt: 55,1 km vezeték tervezés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők...”
További információk
Az egyedi megrendelés teljesítésének határideje az egyedi megrendelésben rögzített és visszaigazolt naptári nap az alábbi teljesítési határidők figyelembevételével:”
Új gázelosztó vezeték tervezése (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó, tervezési hosszúságtól függetlenül): 60 naptári nap
Rekonstrukciós tervezés (gerinc, leágazó, gerinc + leágazó):
- 100 fm-ig 60 naptári nap
- 100 - 500 fm között 90 naptári nap
- 500 fm felett 120 naptári nap
Nyomásszabályzó állomás tervezés: 60 naptári nap
Korrózióvédelmi tervezés: 60 naptári nap
A fenti Tervezésekhez kapcsolódó egyéb teljesítési határidő az egyedi megrendelések esetén:
- ETV-007 tétel: 10 naptári nap.
- Forgalomtechnikai tervezés:
o FTV-001, FTV-002, FTV-007, FTV-010tétel: 60 naptári nap
o FTV-003, FTV-004, FTV-011 tétel: 50 naptári nap
o FTV-005, FTV-006, FTV-012 tétel: 40 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek:
o EKV-001, EKV-002, EKV-004, EKV-005 tétel: 45 naptári nap
o EKV-003 tétel: 15 naptári nap
- Kiviteli terv aktualizálási, áttervezési tételei:
o EBV-001 tétel: 45 naptári nap
o EBV-002 tétel: 60 naptári nap
- Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és szakértői tételek:
o VDV-001 tétel: 40 naptári nap
o VDV-002 tétel: 60 naptári nap
o VDV-003 tétel: 30 naptári nap
o VDV-004 tétel: 30 naptári nap
TMV-001 tétel (Tervezői művezetés): 2 munkanap
II.2.5) pont 4. értékelési részszempontjához kiegészítés:
Ajánlatkérő szerkesztői szakmai tapasztalat alatt az eljárás valamennyi része tekintetében a következőket érti: 1500 m gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó helyszíni felmérés, műszaki rajz előállítása, egyeztetési és engedélyezési folyamatok lefolytatása. A teljesítésben részt vevő szerkesztő feladatait a felelős tervezővel együttműködve végzi, de felelős tervezői jogosultsággal nem rendelkezik. A teljesítésben részt vevő szerkesztő szakembereknek legalább 24 hónap fentiek szerinti szerkesztői szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
Az értékelési szempont szerint alkalmazott, tervezési munka során a GO-T jogosultságú tervező mellett teljesítésben részt vevő szerkesztők mind minőségileg, mind kapacitásilag kiemelkedően fontosak. A pályázatott volument az előírt GO-T tervező önmagában teljesíteni nem tudja, továbbá az iparági gyakorlat szerint is alkalmaznak szerkesztőket (rajzolókat) a teljesítés során. Ha a szerkesztők megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkeznek, akkor az általuk végzett tevékenység is magasabb színvonalú, így a terv ajánlatkérő általi ellenőrzése során a szakmaiatlanságból eredő hibák, eltérések kiküszöbölhetőek, ezáltal a tervezések relatív átfutási ideje is rövidebb lesz.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Valamennyi rész esetében:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt....”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Valamennyi rész esetében:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében (2-7. §) foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek., valamint Kbt. 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolása:
Igazolás módja
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására:
SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szerepelés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
SZ/1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon telepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT (közös AT) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Gázelosztó vezetékek tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
“Valamennyi rész esetében:
P/1. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal...”
Valamennyi rész esetében:
P/1. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (gázelosztó vezetékek tervezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összességében valamennyi rész esetén a nettó 25 M Ft-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő AT-nek a részajánlatok számától függetlenül az előírt mértékű (nettó 25 M Ft) árbevétellel egyszer rendelkeznie.
A P/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett saját vagy Alvállalkozója által szerződésszerűen teljesített referenciái (ref.) ismertetését PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez kapcsolódó gázelosztó vezeték tervezési munkáról szóló referenciáját.
Több részre történő ajánlattétel esetén AT-nek elegendő egyszer igazolnia, hogy rendelkezik az előírt mennyiségű és tárgyú referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény több referencia igazolás bemutatásával is teljesíthető.
Bef. alatt az elosztói nyilatkozat/szolgáltatói szakvélemény kiadásának időpontja értendő.
A becsatolt ref.igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alk. megítéléshez szükséges köv. teljesülését.
Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös ATként/ALként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a R. 22. § (5) bekt.
A csatolt referencia igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges követelmények teljesülését (legalább a következőket:
- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);
- szerződést kötő másik fél neve, címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) - (2) bek. szerint kell igazolni.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt GO- Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület tervezési jogosultsághoz megszerzéshez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a szakemberekről, a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamosan teljesített gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A tört havi gyakorlati időt Ajánlatkérő egész hónapként veszi figyelembe. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlattétel időpontjában is rendelkezik kamarai jogosultsággal, úgy elegendő a szakember jogosultságát igazoló dokumentum, azonosítószám megadása.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Valamennyi rész esetében:
M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett,...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Valamennyi rész esetében:
M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, PE- és acél anyagú gázelosztó vezetékek és tartozékainak létesítéséhez kapcsolódó részenként legalább 2 km hosszban a közbeszerzés tárgyával egyező gázelosztó vezeték tervezési referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén AT-nek elegendő egyszer igazolnia, hogy rendelkezik az előírt mennyiségű és tárgyú referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
Részenként legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti GO- Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterületen tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel / képzettséggel, valamint a rendeletben a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai tapasztalattal.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Továbbiak a KD-ban.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Valamennyi rész esetében:
Kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója és jótállás a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk....”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (4), (5)-(6) bek. alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Valamennyi rész esetében:
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.” Információk egy adott szakmáról
Egy adott szakmának fenntartva
Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre: 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Valamennyi rész esetében:
A szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2021-09-06
12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2021-09-06
14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Hely: www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“Valamennyi rész esetében:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet az erre szolgáló „ajánlat...”
Valamennyi rész esetében:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet az erre szolgáló „ajánlat összeállítása” cselekménnyel benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány megjelenítő értékelési szempontok szerint. Az ár értékelési szempontnál esetén fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-III.1.3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.) Az ajánlatban benyújtott dokumentumok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
8.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
9.) FAKSZ: Dr. Zsingor Marianna (lajstromszám: 01006)
10.) AK egyetlen rész esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.) AK a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (5) bekezdés és 54. § (4)-(7) bekezdései szerint részenként 1 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett: 10700024-44632007-51100005 fizetési számlájára történő befizetésével az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „1.rész: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére / 2.rész: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegs.részére / 3.rész: Tervezés Kecskeméti és Sz.szállási Üzeme.részére / 4.rész: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzeme.részére / 5.rész: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére / 6.rész: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzeme.részére ” - Ajánlati biztosíték”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás egyszerű másolati példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
13.) Jelen közbeszerzés során AK a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti, uniós értékhatár feletti, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti keretszerződés megkötésére irányuló eljárást folytat le.
14.) A keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a keretszerződés időpontjára rendelkezzen:
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § pontjában foglaltak alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára csatolnia kell a legalább 10 000 000 Ft/év és 5 000 000 Ft/káresemény értékű, tervezői tárgyú szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolatát. Amennyiben a biztosítási kötvényből vagy az igazolásból nem állapítható meg a felelősségbiztosítás érvényessége, fedezetigazolás csatolása is szükséges, mely a biztosítási díj befizetését (a biztosítás díjrendezettségét) is igazolja.
- Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására, valamint a II.2.5) 2. pont szerinti értékelési részszempontra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti GO- Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterületen tervezésre jogosító kamarai jogosultsággal.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége az előbbiek szerinti felelősségbiztosítás fenntartása a keretszerződés teljes hatálya alatt. Az előbbiek szerinti feltétel nem teljesítése az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
15.) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 148-395262 (2021-07-29)
További információk (2021-09-03)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2021/S 148-395262
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-09-06 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-09-16 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-09-06 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2021-09-16 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő az eljárásban benyújtott kiegészítő tájékoztatáskérés alapján a közbeszerzési dokumentumokat - műszaki leírást és tervezési segédletet -...”
Ajánlatkérő az eljárásban benyújtott kiegészítő tájékoztatáskérés alapján a közbeszerzési dokumentumokat - műszaki leírást és tervezési segédletet - pontosította, kiegészítette. A dokumentumok módosításával egyidejűleg a Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja alapján az ajánlattételi határidő is módosításra kerül.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-11-24) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Valamennyi rész esetében:
Keretszerződés keretében Ajánlatkérő működési területén gázelosztó vezetékek tervezése és engedélyeztetése.
1. rész: Tervezés...”
Rövid leírás
Valamennyi rész esetében:
Keretszerződés keretében Ajánlatkérő működési területén gázelosztó vezetékek tervezése és engedélyeztetése.
1. rész: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére
2. rész: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegység részére
3. rész: Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység részére
4. rész: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére
5. rész: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére
6. rész: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részére
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt az egyes részek vonatkozásában meghatározott keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Továbbiak az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
Többet mutasson Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 148-395262
A szerződés odaítélése
1️⃣
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegys.részére
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység r
4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére
5️⃣
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére
6️⃣
Tétel azonosító száma: 6
Cím: Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részé
Kiegészítő információk További információk
“1. rész: - Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a...”
1. rész: - Tervezés Győri és Tatabányai Üzemegység részére számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).;
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.
2. rész: - Tervezés Szombathelyi és Soproni Üzemegys.részére számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).;
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.
3. rész: - Tervezés Kecskeméti és Szabadszállási Üzemegység r számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).;
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.
4. rész: - Tervezés Bajai és Kiskunhalasi Üzemegység részére számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).;
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.
5. rész: - Tervezés Szegedi és Szentesi Üzemegység részére számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).;
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.
6. rész: - Tervezés Békéscsabai és Szeghalmi Üzemegység részé számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (Kbt. 70. § (1) bekezdés).
Ajánlattevő: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelő és Szolgáltató Kft., adószám: 10364031208, cím: 9025, Győr, Gyepszél utca 3.