Jászszentlászló szennyvíz fejlesztés ATVV1

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási szerződés keretében a „Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása” és a „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című projektek (ATVV1) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-23. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-07.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-07-07 Ajánlati felhívás
2021-08-12 További információk
2021-09-09 További információk
2021-09-16 További információk
2022-02-10 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-05-13 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-12-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2021-07-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000768272021
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása” és a „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című projektek (ATVV1) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További CPV-kód: Szennyvíztisztító telepi berendezések 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Bács-Kiskun 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Pap Károly utca 4-6.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nfp.hu 🌏
E-mail: beszerzes@nfp.hu 📧
Telefon: +36 12390420 📞
Fax: +36 12390420 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768272021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768272021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-07 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 132-349755
HL-S szám: 132
További információk
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800) AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.
Többet mutasson
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 340 m3/d
— Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 333 m3/d
Qh= 13,88 m3/h
— Szippantott szennyvíz: 5 m3/d
Telep tervezett biológiai kapacitása: 3 820 LE
A tervezett szennyvíztisztítási technológia, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével.
Többet mutasson
Főbb funkciók, létesítmények:
— Kiszolgáló épület (~180 m2)
— NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva,
— NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva,
— előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva,
— biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db),
— iszaptárolás sűrítéssel (2 db),
— fertőtlenítés,
— gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva,
— tisztított szennyvíz mérés külön aknában,
— tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában
— tisztított szennyvíz szikkasztása dréncsöves és nyárfás szikkasztómezőkön
A kiépítendő csatornahálózatra vonatkozó főbb műszaki mennyiségek összesen:
Létesítmény típus Méret, anyag Mennyiség
CSÁVOLY FELSŐSZENTIVÁN ÖSSZESEN
Gravitációs csatorna DN 200 KG-PVC 11 069 fm 12 294 fm 23 363 fm
Szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 1 511 fm 1 402 fm 2 913 fm
Szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 2 887 fm 3 742 fm 6 629 fm
Átemelő Ø2,00m beton 8 db 8 db 16 db
Gravitációs bekötés 811 db 827 db 1 638 db
Bekötés összesen 811 db 827 db 1 638 db
Kitakarás nélküli vezeték építés > DN 200, ≤ DN 400
276 fm
Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása
Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 512 m3/d
Telep tervezett biológiai kapacitása: 4 685 LE
A csatornán érkező szennyvíz mennyiségmérés után közvetlenül az új 108 m3/h kapacitású mechanikai tisztításra kerül feladásra. A mechanikai tisztítás az új kombinált gépi rács zsír- és homokfogóból, valamint megkerülő kézi rácsból áll. A csigás kihordású kombinált gépi rács zsír- és homokfogó, illetve a kézi tisztítású rács az eleveniszapos biológiai műtárggyal összeépített technológiai gépház tetejére kerülnek, a rácsszemét, a homok és zsír a földszinti rácsszeméthelyiségben elhelyezett konténerekben gyűlik.
Többet mutasson
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
Többet mutasson
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Többet mutasson
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.
Többet mutasson
Részletesen: KD.
Időtartam: 910 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP 2.2.2
További információk:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.
II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Jászszentlászló, Szank, Csávoly és Felsőszentiván települések

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be
A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Többet mutasson
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Többet mutasson
Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
Többet mutasson
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)
Többet mutasson
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Többet mutasson
SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Többet mutasson
SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Többet mutasson
A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)
Többet mutasson
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 3 milliárd HUF összeget.
Többet mutasson
A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.
AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Többet mutasson
Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.
Műszaki és szakmai képességek:
A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
Többet mutasson
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.
Többet mutasson
A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),
— a teljesítés helyét,
— a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
— A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
Többet mutasson
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Többet mutasson
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.
Többet mutasson
M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).
A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:
— az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,
Többet mutasson
— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Többet mutasson
Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Többet mutasson
Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:
Többet mutasson
M/1.1. Legalább 16 000 fm, legalább DN100-as gravitációs szennyvízelvezető vezeték tervezése és kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása, illetve legalább 2000 fm, legalább DN100-es szennyvíz nyomóvezeték tervezése és kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása, amely tartalmazott kitakarás nélküli technológiára vonatkozó tervezést és kivitelezést és/vagy bővítést és/vagy felújítást.
Többet mutasson
M/1.2. Legalább 75 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
A referencia szempontjából a „D” és „DN”,,NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.
Az M/1.1. -M/1.2. pontokban foglalt minimumkövetelményeket legalább 1 db, de legfeljebb 3 db különböző munkák referencia igazolásával lehet lefedni.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25 %
Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Jótállás: 36 hónap.
Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Részletesen:ADII
Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30 %-a.
Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.
Többet mutasson
Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.
Finansz. formája: szállítói.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-23 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk:
Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 32
Minőségi kritérium (név): 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)
2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)
2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)
Ár (súlyozás): 68

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 24290188241
Ajánlatkérő neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15339216203
Postacím: Dózsa György Utca 8
Postai város: Jászszentlászló
Postai irányítószám: 6133
Ajánlatkérő neve: Szank Községi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15725015203
Postacím: Béke Utca 33
Postai város: Szank
Postai irányítószám: 6131
Ország: Közép-Magyarország 🏙️
Ajánlatkérő neve: Csávoly Községi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15724351103
Postacím: Arany János Utca 39.
Postai város: Csávoly
Postai irányítószám: 6448
Ország: Bács-Kiskun 🏙️
Ajánlatkérő neve: Felsőszentiván Községi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15336660203
Postacím: Rákóczi Ferenc Utca 60
Postai város: Felsőszentiván
Postai irányítószám: 6447
Más típusú ajánlatkérő: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Módos István ügyvezető igazgató
A vevő profiljának címe: http://www.nfp.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Nagy András polgármester
Telefon: +36 77492161 📞
E-mail: kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu 📧
Fax: +36 77492161 📠
Internetcím: https://jaszszentlaszlo.hu/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Varga Ferencné polgármester
Telefon: +36 77495087 📞
E-mail: szank@szank.hu 📧
Fax: +36 77495087 📠
Internetcím: https://szank.hu/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Csala Józsefné polgármester
Telefon: +36 79352160 📞
E-mail: polgarmester@csavoly.hu 📧
Fax: +36 79352160 📠
Internetcím: https://csavoly.hu/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Vörös Szilárd polgármester
Telefon: +36 793535411 📞
E-mail: polgarmester@felsoszentivan.hu 📧
Fax: +36 793535411 📠
Internetcím: http://www.felsoszentivan.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768272021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
Többet mutasson
2. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.
Többet mutasson
3. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. Ajánlati biztosíték:1 000 000,-HUF.Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Többet mutasson
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Többet mutasson
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
5. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.
6. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.
Többet mutasson
8. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Többet mutasson
Folyt.: AF VI.4.3.)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).
Többet mutasson
13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 3 milliárd Ft/év és min. 600 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min. 600 millió Ft/év és min. 300 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
Többet mutasson
15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.
Többet mutasson
16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;
18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.
21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért.
22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.
Többet mutasson
24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 132-349755 (2021-07-07)
További információk (2021-08-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Pap Károly Utca 4-6.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 158-417475
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 132-349755
HL-S szám: 158
További információk
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével meghosszabbítja, az ajánlati felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §]. A módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját e hirdetmény tartalmazza. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak. Ajánlatkérő felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Dózsa György Utca 8
Béke Utca 33
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Módos István ügyvezető igazgató
Nagy András polgármester
Varga Ferencné polgármester
Csala Józsefné polgármester
Vörös Szilárd polgármester
Forrás: OJS 2021/S 158-417475 (2021-08-12)
További információk (2021-09-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-09 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 178-462801
HL-S szám: 178
További információk
Az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglalt határidőn túl kiegészítő tájékoztatás-kérés érkezett. Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a válasz megadása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásával a közbeszerzési dokumentumokat (Jászszentlászló 4-es kötetét) módosította. A közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős, azonban a módosítás megküldése nem lehetséges az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző hetedik napnál korábban, az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amiről hirdetményt adott fel, és a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját a hirdetmény tartalmazza. A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR) is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 178-462801 (2021-09-09)
További információk (2021-09-16)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-16 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-27 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 183-475117
HL-S szám: 183
További információk
Az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglalt határidőn túl kiegészítő tájékoztatás-kérés érkezett. Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy a válasz megadása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásával a közbeszerzési dokumentumokat (Jászszentlászló 4-es kötetét) módosította. A közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős, azonban a módosítás megküldése nem lehetséges az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző hetedik napnál korábban, az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amiről hirdetményt adott fel, és a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját a hirdetmény tartalmazza. A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR) is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 183-475117 (2021-09-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása” és a „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című projektek (ATVV1) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 340 m3/d - Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 333 m3/d Qh= 13,88 m3/h - Szippantott szennyvíz: 5 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 3 820 LE A tervezett szennyvíztisztítási technológia, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével. Főbb funkciók, létesítmények: - Kiszolgáló épület (~180 m2) - NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva, - NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva, - előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva, - biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db), - iszaptárolás sűrítéssel (2 db), - fertőtlenítés, - gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva, - tisztított szennyvíz mérés külön aknában, - tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában - tisztított szennyvíz szikkasztása dréncsöves és nyárfás szikkasztómezőkön A kiépítendő csatornahálózatra vonatkozó főbb műszaki mennyiségek összesen: Létesítmény típus Méret, anyag Mennyiség CSÁVOLY FELSŐSZENTIVÁN ÖSSZESEN Gravitációs csatorna DN 200 KG-PVC 11 069 fm 12 294 fm 23 363 fm Szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 1 511 fm 1 402 fm 2 913 fm Szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 2 887 fm 3 742 fm 6 629 fm Átemelő Ø2,00m beton 8 db 8 db 16 db Gravitációs bekötés 811 db 827 db 1 638 db Bekötés összesen 811 db 827 db 1 638 db Kitakarás nélküli vezeték építés > DN 200, ≤ DN 400 276 fm Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 512 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 4 685 LE A csatornán érkező szennyvíz mennyiségmérés után közvetlenül az új 108 m3/h kapacitású mechanikai tisztításra kerül feladásra. A mechanikai tisztítás az új kombinált gépi rács zsír- és homokfogóból, valamint megkerülő kézi rácsból áll. A csigás kihordású kombinált gépi rács zsír- és homokfogó, illetve a kézi tisztítású rács az eleveniszapos biológiai műtárggyal összeépített technológiai gépház tetejére kerülnek, a rácsszemét, a homok és zsír a földszinti rácsszeméthelyiségben elhelyezett konténerekben gyűlik. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgált
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 5 821 942 688 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 032-081146
HL-S szám: 32

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
- Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 333 m3/d
- Szippantott szennyvíz: 5 m3/d
- Kiszolgáló épület (~180 m2)
- NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva,
- NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva,
- előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva,
- biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db),
- iszaptárolás sűrítéssel (2 db),
- fertőtlenítés,
- gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva,
- tisztított szennyvíz mérés külön aknában,
- tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában
- tisztított szennyvíz szikkasztása dréncsöves és nyárfás szikkasztómezőkön
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgált
gravitációs csatorna DN 200 KG-PVC 11 069 fm 12 294 fm 23 363 fm
szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 1 511 fm 1 402 fm 2 913 fm
szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 2 887 fm 3 742 fm 6 629 fm
átemelő Ø2,00m beton 8 db 8 db 16 db
gravitációs bekötés 811 db 827 db 1 638 db
bekötés összesen 811 db 827 db 1 638 db

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-02-08 📅
Név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13125811244
Postacím: Belterület hrsz 3753 3753
Postai város: Üllő
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 304446561 📞
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu 📧
Ország: Közép-Magyarország 🏙️
Internetcím: https://euroaszfalt.hu 🌏
Név: Betonutépitő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 23041565241
Postacím: Jász U 156-158
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1131
Telefon: +36 14511758 📞
E-mail: info@betonutepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.betonutepito.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 821 942 688 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2225 Üllő, Belterület hrsz 3753 3753, 13125811-2-44) - Betonútépítő Zrt. (1131 Budapest, Jász u. 156-158.; 23041565-2-41) közös ajánlattevő
- Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári Út 1/E., 10452556-2-44)
- STRABAG Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület)
Utca 2., 14568110-4-43)
- SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (2040 Budaörs, Szabadság Út 301., 11097875-2-13)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 032-081146 (2022-02-10)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-05-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Jászszentlászló szennyvíz fejlesztés ATVV1
Hivatkozási szám: EKR000768272021
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása” és a „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című projektek (ATVV1) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 340 m3/d — Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 333 m3/d Qh= 13,88 m3/h — Szippantott szennyvíz: 5 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 3 820 LE A tervezett szennyvíztisztítási technológia, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével. Főbb funkciók, létesítmények: — Kiszolgáló épület (~180 m2) — NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva, — NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva, — előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva, — biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db), — iszaptárolás sűrítéssel (2 db), — fertőtlenítés, — gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva, — tisztított szennyvíz mérés külön aknában, — tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában — tisztított szennyvíz szikkasztása dréncsöves és nyárfás szikkasztómezőkön A kiépítendő csatornahálózatra vonatkozó főbb műszaki mennyiségek összesen: Létesítmény típus Méret, anyag Mennyiség CSÁVOLY FELSŐSZENTIVÁN ÖSSZESEN Gravitációs csatorna DN 200 KG-PVC 11 069 fm 12 294 fm 23 363 fm Szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 1 511 fm 1 402 fm 2 913 fm Szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 2 887 fm 3 742 fm 6 629 fm Átemelő Ø2,00m beton 8 db 8 db 16 db Gravitációs bekötés 811 db 827 db 1 638 db Bekötés összesen 811 db 827 db 1 638 db Kitakarás nélküli vezeték építés > DN 200, ≤ DN 400 276 fm Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 512 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 4 685 LE A csatornán érkező szennyvíz mennyiségmérés után közvetlenül az új 108 m3/h kapacitású mechanikai tisztításra kerül feladásra. A mechanikai tisztítás az új kombinált gépi rács zsír- és homokfogóból, valamint megkerülő kézi rácsból áll. A csigás kihordású kombinált gépi rács zsír- és homokfogó, illetve a kézi tisztítású rács az eleveniszapos biológiai műtárggyal összeépített technológiai gépház tetejére kerülnek, a rácsszemét, a homok és zsír a földszinti rácsszeméthelyiségben elhelyezett konténerekben gyűlik. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgált
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR000768272021/1
A beszerzés leírása:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 340 m3/d - Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 333 m3/d Qh= 13,88 m3/h - Szippantott szennyvíz: 5 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 3 820 LE A tervezett szennyvíztisztítási technológia, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével. Főbb funkciók, létesítmények: - Kiszolgáló épület (~180 m2) - NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva, - NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva, - előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva, - biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db), - iszaptárolás sűrítéssel (2 db), - fertőtlenítés, - gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva, - tisztított szennyvíz mérés külön aknában, - tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában - tisztított szennyvíz szikkasztása dréncsöves és nyárfás szikkasztómezőkön A kiépítendő csatornahálózatra vonatkozó főbb műszaki mennyiségek összesen: Létesítmény típus Méret, anyag Mennyiség CSÁVOLY FELSŐSZENTIVÁN ÖSSZESEN gravitációs csatorna DN 200 KG-PVC 11 069 fm 12 294 fm 23 363 fm szennyvíz nyomóvezeték DN 110 (PE100 SDR17) 1 511 fm 1 402 fm 2 913 fm szennyvíz nyomóvezeték DN 90 (PE100 SDR17) 2 887 fm 3 742 fm 6 629 fm átemelő Ø2,00m beton 8 db 8 db 16 db gravitációs bekötés 811 db 827 db 1 638 db bekötés összesen 811 db 827 db 1 638 db Kitakarás nélküli vezeték építés > DN 200, ≤ DN 400 276 fm Jászszentlászló központú agglomeráció szennyvíztisztítása Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 512 m3/d Telep tervezett biológiai kapacitása: 4 685 LE A csatornán érkező szennyvíz mennyiségmérés után közvetlenül az új 108 m3/h kapacitású mechanikai tisztításra kerül feladásra. A mechanikai tisztítás az új kombinált gépi rács zsír- és homokfogóból, valamint megkerülő kézi rácsból áll. A csigás kihordású kombinált gépi rács zsír- és homokfogó, illetve a kézi tisztítású rács az eleveniszapos biológiai műtárggyal összeépített technológiai gépház tetejére kerülnek, a rácsszemét, a homok és zsír a földszinti rácsszeméthelyiségben elhelyezett konténerekben gyűlik. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.
Többet mutasson
További információk:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800) AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
+ még 11
Időtartam: 910 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-08 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 821 942 688 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000768272021/1664
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13125811244
Postacím: Belterület hrsz 3753 3753
Postai irányítószám: 2225
Postai város: Üllő
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 304446561 📞
URL: https://euroaszfalt.hu 🌏
Név: Betonutépitő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 23041565241
Postacím: Jász U 156-158
Postai irányítószám: 1131
Postai város: Budapest
E-mail: info@betonutepito.hu 📧
Telefon: +36 14511758 📞
Fax: +36 14511691 📠
URL: https://www.betonutepito.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 12390420 📞
Fax: +36 12390420 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
További információk
A Vállalkozó által korábban elvégzett vizsgálatok és megküldött vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a talajvíz nitrát és foszfortartalma a nulla állapotban is jelentős mértékben határérték feletti, így az Ajánlati dokumentáció szerinti megvalósítással nem teljesíthető a Hatóság fent hivatkozott előírásai. Vállalkozó a 2023. május 22-én kelt 1. sz. Változtatási Javaslatát benyújtotta a Megrendelő részére a tervezett nyárfás-árkos szikkasztórésszel kapcsolatban. Az Ajánlati dokumentáció műszaki tartalmára készített Ütemterv szerint a Nyárfás vagy nádágyas szűrőmező megvalósítását 2023.05.31. és 2023.12.31. közötti időtartamban tervezet megvalósítani a Vállalkozó. Ebben az esetben a Szennyvíztisztító telep – Próbaüzeme 2024.02.15. és 2024.08.15. között folytatható le, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2024.08.29. napján történő lezárásával. A módosított Ütemterv szerint a közel kétszer nagyobb méretű Nyárfás vagy nádágyas szűrőmező megvalósítása 2023.05.31. és 2024.07.31. között lehetséges. Ebben az esetben a Szennyvíztisztító telep – Próbaüzeme 2024.08.01. és 2025.02.01. között folytatható le, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025.02.16. napján történő lezárásával. A fentiek alapján Vállalkozó a teljesítési határidő 171 nappal történő módosítására tett javaslatot 2024.08.29. és 2025.02.16. napja közötti időtartam figyelembevételével. Mérnök a 2023. szeptember 26-án kelt határozatában megállapította, hogy a Vállalkozó az az Ajánlati dokumentációban előírt mértékre, - 2,016 ha nyárfás és – 0,984 ha drénes-kavicságyas, összesen 3,0 ha szikkasztó megépítésére tett ajánlatot, melynek Megrendelő részére történő biztosítása a szerződés megkötésével szerződéses feladatává vált. A vízjogi létesítési engedélyben foglalt előírások miatt szükséges műszaki tartalom - 4,18 ha nyárfás és - 1,8 ha drénes-kavicságyas szikkasztó, összesen 5,98 ha megépítését írja elő. Mindezek alapján a Vállalkozó 2023. május 22-én kelt beadványában foglalt, a vállalkozói díj vonatkozásában 63.455.004-Ft + Áfa összegű, a teljesítési határidő vonatkozásában annak 171 naptári nappal történő meghosszabbítására vonatkozó követelését elfogadásra javasolta A fentiekben foglalt indokokra és okokra tekintettel a tárgyi Szerződés a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdéseire hivatkozással kerül módosításra. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint: „141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A fentiekre tekintettel a II pontban rögzített változtatások értéke mindösszesen nettó 63.455.004,- Ft, mely sem az eredeti szerződés érték (5.821.942.688,- Ft) 15%-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Szerződés tárgya változatlan marad, valamint a beszerzési igény is kielégítésre kerül. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, ezért a Vállalkozói Díj mellett a Szerződés teljesítési határideje is módosul a fenti jogalapra tekintettel. A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiadott Szerződésmódosítási Útmutató kimondja, hogy: „a Kbt. 141. § (3) bekezdését megszorítóan kell értelmezni, így, ha az eredeti szerződéses tartalomhoz képest pluszban felmerülő munka teljesítése érdekében szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása, az csak az ezen munka által ténylegesen indokolt mértékben indokolt. Pl. ha az adott pótmunka elvégzésének időigénye 7 nap, a teljesítési határidő a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján nem hosszabbítható meg ezt meghaladóan. Erre tekintettel a határidő hosszabbítás mértékét minden esetben megfelelően (ütemtervvel, mérnök/műszaki ellenőr nyilatkozatával) alá kell támasztani”. A jelen módosítás indoklásából megállapítható, hogy a határidő meghosszabbítása indokolt, a felmerült munkáknak az időtartamát nem haladja meg. Ebből következően a szerződés teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől számított 1081 naptári napra módosul.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
148. § előírásai szerint További információk folytatása: 9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza. 10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza. 11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja. 12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek). 13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást. 14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 3 milliárd Ft/év és min. 600 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min. 600 millió Ft/év és min. 300 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog. 15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára. 16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. 17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért; 18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart. 19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani. 21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért. 22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra. 23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon. 24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800) 25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
Többet mutasson
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Vállalkozó a 2023. március 21-én kelt KI-4277/2023 iktatószámú Vállalkozói követelés kiegészítését benyújtotta a Megrendelő és a FIDIC Mérnök részére. A követelés kiegészítésének mellékleteként csatolta a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35300/1241-17/2023 iktatószámon kiadott határozatát, amelyben vízjogi létesítési engedélyt adott Felsőszentiván Község Önkormányzatának és Csávoly Község Önkormányzatának, mint engedélyeseknek arra, hogy a Felsőszentiván, 0255/22 és 0255/16 hrsz. alatti ingatlanokon a Felsőszentiván és Csávoly települések közös szennyvíztisztító telep és szikkasztó mező kivitelezési munkáit elvégezze a benyújtott tervdokumentáció alapján. A kiadott vízjogi létesítési engedélyben a Hatóság a szikkasztáshoz szükséges terület nagyságát 4,18 ha nyárfás, és 1,8 ha drénes-kavicságyas szikkasztó terület nagyságban határozta meg (terület összesen 5,98 ha), valamint előírta a szikkasztómezőkre bocsátott szennyvíz minőségére a határértékek alatt tartását, amelyhez min. 4 db monitoring kút telepítését határozta meg, a talajvíz mintavételezésre. Az ajánlati dokumentációban még az alábbi, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakhoz képest kisebb szikkasztási terület szerepelt, 20.160 m² nyárfás és 9.840 m² drénes-kavicságyas szikkasztó amely összesen 3 hektár területű. Az ajánlatkérési dokumentáció szerint: 3/4 Kötet: „Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képző 5. kötet Indikatív tervek, az Ajánlatkérési Dokumentáció 3/4. kötet „Megrendelői követelmények Projekt Specifikus Előírások” figyelembevételével adta be ajánlatát a tárgyi létesítmény megvalósítására. Vonatkozó műszaki előírások: 3/4. kötet „Megrendelői követelmények Projekt Specifikus Előírások 2.2 Befogadó megjelölése, jellege, a bebocsátási határértékei, ismert speciális előírások Befogadó bemutatása „A létrejövő agglomeráció 2000 LE feletti, a tisztított szennyvíz befogadója szikkasztómező. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján az alábbi határértékek várhatóak (technológiai és területi: 3. Időszakos vízfolyás befogadó kategória): Minőségi jellemzők 2000 LE feletti agglomerációra érvényes kibocsátási határértékek KOIKr (mgO2/L) 75 BOI5 (mgO2/L) 25 Összes lebegő anyag (mg/L) 50 NH4-N (mgN/L) 5 Összes nitrogén (mgN/L) 25 Összes foszfor (mg/L) 5 pH 6,5-9 A 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet alapján az alábbi határértékek várhatóak: Minőségi jellemzők Szennyezettségi határértékek földtani közegre Nitrát (mg/kg szárazanyag) 500 Nitrit (mg/kg sz.a.) 100 Ammónia (mg/kg sz. a.) 250 Minőségi jellemzők Szennyezettségi határértékek felszín alatti vizekre Nitrát talajvízre (mg/l) 50 Ammónium (µg/l) 500 Nitrit (µg/l) 500 A szennyvíztisztító telep üzemeltetése nem eredményezheti tartósan a jelenlegi állapot romlását, illetve a felszín alatti víz, földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében rögzített (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.” Egyéb releváns információk, elvárások Szikkasztómező kialakításánál az alábbiak veendők figyelembe: Nyárfás szikkasztás A kizárólag nyárfás szikkasztás kialakítása min. 20 160 m2-es területen valósítható meg (a területigény ellenőrzése Vállalkozói feladat.) A tisztított szennyvizet elosztó vezeték juttatja a nyárfás szikkasztóra. A nyárfák sortávolsága 6 m, tőtáv 3 m. Az 1:2 rézsűvel kialakított árkokba a tisztított szennyvíz leeresztése szerelvénnyel szabályozható. Nyárfás szikkasztás dréncsöves betáplálási lehetőséggel A dréncsöves rásegítő szikkasztás kialakítása min. 9 840 m2-es területen (a területigény ellenőrzése Vállalkozói feladat) valósítható meg (szikkasztó itt is nyárfákkal). A tisztított szennyvizet elosztó vezeték juttatja a drénes szikkasztóra. A dréncsövek sortávolsága 2 m, lejtés 3 ezrelék. A dréncsövek fektetési mélysége min. 80 cm. A dréncső ütésálló, körkörösen perforált, geotextíliával bevont PVC cső. A drénhálózat üzemeltetése föld alatti tolózárral szabályozható. Tehát mindkét szikkasztómező nyárfás szikkasztómező legyen, a dréncsöves kialakítás az üzembiztonság fenntartása miatt szükséges a téli időszakra nézve.” A határozat 3./ Előírások 3.17. pontja szerint, „az Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy a szennyvíztisztító telep üzemeltetése nem eredményezheti tartósan a jelenlegi állapot romlását, illetve a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 2. számú mellékletében rögzített (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát”. A határozat 3./ Előírások 3.27. pontja szerint: „a) A próbaüzem időtartama: minimum 6 hónapos maximum 2 év, ami nem hosszabbítható meg. A próbaüzem időszaka alatt a szennyvíztisztító telep téli és nyári üzemben való működése és próbája egyaránt megvalósítandó. b) A próbaüzem megkezdése a szennyvíztisztító telepre érkező minimum 65-75 %-os szervesanyag terhelés mellett és a nyárfás és dréncsöves szűrőmező teljes beüzemelése esetén lehetséges.” A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti, a tevékenységek engedélyezésére, a kivizsgálásra és a kármentesítésre irányuló eljárás során a felszín alatti vízre a Rendelet 2. mellékletében és a 3. melléklet B) részében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni, amely nitrát esetén 50 mg/l, foszfor esetében pedig 0,5 mg/l. Folyt.: VI.3.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
A Szerződés az alábbiak szerint módosult: Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1 pont szerinti Vállalkozói Díj összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 5.885.397.692 Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-háromszázkilencvenhétezer-hatszázkilencvenkettő forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pont szerinti teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják: „A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 1081 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 092-310119 (2025-05-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-12-05)
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 821 942 688 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
*folytatás VII.2.4) pontról - 272/2024. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; - 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény; - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; - 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. - 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) - 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról. A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A-B.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját. A több programozási időszak forrásaiból finanszírozott projekt szakaszolt projektnek minősül. Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi Ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás % -át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.71 kibocsátására kerülhet sor. Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. Vállalkozó a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján a Szerződés szerinti részszámlában nettó 545.852.000,- Ft összegű vállalkozói díj elszámolására jogosult” *folytatás a VII.2.2) pontról Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 545.852.000,- Ft,) és a korábbi 1. sz. szerződésmódosítás tárgyát képező változtatás egybe számított értéke 10,5 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 5.821.942.688,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (1.883.592.360,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 545.852.000,- Ft összegű Vállakozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2025. február 20-a teljesítési véghatáridőre – egy részszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére, és a részszámla kiállításának a feltétele a Szerződés szerinti kivitelezési munkák legalább 50 %-os teljesítési készültsége.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 2024. március 25. napján kelt beadványában Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 873.291.400,-Ft, mely a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét tartalmazza. Megrendelő 2024. március 27. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 873.291.400,- Ft-ban került meghatározásra. KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2024. október 9. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2024. október 21. napján kiadta. A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 1.362.676.258,-Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 270.972.257,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 1.091.704.001,-Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 545.852.000,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 9,4 %-a. *** A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. *folytatás a további információk között
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
A Szerződés az alábbiak szerint módosult: Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pont szerinti Vállalkozói Díj, összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 6.431.249.692,-Ft, azaz hatmilliárd-négyszázharmincegymillió-kétszáznegyvenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.4. Számlázás pontját az alábbi ponttal kiegészítik. „A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak. A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, a fizikai előrehaladás mértékével arányosan, minimum 5 0 0-os előrehaladás mértékének, ide nem értve 2023. október hónapot, amely esetében a benyújtandó teljesítésről Vállalkozó jogosult 50 0-os fizikai előrehaladás mértéktől eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, 5 0 0-os fizikai előrehaladás mértéknél kisebb mértékű előrehaladásnak (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási jelentésekben meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő összegben, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói fłnanszfrozás keretében kerül kifizetésre. A minimum 5 0 0-os előrehaladás mértéke, - valamint a 2023. október hónapban benyújtandó teljesítés, amely a minimális 50 0-os fizikai előrehaladás mértéktől eltérő, így annál kisebb műszakilag átadható, lehatárolható - mértékű is lehet- a létesítményre értendő, azaz a Vállalkozó jogosult minimum a létesítmény 50 0-os fizikai készültségi fokának megfelelő mértékű részszámla kibocsátására, valamint 2023. október hónapban a Vállalkozó jogosult 50 0-os fizikai készültségi foktól eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, így annál kisebb mértékű előrehaladásról részszámlát benyújtani oly módon, hogy az egyes létesítményelemek fizikai készültségi foka tekintetében kiállított részszámlák 0 0-os mértékének összege kell, hogy elérje a minimum 5 0 0-ot, ide nem értve 2023. október hónapban benyújtandó részszámla összegét. Vállalkozó figyelemmel a 2014-2020-as programozási időszak pénzügyi zárására a 2014-2020-as programozási időszakban történt teljesítéséről legkésőbb 2023. október 15. napjáig köteles részszámlát benyújtani a Megrendelő felé a fizikai előrehaladás mértékével arányosan, a fizikai előrehaladás mértékének (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási jelentésekben meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő összegben, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján kiállított teljesítésigazolást követően. Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az AFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Atadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája, lehet 50 0-os fizikai készültségi foknál is kevesebb, amennyiben a korábbi részszámla(k)meghaladta(k) az 5%-os fizikai előrehaladás mértékét. Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. S és 32/B. S szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti. Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét. Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv” szerinti Altalános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: * folytatás a további információk között
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 236-813846 (2025-12-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Alföld és Észak Dél-Alföld Bács-Kiskun
Szállítók:
Betonútépítő Zrt. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató...
Termékek/szolgáltatások:
Bútorok (beleértve irodai bútorok),... Különféle berendezések Szennyvíztisztító telepi berendezések Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezetékek, hírközlési és villamos... Víz- és szennyvízvezetékek építése Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Szennyvízcsatorna építése