hulladéklerakó üzemeltetéséhez kapcs. ÉBH kezelés

A beszerzés leírása

hulladéklerakó üzemeltetéséhez kapcsolódó építési-bontási hulladékok kezelése eseti megrendelések alapján 76 millió forint keretösszegig.
Az előkezelési szolgáltatással érintett hulladékok Hulladéklista szerinti HAK száma és megnevezése:
építési-bontási hulladékok tekintetében
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 tégla
- 17 01 03 cserép és kerámia
- 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
- 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
- 20 02 02 talaj és kövek
további részletek a közbeszerzési dokumentumokban
1/A. feladatkör: Építési és bontási hulladékok kézi válogatással történő előkezelése. Az előkezelési szolgáltatással érintett hulladékok, termékek éves mennyisége előreláthatóan legfeljebb 2 500 tonna, folyamatos munkavégzés szükséges.
1/B. Építési és bontási hulladékok osztályozással történő előkezelése (rakodás, osztályozás, szállítás és deponálás): Az előkezelési szolgáltatással érintett hulladékok éves mennyisége előreláthatóan legfeljebb 5 000 tonna, illetve legfeljebb 500 tonna/nap.
1/C. feladatkör: Építési-bontási hulladékok aprítással történő előkezelése (rakodás, aprítás, szállítás és deponálás): A gépi osztályozással érintett hulladékok éves mennyisége.
A gépi osztályozással érintett hulladékok éves mennyisége előreláthatóan legfeljebb 5 000 tonna, illetve legfeljebb 500 tonna/nap.
Fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen mennyiségektől eltérhet. A közbeszerzési dokumentumokban megadott mennyiségi adatok kalkulált adatok, tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszeg 70%-ának lehívására.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig

A megújítások leírása

Amennyiben a keretösszeg, vagy a keretösszeg 70%-a a fenti időtartamon belül nem kerül lehívásra, Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további 6 hónappal meghosszabbíthatja.

További információk

Ár értékelési részszempontok részletezése:
1. Építési és bontási hulladékok kézi válogatással történő előkezelése (nettó Ft/tonna) súlyszám: 15
2. Építési és bontási hulladékok osztályozással történő előkezelése (nettó Ft/tonna) súlyszám: 40
3. Építési-bontási hulladékok aprítással történő előkezelése (nettó Ft/tonna) súlyszám: 40

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16.§-ai, az alábbiak szerint.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, melyet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőket kérjük, hogy ezen adatbázisok elérhetőségét is tüntessék fel a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8-11. § szerint kell nyilatkozatokat illetve igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § és 11. §- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
SZ.1. Ajánlattevő csatolja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a tevékenyég végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyét
Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az alábbi tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel;
Kezelés kódok:
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
Az érintett hulladékok vonatkozásában a fenti kezelési kódok szerint az alábbi hulladék kódokra és mennyiségekre vonatkozóan:
Hulladékok kezelése, kézi válogatással (műszaki leírás 1.a feladatkör) vonatkozásában:
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 tégla
- 17 01 03 cserép és kerámia
- 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
- 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
- 20 02 02 talaj és kövek
Összesen legalább: 10000 tonna éves mennyiségre vonatkozóan
nem veszélyes válogatási hulladékok:
- 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék
- 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
- 15 01 03 fa csomagolási hulladék
- 15 01 04 fém csomagolási hulladék
- 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék
- 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
- 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
- 20 03 07 lomhulladék
Összesen legalább: 250 tonna éves mennyiségre vonatkozóan
veszélyes hulladékok válogatása: folytatás a III.1.2. pontban

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell:
P/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évre vonatkozó teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és 3.§-a szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. (EEKD IV. rész α pont)
SZ.1. folytatása : veszélyes hulladékok válogatása:
- 17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
- 17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
- 17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
- 17 03 03* szénkátrány és kátránytermék
- 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
- 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag
- 17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
Összesen legalább: 150 tonna éves mennyiségre vonatkozóan.

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele a nettó 50 millió forintot nem éri el.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt P.1. alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján és a 22.§ (1) figyelembe vételével, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján ha:
M.1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül teljesített 1 db legalább összesen 5 000 tonna inert hulladék kezelésére vonatkozó, legalább az alábbiakban felsorolt HAK kódú, illetve típusú hulladékokból, legalább 4 félét magában foglaló referenciával
- építési-bontási hulladékok
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 tégla
- 17 01 03 cserép és kerámia
- 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
- 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
- 20 02 02 talaj és kövek
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és 3.§-a szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. (EEKD IV. rész α pont)
A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.

A szerződés teljesítésének feltételei

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek a figyelembevételével, az eseti megrendelések teljesítését követően utólagos elszámolással, számla ellenében átutalással történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben a hulladékkezelési szolgáltatás során késedelmesen teljesít, az eseti megrendelés során megrendelt feladatokat nem végzi el határidőre, úgy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek összege a késedelmes napok után naponta az eseti megrendelés összesen nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 0,5%-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 5%-a.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt az eseti megrendelések alkalmával legalább két alkalommal 10 napot meghaladóan elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a keretösszegből a már teljesített szolgáltatás levonását követően fennmaradó összesen nettó vállalkozói díj 15 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben hibásan teljesít, (hibás teljesítésnek számít, amennyiben a hulladékkezelési szolgáltatás során nem a Megrendelő útmutatása szerint vagy a hulladéknak megfelelő technológiával végzi el a szolgáltatást) a hiba kijavításáig terjedő időre naponta az eseti megrendelés összesen nettó vállalkozói díj mint vetítési alap 0,5%-nak megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 5%-át elérő kötbér megfizetésére köteles.

1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben részletezettekre.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi hozzáférhetővé.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat letöltenie.
A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3. A 4. értékelési részszempont alátámasztására az ajánlatba be kell csatolni a nyilatkozatot a szakember megnevezésével, a bemutatásra kerülő szakember tekintetében a rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum másolatát.
4. Kiegészítés a III.1.2) és a III.1.3) pontokhoz: Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot, ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát..
6. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) (eredménytelen eljárásra vonatkozó) pontját.
8. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
9. Az eljárás nyelve a magyar.
10. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
11. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az időtartam hónapban: [1] alatt ajánlatkérő 30 napos ajánlati kötöttséget ért.
12. Kiegészítés a II.1.6. ponthoz (részekre bontás): A szerződés teljesítésének természete, egységessége azt nem teszi lehetővé, továbbá nem lenne összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát.
15. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
17. Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell káreseményenként legalább 5 000 000,- Ft, évi minimum 15 000 000,- Ft limitösszegű tevékenységi felelősségbiztosítással és káreseményenként legalább 1 000 000,- Ft, évi minimum 3 000 000,- Ft limitösszegű környezetszennyezési felelősségbiztosítással
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Józsa Beatrix, lajstromszám: 528
19. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:
Az. 1., 2., és 3. részszempontok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 4. részszempont esetében 2. sz. melléklet B) pontjában szereplő pontkiosztás módszere. Az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot
A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.