Győri mentőállomás és közúti kapcsolat kivitelezés

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-14. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-10.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• EURO GENERÁL Zrt.

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-08-10	Ajánlati felhívás
2022-02-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-14	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-10-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-08-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000630832021
Rövid leírás: Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 300196121 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630832021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630832021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-10 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 156-410840
HL-S szám: 156
További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott időtartam a munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás záró napjával záródóan értendő 3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért. 4) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 5) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 6) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. 7) A 2-6. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet. 8) Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2-6. értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott időtartam a munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás záró napjával záródóan értendő

3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.

5) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

6) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

7) A 2-6. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

8) Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2-6. értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra.

A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen.

Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg.

Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Időtartam: 540 nap
További információk:

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott időtartam a munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás záró napjával záródóan értendő

3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.

5) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

6) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

7) A 2-6. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

8) Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2-6. értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Győr belterület 4121/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére a külön formanyomtatványt (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három) mérleg- fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel, illetve az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari magasépítési kivitelezés) nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 850 000 000,- HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti szerződésére/szerződéseire vonatkozó (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő karakterhiány miatt "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" részben folytatja jelen pont felsorolását!!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult építőipari magasépítési kivitelezésre vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik és tartalmazott

M1)1 minden alapszakágra (építészeti és tartó-/teherhordó-szerkezetépítési és épületgépészeti és épületvillamossági) kiterjedő, legalább 1400 m2 nettó alapterületű új épületet és/vagy új épületrészt;

M1)2 gyengeáramú szakági munkarészeket is megvalósító épület építésére vonatkozó referenciát, tűzjelző és CO-érzékelő rendszer kiépítésével;

M1)3 nettó 170 m3 beton aljzatok bontását vagy nettó 160 m3 beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontását;

M1)4 olyan kivitelezést, melynek keretében sor került legalább 1 darab NA400 távhő vezeték kiváltására és vagy építésére;

M1)5 legalább 375 m2 alapterületű gépjármű javítóműhely/garázs kivitelezést.

AK Egészségügyi intézmény alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ g) pontjában foglaltakat érti.

Az M1)1-M1)5 alkalmassági követelmények legfeljebb 5 referencia szerződéssel igazolhatóak.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-TH kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)5 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződés tervezet tartalmazza:

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Az előleg-visszafizetési b.nak az előleg elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia.

Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 10%.

Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj15 %-a.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 20 000 000 Ft.

Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap.

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.

Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Nyertes AT számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

a) a Kivitelezés 10%-os (tíz százalékos) készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a

b) a Kivitelezés 20%-os (húsz százalékos) készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a

c) a Kivitelezés 30%-os (harminc százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a,

d) a Kivitelezés 40%-os (negyven százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével

e) a Kivitelezés 50%-os (ötven százalékos) készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével

f) a Kivitelezés 60%-os (hatvan százalékos) készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével

g) a Kivitelezés 70%-os (hetven százalékos) készültségi foka: Hetedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével

h) a Kivitelezés 80%-os (nyolcvan százalékos) készültségi foka: Nyolcadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével

i) a Kivitelezés 90%-os (kilencven százalékos) készültségi foka: Kilencedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a,

j) a Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka: a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja: Tizedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.

A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. AK a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet alkalmaz.

Az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szab.nak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A finanszírozás és a részletes fizetési felt.eket a sz.tervezet tartalmazza.

AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időt. alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és f.biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 000 000,- Ft/káresemény és 400 000 000,- Ft/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ATtől származó szándéknyilatkozatot a fel.bizt. von.ban KDban foglaltak szerint.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-14 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
5. Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-TH jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
6. Az M2)5 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780251
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Zelenka Regina
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630832021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) AK helyszíni bej.ra biztosít lehetőséget. A helyszíni bejárás időpontja: 2021.08.23. 10:00 óra. Találkozás helyszíne: 9024 Győr, Szauter F. u. ideiglenes kórházi parkoló.

4) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- EEKD,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő vált.bej. eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vált.bej. eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban AK felhívja ATk figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az ATnek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

5) A felhívás III.1.3.) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.

A 2-6. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.ab.pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. Részletesen a KD-ban.

7) Ha AT a 2-6. értékelési r.szempontok von.-ban 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatot és a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szak.-eknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kam. reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

12) AK az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónapon 60 napot ért.

13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

15) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes ATvel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/ 2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hat.lépésére aktualizálni kell.

18) AK szakmai ajánlatnak tekinti: 1. értékelési részszempont tekintetében az árazott költségvetést, a 2-6. értékelési részszempont tekintetében azt az ATi nyilatkozatot tekinti szakmai ajánlatnak, amelyben az értékelés körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül.

19) AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

20) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel. AK felhívja a figyelmet, hogy a nyertes AT köteles az MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hat. alatt fenntartani, és a teljesítést annak hat. alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

21) További inf.at a KD tartalmaz.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 156-410840 (2021-08-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása. A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1 A beszerzés tárgya és mennyisége: A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra. A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen. Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg. Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Rövid leírás

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.

A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra.

A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen.

Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg.

Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

A beszerzés teljes értéke: 2 358 713 111 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-03 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 027-067942
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 156-410840
HL-S szám: 27
További információk

Ajánlattevők: 1. EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) adószám: 13240567242 2. Euro Generál Zrt. (9026 Győr, Vízmű U. 2.) adószám: 22927800208 3. Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Magyar Utca 36.) adószám: 11469957241 4. Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6.) adószám: 11975201208 5. OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49. 1.lház. 2. em.) adószám: 12525689241 és Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.) adószám: 26739919243 közös ajánlattevők

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-28 📅
Név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22927800208
Postacím: Vízmű U. 2.
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 706378229 📞
E-mail: gyor@eurogeneral.hu 📧
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Internetcím: http://www.eurogeneral.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 358 713 111 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) adószám: 13240567242

2. Euro Generál Zrt. (9026 Győr, Vízmű U. 2.) adószám: 22927800208

3. Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Magyar Utca 36.) adószám: 11469957241

4. Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6.) adószám: 11975201208

5. OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49. 1.lház. 2. em.) adószám: 12525689241 és Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.) adószám: 26739919243 közös ajánlattevők

Forrás: OJS 2022/S 027-067942 (2022-02-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Győri mentőállomás és közúti kapcsolat kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000630832021
Rövid leírás:

Rövid leírás

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.
A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1
A beszerzés tárgya és mennyisége:
A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra.
A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen.
Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg.
Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 358 713 111 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000630832021/1
Mennyiség: 100 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása. A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1 A beszerzés tárgya és mennyisége: A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra. A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen. Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg. Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

A beszerzés leírása

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Győri mentőállomás építése és a kapcsolódó közúti kapcsolat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.

A beruházás helye: 9024 Győr, Szauter Ferenc u. 4121/13 hrsz.1

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A tervezett mentőállomás épülete két épülettömbből áll. A kivonulási oldalon (Szauter utca) egy négyzet alakú (földszint + U alakú ráépítés nettó 1946 m2), kétszintes tömbben, nettó 1161m2 alapterületen helyezik el a mentőállomás földszinti része, ahol pihenők, öltözők, betegirányítási központ, valamint 5-5 gépkocsit tartalmazó szerállás és egy mosórészleg található. Az emeleten, nettó 785m2 alapterületen egy U alakban kialakított ráépítésben, orvosi szobák, irodák, szerver helyiség és gyakorlati terem, valamint egy járható terasz kerül kialakításra.

A két épületrészt az emeleten nyaktag köt össze, ahol a megyei mentősök képzését biztosító oktatóterem kerül kialakításra nettó 105m2 alapterületen.

Az északi telekrészen az egyszintes műhelyépületben (alapterülete: nettó 522m2) gépjármű javítóműhely, tartalékautó garázs, valamint a kiszolgálóhelyiségek feletti részen a szolgálati időn kívül használható konditerem-szauna helyiségek találhatóak (alapterület nettó 110m2). A teljes épületegység gyengeáramú, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítésével valósítandó meg.

Az építési terület közlekedési kiszolgálásának biztosításához két útcsatlakozás kiépítése szükséges: Szauter úti csomópont, mely kizárólag üzemi forgalmat szolgál ki (forgalomtechnikai kiépítés és sorompós bejárat), illetve a Vasvári Pál utcai csatlakozás, mely dolgozói, illetve látogatói forgalmi kapcsolatot biztosít. A munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi parkoló funkciót ellátó térburkolást (2700 m3), a beton aljazat bontásával meg kell szűntetni, valamint a mentőállomás ingatlanának D-i határa mentén a Szauter F. utcában térszín felett vezetett 2xNA600 távhő vezetéket a mentőállomás bejárata miatt térszín alá kell süllyeszteni.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Időtartam: 666 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-01-28 📅
Cím: Fővállalkozói kivitelezői szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 358 713 111 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000630832021/2670
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Gyengeáram, tűzjelző és CO érzékelő rendszer kiépítése, garázs kivit.,Bontási munkák,Távhő vezeték kiváltása,Építőmesteri és szakipari,-Statikai és tartószerk.i,-Épületgépészeti,-Épületvill.i munkák,Közművek,Útépítés, Környezetrendezés

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22927800208
Postacím: Vízmű U. 2.
Postai irányítószám: 9026
Postai város: Győr
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: gyor@eurogeneral.hu 📧
Telefon: +36 706378229 📞
URL: https://www.eurogeneral.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződés tervezet tartalmazza: AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a. Az előleg-visszafizetési b.nak az előleg elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 10%. Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj15 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

BT-150 A szerződés száma: 1 BT-721 Szerződés megnevezése: FŐVÁLLALKOZÓI KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS V.2) Az eljárás eredménye BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2022.01.28 BT-151 A szerződés publikusan elérhető URL címe V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai OPT-320 OPT-321 BT-3201 BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR000630832021/2670 BT-1711 Az ajánlatot rangsorolták: Igen BT-171 Az ajánlat rangsora: 1 BT-720 Megajánlott összeg: 2 358 713 111,00 III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk BT-736 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik Nem BT-77 III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Még 1000 karakter BT-761 BT-76 III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Még 6000 karakter A BT-717-es mező ki van töltve: A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása: Nem A BT-70 és az OPT-060 III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása: Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200.000 HUF, max. 20.000.000 Ft. Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap. Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Nyertes AT számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult: a) a Kivitelezés 10%-os (tíz százalékos) készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a b) a Kivitelezés 20%-os (húsz százalékos) készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a c) a Kivitelezés 30%-os (harminc százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, d) a Kivitelezés 40%-os (negyven százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével e) a Kivitelezés 50%-os (ötven százalékos) készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével f) a Kivitelezés 60%-os (hatvan százalékos) készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével g) a Kivitelezés 70%-os (hetven százalékos) készültségi foka: Hetedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével h) a Kivitelezés 80%-os (nyolcvan százalékos) készültségi foka: Nyolcadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével i) a Kivitelezés 90%-os (kilencven százalékos) készültségi foka: Kilencedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, j) a Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka: a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja: Tizedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. AK a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet alkalmaz. Az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szab.nak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A finanszírozás és a részletes fizetési felt.eket a sz.tervezet tartalmazza. AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időt. alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és f.biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100.000.000,- Ft/káresemény és 400.000.000,- Ft/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ATtől származó szándéknyilatkozatot a fel.bizt. von.ban KDban foglaltak szerint.

További információk

BT-150
A szerződés száma:
1
BT-721

Szerződés megnevezése:
FŐVÁLLALKOZÓI KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS
V.2) Az eljárás eredménye
BT-145
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022.01.28

BT-151
A szerződés publikusan elérhető URL címe
V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai

OPT-320
OPT-321
BT-3201
BT-3202
Ajánlat technikai azonosítója:
EKR000630832021/2670
BT-1711
Az ajánlatot rangsorolták:
Igen
BT-171
Az ajánlat rangsora:
1
BT-720
Megajánlott összeg:
2 358 713 111,00

III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek
III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
BT-736
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

Nem
BT-77
III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Még 1000 karakter
BT-761
BT-76
III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Még 6000 karakter

A BT-717-es mező ki van töltve:
A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása: Nem

A BT-70 és az OPT-060 III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200.000 HUF, max. 20.000.000 Ft.
Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól számított 24 hónap.
Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes AT számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:
a) a Kivitelezés 10%-os (tíz százalékos) készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a
b) a Kivitelezés 20%-os (húsz százalékos) készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a
c) a Kivitelezés 30%-os (harminc százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a,
d) a Kivitelezés 40%-os (negyven százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével
e) a Kivitelezés 50%-os (ötven százalékos) készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével
f) a Kivitelezés 60%-os (hatvan százalékos) készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével
g) a Kivitelezés 70%-os (hetven százalékos) készültségi foka: Hetedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével
h) a Kivitelezés 80%-os (nyolcvan százalékos) készültségi foka: Nyolcadik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, csökkentve az Előleg 1/5 (egyötöd) részével
i) a Kivitelezés 90%-os (kilencven százalékos) készültségi foka: Kilencedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a,
j) a Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka: a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja: Tizedik Fizetési Mérföldkő: nettó Vállalkozói díj 10%-a, és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.
A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. AK a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet alkalmaz.
Az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szab.nak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A finanszírozás és a részletes fizetési felt.eket a sz.tervezet tartalmazza.
AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időt. alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és f.biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100.000.000,- Ft/káresemény és 400.000.000,- Ft/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ATtől származó szándéknyilatkozatot a fel.bizt. von.ban KDban foglaltak szerint.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Felek rögzítik, hogy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerint benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A vállalkozói díj összegének megemelése, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.12.04. 3.2. Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.1. szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege az alábbiakra módosul: 2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 2.717.823.499,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-hétszáztizenhétmillió-nyolcszázhuszonháromezer-négyszázkilencvenkilenc forint plusz általános forgalmi adó „ 3.3. Szerződő Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.2. szerinti tartalékkeretre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel pontosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.2. pontja szerinti az alábbiakra módosul: „ 2.1.2. Tartalékkeret: az eredeti nettó Vállalkozói Díj 10%-a (tíz százaléka), azaz nettó 235.871.311,- Ft „ 3.4. Szerződő Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.3. szerinti előlegre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel pontosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.3. pontja szerinti az alábbiakra módosul: „ 2.1.3. Előleg a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 30%-a (harminc százaléka), azaz nettó 707.613.933,- Ft „ (...) „ Teljesítési mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher j) Tízedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%- os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. munkaterület átadástól számított 666 nap kötbérterhes „ „ j.) Tízedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.4.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén az eredeti nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke, valamint az 1. sz. módosítással érintett pótmunka ellenértéke; „ „ 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%- a (öt százaléka), azaz 135.891.175,- Ft, azaz Százharmincötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-százhetvenöt Ft „ „ 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj eredményes Műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházási készültségi foknak megfelelő rész 5%- a (öt százaléka), 135.891.175,- Ft, azaz Százharmincötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-százhetvenöt Ft „ „ 2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár Számlaszám: 10032000-00003582-09050013 „ „3.2. Megrendelő részéről Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult: Nyul Zoltán magasépítésért felelős helyettes államtitkár Tel.: +36 Postázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. E-mail: zoltan.nyul@ekm.gov.hu Műszaki kérdésekben: Vargha Júlia főosztályvezető Tel.:+36 -30-527-4288 Postázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. E-mail: julia.vargha@ekm.gov.hu Építész Műszaki Ellenőr: Pintér Tamás Tel.: +36-30-235-2580 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 9. E-mail: tamas.pinter@ekm.gov.hu NÜJ szám: 783641672 Gépész Műszaki Ellenőr: Csóka Gyula Tel.: +36-30-235-2580 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 9. E-mail: gyula.csoka@ekm.gov.hu NÜJ szám: 605909665 Elektromos Műszaki Ellenőr: Galambos Róbert Tel.: +36-20-583-0645 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 9." „6.3.10. Vállalkozó a jelen szerződés alapján kiállított számláját az alábbiak szerint nyújthatja be Megrendelő részére: a) Papír alapon, postai úton való megküldés esetén: a 1146 Budapest, Hermina út 49. címre ajánlott tértivevényes levélként. b) Személyes kézbesítés esetén: 1146 Budapest, Hermina út 49. címen történő személyes átadás, ahol az érkeztetés dátuma és azonosítója felvezetésére kerül. c) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számla a Központi Rendszerben Hivatali Kapun keresztül érkezhet. HIVATAL RÖVID NEVE: EKMBPO; HIVATAL TELJES NEVE: Építési és Közlekedési Minisztérium - Projekt E-számla; KRID: 564777788 A Felek módosítják a Szerződés műszaki tartalmát a jelen 1. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint. A Szerződés 3. sz. mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv helyébe a jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv lép.

Szöveg

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.12.04.
3.2. Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.1. szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege az alábbiakra módosul:
2.1.1. Vállalkozói Díj:
nettó 2.717.823.499,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-hétszáztizenhétmillió-nyolcszázhuszonháromezer-négyszázkilencvenkilenc forint plusz általános forgalmi adó
„

3.3. Szerződő Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.2. szerinti tartalékkeretre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel pontosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.2. pontja szerinti az alábbiakra módosul:
„
2.1.2. Tartalékkeret:
az eredeti nettó Vállalkozói Díj 10%-a (tíz százaléka), azaz nettó 235.871.311,- Ft
„

3.4. Szerződő Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás 2.1. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.3. szerinti előlegre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel pontosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.3. pontja szerinti az alábbiakra módosul:
„
2.1.3. Előleg
a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói Díj 30%-a (harminc százaléka), azaz nettó 707.613.933,- Ft
„

(...)
„
Teljesítési mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher
j) Tízedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%- os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. munkaterület átadástól számított 666 nap kötbérterhes
„

„
j.) Tízedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.4.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén az eredeti nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke, valamint az 1. sz. módosítással érintett pótmunka ellenértéke;
„

„
2.4.2. Teljesítési Biztosíték:
a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%- a (öt százaléka), azaz 135.891.175,- Ft, azaz Százharmincötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-százhetvenöt Ft
„

„
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték:
Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj eredményes Műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházási készültségi foknak megfelelő rész 5%- a (öt százaléka), 135.891.175,- Ft, azaz Százharmincötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-százhetvenöt Ft
„

„
2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium
Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00003582-09050013
„

„3.2. Megrendelő részéről

Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult:
Nyul Zoltán
magasépítésért felelős helyettes államtitkár Tel.: +36 Postázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
E-mail: zoltan.nyul@ekm.gov.hu

Műszaki kérdésekben:
Vargha Júlia főosztályvezető Tel.:+36 -30-527-4288 Postázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
E-mail: julia.vargha@ekm.gov.hu

Építész Műszaki Ellenőr:
Pintér Tamás Tel.: +36-30-235-2580 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.
E-mail: tamas.pinter@ekm.gov.hu

NÜJ szám: 783641672

Gépész Műszaki Ellenőr:
Csóka Gyula Tel.: +36-30-235-2580 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.
E-mail: gyula.csoka@ekm.gov.hu

NÜJ szám: 605909665

Elektromos Műszaki Ellenőr:
Galambos Róbert Tel.: +36-20-583-0645 Postázási cím: 1146 Budapest, Cházár
András u. 9."

„6.3.10. Vállalkozó a jelen szerződés alapján kiállított számláját az alábbiak szerint nyújthatja be Megrendelő részére:

a) Papír alapon, postai úton való megküldés esetén: a 1146 Budapest, Hermina út 49. címre ajánlott tértivevényes levélként.
b) Személyes kézbesítés esetén: 1146 Budapest, Hermina út 49. címen történő személyes átadás, ahol az érkeztetés dátuma és azonosítója felvezetésére kerül.
c) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számla a Központi Rendszerben Hivatali Kapun keresztül érkezhet. HIVATAL RÖVID NEVE: EKMBPO; HIVATAL TELJES NEVE: Építési és Közlekedési Minisztérium - Projekt E-számla; KRID: 564777788

A Felek módosítják a Szerződés műszaki tartalmát a jelen 1. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint. A Szerződés 3. sz. mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv helyébe a jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv lép.

Forrás: OJS 2023/S 242-762278 (2023-12-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 358 713 111 HUF 💰

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: BMSK-781-1/2022
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 358 713 111 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

2. sz. mód aláírása: 2024.09.16. A 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett - amely igény jelen 2. sz. módosítás keretében kerül rendezésre az 1. sz. módosítás 4.2 pontjában rögzítettek szerint -, így a Szerződés hatályban van, ezért módosítható. A 13/2023. szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. A 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2023.07.10-én a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában, melyhez 2023.09.12. napjáig további alátámasztó dokumentumokat csatolt. Megrendelő 2023.09.26-án az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KTI”), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023.10.16-án elkészítette. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 385.047.625,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 50.249.970,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 334.797.655,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 167.398.828,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 7,1 %-a. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2022.01.28-án az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 2. sz. szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie). Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 167.398.828,- Ft) 7,1%-os változást jelent a Szerződés eredeti ellenértékhez (nettó 2.358.713.111,- Ft) viszonyítva, ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is (az 1. sz. módosítás 15,22%-os díjemelést tartalmaz). A 2. sz. módosításban 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet és a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet alapján kiadott szakvéleményben meghatározott, háborús infláció miatti költségnövekmény rendes üzleti kockázatot meghaladó része kerül átvezetésre, azaz a vállalkozói díj nettó 167.398.828,- Ft összeggel kerül megemelésre, valamint a díjemelés miatt indokolt, szükségszerű módosításokat (jótállási biztosíték összege, mérföldkövek stb.) tartalmazza. Nincsen szó benne a teljesítést ellehetetlenítő körülményekről, így azokat igazolni sem tudjuk. A Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat szerződéses határidőben teljesítette, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került. A vállalkozói díj módosításának alátámasztásaként nem önmagában a háború tényét jelölték meg a felek, hanem a fent hivatkozott Korm.rendeletet, ÉKM rendeletet, valamint az ezek alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiadott, rendes üzleti kockázatot meghaladó költségnövekmény összegét meghatározó szakvéleményt. A BT-201/BT-202 pontban ismertetett érték változás mértékét ellenőriztük. Az értékváltozás mértéke 7,1% a Szerződés eredeti ellenértékhez (nettó 2.358.713.111,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így megfelel Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának. Folytatás a BT-202 "A módosítások leírása" mezőben.

Egyéb kiegészítő információk

2. sz. mód aláírása: 2024.09.16.

A 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett - amely igény jelen 2. sz. módosítás keretében kerül rendezésre az 1. sz. módosítás 4.2 pontjában rögzítettek szerint -, így a Szerződés hatályban van, ezért módosítható.

A 13/2023. szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.

A 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.
A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2023.07.10-én a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában, melyhez 2023.09.12. napjáig további alátámasztó dokumentumokat csatolt.

Megrendelő 2023.09.26-án az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KTI”), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023.10.16-án elkészítette. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 385.047.625,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 50.249.970,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 334.797.655,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 167.398.828,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 7,1 %-a.

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2022.01.28-án az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 2. sz. szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át.

A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie). Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 167.398.828,- Ft) 7,1%-os változást jelent a Szerződés eredeti ellenértékhez (nettó 2.358.713.111,- Ft) viszonyítva, ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is (az 1. sz. módosítás 15,22%-os díjemelést tartalmaz).

A 2. sz. módosításban 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet és a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet alapján kiadott szakvéleményben meghatározott, háborús infláció miatti költségnövekmény rendes üzleti kockázatot meghaladó része kerül átvezetésre, azaz a vállalkozói díj nettó 167.398.828,- Ft összeggel kerül megemelésre, valamint a díjemelés miatt indokolt, szükségszerű módosításokat (jótállási biztosíték összege, mérföldkövek stb.) tartalmazza. Nincsen szó benne a teljesítést ellehetetlenítő körülményekről, így azokat igazolni sem tudjuk. A Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat szerződéses határidőben teljesítette, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került. A vállalkozói díj módosításának alátámasztásaként nem önmagában a háború tényét jelölték meg a felek, hanem a fent hivatkozott Korm.rendeletet, ÉKM rendeletet, valamint az ezek alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiadott, rendes üzleti kockázatot meghaladó költségnövekmény összegét meghatározó szakvéleményt.
A BT-201/BT-202 pontban ismertetett érték változás mértékét ellenőriztük. Az értékváltozás mértéke 7,1% a Szerződés eredeti ellenértékhez (nettó 2.358.713.111,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így megfelel Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának.
Folytatás a BT-202 "A módosítások leírása" mezőben.

2. sz. mód aláírása: 2024.09.16. A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege nettó 2.885.222.327,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kétszázhuszonkettőezer-háromszázhuszonhét forintra módosul. [eredeti díj: nettó 2.358.713.111,- Ft, 1. sz. mód szerinti díj: nettó 2.717.823.499,- Ft] A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés teljesítési mérföldköveket tartalmazó I.2.2.1. pontja kiegészül az alábbi új technikai jellegű mérföldkővel: „k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő: Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján kérelmezett, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény a Szerződés 2. sz. módosítása szerint. Határidő: nem releváns. Kötbérteher: nem releváns.” A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.2.2. pontja kiegészül az alábbi új k.) ponttal: „k.) Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő: A Szerződés 2. sz. módosítása szerinti 167.398.828,- Ft összegű díjnövekmény (Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő)” A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.4.3. pontja az alábbiakra módosul: „2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj eredményes Műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházási készültségi foknak megfelelő rész 5%-a (öt százaléka), 144.261.116,- Ft, azaz száznegyvennégymillió-kétszázhatvanegyezer-száztizenhat forint.” [Jólteljesítési Biztosíték eredeti összege: 117.935.655,- Ft, 1. sz. mód szerinti összege: 135.891.175,- Ft] A Szerződés II.6.2.4. g) pontja szerint pótmunkák ellenértéke a végszámlában került kifizetésre, ami eredetileg a Tizedik Fizetési Mérföldkő volt, azonban az új Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő beiktatásával a végszámlára utaló megszövegezés már nem helytálló, ezért a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés II.6.2.4. g) pontja az alábbiak szerint módosul: „g) Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeretből megrendelt, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás keretében megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a Tízedik Fizetési Mérföldkőre vonatkozóan kiállított számlában számolják el.” [eredeti szöveg: „g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.”] BT-201 "A módosítás okának leírása" mező folytatása: Az 1. sz. módosításban a kivitelezés folyamán felmerült, felek által előre nem látható többlet műszaki tartalmi igények, és az azzal értelemszerűen összefüggő módosítások kerültek rögzítésre Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. Ettől teljesen független 2. sz. módosításban megjelenő háborús infláció miatti költségnövekmény. A két módosítás nem célozza a Kbt. rendelkezéseinek megkerülését.

Szöveg

2. sz. mód aláírása: 2024.09.16.

A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege nettó 2.885.222.327,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kétszázhuszonkettőezer-háromszázhuszonhét forintra módosul. [eredeti díj: nettó 2.358.713.111,- Ft, 1. sz. mód szerinti díj: nettó 2.717.823.499,- Ft]

A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés teljesítési mérföldköveket tartalmazó I.2.2.1. pontja kiegészül az alábbi új technikai jellegű mérföldkővel:
„k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő: Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján kérelmezett, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény a Szerződés 2. sz. módosítása szerint. Határidő: nem releváns. Kötbérteher: nem releváns.”

A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.2.2. pontja kiegészül az alábbi új k.) ponttal: „k.) Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő: A Szerződés 2. sz. módosítása szerinti 167.398.828,- Ft összegű díjnövekmény (Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő)”

A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés I.2.4.3. pontja az alábbiakra módosul: „2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj eredményes Műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházási készültségi foknak megfelelő rész 5%-a (öt százaléka), 144.261.116,- Ft, azaz száznegyvennégymillió-kétszázhatvanegyezer-száztizenhat forint.” [Jólteljesítési Biztosíték eredeti összege: 117.935.655,- Ft, 1. sz. mód szerinti összege: 135.891.175,- Ft]

A Szerződés II.6.2.4. g) pontja szerint pótmunkák ellenértéke a végszámlában került kifizetésre, ami eredetileg a Tizedik Fizetési Mérföldkő volt, azonban az új Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő beiktatásával a végszámlára utaló megszövegezés már nem helytálló, ezért a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján a Szerződés II.6.2.4. g) pontja az alábbiak szerint módosul: „g) Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeretből megrendelt, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás keretében megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a Tízedik Fizetési Mérföldkőre vonatkozóan kiállított számlában számolják el.” [eredeti szöveg: „g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.”]

BT-201 "A módosítás okának leírása" mező folytatása:
Az 1. sz. módosításban a kivitelezés folyamán felmerült, felek által előre nem látható többlet műszaki tartalmi igények, és az azzal értelemszerűen összefüggő módosítások kerültek rögzítésre Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. Ettől teljesen független 2. sz. módosításban megjelenő háborús infláció miatti költségnövekmény. A két módosítás nem célozza a Kbt. rendelkezéseinek megkerülését.

Forrás: OJS 2024/S 209-651491 (2024-10-24)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)