Ipari parkok, nyugati városrész út-és közműépítés

Rövid leírás

Debrecen Határ úti Ipari Park elérhetőségének javítása; Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés, Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása.

A beszerzés leírása

Jellemző mennyiségek
2328 m hosszúságban útfelújítás 6722,72 m útszélesítéssel; 16115,49 m főpálya és csatlakozó utak megerősítése, 5608 m különféle szegélyek építése, 2599,7 m hosszú zárt csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer kialakítása; 2 jelzőlámpás csomópont kiépítése a Kishegyesi - Pósa utca és a Kishegyesi - Határ út csomópontokban, 713,92 m buszmegálló építése; 162,24 m buszperon építése, 5408 m füvesítés, 2674 m közműcsatorna építése.
395,1 m szennyvíz nyomóvezeték építése, 168,5 m gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése,1 db szennyvízátemelő telep építése. 767,74 m hosszú gyalog-kerékpárút építés 2,75 m szélességben.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A műszaki dokumentumok az EKR rendszerben a méretkorlátra tekintettel tömörített fájl darabolásával kerültek feltöltésre, melyhez Ajánlatkérő a Total Commander programot használta. A dokumentáció eléréséhez valamennyi darabolt fájlt egy azonos könyvtárba kell letölteni, majd a fájlokat össze kell fűzni (az összefűzést a "Közbeszerzési dokumentáció.001" fájl tekintetében kell elindítani). Az így keletkező .zip fájl kicsomagolásával érhetők el a dokumentumok.

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N)

További információk

Értékelés módszere: 1. szempont esetén: arányosítás, 2-3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kerül sor.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
További feltételek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők
Egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy közműépítés) származó árbevétele nem éri el összesen az 800 000 000 Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1.)-M2.)-M3.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az M1 alkalmassági követelmény esetén a megvalósított útépítés mennyiségét (m2), az M2 alkalmassági követelmény esetén a megvalósított kivitelezés mennyiségét (fm), az M3 követelmény esetén a jelzőlámpás csomópont kialakítására való utalást, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 15 000 m2 felületen végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciával.
(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 1 900 m hosszúságú csapadékvíz és/vagy belvíz elvezető csatorna (vezeték) építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
(M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 1 db jelzőlámpás forgalmi csomópont kialakítására vonatkozó referenciával.
Az (M2) követelmény alkalmazásában csapadékvíz vezetéknek minősül a csapadékvíz elvezető árok/folyóka is.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1., M2., M3. pontban előírt igazolásait. A referenciakövetelmények több referenciával is teljesíthetők.

A szerződés teljesítésének feltételei

Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli vállalás időtartamát ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén Vállalkozó a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra is jogosult.
A kivitelezés 3 db projekt keretében kerül finanszírozásra. A TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 és a TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projektek esetében a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, a finanszírozás módja: utófinanszírozás. A 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat keretében jóváhagyott, "Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és használativíz-ellátását növelő, valamint szennyvízelvezetését biztosító hálózat kiépítése" tárgyú projekt esetében az állami támogatás intenzitása: 100 %, a finanszírozás módja: támogatási előlegként egy összegben.
Erre tekintettel a 3 db projekt vonatkozásában külön-külön kerülhet számla benyújtásra. A kivitelezés során projektenként (azaz a 3 db projekt vonatkozásában külön-külön) 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A részszámlák 15 %,30 %,45 %,60 %,75 %-os projektenkénti megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be a projektenkénti tényleges teljesítés mértékének megfelelő összegről. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 75 millió forint összegű előleget biztosít, melyet a részszámlákban és a végszámlában kell egyenlő arányban elszámolni. A beruházás ellenértéke kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B §-ai is irányadók. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
O A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176
5.) Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
6.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.A beruházással érintett területen található rekonstrukcióra kerülő ivó- és szennyvízvezetékek a Kishegyesi út burkolata alá esnek. Az ÉNYGÖ szennyvíz elvezetését biztosító új gravitációs és nyomóvezetékének megépítése ugyancsak a burkolat alatt lehetséges. A víziközművek rekonstrukciója és építése során az út pályaszerkezetet meg kell bontani majd az -az eltakarásukat követően - a burkolat rekonstrukcióval együtt lesz véglegesen helyreállítva. A Kishegyesi úti két átépülő csomópont (Határ út, Pósa utca) kivitelezése során, az út szélesítése miatt a járda el lesz bontva, helyette pedig a kerékpárút projektből finanszírozásra kerülő elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút fogja a gyalogos felületeteket biztosítani. A kerékpárút és az útrekonstrukció egyidejű kivitelezését a biztonsági audit is alátámasztja.
A munkaterületek (út, kerékpárút, víziközművek) egymástól kb. 0,5-1,0 méterre vannak. Mivel fizikálisan ennyire kapcsolódnak egymáshoz és átfedésben vannak egymással az egyes projektelemek, ezért szükséges egyszerre, egy építési beruházásban megvalósítani.
Ellenkező esetben csak az újonnan megépült szerkezet bontásával lenne lehetséges az újabb fejlesztéseket kivitelezni, amely számos hátrányos következménnyel járna (támogatási részösszeg visszafizetése; ismétlődő költség; szerkezet megbontásból eredő későbbi állagromlás; ismétlődő forgalomkorlátozásból eredő elégedetlen lakossági jelzések, stb.).
7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.
10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerint biztosít előleget.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A finanszírozással kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
13.) Felelősségbiztosítás (C.A.R.) előírt kárérték limitje: 100 000 000 HUF/esemény, 300 000 000 HUF/kárév.
14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
15.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
16.) A II.2.7) pontban szereplő 12 hónapos időtartam a munkaterület átadásától számítandó.
Folytatás: VI.4.3) pontban

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
17.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
18.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz, illetve elálláshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással, illetve elállással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
19) Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. A szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése. Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül - Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Rövid leírás

Debrecen Határ úti Ipari Park elérhetőségének javítása; Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés, Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása.
JELLEMZŐ MENNYISÉGEK
2328 m hosszúságban útfelújítás 6722,72 m2 útszélesítéssel; 16115,49 m2 főpálya és csatlakozó utak megerősítése, 5608 m különféle szegélyek építése, 2599,7 m hosszú zárt csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer kialakítása; 2 jelzőlámpás csomópont kiépítése a Kishegyesi - Pósa utca és a Kishegyesi - Határ út csomópontokban, 713,92 m2 buszmegálló építése; 162,24 m2 buszperon építése, 5408 m2 füvesítés, 2674 m közműcsatorna építése.
395,1 m szennyvíz nyomóvezeték építése, 168,5 m gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése,1 db szennyvízátemelő telep építése. 767,74 m hosszú gyalog-kerékpárút építés 2,75 m szélességben.

A beszerzés leírása

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK
2328 m hosszúságban útfelújítás 6722,72 m2 útszélesítéssel; 16115,49 m2 főpálya és csatlakozó utak megerősítése, 5608 m különféle szegélyek építése, 2599,7 m hosszú zárt csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer kialakítása; 2 jelzőlámpás csomópont kiépítése a Kishegyesi - Pósa utca és a Kishegyesi - Határ út csomópontokban, 713,92 m2 buszmegálló építése; 162,24 m2 buszperon építése, 5408 m2 füvesítés, 2674 m közműcsatorna építése.
395,1 m szennyvíz nyomóvezeték építése, 168,5 m gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése,1 db szennyvízátemelő telep építése. 767,74 m hosszú gyalog-kerékpárút építés 2,75 m szélességben.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A műszaki dokumentumok az EKR rendszerben a méretkorlátra tekintettel tömörített fájl darabolásával kerültek feltöltésre, melyhez Ajánlatkérő a Total Commander programot használta. A dokumentáció eléréséhez valamennyi darabolt fájlt egy azonos könyvtárba kell letölteni, majd a fájlokat össze kell fűzni (az összefűzést a "Közbeszerzési dokumentáció.001" fájl tekintetében kell elindítani). Az így keletkező .zip fájl kicsomagolásával érhetők el a dokumentumok.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Tervezés
Tanácsadás
Mobil WC
Közúti fuvarozás
Hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés, kezelés, ártalmatlanítás
Gépbérlet
Bontási munkák
Útépítési munkák és részfeladataik
Szennyvízvezeték kiváltás, építés és részfeladataik
Csapadékvíz elvezetés építés és részfeladataik
Ivóvízvezeték kiváltás, építés és részfeladataik
Hírközlő kábel kiváltás, építés és részfeladataik
Elektromos hálózat kiváltás, építés és részfeladataik
Jelzőlámpa telepítés
Forgalomtechnikai munkák
Növénytelepítési munkák
Geodéziai munkák
Labor szolgáltatás
Őrzés-védelem
Állapotfelvételek készítése
Tűzszerészeti munkák

A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai Út 73., 14904134-2-44)
Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.(4029 Debrecen Dobozi Utca 17., 12110508-2-09)-ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.(4921 Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület, 12523326-2-15)-KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. ( 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21., 11876566-2-15) közös ajánlattevők
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske Béke Utca 150., 28733232-4-03)