GYMSZC PÁG Szakgimnázium komplex fejlesztése

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola komplex fejlesztése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-12-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-11-17.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése › Iskolaépületek kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-11-17	Ajánlati felhívás
2022-03-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-11-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001196962021
Rövid leírás:

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola komplex fejlesztése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 306273791 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196962021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196962021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 226-593985
HL-S szám: 226
További információk

1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napokban értendő. 2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3. A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza a 2-4. értékelési alszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

További információk

1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napokban értendő.

2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza a 2-4. értékelési alszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel.

A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik.

Kivitelezési feladat:

A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra.

A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület új bejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is.

Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:

1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2

2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2

3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3

4) Acélszerkezetek bontása: 5 t

5) Zsaluzás: 4 925 m2

6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3

7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t

8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3

9) YTONG válaszfal építése: 250 m2

10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2

11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2

12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2

13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db

14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db

15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db

16) Diszperziós festés: 5 910 m2

17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2

18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2

19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3

20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2

21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db

22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Időtartam: 420 nap
További információk:

1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napokban értendő.

2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza a 2-4. értékelési alszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 9024 Győr, Ikva utca 70., hrsz.: 2672/59

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös AT-k, alvállalkozók, alk.ig-ban résztvevő GSZ-k vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: AT-nek (az alk. ig-ban résztvevő GSZ vonatkozásában is) az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó GSZ tölti ki és nyújtja be.

AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés alapján az alk. ig-ban részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon AV-k tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdésére figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- AT-nek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az AT-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

- AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód mo-i letelepedésű AT(k) és AV(ik), valamint adott esetben az alk. ig-ban részt vevő GSZ(k) vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem mo-i letelepedésű AT(k) és AV(ik), valamint adott esetben az alk. ig-ban részt vevő GSZ(k) vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbesz.megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alk-i köv-eknek:

SZ1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató GSZk nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Mo-on letelepedett GSZ, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:

At-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk-i köv-eknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alk-i köv. előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alk-i köv-t nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alk. igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

SZ1) A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési felújítási és/vagy átépítési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési felújítási és/vagy átépítési munkák) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 1 300 000 000,- HUF árbevétellel.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alk-i köv-eknek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alk-i köv-ek előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk-i köv-eknek. Ebben az esetben az alk-i köv-eket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alk. igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti AK-ktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított AT-nek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására AT-nek a Kbt. 65. § (1) bekez. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás) szerinti, (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) AT (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,

c) a ref.munka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös AT-ként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolg. összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolg-hoz viszonyított %-os arányát is kéri AK megadni.

A Korm. rend. 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alk-i min.követelmény igazolásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alk-i köV. adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alk-i min.köv. szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy AT-nek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alk-i min.köv. szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy AT-nek csatolnia kell a szakmai gyak-t igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben AT az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alk-i köv-nek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).

Az alk. igazolására szolgáló valamennyi doku-ot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alk-i min.köv. igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb doku-okra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alk. igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt műszaki és szakmai alk-i min.köv-eknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk-i köv-eknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alk-i köv-ek tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alk-i köv-ek igazolásainak benyújtására felhívott GSZ-nek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alk-i köv-eknek.A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcs-ban a Korm.rend 1.§(4)bek az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve közös ajánlattevő:

M1) amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházás kapcsán sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, egy szerződés keretében teljesített, építmény felújítása és/vagy átépítése tárgyú referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

- a felújítással és/ vagy átépítéssel érintett építmény/építményrész nettó alapterülete összességében elérte a 5450 m2-t;

- a felújítás és/vagy átépítés során legalább 1 db személyfelvonó telepítésére is sor került.

Ajánlatkérő „épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont.

A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 7 %-a.

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg.

Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 30 %-a.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 20 000 000 Ft.

Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap.

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.

Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Nyertes ajánlattevő számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

a.) Havi Fizetési Mérföldkövek

A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont (szerződéstervezet) szerint meghatározott részével. A Vállalkozónak az adott havi teljesítésről a műszaki ellenőr százalékos felmérése alapján a II.5.6. pont (szerződéstervezet) szerinti teljesítésigazolás-tervezetet a következő hónap második napjáig kell átadnia a Megrendelő részére.

b.) Végső Fizetési Mérföldkő

A Szerződéstervezet II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.

A részletes teljesítési mérföldköveket, valamint teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-12-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó)
5.1. Építéstechnológiai terv alszempontja
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780251
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szilágyi Balázs
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196962021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. november 29. 11:00 óra. Találkozás helye: 9024 Győr, Ikva utca 70. AK konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.44. § (2) bekezdésében foglaltakra,

- EEKD

- Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- az M2)1-M2)3 alki kövekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben).

4) Az III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alki feltételek és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a KH 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével, az 5. értékelési részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben ajánlattevő a 2-4. értékelési szempontra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)3) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal).Továbbá az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)3 alk-i min.köv-ek tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2-4. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az AT az adott alk-i köv. vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé GSZ létrehozását.

7) FAKSZ: Markek Viktor 01132

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK vagy MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.

12) AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

13) AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, a 2-4. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozatból, valamint az 5. értékelési részszempont szerinti Építésszervezési tervből áll. Részletesen a KD-ban.

14) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a GSZ személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): AKkiviteli tervdokumentációkkal rendelkezik, amelyet nem célszerű bontani sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A létesítmény mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

17) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege : 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot Ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

18) AKszámlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

19) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 250 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű, “all risk” típusú építés-szerelési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

20) AT-nek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

21) További információkat a KD tartalmaz.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 226-593985 (2021-11-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-03-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel. A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik. Kivitelezési feladat: A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra. A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület újbejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is. Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők: 1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2 2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2 3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3 4) Acélszerkezetek bontása: 5 t 5) Zsaluzás: 4 925 m2 6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3 7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t 8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3 9) YTONG válaszfal építése: 250 m2 10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2 11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2 12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2 13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db 14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db 15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db 16) Diszperziós festés: 5 910 m2 17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2 18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2 19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3 20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2 21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db 22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

Rövid leírás

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel.

A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik.

Kivitelezési feladat:

A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell

biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra.

A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület újbejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is.

Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:

1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2

2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2

3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3

4) Acélszerkezetek bontása: 5 t

5) Zsaluzás: 4 925 m2

6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3

7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t

8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3

9) YTONG válaszfal építése: 250 m2

10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2

11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2

12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2

13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db

14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db

15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db

16) Diszperziós festés: 5 910 m2

17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2

18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2

19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3

20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2

21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db

22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

A beszerzés teljes értéke: 1 828 608 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-24 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 062-162327
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 226-593985
HL-S szám: 62
További információk

Ajánlattevők: 1. Euro Generál Zrt. (9026 Győr, Vízmű U. 2.; 22927800-2-08) és Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Magyar Utca 36.; 11469957-2-41) közös ajánlattevők 2. Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Új Utca 51.; 11614889-2-08)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra.

A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület újbejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-21 📅
Név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22927800208
Postacím: Vízmű U. 2.
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 706378229 📞
E-mail: gyor@eurogeneral.hu 📧
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Internetcím: http://www.eurogeneral.hu 🌏
Név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469957241
Postacím: Magyar Utca 36.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Telefon: +36 96518366 📞
E-mail: fodor.geza@fodor.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.fodor.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 828 608 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. Euro Generál Zrt. (9026 Győr, Vízmű U. 2.; 22927800-2-08) és Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Magyar Utca 36.; 11469957-2-41) közös ajánlattevők

2. Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Új Utca 51.; 11614889-2-08)

Forrás: OJS 2022/S 062-162327 (2022-03-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: GYMSZC PÁG Szakgimnázium komplex fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001196962021
Rövid leírás:

Rövid leírás

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel.
A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik.
Kivitelezési feladat:
A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell
biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra.
A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület újbejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is.
Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:
1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2
2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2
3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3
4) Acélszerkezetek bontása: 5 t
5) Zsaluzás: 4 925 m2
6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3
7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t
8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3
9) YTONG válaszfal építése: 250 m2
10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2
11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2
12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2
13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db
14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db
15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db
16) Diszperziós festés: 5 910 m2
17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2
18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2
19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3
20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2
21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db
22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001196962021/1
A beszerzés leírása:

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel. A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik. Kivitelezési feladat: A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra. A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület új bejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is. Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők: 1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2 2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2 3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3 4) Acélszerkezetek bontása: 5 t 5) Zsaluzás: 4 925 m2 6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3 7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t 8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3 9) YTONG válaszfal építése: 250 m2 10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2 11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2 12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2 13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db 14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db 15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db 16) Diszperziós festés: 5 910 m2 17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2 18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2 19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3 20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2 21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db 22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

A beszerzés leírása

Magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő kivitelezést, épület-rekonstrukcióval, felújítással és bővítéssel.
A Beruházás során a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése történik.

Kivitelezési feladat:
A Beruházás I. szakaszában a meglévő épület adottságait figyelembe véve a mostani könyvtár helyére felépített három szintes épületszárnyban új oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy szintén három szintes, közlekedőket, liftet, lépcsőházat és közösségi területeket is tartalmazó épületrész, mely alul az uszoda kivételével az összes épületrészt, a felső szinteken a két meglévő és az új oktatási épületszárnyat köti össze. Az új épületrészek földszinti padlószintje gyakorlatilag a tornaterem-könyvtár-színpad-étterem jelenlegi szintjével azonos. Az új épületszárny a meglévő épület funkcionális és térbeli struktúrájába is jól illeszkedik, középponti helyzetének köszönhetően az intézmény minden használója rövid úton elérheti az új épületrész korszerű tereit. Mivel a későbbiekben a többi épületrészben csak felújítás fog történni, a tűzszakaszolásukat nem kell megoldani, mindössze az új épületrészt kell a meglévőktől külön tűzszakaszként kialakítani. Az új összekötő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a büfé, mely mindenhonnan rövid úton elérhetővé válik. Az új oktatási helyiségek szárnyában az emeleten két nagyobb terem kerül kialakításra, melyek az egyszerű téglatest tömegből minden irányban kissé kiugorva attraktív megjelenést is adnak. A tantermeknek és az összekötő épületrész nagy déli üvegfelületeinek feltétlenül külső árnyékolást kell biztosítani. Az új épületrész a meglévőkhöz hasonlóan lapostetős. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet kell létesíteni, mely a telek délkeleti sarkában, a meglévő belső parkolókhoz csatlakoztatva kerül kialakításra.

A Beruházás II. szakaszában elbontásra kerül az ideiglenes bejárat, és az épület új bejáratához rámpa kerül kialakításra, valamint befejeződik a környezetrendezés is.

Az épület felújítása és bővítése során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:
1) Elbontott épületrészek nettó hasznos alapterülete: 444 m2
2) Tervezett épület összes nettó hasznos alapterület: 9111 m2
3) Vasbeton alaptest, vasalt aljzat, vasbeton szerkezetek bontása: 200 m3
4) Acélszerkezetek bontása: 5 t
5) Zsaluzás: 4 925 m2
6) Munkagödör, talpgerendák földkiemelése: 770 m3
7) Betonacél helyszíni szerelése: 206,7 t
8) Helyszíni vasbeton szerkezetek készítése: 1 657 m3
9) YTONG válaszfal építése: 250 m2
10) Oldalfalvakolat készítése: 1 991 m2
11) Zöld, szálcement homlokzatburkolat készítése: 628 m2
12) Padlóburkolat készítése: 1 440 m2
13) Alumínium nyílászárók elhelyezése: 65 db
14) Acél nyílászárók elhelyezése: 54 db
15) Műanyag nyílászárók elhelyezése: 28 db
16) Diszperziós festés: 5 910 m2
17) Talajnedvesség elleni szigetelés: 1 010 m2
18) Födém, padló hő- és hangszigetelése: 3 069 m2
19) Meglévő aszfalt burkolat bontása és elszállítása: 184 m3
20) Duplakötésű kőburkolat készítése: 770 m2
21) Mennyezeti, oldalfali lámpatest elhelyezése: 411 db
22) Gyepesítés előkészítő munkákkal: 1 200 m2

További termékek/szolgáltatások:

Iskolaépületek kivitelezése 📦

Magasépítési munka 📦

Időtartam: 420 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-21 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/ugylet.xhtml?alugyletId=2530462 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 828 608 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001196962021/6690
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Építőmesteri munkák Szerkezetépítési munkák Épületvillamossági munkák Épületgépészeti munkák Külső közművek Külső út és térburkolat készítési munkák Kert- és parképítési munkák

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22927800208
Postacím: Vízmű U. 2.
Postai irányítószám: 9026
Postai város: Győr
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: gyor@eurogeneral.hu 📧
Telefon: +36 706378229 📞
URL: https://www.eurogeneral.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001196962021/6691
Név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469957241
Postacím: Magyar Utca 36.
Postai irányítószám: 1053
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: fodor.geza@fodor.hu 📧
Telefon: +36 96518366 📞
Fax: +36 96518365 📠
URL: https://www.fodor.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 7 %-a. Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg. Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 20 000 000 Ft. Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a. További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
Fax: +36 14714120 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A hiánypótlási felhívás több pontjához: A BT-06, BT-25, BT-757 pontok nem láthatóak a felületünkön. A BT-08, BT-70, BT-145, BT-635, BT-3201, BT-720, BT-773, BT-150, BT-3202, BT-1451 mezők már kitöltésre kerültek.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Szerződésmódosítás dátuma: 2022. 12. 21. A Megrendelő pótmunkákat rendelt meg a Vállalkozótól, mindösszesen. A pótmunkák elvégzése az előfeltételét képezi Beruházás a jelenleg hatályos műszaki és pénzügyi ütemterv szerinti folytatásának, amely ezáltal a műszaki és pénzügyi ütemterv és a Szerződés I.2.2.1. pontja szerinti határidők módosítását teszik szükségessé. A módosított műszaki és pénzügyi ütemterv jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerint a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő által már megrendelt pótmunkák és a Vállalkozó által benyújtott indikatív pótmunkák nagyságrendje – a Beruházás megvalósulásának távoli időpontjából és a Szerződésben jelenleg meghatározott pótmunka-elszámolási rendelkezésekből is adódóan – aránytalan és indokolatlan finanszírozási terhet jelentenének a Vállalkozó részére (különös tekintettel az utóbbi időben tapasztalható építőipari áremelkedésre is), így szükségesnek tartják, hogy a pótmunka elszámolására vonatkozó rendelkezéseket a Beruházáshoz kapcsolódóan a Megrendelő és a Vállalkozó közötti pénzügyi egyensúly megőrzése céljából megfelelően módosítsák a Szerződésben.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A Szerződés I.2.2.1. pontja c) alpontjának „Teljesítési Határidő” oszlopában található rendelkezés helyébe az alábbi szöveg lép: Módosítást megelőző szöveg: "„A Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 420 naptári nap” Módosítás szerinti szöveg: „A Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 496 naptári nap” A Szerződés II.6.2.4. pontja g) alpontjának rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: „Felek rögzítik, hogy a megrendelt mindenkori pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a mindenkori Pótmunka teljesítésigazolását követően a Szerződés I.2.2.2 pontja szerinti soron következő fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó rész- vagy végszámlában számolják el.”

Forrás: OJS 2024/S 017-048561 (2024-01-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 828 608 000 HUF 💰
Leírás
További információk:

BT-70 (kitöltésre került):Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 7 %-a. Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg. Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 20 000 000 Ft. Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a. További információkat a szerződéstervezet tartalmaz. BT-145: 2022.03.21. BT-635: 0 BT-720: 1.828.608.000,-Ft BT-773: Igen BT-3202: EKR001196962021/6690 BT-1451: 2022. 02. 02.

A szerződés odaítélése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/ugylet.xhtml? 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 828 608 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kiegészítő információk
További információk

Tüzivíz vezeték kiépítése A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben alapján a már meglévő épületrészben található tűzivíz hálózathoz kellett csatlakoztatni az új épületrészhez kapcsolódó új vezetékeket. Az azonban csak a kivitelezés alatt, a vezeték feltárása során derült ki, hogy a tervek szerint tűzi horgonyzott anyagúként jelölt vezeték valójában PVC anyagú csőből készült. PVC alapanyagú csatorna a tervezett épület alatt haladt, s ez miatt a kiváltása szükségessé vált. Az MSZ szabvány alapján a vezeték nem lehet PVC anyagú, annak a cseréje szükséges, az eredeti tervekben szereplő, tűzi horgonyzott anyagú csőre. Tekintettel arra, hogy a tervekben a régi épületrészek alatti tűzivíz vezetékek kapcsán nem került előírásra munkavégzés, a tervekben pedig tévesen szerepelt a vezetékek anyag megnevezése, annak elvégzése azonban szükségessé vált az MSZ szabványnak történő megfelelés miatt, a feladatok nem tekinthetők a Vállalkozó Szerződés szerinti feladatának, azonban a Szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Vállalkozó 2023. június 15-én akadályközlést nyújtott be, majd 2023. június 23-án szerződésmódosítási kérelemmel élt, ugyanis az tűzivíz vezeték kiépítése miatt felmerült új műszaki tartalom miatt a teljesítési véghatáridő sem volt tartható, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges volt a munka elvégzése. Meglévő épületrészek csatlakozásainak kialakítása A közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint a meglévő épületrészeket csatlakoztatni és hozzáigazítani szükséges az új szárnyakhoz. A tervekben az épületszintek között minimális eltérés volt csak kimutatható. A kivitelezés során a Vállalkozó a folyosóvégek kibontása után tudta mérni a folyosóvégek padlószintjeit, ennek során derült ki, hogy a tervekhez képest nagyobb a különbség a padlószintek között, a középfolyosók nem vízszintesek. Ebből kifolyólag az előírt maximum 2 cm-es szintkülönbség betartása érdekében több helyen is a Vállalkozónak kiegyenlítést kell elvégeznie, amely a tervekből nem következett. Szilárd burkolatú járda kiépítése A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben nem szerepelt szilárd útburkolatú járda kiépítésére vonatkozóan feladat előírásra a Vállalkozó részére. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2023. augusztus 9-én az iskola épületében helyszíni szemlét tartott. A szemle során jegyzőkönyvezésre került, hogy a menekülési útvonal egy része nem rendelkezik szilárd útburkolattal, azonban szilárd útburkolatú járda nélkül az iskola épülete nem kaphatja meg a használatbavételi engedélyt, ezért a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a menekülési útvonal útburkolatának megépítése vált szükségessé. Tűzjelző rendszer átalakítása A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során kiadott tervek alapján, a létesítési engedélyhez csatolt tervek hiányában a tűzjelző rendszer kiépítésére vonatkozó kivitelezési feladatait teljesítette. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) 2023. augusztus 2-án egyeztetés történt a katasztrófavédelmi hatósággal a tűzjelző rendszerre vonatkozóan. A használatbavételi engedély kiadására a megvalósított tűzjelző rendszer nem volt alkalmas. Mindez abból következik, hogy nem állt rendelkezésre a létesítési engedély és így az ahhoz csatolt tervek sem, ezen dokumentumok tartalmi ismerete szükséges lett volna. A hiányzó dokumentumok szerint szakaszos kiürítést kellett volna megvalósítani, a közbeszerzési dokumentumok és a kivitelezés alapján azonban nem szakaszos kiürítéses rendszer került megvalósításra. A használatbavételi engedély megszerzése érdekében mindezek alapján a létesítési engedélynek megfelelő megoldás elvégzéséhez szükséges feladatok merültek fel. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint: „141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A fentiekre tekintettel a változtatások értéke összevontan nettó 30.822.585,- Ft, azaz harmincmillió-nyolcszázhuszonkétezer-ötszáznyolcvanöt forint, mely sem az eredeti szerződés érték (1.828.608.000,- Ft) 15%-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a szerződés tárgya változatlan marad, valamint a beszerzési igény is kielégítésre kerül. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, ezért Felek a Vállalkozói Díj mellett a Szerződés teljesítési véghatáridejét is módosítják a fenti jogalapra tekintettel. A Jólteljesítési biztosíték helyes meghatározása A Szerződés közbeszerzési eljárásban kiadott tervezetében I.2.4.3. pontjában a jólteljesítési biztosíték az alábbiak szerint lett meghatározva: „• Beruházás I. szakaszára vonatkozóan: A Beruházás I. szakaszára tekintettel Megrendelő által Vállalkozó részére a készre jelentés napjáig kifizetett nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*],-([*]) Ft • Beruházás II. szakaszára vonatkozóan: A Beruházás II. szakaszára tekintettel Megrendelő által Vállalkozó részére a készre jelentés napjáig kifizetett nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*],- ([*]) Ft” Az ajánlati felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontjában rögzítésre került az alábbi információ a jólteljesítési biztosíték vonatkozásában: „Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.” A Kbt. 134. § (3) bekezdése egyértelműen meghatározza a hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a maximális mértékét az alábbiak szerint: „A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.” A Szerződés I.5.6. illetve az I.5.1. pontja szerint a Közbeszerzési Dokumentum részét képező ajánlati felhívás is csatolás nélkül a Szerződés részét képezi, továbbá a Szerződés törzsszövege és annak mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövege az irányadó. Megállapítható a fenti rendelkezések alapján, hogy a Kbt. szerint érvénytelen kikötés 5% feletti mértékű jólteljesítési biztosíték kikötése, valamint a Megrendelő eredeti szándéka is az 5%-os biztosíték kikötése volt, azonban tévedésből a Szerződés szövegében 5%+5% került kikötésre. Mindezek alapján, a Szerződés módosítása vált szükségessé a jólteljesítési biztosíték tekintetében. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Megrendelőnél bekövetkezett jogutódlás, valamint a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükségessé vált adatváltozások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Megállapítható a fentiek alapján, hogy más ajánlattevő nyertességét vagy részvételét nem tette volna lehetővé egy adminisztratív hiba javítása, amely a Kbt-vel összhangban lévő rendelkezés, a gazdasági egyensúly nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, mert a Kbt. szerint 10%-os mértékű jólteljesítési biztosíték érvénytelen, az 5%-os mérték pedig a törvény szerinti maximális mérték, jelentősen új elem pedig nem állapítható meg. A *-gal jelölt szöveg a közbeszerzési eljárásban kiadott tervezetből került beidézésre, ezért szerepel benne a * jel, a megjelölés jelen esetben helyesen szerepel.

További információk

Tüzivíz vezeték kiépítése

A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben alapján a már meglévő épületrészben található tűzivíz hálózathoz kellett csatlakoztatni az új épületrészhez kapcsolódó új vezetékeket. Az azonban csak a kivitelezés alatt, a vezeték feltárása során derült ki, hogy a tervek szerint tűzi horgonyzott anyagúként jelölt vezeték valójában PVC anyagú csőből készült. PVC alapanyagú csatorna a tervezett épület alatt haladt, s ez miatt a kiváltása szükségessé vált. Az MSZ szabvány alapján a vezeték nem lehet PVC anyagú, annak a cseréje szükséges, az eredeti tervekben szereplő, tűzi horgonyzott anyagú csőre. Tekintettel arra, hogy a tervekben a régi épületrészek alatti tűzivíz vezetékek kapcsán nem került előírásra munkavégzés, a tervekben pedig tévesen szerepelt a vezetékek anyag megnevezése, annak elvégzése azonban szükségessé vált az MSZ szabványnak történő megfelelés miatt, a feladatok nem tekinthetők a Vállalkozó Szerződés szerinti feladatának, azonban a Szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Vállalkozó 2023. június 15-én akadályközlést nyújtott be, majd 2023. június 23-án szerződésmódosítási kérelemmel élt, ugyanis az tűzivíz vezeték kiépítése miatt felmerült új műszaki tartalom miatt a teljesítési véghatáridő sem volt tartható, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges volt a munka elvégzése.

Meglévő épületrészek csatlakozásainak kialakítása

A közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint a meglévő épületrészeket csatlakoztatni és hozzáigazítani szükséges az új szárnyakhoz. A tervekben az épületszintek között minimális eltérés volt csak kimutatható. A kivitelezés során a Vállalkozó a folyosóvégek kibontása után tudta mérni a folyosóvégek padlószintjeit, ennek során derült ki, hogy a tervekhez képest nagyobb a különbség a padlószintek között, a középfolyosók nem vízszintesek. Ebből kifolyólag az előírt maximum 2 cm-es szintkülönbség betartása érdekében több helyen is a Vállalkozónak kiegyenlítést kell elvégeznie, amely a tervekből nem következett.

Szilárd burkolatú járda kiépítése

A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben nem szerepelt szilárd útburkolatú járda kiépítésére vonatkozóan feladat előírásra a Vállalkozó részére. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2023. augusztus 9-én az iskola épületében helyszíni szemlét tartott. A szemle során jegyzőkönyvezésre került, hogy a menekülési útvonal egy része nem rendelkezik szilárd útburkolattal, azonban szilárd útburkolatú járda nélkül az iskola épülete nem kaphatja meg a használatbavételi engedélyt, ezért a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a menekülési útvonal útburkolatának megépítése vált szükségessé.

Tűzjelző rendszer átalakítása

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során kiadott tervek alapján, a létesítési engedélyhez csatolt tervek hiányában a tűzjelző rendszer kiépítésére vonatkozó kivitelezési feladatait teljesítette. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) 2023. augusztus 2-án egyeztetés történt a katasztrófavédelmi hatósággal a tűzjelző rendszerre vonatkozóan. A használatbavételi engedély kiadására a megvalósított tűzjelző rendszer nem volt alkalmas. Mindez abból következik, hogy nem állt rendelkezésre a létesítési engedély és így az ahhoz csatolt tervek sem, ezen dokumentumok tartalmi ismerete szükséges lett volna. A hiányzó dokumentumok szerint szakaszos kiürítést kellett volna megvalósítani, a közbeszerzési dokumentumok és a kivitelezés alapján azonban nem szakaszos kiürítéses rendszer került megvalósításra. A használatbavételi engedély megszerzése érdekében mindezek alapján a létesítési engedélynek megfelelő megoldás elvégzéséhez szükséges feladatok merültek fel.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A fentiekre tekintettel a változtatások értéke összevontan nettó 30.822.585,- Ft, azaz harmincmillió-nyolcszázhuszonkétezer-ötszáznyolcvanöt forint, mely sem az eredeti szerződés érték (1.828.608.000,- Ft) 15%-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a szerződés tárgya változatlan marad, valamint a beszerzési igény is kielégítésre kerül.

Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, ezért Felek a Vállalkozói Díj mellett a Szerződés teljesítési véghatáridejét is módosítják a fenti jogalapra tekintettel.

A Jólteljesítési biztosíték helyes meghatározása

A Szerződés közbeszerzési eljárásban kiadott tervezetében I.2.4.3. pontjában a jólteljesítési biztosíték az alábbiak szerint lett meghatározva:

„• Beruházás I. szakaszára vonatkozóan: A Beruházás I. szakaszára tekintettel Megrendelő által Vállalkozó részére a készre jelentés napjáig kifizetett nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*],-([*]) Ft
• Beruházás II. szakaszára vonatkozóan: A Beruházás II. szakaszára tekintettel Megrendelő által Vállalkozó részére a készre jelentés napjáig kifizetett nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*],- ([*]) Ft”

Az ajánlati felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontjában rögzítésre került az alábbi információ a jólteljesítési biztosíték vonatkozásában:

„Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.”

A Kbt. 134. § (3) bekezdése egyértelműen meghatározza a hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a maximális mértékét az alábbiak szerint:

„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.”

A Szerződés I.5.6. illetve az I.5.1. pontja szerint a Közbeszerzési Dokumentum részét képező ajánlati felhívás is csatolás nélkül a Szerződés részét képezi, továbbá a Szerződés törzsszövege és annak mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövege az irányadó.

Megállapítható a fenti rendelkezések alapján, hogy a Kbt. szerint érvénytelen kikötés 5% feletti mértékű jólteljesítési biztosíték kikötése, valamint a Megrendelő eredeti szándéka is az 5%-os biztosíték kikötése volt, azonban tévedésből a Szerződés szövegében 5%+5% került kikötésre. Mindezek alapján, a Szerződés módosítása vált szükségessé a jólteljesítési biztosíték tekintetében.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Megrendelőnél bekövetkezett jogutódlás, valamint a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükségessé vált adatváltozások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:
„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Megállapítható a fentiek alapján, hogy más ajánlattevő nyertességét vagy részvételét nem tette volna lehetővé egy adminisztratív hiba javítása, amely a Kbt-vel összhangban lévő rendelkezés, a gazdasági egyensúly nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, mert a Kbt. szerint 10%-os mértékű jólteljesítési biztosíték érvénytelen, az 5%-os mérték pedig a törvény szerinti maximális mérték, jelentősen új elem pedig nem állapítható meg.

A *-gal jelölt szöveg a közbeszerzési eljárásban kiadott tervezetből került beidézésre, ezért szerepel benne a * jel, a megjelölés jelen esetben helyesen szerepel.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Megrendelő személyében bekövetkezett jogutódlás, és a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükséges adatváltozások. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Megrendelőnél bekövetkezett jogutódlás, valamint a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükségessé vált adatváltozások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A Jogutód, valamint a Vállalkozó adatainak változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, erre tekintettel a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani. 2. Határidő hosszabbítás az érettségi vizsgákra tekintettel A Szerződés szerinti Teljesítési Véghatáridő a Szerződés megkötésekor a Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 420 naptári nap, amely az 1. számú szerződésmódosítással 496 naptári napra módosult. A Szerződés teljesítési ideje alatt a Vállalkozó zavartalan munkavégzését korábban a 2022. évi érettségi időszak nem érintette, az oktatási intézmény az érettségit egy külön álló épületben oldotta meg. 2023. június 13. napján azonban az intézmény igazgatója jelezte a Megrendelő részére, hogy az érettségi vizsgát az időközben összeépített intézmény épületében tartják meg, emiatt az intézmény zavartalan működése miatt beépített, hang és hőszigetelő ideiglenes falak lebontását a Vállalkozó nem tudta elvégezni, valamint az érettségire, a beiratkozásra és az ünnepélyes tanévzáróra tekintettel, a zajjal járó munkavégzés nem megengedett, a munkavégzését fel kellett függeszteni. Mindezek okán a Vállalkozó 2023. június 19. és 2023. június 29. között csupán napi 1 órán keresztül tudott munkát végezni. A Vállalkozó ezen körülményre tekintettel 2023. június 15-én akadályt közölt, majd 2023. június 23-án szerződésmódosítási kérelemmel élt. Megrendelő megvizsgálta a kérelmet, és a műszaki ellenőr 2023. szeptember 20-i nyilatkozatára tekintettel azt elfogadta. A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek a tárgyi Szerződés módosítása mellett döntöttek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással. A Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén: „ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” A fenti Kbt. hivatkozás jelen Szerződés kapcsán az alábbiak szerint teljesül: ca) A Felek egyike sem, így az Ajánlatkérő (Megrendelő) sem láthatta előre kellő gondossággal eljárva sem, hogy az intézmény a korábbiaktól eltérően nem tudja megoldani a város más oktatási intézményében az érettségi vizsgák lebonyolítását, emiatt pedig a Vállalkozó az érettségi időszakban a munkavégzésében akadályoztatva lesz. cb) A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. cc) A módosítás következtében az ellenérték nem emelkedik. 3.Elektromos betáp kábel kiépítése A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben nem szerepelt az elektromos a „T” épület és az „A” épület közötti elektromos vezeték nyomvonala, annak állapota ismeretlen volt, és az elektromos vezetékek kiépítésére vagy cseréjére vonatkozó feladat nem került előírásra. A kivitelezés során vált ismertté az elektromos vezeték nyomvonala, tekintettel arra, hogy az intézmény működése alatt feltárások nem voltak elvégezhetőek. Az iskola biztonságos üzemeltetése érdekében új elektromos vezetékek kiépítése vált szükségessé a két épület főelosztója között, a rendeltetésszerű és biztonságos használat érdekében, és nem képezte a Szerződés részét. A munkák költsége nettó 1.977.073,-Ft. Közműkiváltás A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervek szerint a „’T” és a „K” épület közötti területen két aknát összekötő vezeték ismertetésre került. A tervek szerint a vezeték megmaradt volna, a Vállalkozó részére annak cseréje nem került előírásra. A kivitelezés során derült ki, hogy a vezetékek régi eternit szennyvíz elvezető vezetékek. A vezeték a jelenlegi szabványoknak már nem megfelelő, ezért annak a cseréje vált szükségessé, a szabványoknak való megfelelés miatt. A szabványoknak megfelelés a tervekben nem szereplő munka elvégzésére vonatkozik, ebből következően az nem tekinthető a Vállalkozó Szerződés szerinti feladatai közé. A munkák költsége nettó 1.961.710,-Ft. Folytatás a "További információk" közt.

Egyéb kiegészítő információk

1. Megrendelő személyében bekövetkezett jogutódlás, és a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükséges adatváltozások.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Megrendelőnél bekövetkezett jogutódlás, valamint a Vállalkozó számlavezető pénzügyi intézményének változása miatt szükségessé vált adatváltozások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:

„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A Jogutód, valamint a Vállalkozó adatainak változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, erre tekintettel a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani.

2. Határidő hosszabbítás az érettségi vizsgákra tekintettel

A Szerződés szerinti Teljesítési Véghatáridő a Szerződés megkötésekor a Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 420 naptári nap, amely az 1. számú szerződésmódosítással 496 naptári napra módosult.

A Szerződés teljesítési ideje alatt a Vállalkozó zavartalan munkavégzését korábban a 2022. évi érettségi időszak nem érintette, az oktatási intézmény az érettségit egy külön álló épületben oldotta meg. 2023. június 13. napján azonban az intézmény igazgatója jelezte a Megrendelő részére, hogy az érettségi vizsgát az időközben összeépített intézmény épületében tartják meg, emiatt az intézmény zavartalan működése miatt beépített, hang és hőszigetelő ideiglenes falak lebontását a Vállalkozó nem tudta elvégezni, valamint az érettségire, a beiratkozásra és az ünnepélyes tanévzáróra tekintettel, a zajjal járó munkavégzés nem megengedett, a munkavégzését fel kellett függeszteni. Mindezek okán a Vállalkozó 2023. június 19. és 2023. június 29. között csupán napi 1 órán keresztül tudott munkát végezni. A Vállalkozó ezen körülményre tekintettel 2023. június 15-én akadályt közölt, majd 2023. június 23-án szerződésmódosítási kérelemmel élt. Megrendelő megvizsgálta a kérelmet, és a műszaki ellenőr 2023. szeptember 20-i nyilatkozatára tekintettel azt elfogadta.

A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek a tárgyi Szerződés módosítása mellett döntöttek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással.

A Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

A fenti Kbt. hivatkozás jelen Szerződés kapcsán az alábbiak szerint teljesül:

ca) A Felek egyike sem, így az Ajánlatkérő (Megrendelő) sem láthatta előre kellő gondossággal eljárva sem, hogy az intézmény a korábbiaktól eltérően nem tudja megoldani a város más oktatási intézményében az érettségi vizsgák lebonyolítását, emiatt pedig a Vállalkozó az érettségi időszakban a munkavégzésében akadályoztatva lesz.
cb) A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
cc) A módosítás következtében az ellenérték nem emelkedik.

3.Elektromos betáp kábel kiépítése

A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervekben nem szerepelt az elektromos a „T” épület és az „A” épület közötti elektromos vezeték nyomvonala, annak állapota ismeretlen volt, és az elektromos vezetékek kiépítésére vagy cseréjére vonatkozó feladat nem került előírásra. A kivitelezés során vált ismertté az elektromos vezeték nyomvonala, tekintettel arra, hogy az intézmény működése alatt feltárások nem voltak elvégezhetőek. Az iskola biztonságos üzemeltetése érdekében új elektromos vezetékek kiépítése vált szükségessé a két épület főelosztója között, a rendeltetésszerű és biztonságos használat érdekében, és nem képezte a Szerződés részét. A munkák költsége nettó 1.977.073,-Ft.

Közműkiváltás

A Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott tervek szerint a „’T” és a „K” épület közötti területen két aknát összekötő vezeték ismertetésre került. A tervek szerint a vezeték megmaradt volna, a Vállalkozó részére annak cseréje nem került előírásra. A kivitelezés során derült ki, hogy a vezetékek régi eternit szennyvíz elvezető vezetékek. A vezeték a jelenlegi szabványoknak már nem megfelelő, ezért annak a cseréje vált szükségessé, a szabványoknak való megfelelés miatt. A szabványoknak megfelelés a tervekben nem szereplő munka elvégzésére vonatkozik, ebből következően az nem tekinthető a Vállalkozó Szerződés szerinti feladatai közé. A munkák költsége nettó 1.961.710,-Ft.

Folytatás a "További információk" közt.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A Jogutódlásból következően a Fejlécben átvezetésre kerültek a Megrendelő adatai, valamint a Fodor Kft. új számlavezető pénzügyi intézménye. A Szerződés I.2.1.1., I.2.1.2., I.2.1.3., illetve I.2.1.5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 1 859 430 585 Ft 2.1.2. Tartalékkeret: a nettó Vállalkozói Díj 7 (hét) százaléka, azaz nettó 123 807 269 Ft 2.1.3. Előleg: a tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 30%-a (harminc százaléka), azaz 542 582 400 Ft 2.1.4. Előleg elszámolásának módja: Az Előleg összege teljes egészében a Fizetési Mérföldkövekre vonatkozó részszám-lákban kerül elszámolásra, oly módon, hogy az az adott Fizetési Mérföldkőre vonatkozó részszámla összegéből az adott Fizetési Mérföldkőre a százalékos felmérés szerint megállapított Vállalkozói Díjrész arányában levonásra kerül. Amennyiben az Előleg bármely ok miatt nem került maradéktalanul visszafizetés-re az utolsó Fizetési Mérföldkőre vonatkozó végszámla kiegyenlítéséig, vagy azt megelőzően, hogy a II. 10. pont szerinti felmondás következik be, vagy a Szerződés bármely egyéb ok miatti megszűnéséig, akkor az Előleg teljes vissza nem fizetett összege azonnal esedékessé válik. 2.1.5. Előleg megfizetésének helye: Jogosult: EURO GENERÁL Zrt. Bankszámla vezető: K&H Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10400401-49545454-53501000 Jogosult: Fodor Kft. Bankszámla vezető: MBH Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 10300002-33221146-00003285 „ A Szerződés I.2.2.1. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ a.) Első Teljesítési Mérföldkő A Beruházás I. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt szerkezet építés utolsó betonozási napja. A Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 496 nap-tári nap. nem kötbérterhes b.) Második Teljesítési Mérföldkő A Beruházás II. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás II. szakaszának hiba és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárásának megkezdése. 2022. augusztus 26. kötbérterhes c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás I. és II. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás I. szakaszának hiba és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás I és II. szakaszára, illetve annak valamennyi rész-elemére vonatkozóan a nem vég-leges használatbavételi engedély Vállalkozó általi megszerzése (amennyiben adott szakaszhoz szükséges) és átadása. A Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 527 naptári nap. (2023. augusztus 31.) kötbérterhes A Szerződés I.2.4.2., I.2.4.3., és a I.2.4.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.4.1. Előleg Visszafizetési Biztosíték a Szerződés II. 6.1.3. pontja szerinti összeg 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 91 430 400 Ft 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92.971.529,-Ft. 2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár Számlaszám:10032000-00003582-09030013 A Szerződés I.3.2. pontja szerinti kapcsolattartói adatok megváltoztak a megrendelői jogutódlásra tekintettel.

Szöveg

A Jogutódlásból következően a Fejlécben átvezetésre kerültek a Megrendelő adatai, valamint a Fodor Kft. új számlavezető pénzügyi intézménye.

A Szerződés I.2.1.1., I.2.1.2., I.2.1.3., illetve I.2.1.5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„
2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 1 859 430 585 Ft
2.1.2. Tartalékkeret: a nettó Vállalkozói Díj 7 (hét)
százaléka, azaz nettó 123 807 269 Ft
2.1.3. Előleg: a tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 30%-a (harminc százaléka), azaz 542 582 400 Ft
2.1.4. Előleg elszámolásának módja: Az Előleg összege teljes egészében a Fizetési Mérföldkövekre vonatkozó részszám-lákban kerül elszámolásra, oly módon, hogy az az adott Fizetési Mérföldkőre vonatkozó részszámla összegéből az adott Fizetési Mérföldkőre a százalékos felmérés szerint megállapított Vállalkozói Díjrész arányában levonásra kerül.

Amennyiben az Előleg bármely ok miatt nem került maradéktalanul visszafizetés-re az utolsó Fizetési Mérföldkőre vonatkozó végszámla kiegyenlítéséig, vagy azt megelőzően, hogy a II. 10. pont szerinti felmondás következik be, vagy a Szerződés bármely egyéb ok miatti megszűnéséig, akkor az Előleg teljes vissza nem fizetett összege azonnal esedékessé válik.
2.1.5. Előleg megfizetésének helye: Jogosult: EURO GENERÁL Zrt.
Bankszámla vezető: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10400401-49545454-53501000

Jogosult: Fodor Kft.
Bankszámla vezető: MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10300002-33221146-00003285
„

A Szerződés I.2.2.1. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„
a.) Első Teljesítési Mérföldkő
A Beruházás I. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt szerkezet építés utolsó betonozási napja.
A Beruházás I. szakaszának
munkaterület átadásától
számított 496 nap-tári nap.
nem
kötbérterhes

b.) Második
Teljesítési Mérföldkő
A Beruházás II. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás II. szakaszának hiba és hiánymentes műszaki átadás-
átvételi eljárásának megkezdése.
2022. augusztus 26.
kötbérterhes
c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő)
A Beruházás I. és II. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás I. szakaszának hiba és hiánymentes műszaki átadás-
átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás I és II. szakaszára, illetve annak valamennyi rész-elemére vonatkozóan a nem vég-leges használatbavételi engedély Vállalkozó általi megszerzése (amennyiben adott szakaszhoz szükséges) és átadása. A Beruházás I. szakaszának munkaterület átadásától számított 527 naptári nap. (2023. augusztus 31.)
kötbérterhes

A Szerződés I.2.4.2., I.2.4.3., és a I.2.4.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„
2.4.1. Előleg Visszafizetési Biztosíték a Szerződés II. 6.1.3. pontja szerinti összeg
2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 91 430 400 Ft
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92.971.529,-Ft.

2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye:
Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium
Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám:10032000-00003582-09030013

A Szerződés I.3.2. pontja szerinti kapcsolattartói adatok megváltoztak a megrendelői jogutódlásra tekintettel.

Forrás: OJS 2024/S 029-084900 (2024-02-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)