„Hunyadi téri Vcsk. belső felújításának tervezése”

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-06-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-05-20.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Archi-kon Építészeti Tervező-szervező Kft.

Kicsoda?

• Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Mi az?

• Mérnöki szolgáltatások › Mérnöki tervezési szolgáltatások

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-05-20	Ajánlati felhívás
2021-06-24	További információk
2021-07-05	További információk
2021-10-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-02-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-10-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-05-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000557942021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Postacím: Eötvös utca 3.
Postai irányítószám: 1067
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.terezvaros.hu 🌏
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu 📧
Telefon: +36 13517965 📞
Fax: +36 13518934 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557942021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557942021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-20 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 099-261451
HL-S szám: 99
További információk

Az Ár kritérium bontásban: 1. Ajánlati ár 50 1.1. Tervezési díj (egyösszegű nettó ajánlati ár HUF) 45 1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) 5 A részajánlattétel kizárásának okai: A beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre bontását. Egy adott beruházásra vonatkozóan kell valamennyi feladatot ellátni, amelyek egymással párhuzamosan folynak és egymásra épülő részfeladatokból állnak össze. A részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki szükségszerűséggel. Egy jól körülhatárolható területen, egy ingatlanon belül megvalósuló, műszaki-gazdasági funkcionális egységet képező építési beruházás tervezési feladatainak beszerzésére kerül sor. A részajánlattétel lehetővé tétele veszélyeztetné a beruházás tervezett egységes képét.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tervezési terület/alapterület: 9 253 m

A tervező főbb feladatai az egyes teljesítési szakaszokban a következőek:

Tervezési szakasz:

— Tervezés előkészítő feladatok végzése, az ajánlatkérő által átadott tervezési program alapján ajánlatkérővel történő egyeztetés,

— Koncepcióterv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése,

— Építési engedélyezési terv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése,

— Kiviteli terv elkészítése, valamint minden olyan tervezési feladat elvégzése, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. A kiviteli tervet olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építési beruházás teljes körű megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására,

— Részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervek alapján,

— Az elkészült teljes tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása,

— Az ajánlattevő / tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint az építési beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Az ajánlattevő / tervező közreműködik az építési beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, ajánlatkérőnek az építési beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély, szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében.

Közbeszerzési szakasz:

— Ajánlattevő / tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, és amennyiben szükséges, a tervdokumentáció módosítása.

Tervezői művezetés

— A kivitelezési időszakban tervezői művezetői feladatok ellátása.

A tervezés során tekintettel kell lenni arra, hogy a Hunyadi téri Vásárcsarnok Budapest központjában, világörökségi területen (a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezetében, az Andrássy út közvetlen közelében) található védett műemlék épület.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

Az Ár kritérium bontásban:

1. Ajánlati ár 50

1.1. Tervezési díj (egyösszegű nettó ajánlati ár HUF) 45

1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) 5

A részajánlattétel kizárásának okai: A beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre bontását. Egy adott beruházásra vonatkozóan kell valamennyi feladatot ellátni, amelyek egymással párhuzamosan folynak és egymásra épülő részfeladatokból állnak össze. A részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki szükségszerűséggel. Egy jól körülhatárolható területen, egy ingatlanon belül megvalósuló, műszaki-gazdasági funkcionális egységet képező építési beruházás tervezési feladatainak beszerzésére kerül sor. A részajánlattétel lehetővé tétele veszélyeztetné a beruházás tervezett egységes képét.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, Helyrajzi száma: 29451

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében illetve a Kbt. 63. § (1) bek. a) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek igazolnia kell, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő a nyilvánosan elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd VI.5) pont) visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlákat is) vonatkozó, nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

— a vezetett számla száma,

— számlanyitás dátuma,

— a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.

A Kbt. 69. § (11a) bek szerint: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

Sorba állítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

Műszaki és szakmai képességek:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától (lásd VI.5. pont) visszafelé számított 6 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján, az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége, (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),

— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről:

— az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése,

— a szakember neve,

— a szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése,

— a szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.

Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról:

— név,

— végzettség/képzettség megnevezése,

— az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása

Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, és rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolata.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett és 6 éven (72 hónap) belül befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

— legalább nettó 1 200 m2 (bruttó és összes szint) alapterületű, műemléki védelem alatt álló ingatlan vagy műemléki környezetben levő ingatlan engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával. Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak ugyanazon tervfázis esetében,

— olyan kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó refernciával, ami magában foglalta tartószerkezetek és födémszerkezetek felülvizsgálatát is.

A fenti követelmény több referencia benyújtásával is teljesíthető.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő építész tervező szakember, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É jelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű végzettségek valamelyikével) és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel

M/2.2. legalább 1 fő belsőépítész tervező szakember, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint BÉ jelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű végzettségek valamelyikével) és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel

M/2.3. legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint T jelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű végzettségek valamelyikével) és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel

M/2.4. legalább 1 fő gépész tervező szakember, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint G jelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű végzettségek valamelyikével) és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel

M/2.5. legalább 1 fő villamossági tervező szakember, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint V jelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű végzettségek valamelyikével) és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, ugyanarra a pozícióra nem jelölhető több szakember.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Devizanem: HUF.

Előleg: -

Vállalkozó számláit az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett feladatairól (tervezési szakasz: 3 db részszámla / közbeszerzési szakasz: 1 db részszámla / tervezői művezetés: kivitelezés ideje alatt havonta) állíthatja ki a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.) megfelelően.

Fizetés: Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik.

Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 0,5 %-a/ naptári nap. A max. értéke a nettó tervezési díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a

Jótállási bizt: a nettó tervezési díj 5 %-a

Jótállás: 36 hónap

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-06-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (3) bekezdése tartalmaz.
További információk:

A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (3)bekezdése tartalmaz.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Szakemberek szakmai tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 45
Minőségi kritérium (név): 2.1. A műszaki - szakmai alkalmassági feltételek M/2.1. pontjában bemutatott („É” jelű) szakember műemléki védelem alatt álló épületek tervezésben szerzett szakmai tapasztala (min. 0, max. 5 projekt)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): 2.2. A műszaki - szakmai alkalmassági feltételek M/2.2. pontjában bemutatott („BÉ” jelű) szakember műemléki védelem alatt álló épületek tervezésben szerzett szakmai tapasztala (min. 0, max. 5 projekt)
2.3. A műszaki - szakmai alkalmassági feltételek M/2.3. pontjában bemutatott („T” jelű) szakember műemléki védelem alatt álló épületek tervezésben szerzett szakmai tapasztala (min. 0, max. 5 projekt)
2.4. A műszaki - szakmai alkalmassági feltételek M/2.4. pontjában bemutatott („G” jelű) szakember szakmai tapasztalatának többlet (az alkalmassági követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama (0-24 hó)
2.5. A műszaki - szakmai alkalmassági feltételek M/2.5. pontjában bemutatott („V” jelű) szakember szakmai tapasztalatának többlet (az alkalmassági követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama (0-24 hó)
3. Környezetvédelmi minőségirányítási rendszer alkalmazása (igen/nem)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735698242
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Mogyorósi Sándor
A vevő profiljának címe: http://www.terezvaros.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557942021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Alternatív ajánlat nem tehető.

2.) Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3.) Az EKRr. 5. § (1) bekezdés alapján a fájl formátum, melyet használva az ajánlatokat be kell nyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció az EKR-ben történik. A nem megfelelő formában érkező megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.

4.) A IV.2.6) pontban 1 hóban megadott időtartam 30 nap időtartamot jelent.

5.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM.

6.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN

7.) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8.) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.

1.Ajánlati ár:

Módszer: KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás.

Képlet: P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin

2. Szakemberek szakmai tapasztalata

Képlet: P=(Avizsgált−Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb−Alegkedvezőtlenebb) *(Pmax−Pmin)+Pmin

3.Környezetvédelmi minőségirányítási rendszer alkalmazása (igen/nem)

Módszer: KH útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet B. pontja szerinti abszolút értékelési módszert: pontozás (részletesen a Közbeszerzési dokumentumok 1.9.2) pontjában bemutatva)

9.) FAKSZ Dr. Mrovcza Péter 00752

10.) Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell csatolnia (2.sz. minősítési formanyomtatvány), melynek tartalmaznia kell 2. sz. értékelési részszempo,t tekintetében bemutatott szakmeberek megjelölését, és a szakemberek szakmai önéletrajzát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai önéletrajzot (3.sz. minősítési formanyomtatvány) és a végzettséget igazoló dokumetumok másolatát már az ajánlattal együtt be kell nyújtani, mivel az ajánlatok értékelésekor a benyújtott ajánlat értékeléséhez megadott vállalás megalapozottságát az ajánlatkérő kizárólag ez alapján tudja vizsgálni.

11.) A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1-M/2 pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó

13.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen min. 20 000 000 Ft/kár min. a 100 000 000 Ft/év összegűszegű tervezői felelősségbiztosítással.

14.) Ajánlatkérő konzultáció nélküli helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, az alábbiak szerint: A felhívásnak a TED lapban történő közzétételét követő tizedik napon (vagy ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon) 14:00 órakor. Találkozó a Vásárcsarnok Hunyadi téri főbejáratánál.

15.) Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 099-261451 (2021-05-20)

További információk (2021-06-24)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-24 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 123-326772
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 099-261451
HL-S szám: 123
Forrás: OJS 2021/S 123-326772 (2021-06-24)

További információk (2021-07-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-05 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-20 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 131-348548
HL-S szám: 131
További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást (az ajánlattételi határidő tekintetében), a közbeszerzési dokumentumokat (az 1.8. 2. és, 6.1. pont tekintetében) és a tervezési programot (az 1, 2, 4 és 5. pontok tekintetében) módosítja. Új dokumentumként feltöltésre kerülnek az „Ertekeletar Epulettortenet” és a „Ertekleltar Epulettortenet_Hunyadi tér 4 építéstörténeti tudományos dokumentáció” dokumentumok.

Forrás: OJS 2021/S 131-348548 (2021-07-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 66 780 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Eötvös Utca 3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 211-554802
HL-S szám: 211

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tervezési terület/alapterület: 9 253 m2

TERVEZÉSI SZAKASZ:

- Tervezés előkészítő feladatok végzése, az ajánlatkérő által átadott tervezési program alapján ajánlatkérővel történő egyeztetés.

- Koncepcióterv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése.

- Építési engedélyezési terv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése.

- Kiviteli terv elkészítése, valamint minden olyan tervezési feladat elvégzése, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. A kiviteli tervet olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építési beruházás teljes körű megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására.

- Részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervek alapján.

- Az elkészült teljes tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása.

- Az ajánlattevő / tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint az építési beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Az ajánlattevő / tervező közreműködik az építési beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, ajánlatkérőnek az építési beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély, szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében.

KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ:

- Ajánlattevő / tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, és amennyiben szükséges, a tervdokumentáció módosítása.

TERVEZŐI MŰVEZETÉS

- A kivitelezési időszakban tervezői művezetői feladatok ellátása.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (súlyozás): 5

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-18 📅
Név: Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10246595243
Postacím: Bartók Béla Út 61
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12099376 📞
E-mail: office@archikon.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.archikon.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 66 780 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9

Hivatkozás
További információk

Az eljárás során ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

"3h építésziroda" Építészeti, Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest Ferenc Körút 37.; 11135041-2-43)

Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft. (1114 Budapest Bartók Béla Út 61; 10246595-2-43)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.; 13079909-2-43)

NXP.A Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy Szent István Utca 4.; 27975499-2-13)

Pécsépterv Stúdió Szolgáltató Kft. (7621 Pécs Rákóczi Út 1.; 11001036-2-02)

Perfektum Projekt Kft. (1036 Budapest Perc Utca 2.; 14592111-2-41)

Studio Kvarc Építész Tervező Kft. (2356 Nyergesújfalu Nagy Laszló Utca 23.; 23936337-2-11)

SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Stefánia Út 81.; 23817876-2-42)

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr Dunakapu Tér 7.; 24084794-2-08)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 211-554802 (2021-10-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-02-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: „Hunyadi téri Vcsk. belső felújításának tervezése”
Hivatkozási szám: EKR000557942021
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 66 780 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000557942021/1
A beszerzés leírása:

A tervezési feladat a Hunyadi téri Vásárcsarnok belső terének felújítására vonatkozó, elsősorban belsőépítész, részben építész kiviteli tervek elkészítése. A feladat generáltervezés, mely magában foglalja a megvalósításhoz szükséges tartószerkezeti (tartószerkezet vizsgálat; födémek statikai vizsgálata), gépészeti, elektromos, tűzvédelmi és valamennyi szakági tervezést, beleértve az örökségvédelem igényeinek történő megfelelést és a belsőépítészeti kialakítás terveit. Tervezési terület/alapterület: 9.253 m2 A tervező főbb feladatai az egyes teljesítési szakaszokban a következőek: TERVEZÉSI SZAKASZ: • Tervezés előkészítő feladatok végzése, az ajánlatkérő által átadott tervezési program alapján ajánlatkérővel történő egyeztetés. • Koncepcióterv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése. • Építési engedélyezési terv és az ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés elkészítése. • Kiviteli terv elkészítése, valamint minden olyan tervezési feladat elvégzése, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. A kiviteli tervet olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építési beruházás teljes körű megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. • Részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervek alapján. • Az elkészült teljes tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása. • Az ajánlattevő / tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint az építési beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Az ajánlattevő / tervező közreműködik az építési beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, ajánlatkérőnek az építési beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély, szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében. KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ: • Ajánlattevő / tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, és amennyiben szükséges, a tervdokumentáció módosítása. TERVEZŐI MŰVEZETÉS • A kivitelezési időszakban tervezői művezetői feladatok ellátása. A tervezés során tekintettel kell lenni arra, hogy a Hunyadi téri Vásárcsarnok Budapest központjában, világörökségi területen (a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezetében, az Andrássy út közvetlen közelében) található védett műemlék épület.

A beszerzés leírása

További információk:

Az Ár kritérium bontásban: 1. Ajánlati ár 50 1.1. Tervezési díj (egyösszegű nettó ajánlati ár HUF) 45 1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) 5 A részajánlattétel kizárásának okai: A beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre bontását. Egy adott beruházásra vonatkozóan kell valamennyi feladatot ellátni, amelyek egymással párhuzamosan folynak és egymásra épülő részfeladatokból állnak össze. A részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki szükségszerűséggel. Egy jól körülhatárolható területen, egy ingatlanon belül megvalósuló, műszaki-gazdasági funkcionális egységet képező építési beruházás tervezési feladatainak beszerzésére kerül sor. A részajánlattétel lehetővé tétele veszélyeztetné a beruházás tervezett egységes képét.

Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-10-18 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 66 780 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000557942021/9797
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10246595243
Postacím: Bartók Béla Út 61
Postai irányítószám: 1114
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: office@archikon.hu 📧
Telefon: +36 12099376 📞
Fax: +36 12099376 📠
URL: https://www.archikon.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735698242
Postacím: Eötvös Utca 3
Postai irányítószám: 1067
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Mogyorósi Sándor
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu 📧
Telefon: +36 13517965 📞
Fax: +36 13518934 📠
URL: http://www.terezvaros.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 24670827244
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Tekintettel arra, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.(Vagyonkezelő) folytatta le ajánlatkérőként, és a kivitelezési szerződés Megrendelője is a Vagyonkezelő lesz, Felek azt látják célszerűnek, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:208 §-ában foglaltakkal összhangban, szerződésátruházás keretében az Önkormányzatnak a szerződésből való kilépésével egyidejűleg a Vagyonkezelő a szerződésbe megrendelőként belépne. A módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott követelményrendszernek megfelel, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A módosítás eredményeként kizárólag a megrendelő személye változik, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Új érték
Szöveg:

1. A szerződésmódosítás dátuma: 2025.01.23. napja. 2. A szerződés átruházásra tekintettel a Megrendelő személye az alábbiak szerint változik: Név: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 3. Adószám: 15506007-2-42 mint szerződésből kilépő megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Kilépő Fél), Név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. Adószám: 12098336-2-42 Cégjegyzékszám: 01-10-042987 mint szerződésbe belépő megrendelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő, vagy Belépő Fél), 3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Forrás: OJS 2025/S 026-081534 (2025-02-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 66 780 000 HUF 💰

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 66 780 000 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Devizanem: HUF. Előleg: - Vállalkozó számláit az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett feladatairól (tervezési szakasz: 3 db részszámla / közbeszerzési szakasz: 1 db részszámla / tervezői művezetés: kivitelezés ideje alatt havonta) állíthatja ki a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.) megfelelően. Fizetés: Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik. Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 0,5 %-a/ naptári nap. A max. értéke a nettó tervezési díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5%-a Jótállási bizt: a nettó tervezési díj 5%-a Jótállás: 36 hónap

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Dr. Mogyorósi Sándor

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A tervezés időszakában a Hunyadi téri Vásárcsarnok folyamatosan üzemelt, annak belső kialakítása, a csarnokon belüli elárusító pavilonok, gépészeti szerelvények megléte nem tette lehetővé a helyszíni feltárások elvégzését sem a tartószerkezeti elemek, sem a homlokzat vonatkozásában. Így a takart részeken csak a kivitelezés során elvégzett bontási munkák alkalmával vált és válik majd ismertté számtalan tartószerkezeti és egyéb műszaki probléma, amelyek pontos kivitelezése csak kiegészítő tervek, fedvénytervek alapján végezhető. Ezek elkészíttetése a Megrendelő kötelezettsége, ezek elmaradása gátolja a projekt megvalósulását. A Hunyadi téri Vásárcsarnok épülete műemlék. A Hunyadi téri Vásárcsarnok felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés a Kivitelező feladataként határozza meg a restaurátori tervek, engedélyek, kutatási engedélyek és az örökségvédelmi dokumentáció teljeskörű elkészítését és az örökségvédelmi engedély beszerzését. Ezek a tervezési folyamatok zajlanak, a Vállakozó a Megrendelő bevonásával folyamatosan egyeztet a hatósággal. Az egyeztetések során már egyértelművé vált, hogy az örökségvédelmi engedélyben a Hatóság által meghatározásra kerülő kötelezettségek túlmutatnak a tervezői művezetés feladatkörén, további kiegészítő tervek, fedvénytervek készítése válik szükségessé. Ez viszont már nem a Kivitelező szerződéses kötelezettségébe tartozó többlet tervezési feladat. Ezek elkészíttetése a Megrendelő kötelezettsége, ezek elmaradása gátolja a projekt megvalósulását. A projekt összetettsége okán a Megrendelőnek igénye van a folyamatos tervezői közreműködésre egyrészt a szükséges kiegészítő tervek, fedvénytervek elkészítése, másrészt a tervezői művezetés tekintetében, amelyet az eredeti szerződés 7.6. pontjaiban rögzített díj nem fed le. A fentiek miatt szükséges a Tervezési szerződésben meghatározott tervezői művezetés keretösszegének növelése, annak érdekében, hogy a fenti előre nem látható körülmények miatt szükségessé váló munkálatok tervezői művezetése ellátható legyen. A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt elérő eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, továbbá szolgáltatásmegrendelés esetén az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Az eredeti szerződéses érték a 2021. október 18. napján kötött tervezési szerződésben foglaltakat figyelembe véve: - 7.6. pont: a tervezési díj maximum 10%-a, vagyis: 5.950.000,- Ft + ÁFA A szerződésmódosítást követően megállapított szerződéses érték: - 7.6. pont: 6.539.050,- Ft + ÁFA Az eredeti szerződéses érték 5.950.000,- Ft, melynek 10%-a 595.000,- Ft, mellyel az eredeti szerződés ellenértéke maximálisan növekedhet. A szerződésmódosítást követően realizált ellenérték növekedése: 6.539.050-5.950.000=589.050,- Ft. A módosítás összértéke nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értéket (+/- 10%), így a szerződésmódosítás jogszerű.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

1. A szerződésmódosítás dátuma: 2025.10.14. napja. 2. Az eredeti szerződés 7.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a tervezési művezetés keretösszege 6.539.050,- Ft + ÁFA. 3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Forrás: OJS 2025/S 208-716334 (2025-10-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (15)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (11)