Jégkorszak Állatbemutató építése II–V. ütem 3 rész

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II–V. ütem 3 részben

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-04. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-03-31.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-03-31	Ajánlati felhívás
2021-04-30	További információk
2021-05-13	További információk
2021-05-25	További információk
2021-06-03	További információk
2021-06-15	További információk
2021-10-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-06-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-07-08	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-07-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-04-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-21	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-07-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-12-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-06-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-07-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-03-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000246552021
Rövid leírás: Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II–V. ütem 3 részben
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 1.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nyiregyhaza.hu 🌏
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu 📧
Telefon: +36 42524524 📞
Fax: +36 42311041 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246552021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246552021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-31 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-04 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 065-162167
HL-S szám: 65
További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Jégkorszak projekt I. ütem kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. június hó.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Oroszlánfóka, Flum Ride, Hegyi kecske, Szarvaskifutó
A rész száma: 1
Rövid leírás:

1. rész, II. ütem: Patagóniai oroszlánfóka bemutató

Alapadatok, mennyiségek:

Telek területe: 236 223,0 m2

Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21 290,03 m2

Új építés bruttó földszinti alapterületei:

Patagóniai oroszlánfóka épület: 284,04 m2

Külső kifutók: 721,26 m2

Új építés összes belső és külső nettó alapterülete: 1 212,54 m2

Új építés nettó szintterületei:

Patagóniai oroszlánfóka épület: 520,10 m2

Külső sós medence: víztérfogata 560,00 m3, vízfelülete: 247,31 m2

Fóka belső elkülönítő édesvizű medence: víztérfogata: 60,18 m3, vízfelülete: 33,20 m2

Ellető belső édesvizű fókamedence: víztérfogata: 14,37 m3, vízfelülete: 14,01 m2

A telek beépítettsége a 2. ütem elkészülte után: 10,08 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf

Lemezalapozás alsó síkja: -4,92 m

Pince -1 padlószintje: -4,11 m

Földszint padlószintje: -0,30 m

Oroszlánfóka épület maximális magassága: 6,50 m

Funkció, kialakítás, belső tér:A Patagóniai oroszlánfóka bemutató épület alapvetően az állatok kiszolgálására, azok szálláshelyéül épül. az állatokat a nézőközönség a külső kifutókban láthatja, mely az épület északi oldalához csatlakozva szárazföldi és medence területekkel biztosítja az oroszlánfókák világának élőhelyazonos természeti környezet bemutatását. A látogatók a kültéri sétányról üvegfelületekkel kialakított kerítésen keresztül láthatják az állatokat. A III. ütemben megvalósuló Flum Ride élményfolyóban utazó látogatók közvetlen közel haladnak el a csónakjaikkal az oroszlánfókák külső kifutója mellett a keleti oldalon.A külső kifutó öblökkel szegélyezett szárazföldi területeket, nagyméretű medencét, benne kisebb szigeteket tartalmaz.A szigetek sora biztosítja, hogy szükség esetén mobil elválasztó rácsokkal a szigetek vonalában a medence ketté választható. A fóka belső tér kétszintes, az alsó szinten a medence gépészet és technológiai berendezések kapnak helyet. A földszinten az állatok belső boxai, medencéi, kiszolgálásukhoz szükséges gondozói közlekedő felületek helyezkednek el. A két szintet lépcsőház köti össze.A kijutás a belső térből a külső kifutó irányába az állatok számára kialakított távműködtetésű síbereken keresztül történik. Az épület szerkezeti kialakítása anyaghasználata a

Bemutatott állatok fizikai és életkörülményeihez igazított.

1. rész, III. ütem: Flume Ride pálya, Hegyi kecske, Szarvaskifutó

Flume Ride épület, építmények és külső kifutók: 3 495,74 m2

Flume Ride tároló és szerviz épület: 46,88 m2

A telek beépítettsége a 3. ütem elkészülte után: 10,08 %

Flume Ride építmény maximális járófelületi magassága: +11,43 m

Funkció, kialakítás, külső tér:Az 1. ütemben magvalósuló Jégkorszak központi épület és a 2. ütemben megvalósuló Patagóniai oroszlánfóka épület körül és ráépülve valósulhat meg a Flume Ride élmény vízi út világa.A vízi út a terület északi végén indul a beszálló hellyel,ahol a karbantartási és téli tároló épület is helyet kap.Az indítás után 12 m magas emelőszerkezet húzza föl a Jégkorszak főépület teteje fölé a 4 személyes csónakokban ülő látogatókat. A magaspontról a vízzel telt folyó meder imitációban fut a csónak, kisebb lejtéssekkel az épület hosszában.A déli végén 8 m-es lesiklással fordul be a fékező tóba. A terepszinten az Orka öböl élménye után az Oroszlánfókák külső kifutójának megközelítése biztosítja a folyamatos látvány élményt.A hegyikecskék hidja alatt átfutva visszaér a kiindulási pontba, ahol a látogató kiszállhat a csónakból.A Flume Ride szerkezet,komplex vízi élmény út,csak kiválasztott szakkivitelező által megadott kivitelezői technológia adatszolgáltatása után készített gyártmánytervek alapján valósítható meg.A hegyikecske és Dall juh kifutót a keleti telekhatáron egy épített vasbeton falszerkezetre kialakított sziklafal képezi.A falra mű- és természetes sziklákból egy élőhely azonos felület kerül kialakításra.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Jégkorszak projekt I. ütem kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. június hó.

A rész elnevezése: Nagyröpde, Nagymacska kifutó
A rész száma: 2
Rövid leírás:

2. rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó

Röpde épület: 72,83 m2

Külső kifutók: 1251,09m2

Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7 448,8 m2

A telek beépítettsége: 9,01 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf

Földszint padlószintje: -1,60 m

Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m

Funkció, kialakítás, külső tér:

A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra.

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy…

… a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra.

… ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 12 hónap
A rész elnevezése: Farkaskifutók
A rész száma: 3
Rövid leírás:

3. rész, V. ütem: Farkaskifutók

Farkas kifutó épület: 42,89 m2

Külső kifutók: 1023,87 m2

Funkció, belső tér:

A farkasok számára szükséges külső és belső terek kerülnek kialakításra ebben a projekt elemben.

Időtartam: 8 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út,…

… 15010/2. hrsz.

… 15010/2 hrsz

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

P.1.)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (új épület/építmény építése) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k) nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi-gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (új épület/építmény építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább:

1. rész a 2 000 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 2 000 000 000 HUF-ot).

2. rész a 200 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 200 000 000 HUF-ot).

3. rész a 100 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100 000 000 HUF-ot).

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ra tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:

Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.

Műszaki és szakmai képességek

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciával, mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

1. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

— legalább 400 m2 nettó alapterületű épület építés,

— legalább bruttó 500 m2 alapterületű építmény építése

— medence építése

2. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

— épület építési munka,

3. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott

Építmény definíció: Ajánlatkérő építmény alatt a termett talajú tereppel, vagy mélyalommal, vagy épített padozattal rendelkező, olyan építményt érti, amely tartalmazott a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 1. sz. melléklet 60. pontja szerinti kerítés építési munkákat is.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Ugyanazon referencia igazolás több rész tekinteteben is felhasználható, ebben az esetben a referencia igazolásnak elegendő az igazolni kívánt referencia követelmények közül a legmagasabbnak megfelelni, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű referencia követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely referencia igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.

M2.) Az 1. rész esetén:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A 2. rész esetén:

A 3. rész esetén:

A szakemberek között átfedés lehetséges, az adott szakember több - akár valamennyi - rész tekinteteben is megajánlható.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész esetén:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 24 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke nettó vállalkozói díj 3-3 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.

A teljesítés során 1. rész: 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a szerződés tervezetben részletezettek szerint; a 2. rész és 3. rész esetén: 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 25 %, 50 %, 75 %, 100 %-os készültségi fok elérését követően AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)–(3) (5)–(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A–32/B. §-a alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.

Az építési beruházás engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-04 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásának helye: EKR.
További információk:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítés során min. 1 db EURO 6 környezetvédelmi besorolású szállítóeszköz alkalmazása (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15731766215
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Ádám László
A vevő profiljának címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246552021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont:

3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10

4. Módszertan: 1. rész:1. ért.szempont:fordított arányosítás 2. ért.szempont:egyenes arányosítás 3. ért. szempont: pontozás

5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke részenként 5 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000

6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt.

7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)

8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

9. Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

— Felolvasólap

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont…

… kb) alpontja tekintetében

… kc) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)

— Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó

Szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— ESPD

Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:

— Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

— Nyilatkozat felelősségbiztosításról

— Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - (adott esetben)

— Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)

— Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

— Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

— Együttműködési megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén

— Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

— Fordítások (adott esetben)

— Nyilatkozat ütemtervről

— Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

— Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról P.1,

— Referenciaigazolás/ok - M.1,

— Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - M.2,

— Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

— M2. szakemberek végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

— M.2.szakemberek önéletrajza (adott esetben)

— M.2. szakemberek nyilatkozata rendelkezésre állásról

— Szállítóeszköz forgalmi engedélyének másolata

10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. rész: 100 000 000 Ft/esemény, 200 000 000 Ft/év., 2. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év., 3. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év. Több rész nyertessége esetén elegendő a magasabb kártérítési limitértékű felelősségbiztosítás megkötése. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

Karakterkorlát miatt folyt.: VI.4.3 pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) pont folytatása:

12. A munkaterület átadásának időpontja: 1. rész: Megrendelő a helyszíni kivitelezéshez szükséges munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Jégkorszak projekt I. ütemeként megvalósuló Főépület műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követően 5 munkanapon belül köteles munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, a munkák végzéséhez szükséges dokumentációkkal együtt, azonban a helyszíni kivitelezéshez szükséges berendezések terveztetését és üzemi legyártatását Vállalkozó már a szerződés hatályba lépését követően megkezdheti. 2.rész: Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Projekt 1. rész helyszíni kivitelezése 50 %-os készültségének elérését követő 5 munkanapon belül köteles munkavégzésre alkalmas állapotban átadni 3 rész: Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Projekt 1. rész helyszíni kivitelezése 60 %-os készültségének elérését követő 5 munkanapon belül köteles munkavégézésre alkalmas állapotban átadni.

Az teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.

13. Előleg: nettó vállalkozási díj – általános forgalmi adó nélkül számított – 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF (kétszázötvenmillió forint). Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján, elszámolása a végszámlából történik.

14. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel a szerződés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

15. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 16. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását.

17. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.

18. Helyszíni bejárás: 2021.4.14. 10.00 óra, Találkozási pont: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Állatpark főbejárata előtt.

19. FAKSZ: dr. Kovács Ádám, lajstromszám:00499

Forrás: OJS 2021/S 065-162167 (2021-03-31)

További információk (2021-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II-V. ütem 3 részben
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 087-224198
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 065-162167
HL-S szám: 87
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52.§ (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.

Forrás: OJS 2021/S 087-224198 (2021-04-30)

További információk (2021-05-13)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-13 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-04 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 095-248816
HL-S szám: 95
További információk

Eredeti hirdetmény hivatkozási száma: 5216/2021 Ajánlatkérő utal arra, hogy a felhívás módosításával egyidejűleg az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.

Forrás: OJS 2021/S 095-248816 (2021-05-13)

További információk (2021-05-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 102-266193
HL-S szám: 102
További információk

Az eredeti hirdetmény hivatkozási száma: 5216/2021 Ajánlatkérő utal arra, hogy a felhívás módosításával egyidejűleg az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.

Forrás: OJS 2021/S 102-266193 (2021-05-25)

További információk (2021-06-03)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-03 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-22 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 109-286475
HL-S szám: 109
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.

Forrás: OJS 2021/S 109-286475 (2021-06-03)

További információk (2021-06-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 117-304424
HL-S szám: 117
Forrás: OJS 2021/S 117-304424 (2021-06-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 148 507 646 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 206-535289
HL-S szám: 206

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Oroszlánfóka,Flum Ride,Hegyi kecske,Szarvaskifutó
Rövid leírás: bemutatott állatok fizikai és életkörülményeihez igazított.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-12 📅
Név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11876566215
Postacím: Vécsey Utca 21.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 42420191 📞
E-mail: ekr@keviz.hu 📧
Ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Internetcím: http://www.keviz.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 399 028 451 HUF 💰
Név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11149422209
Postacím: Széchenyi Utca 46.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Telefon: +36 52513700 📞
E-mail: center@keviep.hu 📧
Ország: Hajdú-Bihar 🏙️
Internetcím: http://www.keviep.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰
176 045 610 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148.§ szerint.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be az értékelés szempontjából figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem bírált ajánlatot.

1. rész:

Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.

Ajánlattevő adószáma:12523326-2-15

2. rész:

Ajánlattevő neve:"KE-VÍZ 21" zRt.

Ajánlattevő székhelye:4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15

3. rész:

Ajánlattevő neve: "KE-VÍZ 21" zRt.

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Nyertes Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46.

Ajánlattevő adószáma: 11149422-2-09

Forrás: OJS 2021/S 206-535289 (2021-10-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 399 028 451 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 114-320409
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 206-535289
HL-S szám: 114
További információk
A szerződésmódosítás napja: 2022. június 01.
Forrás: OJS 2022/S 114-320409 (2022-06-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 133-378403
HL-S szám: 133
További információk
A szerződés módosítás dátuma: 2022.június.29.
Forrás: OJS 2022/S 133-378403 (2022-07-08)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 176 045 610 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-20 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 141-402603
HL-S szám: 141
További információk

A szerződés módosítás dátuma: 2022.június…

… 29. Tárgyi eljárás 2-3.része is módosult, azonban az EKR technikai sajátosságából adódóan az adott részre vonatkozó hirdetmény megjelenését követően adhatja fel Ajánlatkérő a további hirdetményeket. A 2. részre vonatkozó hirdetmény a Kbt. 37.§ (5) bekezdése szerinti határidőben feladásra került.

… 29.

Tárgyi eljárás 2-3.része is módosult, azonban az EKR technikai sajátosságából adódóan az adott részre vonatkozó hirdetmény megjelenését követően adhatja fel Ajánlatkérő a további hirdetményeket. A 2. részre vonatkozó hirdetmény a Kbt. 37.§ (5) bekezdése szerinti határidőben feladásra került.

Forrás: OJS 2022/S 141-402603 (2022-07-20)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-04-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 176 045 610 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-24 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 084-257062
HL-S szám: 84
További információk
A szerződésmódosítás napja: 2023. március 01.
Forrás: OJS 2023/S 084-257062 (2023-04-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 399 028 451 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-21 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 120-378515
HL-S szám: 120
További információk

A szerződésmódosítás napja: 2023. május 09. VII.2.1.) folytatása: A számla csak abban az esetben bocsátható ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást. II.5.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések módosítása okán: A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja értelmében: 2. A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 50 millió HUF/kár és legalább 100 millió HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 50 millió HUF/kár és legalább 100 millió HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. A sikeres rész műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a felelősségbiztosítás I. FEJEZET - Vagyonbiztosítás összegét csökkenteni az általa átadott és Megrendelő által átvett létesítményének a teljesítés igazolással elismert műszaki tartalom szerinti értékével. II.6.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések módosítása okán: A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja értelmében: 9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak + 30 naptári napig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja. A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. A sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás során általa átadott és Megrendelő által átvett létesítmények értékének megfelelő mértékben a teljesítési garanciát csökkenteni. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak + 30 naptári napig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja. II.7.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a szavatosság, jótállásra vonatkozó rendelkezések módosítása okán: A vállalkozási szerződés eredeti XVI. fejezet 1. pontja értelmében: 1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is. A jótállás időtartama vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől napjától számított, 24 hónap. A váll. szerz. eredeti XVI. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is.A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltének napjától számított 24 hónap azzal, hogy a rész műszaki átadás-átvételi eljárás során átadott létesítmények jótállása a rész műszaki átadás-átvételi eljárás követően kiadott teljesítés igazolás keltének napjától számított 24 hónap.

További információk

A szerződésmódosítás napja: 2023. május 09.

VII.2.1.) folytatása:

A számla csak abban az esetben bocsátható ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

II.5.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja értelmében:

2. A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 50 millió HUF/kár és legalább 100 millió HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.

A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 50 millió HUF/kár és legalább 100 millió HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.

A sikeres rész műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a felelősségbiztosítás I. FEJEZET - Vagyonbiztosítás összegét csökkenteni az általa átadott és Megrendelő által átvett létesítményének a teljesítés igazolással elismert műszaki tartalom szerinti értékével.

II.6.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja értelmében:

9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak + 30 naptári napig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. A sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás során általa átadott és Megrendelő által átvett létesítmények értékének megfelelő mértékben a teljesítési garanciát csökkenteni. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak + 30 naptári napig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

II.7.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a szavatosság, jótállásra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XVI. fejezet 1. pontja értelmében:

1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is.

A jótállás időtartama vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől napjától számított, 24 hónap.

A váll. szerz. eredeti XVI. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is.A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltének napjától számított 24 hónap azzal, hogy a rész műszaki átadás-átvételi eljárás során átadott létesítmények jótállása a rész műszaki átadás-átvételi eljárás követően kiadott teljesítés igazolás keltének napjától számított 24 hónap.

A szerződésmódosítás napja: 2023. május 09.

VII.2.1.) folytatása:

A számla csak abban az esetben bocsátható ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

II.5.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja értelmében:

2. A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 50 millió HUF/kár és legalább 100 millió HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.

A vállalkozási szerződés eredeti XI. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A sikeres rész műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a felelősségbiztosítás I. FEJEZET - Vagyonbiztosítás összegét csökkenteni az általa átadott és Megrendelő által átvett létesítményének a teljesítés igazolással elismert műszaki tartalom szerinti értékével.

II.6.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja értelmében:

9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak + 30 naptári napig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

A vállalkozási szerződés eredeti XV. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőt módosítják. A sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó jogosult a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás során általa átadott és Megrendelő által átvett létesítmények értékének megfelelő mértékben a teljesítési garanciát csökkenteni. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

II.7.) Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) -cc) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a szavatosság, jótállásra vonatkozó rendelkezések módosítása okán:

A vállalkozási szerződés eredeti XVI. fejezet 1. pontja értelmében:

A jótállás időtartama vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől napjától számított, 24 hónap.

A váll. szerz. eredeti XVI. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is.A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltének napjától számított 24 hónap azzal, hogy a rész műszaki átadás-átvételi eljárás során átadott létesítmények jótállása a rész műszaki átadás-átvételi eljárás követően kiadott teljesítés igazolás keltének napjától számított 24 hónap.

Forrás: OJS 2023/S 120-378515 (2023-06-21)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-13 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 136-434588
HL-S szám: 136
További információk
A 2. számú szerződésmódosítás dátuma: 2023.06.30.
Forrás: OJS 2023/S 136-434588 (2023-07-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Jégkorszak Állatbemutató építése II-V. ütem 3 rész
Hivatkozási szám: EKR000246552021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 6 174 856 950 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000246552021/2
Mennyiség: 236223 négyzetméter
A beszerzés leírása:

2. rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó Alapadatok, mennyiségek: Telek területe: 236.223,0 m2 Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2 Új építés bruttó földszinti alapterületei: Röpde épület: 72,83 m2 Külső kifutók: 1251,09m2 Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7.448,8 m2 A telek beépítettsége: 9,01 % Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf Földszint padlószintje: -1,60 m Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m Funkció, kialakítás, külső tér: A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra. Valamennyi rész tekintetében irányadó: Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

2. rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó

Alapadatok, mennyiségek:
Telek területe: 236.223,0 m2
Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2
Új építés bruttó földszinti alapterületei:
Röpde épület: 72,83 m2
Külső kifutók: 1251,09m2
Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7.448,8 m2
A telek beépítettsége: 9,01 %
Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf
Földszint padlószintje: -1,60 m
Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m
Funkció, kialakítás, külső tér:
A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra.

Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk:

A 3. számú szerződés-módosítás dátuma 2023.11.02. A szerződés értéke nettó 573.433.585,- Ft. Alvállalkozó igénybevétele: igen.

Időtartam: 16 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0002
Szerződés száma: 2
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-10-12 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/ugylet.xhtml?alugyletId=2239580 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: ERK000246552021/9401
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

geodéziai munkák,minőségvizsgálatok,cölöpalapozás,helyszíni beton, zsaluzás és állványozás,ácsmunka,hideg- és - melegburkolás, fém nyílászáró és épületlakatos munkák felületképzés szigetelés lefedő háló tervezés, gyártás, szerelés épületvillamossági munkák épületgépészeti munkák útépítés, térburkolás kert-és parképítés

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11149422209
Postacím: Széchenyi Utca 46.
Postai irányítószám: 4025
Postai város: Debrecen
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: center@keviep.hu 📧
Telefon: +36 52513700 📞
Fax: +36 52513723 📠
URL: https://www.keviep.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Szavatossági jogának érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A Vállalkozó legfeljebb 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15731766215
Postacím: Kossuth Tér 1.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Kovács Ádám László
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu 📧
Telefon: +36 42524524 📞
Fax: +36 42311041 📠
URL: https://www.nyiregyhaza.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A 3. számú szerződés-módosítás dátuma 2023.11.02. A szerződés értéke nettó 573.433.585,- Ft. Alvállalkozó igénybevétele: igen.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 153229109241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

Kbt. 148.§ szerint. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be az értékelés szempontjából figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem bírált ajánlatot. 1. rész: Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép. Ajánlattevő adószáma:12523326-2-15 2. rész: Ajánlattevő neve:"KE-VÍZ 21" zRt. Ajánlattevő székhelye:4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15 3. rész: Ajánlattevő neve: "KE-VÍZ 21" zRt. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15 Nyertes Ajánlattevők: 1. rész: Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15 2. rész: Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46. Ajánlattevő adószáma: 11149422-2-09 3. rész: Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46. Ajánlattevő adószáma: 11149422-2-09

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148.§ szerint.
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be az értékelés szempontjából figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem bírált ajánlatot.
1. rész:
Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.
Ajánlattevő adószáma:12523326-2-15
2. rész:
Ajánlattevő neve:"KE-VÍZ 21" zRt.
Ajánlattevő székhelye:4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.
Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15
3. rész:
Ajánlattevő neve: "KE-VÍZ 21" zRt.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.
Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15

Nyertes Ajánlattevők:
1. rész:
Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.
Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15

2. rész:
Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46.
Ajánlattevő adószáma: 11149422-2-09

3. rész:
Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46.
Ajánlattevő adószáma: 11149422-2-09

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

I.) Műszaki tartalom tervezett változása I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelni tervezett munkákkal összefüggésben. A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból és a rendeltetésszerű használathoz és a projekt lezárásához feltétlenül szükséges – módosítások válnak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és tartószerkezeti műszaki megoldások következtében keletkeztek. A 2. számú szerződésmódosításban részletezett, röpdét, kifutót határoló háló az Állatpark és a Megrendelő által megfogalmazott, s aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek áttervezésre kerültek. 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól. A pótmunkák megrendelése és kivitelezése feltétele a projekt teljeskörű lezárásának, műszaki megfelelőségének. 2. Vállalkozó benyújtotta a pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetését (az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA - 1. számú melléklet), azonban Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A felmerült pótmunkák szükségszerűségét alátámasztó dokumentum a műszaki ellenőr külön nyilatkozata (2. számú melléklet) A Korm. határozat 11. d) pontja értelmében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének megvalósítása érdekében a Kormány felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – vizsgálja meg a fejlesztés megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának lehetőségét. A Korm. határozatban megjelölt határidő 2023. december 31. napja. 3. Fentiekre tekintettel felek rögzítik, hogy a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban megjelölt jövőbeli döntés akadályát képezi a szükséges pótmunka Megrendelő általi megrendeléséhez, így a szerződés hatályát 75 naptári nappal meghosszabbítják. 4. Vállalkozó kérésére a már elvégzett munkáinak ellentételezésének biztosítása érdekében – figyelemmel a Korm. határozatban megjelölt határidőre- Megrendelő 90%-os készültségi szinten egy 4. részszámlázási lehetőséget biztosít. III. A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása: 1.) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása és a fizetési feltételek változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn: a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az építési beruházás során felmerült pótmunka igény sem a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megkötésekor, sem annak módosításai során még nem volt ismert, Megrendelő a pótmunka megrendeléséhez szükséges forrás igénylését a Vállalkozó jelzése után a lehető legrövidebb időn belül megtette, azonban a Korm, határozatban foglalt határidő meghatározására Megrendelőnek nem volt ráhatása; b) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződéses megállapodás célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás – épület építés - teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). c) a szerződésben foglalt ellenérték nem változott.

Egyéb kiegészítő információk

I.) Műszaki tartalom tervezett változása

I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelni tervezett munkákkal összefüggésben.

A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból és a rendeltetésszerű használathoz és a projekt lezárásához feltétlenül szükséges – módosítások válnak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és tartószerkezeti műszaki megoldások következtében keletkeztek.
A 2. számú szerződésmódosításban részletezett, röpdét, kifutót határoló háló az Állatpark és a Megrendelő által megfogalmazott, s aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek áttervezésre kerültek.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól. A pótmunkák megrendelése és kivitelezése feltétele a projekt teljeskörű lezárásának, műszaki megfelelőségének.

2. Vállalkozó benyújtotta a pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetését (az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA - 1. számú melléklet), azonban Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A felmerült pótmunkák szükségszerűségét alátámasztó dokumentum a műszaki ellenőr külön nyilatkozata (2. számú melléklet) A Korm. határozat 11. d) pontja értelmében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének megvalósítása érdekében a Kormány felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – vizsgálja meg a fejlesztés megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának lehetőségét. A Korm. határozatban megjelölt határidő 2023. december 31. napja.

3. Fentiekre tekintettel felek rögzítik, hogy a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban megjelölt jövőbeli döntés akadályát képezi a szükséges pótmunka Megrendelő általi megrendeléséhez, így a szerződés hatályát 75 naptári nappal meghosszabbítják.

4. Vállalkozó kérésére a már elvégzett munkáinak ellentételezésének biztosítása érdekében – figyelemmel a Korm. határozatban megjelölt határidőre- Megrendelő 90%-os készültségi szinten egy 4. részszámlázási lehetőséget biztosít.

III. A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:

1.) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása és a fizetési feltételek változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az építési beruházás során felmerült pótmunka igény sem a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megkötésekor, sem annak módosításai során még nem volt ismert, Megrendelő a pótmunka megrendeléséhez szükséges forrás igénylését a Vállalkozó jelzése után a lehető legrövidebb időn belül megtette, azonban a Korm, határozatban foglalt határidő meghatározására Megrendelőnek nem volt ráhatása;

b) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződéses megállapodás célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás – épület építés - teljesítése az ott meghatározott feltételekkel).
c) a szerződésben foglalt ellenérték nem változott.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:

II. Szerződéses rendelkezések módosítása II.1.) A vállalkozási szerződés - 2. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A vállalkozási szerződésnek a teljesítés helyéről és a teljesítés határidejéről rendelkező - 2. számú szerződésmódosítás szerinti III. fejezet 1. pont 1. bekezdése értelmében: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. A vállalkozási szerződésnek a teljesítés helyéről és a teljesítés határidejéről rendelkező 2. számú szerződésmódosítás szerinti III. fejezet 1. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. II.3.) A vállalkozási szerződés V.5. pontja az alábbiak szerint módosul: A vállalkozási szerződésnek a fizetési feltételekről rendelkező eredeti V. fejezet 5. pont értelmében: A vállalkozási szerződés eredeti V.5. pontja értelmében: V.5. A Vállalkozó legfeljebb 3 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. Az részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% -os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást. A vállalkozási szerződés eredeti V.5. pontja az alábbiak szerint módosul: V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást. A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be.

Szöveg

II. Szerződéses rendelkezések módosítása

II.1.) A vállalkozási szerződés - 2. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozási szerződésnek a teljesítés helyéről és a teljesítés határidejéről rendelkező - 2. számú szerződésmódosítás szerinti III. fejezet 1. pont 1. bekezdése értelmében:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját.

A vállalkozási szerződésnek a teljesítés helyéről és a teljesítés határidejéről rendelkező 2. számú szerződésmódosítás szerinti III. fejezet 1. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját.

II.3.) A vállalkozási szerződés V.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozási szerződésnek a fizetési feltételekről rendelkező eredeti V. fejezet 5. pont értelmében:

A vállalkozási szerződés eredeti V.5. pontja értelmében:

V.5. A Vállalkozó legfeljebb 3 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. Az részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% -os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó.
A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

A vállalkozási szerződés eredeti V.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó.
A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be.

Forrás: OJS 2023/S 243-765811 (2023-12-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 6 148 507 646 HUF 💰
Leírás
További információk:

A 4. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. január 15. A szerződés értéke: nettó 573.433.585,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-07-01 📅
Végdátum: 2024-01-16 📅

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/ugylet.xhtml? alugyletId=2239580 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000246552021/9401

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kiegészítő információk
További információk

A 4. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. január 15. A szerződés értéke: nettó 573.433.585,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§ szerint.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelni tervezett munkákkal összefüggésben. A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból és a rendeltetésszerű használathoz és a projekt lezárásához feltétlenül szükséges – módosítások válnak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és tartószerkezeti műszaki megoldások következtében keletkeztek. A 2. számú szerződésmódosításban részletezett, röpdét, kifutót határoló háló az Állatpark és a Megrendelő által megfogalmazott, s aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek áttervezésre kerültek. 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól. A pótmunkák megrendelése és kivitelezése feltétele a projekt teljeskörű lezárásának, műszaki megfelelőségének. 2. Vállalkozó benyújtotta a pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetését (az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA - 1. számú melléklet). Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt a 3. számú szerződés-módosításban rögzített indokok miatt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A bírálat során a Pénzügyminisztérium 2023. december 11. napján igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére kért ajánlatot a költségnövekmény piaci árnak való megfelelésének vizsgálata érdekében, azonban annak eredményéről Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem értesült. Figyelemmel arra, hogy a 3. számú szerződés-módosításban rögzített teljesítési határidő a holnapi napon lejár, Megrendelő a Korm. határozatban foglalt felülvizsgálat eredményéig, de legfeljebb további 60 nappal a teljesítési határidőt meghosszabbítja. 3. Fentiekre tekintettel felek rögzítik, hogy a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban megjelölt jövőbeli döntés továbbra is akadályát képezi a szükséges pótmunka Megrendelő általi megrendeléséhez, így a szerződés hatályát 60 naptári nappal meghosszabbítják. II. Szerződéses rendelkezések módosítása II.1.) A vállalkozási szerződés - 3. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap + 60 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása: 1.) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása és a fizetési feltételek változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn: a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az építési beruházás során felmerült pótmunka igény sem a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megkötésekor, sem annak módosításai során még nem volt ismert, Megrendelő a pótmunka megrendeléséhez szükséges forrás igénylését a Vállalkozó jelzése után a lehető legrövidebb időn belül megtette, azonban a Korm, határozatban foglalt határidő meghatározására Megrendelőnek nem volt ráhatása; b) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződéses megállapodás célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás – épület építés - teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). c) a szerződésben foglalt ellenérték nem változott.

Egyéb kiegészítő információk

I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelni tervezett munkákkal összefüggésben.

A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból és a rendeltetésszerű használathoz és a projekt lezárásához feltétlenül szükséges – módosítások válnak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és tartószerkezeti műszaki megoldások következtében keletkeztek.
A 2. számú szerződésmódosításban részletezett, röpdét, kifutót határoló háló az Állatpark és a Megrendelő által megfogalmazott, s aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek áttervezésre kerültek.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól. A pótmunkák megrendelése és kivitelezése feltétele a projekt teljeskörű lezárásának, műszaki megfelelőségének.

2. Vállalkozó benyújtotta a pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetését (az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA - 1. számú melléklet). Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt a 3. számú szerződés-módosításban rögzített indokok miatt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A bírálat során a Pénzügyminisztérium 2023. december 11. napján igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére kért ajánlatot a költségnövekmény piaci árnak való megfelelésének vizsgálata érdekében, azonban annak eredményéről Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem értesült. Figyelemmel arra, hogy a 3. számú szerződés-módosításban rögzített teljesítési határidő a holnapi napon lejár, Megrendelő a Korm. határozatban foglalt felülvizsgálat eredményéig, de legfeljebb további 60 nappal a teljesítési határidőt meghosszabbítja.

3. Fentiekre tekintettel felek rögzítik, hogy a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban megjelölt jövőbeli döntés továbbra is akadályát képezi a szükséges pótmunka Megrendelő általi megrendeléséhez, így a szerződés hatályát 60 naptári nappal meghosszabbítják.

II. Szerződéses rendelkezések módosítása

II.1.) A vállalkozási szerződés - 3. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap + 60 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját.

A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:

1.) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása és a fizetési feltételek változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az építési beruházás során felmerült pótmunka igény sem a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megkötésekor, sem annak módosításai során még nem volt ismert, Megrendelő a pótmunka megrendeléséhez szükséges forrás igénylését a Vállalkozó jelzése után a lehető legrövidebb időn belül megtette, azonban a Korm, határozatban foglalt határidő meghatározására Megrendelőnek nem volt ráhatása;

b) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződéses megállapodás célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás – épület építés - teljesítése az ott meghatározott feltételekkel).

c) a szerződésben foglalt ellenérték nem változott.

Szerződéses rendelkezések módosítása: Eredeti (a 3. sz. szerződésmódosítás szerint) III. fejezet 1. pont 1. bekezdése értelmében: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. Jelen módosítás (4. sz. szerződésmódosítás) III. fejezet 1. pont 1. bekezdése értelmében: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap + 60 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. A szerződés-módosítást megelőző időtartam: 2022.07.01-2024.01.16 A szerződés-módosítást követő időtartam: 2022.07.01-2024.03.16 A módosítást követően a szerződéses értékében nem történt változás, maradt nettó 573 433 585 HUF.

Forrás: OJS 2024/S 026-078587 (2024-02-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-06-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 6 148 507 646 HUF 💰
Leírás
Cím: Nagyröpde, Nagymacska kifutó
A beszerzés leírása:

2.rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó Alapadatok, mennyiségek: Telek területe: 236.223,0 m2 Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2 Új építés bruttó földszinti alapterületei: Röpde épület: 72,83 m2 Külső kifutók: 1251,09m2 Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7.448,8 m2 A telek beépítettsége: 9,01 % Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf Földszint padlószintje: -1,60 m Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m Funkció, kialakítás, külső tér: A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra. Valamennyi rész tekintetében irányadó: Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

2.rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó

Alapadatok, mennyiségek:
Telek területe: 236.223,0 m2
Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2
Új építés bruttó földszinti alapterületei:
Röpde épület: 72,83 m2
Külső kifutók: 1251,09m2
Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7.448,8 m2
A telek beépítettsége: 9,01 %
Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf
Földszint padlószintje: -1,60 m
Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m
Funkció, kialakítás, külső tér:
A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra.

Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk:

Az 5. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. március 14. A szerződés új értéke: nettó 658.721.570,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Időtartam
Végdátum: 2024-03-15 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 573 433 585 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A vállalkozó előteljesítésre jogosult. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és 1 végszámla kibocsátására jogosult. A pót-, az elmaradó munkákkal (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 85.287.985, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki.

Kiegészítő információk
További információk

Az 5. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. március 14. A szerződés új értéke: nettó 658.721.570,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Változások
Egyéb kiegészítő információk

I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelt munkákkal összefüggésben. A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból indokolt – módosítások váltak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és annak biztonságos tartószerkezeti műszaki megoldásai következtében keletkeztek. A 2. számú szerződésmódosításban részletesen kifejtésre kerülő - a röpdét, kifutót határoló speciális fémháló Állatpark és Megrendelő által megfogalmazott - aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek szükségszerűen áttervezésre kerültek. 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő, a biztonságos használathoz szükséges megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól. 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó pótmunkára vonatkozó ajánlatot, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő tételes árazott költségvetést a műszaki ellenőr jelen okirat elválaszthatatlan 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatára tekintettel benyújtotta. 3. Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt a 3. számú szerződés-módosításban rögzített indokok miatt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A bírálat során a Pénzügyminisztérium 2023. december 11. napján igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére kért ajánlatot a költségnövekmény piaci árnak való megfelelésének vizsgálata érdekében, azonban annak eredményéről Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem értesült. Miután a Korm. határozatban foglalt határidő (2023. december 31. napja) eredménytelenül eltelt és a 4. számú szerződés-módosítással meghosszabbított teljesítési határidő rövid időn belül lejár, Megrendelő a Vállalkozó pótmunkára vonatkozó ajánlatát elfogadta. 4. Megrendelő ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, és ezzel összefüggő rendelkezéseinek jelen pont szerinti módosítása útján az elrendelt pótmunka költségvetés szerinti elvégzését a vállalkozási szerződés jelen okirattal módosított rendelkezései szerint a vállalkozási szerződés részévé teszi. 5. Szerződő Felek közös és egyező akarattal a fentiek előrebocsátása után megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésnek a lebonyolított közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát a jelen okirat elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetés tartalma szerint módosítják (kiegészítik). Ennek megfelelően a vállalkozási szerződés sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesítendő műszaki tartalmát a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletével kiegészített műszaki tartalom is képezi. 6. Mivel a pótmunka ellenértéke, az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA, ezért a vállalkozási szerződés jelen okirat I.1. pontja szerinti módosítása eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1. pontjában rögzített vállalkozói díj a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében részletezettek szerint összesen 85 287 985, -Ft + Áfa összeggel növekszik. 8. A felmerült pótmunkák szükségszerűségét alátámasztó dokumentum a műszaki ellenőr külön nyilatkozata (3. számú melléklet). A pótmunkák elvégzésére rendelkezésre álló határidő 45 nap. I.2. Elmaradó munka: Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési feladatok egyes elemei a kivitelezés során nem valósulnak meg (elmaradó munkák). A vonatkozó kimutatást jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza. Szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munkák ellenértéke összesen nettó 15 975 389.- Ft + Áfa. Ezen összeg a hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti. I.3. Szerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben: Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint: - jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként 101. 263. 374,- Ft összeggel növekszik, - jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 15. 975. 389,- Ft összeggel csökken. A pót- és elmaradó munkák szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 85.287.985, - Ft. Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 573.433.585, - Ft. Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 658. 721. 570, -Ft.

Egyéb kiegészítő információk

I.1. Szerződő Felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján történő módosításra vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített eredeti műszaki tartalomhoz képest utólag megrendelt munkákkal összefüggésben.

A kivitelezés során az alábbiakban részletezett – műszaki szempontból indokolt – módosítások váltak szükségessé, azok utólag megismert állatjóléttel, állatbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi gyakorlati problémák és emiatt megváltozott háló- és annak biztonságos tartószerkezeti műszaki megoldásai következtében keletkeztek.
A 2. számú szerződésmódosításban részletesen kifejtésre kerülő - a röpdét, kifutót határoló speciális fémháló Állatpark és Megrendelő által megfogalmazott - aggályosnak tartott szerkezeti részek, lehatárolások átvezetése az objektum vasbeton tartószerkezetében elengedhetetlenek voltak. Az áttervezett háló súlya, erőjátéka, statikai modellje jelentősen megváltozott, így azok vonal menti rögzítései, illetve a háló oszlopokkal megtámasztott sarokpontjainak lekötési csomópontjai, továbbá a velük kapcsolódó vasbeton szerkezetek szükségszerűen áttervezésre kerültek.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tárgyi vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a tárgyi projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő, a biztonságos használathoz szükséges megrendelői igények - módosított tartószerkezeti tervek alapján - felmerült pótmunkára kért ajánlatot Vállalkozótól.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó pótmunkára vonatkozó ajánlatot, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő tételes árazott költségvetést a műszaki ellenőr jelen okirat elválaszthatatlan 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatára tekintettel benyújtotta.

3. Megrendelő a szükséges pluszforrás hiányában a pótmunka igényt a 3. számú szerződés-módosításban rögzített indokok miatt megrendelni nem tudta. Megrendelő a többletforrás biztosítása érdekében pluszforrás igényt nyújtott be a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felé, melynek elbírálása a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban Korm. határozat) foglaltak szerint jelenleg folyamatban van. A bírálat során a Pénzügyminisztérium 2023. december 11. napján igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére kért ajánlatot a költségnövekmény piaci árnak való megfelelésének vizsgálata érdekében, azonban annak eredményéről Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem értesült. Miután a Korm. határozatban foglalt határidő (2023. december 31. napja) eredménytelenül eltelt és a 4. számú szerződés-módosítással meghosszabbított teljesítési határidő rövid időn belül lejár, Megrendelő a Vállalkozó pótmunkára vonatkozó ajánlatát elfogadta.

4. Megrendelő ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, és ezzel összefüggő rendelkezéseinek jelen pont szerinti módosítása útján az elrendelt pótmunka költségvetés szerinti elvégzését a vállalkozási szerződés jelen okirattal módosított rendelkezései szerint a vállalkozási szerződés részévé teszi.

5. Szerződő Felek közös és egyező akarattal a fentiek előrebocsátása után megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésnek a lebonyolított közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát a jelen okirat elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező pótmunkára vonatkozó tételes árazott költségvetés tartalma szerint módosítják (kiegészítik). Ennek megfelelően a vállalkozási szerződés sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesítendő műszaki tartalmát a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletével kiegészített műszaki tartalom is képezi.

6. Mivel a pótmunka ellenértéke, az elmaradó munkák értékével csökkentve összesen: nettó 85 287 985, - Ft + ÁFA, ezért a vállalkozási szerződés jelen okirat I.1. pontja szerinti módosítása eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1. pontjában rögzített vállalkozói díj a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében részletezettek szerint összesen 85 287 985, -Ft + Áfa összeggel növekszik.

8. A felmerült pótmunkák szükségszerűségét alátámasztó dokumentum a műszaki ellenőr külön nyilatkozata (3. számú melléklet). A pótmunkák elvégzésére rendelkezésre álló határidő 45 nap.

I.2. Elmaradó munka:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési feladatok egyes elemei a kivitelezés során nem valósulnak meg (elmaradó munkák). A vonatkozó kimutatást jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza.
Szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munkák ellenértéke összesen nettó 15 975 389.- Ft + Áfa. Ezen összeg a hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti.

I.3. Szerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben:

Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése
Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint:
- jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként 101. 263. 374,- Ft összeggel növekszik,
- jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 15. 975. 389,- Ft összeggel csökken.

A pót- és elmaradó munkák szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 85.287.985, - Ft.
Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 573.433.585, - Ft.
Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 658. 721. 570, -Ft.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:

A szerződéses rendelkezések módosítása: I.) A vállalkozási szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A vállalkozási szerződésnek a vállalkozói díjról rendelkező eredeti IV. fejezet 1. pont értelmében: Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 573 433 585,- Ft, azaz ötszázhetvenhárommillió-négyszázharmincháromezer-ötszáznyolcvanöt forint +ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. A vállalkozási szerződésnek a vállalkozói díjról rendelkező eredeti IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 658 721 570, -Ft, azaz hatszázötvennyolcmillió – hétszázhuszonegyezer-ötszázhetven forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. II. A vállalkozási szerződés – 3. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul a teljesítés határideje tekintetében: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap + 60 naptári nap + 45 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját. III.) Figyelemmel az I.3. pontban rögzített vállalkozói díj változására, Szerződő felek ezzel összhangban módosítják a vállalkozási szerződés V.5. pontját is, melyben a felmerült pótmunka külön számlázható tételként kerül feltüntetésre. A vállalkozási szerződés V.5. pontja (III. számú szerződésmódosítás szerinti hatályos tartalom) értelmében: V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást. A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be. A vállalkozási szerződés V.5. pontja az alábbiak szerint módosul: V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy a pót-, az elmaradó munkákkal (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 85.287.985, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást. A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be.

Szöveg

A szerződéses rendelkezések módosítása:

I.) A vállalkozási szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozási szerződésnek a vállalkozói díjról rendelkező eredeti IV. fejezet 1. pont értelmében:
Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 573 433 585,- Ft, azaz ötszázhetvenhárommillió-négyszázharmincháromezer-ötszáznyolcvanöt forint +ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.

A vállalkozási szerződésnek a vállalkozói díjról rendelkező eredeti IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 658 721 570, -Ft, azaz hatszázötvennyolcmillió – hétszázhuszonegyezer-ötszázhetven forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.

II. A vállalkozási szerződés – 3. számú szerződésmódosítás során - módosított III.1. pontja az alábbiak szerint módosul a teljesítés határideje tekintetében:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 12 hónap + 4 hónap +75 naptári nap + 60 naptári nap + 45 naptári nap, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját.

III.) Figyelemmel az I.3. pontban rögzített vállalkozói díj változására, Szerződő felek ezzel összhangban módosítják a vállalkozási szerződés V.5. pontját is, melyben a felmerült pótmunka külön számlázható tételként kerül feltüntetésre.

A vállalkozási szerződés V.5. pontja (III. számú szerződésmódosítás szerinti hatályos tartalom) értelmében:

V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó.
A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be.

A vállalkozási szerződés V.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

V.5. A Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla kibocsátására 25%, 50 %, 75% és 90%-os készültségi fok elérését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy a pót-, az elmaradó munkákkal (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 85.287.985, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki.
A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

A 4. részszámla (90%-os készültségi fok elérése esetén) a vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben nyújtható be.

Forrás: OJS 2024/S 123-380090 (2024-06-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 6 148 507 646 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000246552021/1
Cím: Oroszlánfóka,Flum Ride,Hegyi kecske,Szarvaskifutó
A beszerzés leírása:

1. rész, II. ütem: Patagóniai oroszlánfóka bemutató Alapadatok, mennyiségek: Telek területe: 236.223,0 m2 Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2 Új építés bruttó földszinti alapterületei: Patagóniai oroszlánfóka épület: 284,04 m2 Külső kifutók: 721,26 m2 Új építés összes belső és külső nettó alapterülete: 1.212,54 m2 Új építés nettó szintterületei: Patagóniai oroszlánfóka épület: 520,10 m2 Külső sós medence: víztérfogata 560,00 m3, vízfelülete: 247,31 m2 Fóka belső elkülönítő édesvizű medence: víztérfogata: 60,18 m3, vízfelülete: 33,20 m2 Ellető belső édesvizű fókamedence: víztérfogata: 14,37 m3, vízfelülete: 14,01 m2 A telek beépítettsége a 2. ütem elkészülte után: 10,08 % Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf Lemezalapozás alsó síkja: -4,92 m Pince -1 padlószintje: -4,11 m Földszint padlószintje: -0,30 m Oroszlánfóka épület maximális magassága: 6,50 m Funkció, kialakítás, belső tér:A Patagóniai oroszlánfóka bemutató épület alapvetően az állatok kiszolgálására, azok szálláshelyéül épül. az állatokat a nézőközönség a külső kifutókban láthatja, mely az épület északi oldalához csatlakozva szárazföldi és medence területekkel biztosítja az oroszlánfókák világának élőhelyazonos természeti környezet bemutatását. A látogatók a kültéri sétányról üvegfelületekkel kialakított kerítésen keresztül láthatják az állatokat. A III. ütemben megvalósuló Flum Ride élményfolyóban utazó látogatók közvetlen közel haladnak el a csónakjaikkal az oroszlánfókák külső kifutója mellett a keleti oldalon.A külső kifutó öblökkel szegélyezett szárazföldi területeket, nagyméretű medencét, benne kisebb szigeteket tartalmaz.A szigetek sora biztosítja, hogy szükség esetén mobil elválasztó rácsokkal a szigetek vonalában a medence ketté választható. A fóka belső tér kétszintes, az alsó szinten a medence gépészet és technológiai berendezések kapnak helyet. A földszinten az állatok belső boxai, medencéi, kiszolgálásukhoz szükséges gondozói közlekedő felületek helyezkednek el. A két szintet lépcsőház köti össze.A kijutás a belső térből a külső kifutó irányába az állatok számára kialakított távműködtetésű síbereken keresztül történik. Az épület szerkezeti kialakítása anyaghasználata a bemutatott állatok fizikai és életkörülményeihez igazított. 1. rész, III. ütem: Flume Ride pálya, Hegyi kecske, Szarvaskifutó Alapadatok, mennyiségek: Telek területe: 236.223,0 m2 Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2 Új építés nettó szintterületei: Flume Ride épület, építmények és külső kifutók: 3.495,74 m2 Flume Ride tároló és szerviz épület: 46,88 m2 A telek beépítettsége a 3. ütem elkészülte után: 10,08 % Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf Flume Ride építmény maximális járófelületi magassága: +11,43 m Funkció, kialakítás, külső tér:Az 1. ütemben magvalósuló Jégkorszak központi épület és a 2. ütemben megvalósuló Patagóniai oroszlánfóka épület körül és ráépülve valósulhat meg a Flume Ride élmény vízi út világa.A vízi út a terület északi végén indul a beszálló hellyel,ahol a karbantartási és téli tároló épület is helyet kap.Az indítás után 12 m magas emelőszerkezet húzza föl a Jégkorszak főépület teteje fölé a 4 személyes csónakokban ülő látogatókat. A magaspontról a vízzel telt folyó meder imitációban fut a csónak, kisebb lejtéssekkel az épület hosszában.A déli végén 8 m-es lesiklással fordul be a fékező tóba. A terepszinten az Orka öböl élménye után az Oroszlánfókák külső kifutójának megközelítése biztosítja a folyamatos látvány élményt.A hegyikecskék hidja alatt átfutva visszaér a kiindulási pontba, ahol a látogató kiszállhat a csónakból.A Flume Ride szerkezet,komplex vízi élmény út,csak kiválasztott szakkivitelező által megadott kivitelezői technológia adatszolgáltatása után készített gyártmánytervek alapján valósítható meg.A hegyikecske és Dall juh kifutót a keleti telekhatáron egy épített vasbeton falszerkezetre kialakított sziklafal képezi.A falra mű- és természetes sziklákból egy élőhely azonos felület kerül kialakításra.

A beszerzés leírása

1. rész, II. ütem: Patagóniai oroszlánfóka bemutató
Alapadatok, mennyiségek:
Telek területe: 236.223,0 m2
Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2
Új építés bruttó földszinti alapterületei:
Patagóniai oroszlánfóka épület: 284,04 m2
Külső kifutók: 721,26 m2
Új építés összes belső és külső nettó alapterülete: 1.212,54 m2
Új építés nettó szintterületei:
Patagóniai oroszlánfóka épület: 520,10 m2
Külső sós medence: víztérfogata 560,00 m3, vízfelülete: 247,31 m2
Fóka belső elkülönítő édesvizű medence: víztérfogata: 60,18 m3, vízfelülete: 33,20 m2
Ellető belső édesvizű fókamedence: víztérfogata: 14,37 m3, vízfelülete: 14,01 m2
A telek beépítettsége a 2. ütem elkészülte után: 10,08 %
Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf
Lemezalapozás alsó síkja: -4,92 m
Pince -1 padlószintje: -4,11 m
Földszint padlószintje: -0,30 m
Oroszlánfóka épület maximális magassága: 6,50 m
Funkció, kialakítás, belső tér:A Patagóniai oroszlánfóka bemutató épület alapvetően az állatok kiszolgálására, azok szálláshelyéül épül. az állatokat a nézőközönség a külső kifutókban láthatja, mely az épület északi oldalához csatlakozva szárazföldi és medence területekkel biztosítja az oroszlánfókák világának élőhelyazonos természeti környezet bemutatását. A látogatók a kültéri sétányról üvegfelületekkel kialakított kerítésen keresztül láthatják az állatokat. A III. ütemben megvalósuló Flum Ride élményfolyóban utazó látogatók közvetlen közel haladnak el a csónakjaikkal az oroszlánfókák külső kifutója mellett a keleti oldalon.A külső kifutó öblökkel szegélyezett szárazföldi területeket, nagyméretű medencét, benne kisebb szigeteket tartalmaz.A szigetek sora biztosítja, hogy szükség esetén mobil elválasztó rácsokkal a szigetek vonalában a medence ketté választható. A fóka belső tér kétszintes, az alsó szinten a medence gépészet és technológiai berendezések kapnak helyet. A földszinten az állatok belső boxai, medencéi, kiszolgálásukhoz szükséges gondozói közlekedő felületek helyezkednek el. A két szintet lépcsőház köti össze.A kijutás a belső térből a külső kifutó irányába az állatok számára kialakított távműködtetésű síbereken keresztül történik. Az épület szerkezeti kialakítása anyaghasználata a
bemutatott állatok fizikai és életkörülményeihez igazított.
1. rész, III. ütem: Flume Ride pálya, Hegyi kecske, Szarvaskifutó
Alapadatok, mennyiségek:
Telek területe: 236.223,0 m2
Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2
Új építés nettó szintterületei:
Flume Ride épület, építmények és külső kifutók: 3.495,74 m2
Flume Ride tároló és szerviz épület: 46,88 m2
A telek beépítettsége a 3. ütem elkészülte után: 10,08 %
Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf
Flume Ride építmény maximális járófelületi magassága: +11,43 m
Funkció, kialakítás, külső tér:Az 1. ütemben magvalósuló Jégkorszak központi épület és a 2. ütemben megvalósuló Patagóniai oroszlánfóka épület körül és ráépülve valósulhat meg a Flume Ride élmény vízi út világa.A vízi út a terület északi végén indul a beszálló hellyel,ahol a karbantartási és téli tároló épület is helyet kap.Az indítás után 12 m magas emelőszerkezet húzza föl a Jégkorszak főépület teteje fölé a 4 személyes csónakokban ülő látogatókat. A magaspontról a vízzel telt folyó meder imitációban fut a csónak, kisebb lejtéssekkel az épület hosszában.A déli végén 8 m-es lesiklással fordul be a fékező tóba. A terepszinten az Orka öböl élménye után az Oroszlánfókák külső kifutójának megközelítése biztosítja a folyamatos látvány élményt.A hegyikecskék hidja alatt átfutva visszaér a kiindulási pontba, ahol a látogató kiszállhat a csónakból.A Flume Ride szerkezet,komplex vízi élmény út,csak kiválasztott szakkivitelező által megadott kivitelezői technológia adatszolgáltatása után készített gyártmánytervek alapján valósítható meg.A hegyikecske és Dall juh kifutót a keleti telekhatáron egy épített vasbeton falszerkezetre kialakított sziklafal képezi.A falra mű- és természetes sziklákból egy élőhely azonos felület kerül kialakításra.

További információk:

Az 2. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. március 21. A szerződés új értéke: nettó 6.037.097.247,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-06-07 📅
Végdátum: 2024-06-07 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

A szerződés odaítélése
LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/szerzodes.xhtml?szerzodesId=55994 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 399 028 451 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000246552021/9369
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Szállítási részfeladatok EURO 6 környezetvédelmi besorolású szállítóeszközzel Minősítő vizsgálatok munkái Szállítási, anyagmozgatási munkák Hulladék szállítás, kezelés, elhelyezés, ártalmatlanítás Őrzés-védelmi munkák,Organizációs munkák részmunkái, Bontás, építőanyagok újrahasznosításának részmunkái, Költségtérítések részmunkái, Víztelenítés munkái, Felvonulási létesítmények részmunkái, Zsaluzási és állványozási munkák részmunkái, Irtás, föld- és sziklamunkák részmunkái, Síkalapozás részmunkái, Helyszíni beton és vasbeton munkák részmunkái, Acélszerkezet építés részmunkái Ragasztott fa szerkezet munkái, Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái, Ácsmunka részmunkái, Vakolás és rabicolás részmunkái, Aljzatkészítési, hideg- és melegburkolatok készítés részmunkái, Bádogozás részmunkái, Fa és műanyagszerkezetek munkái, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezési munkái, Üvegezés munkái Felületképzési munkák részmunkái, Szigetelési munkák részmunkái, Árnyékolás munkái, Elektromos gyengeáram szerelés munkái, Vízgépészeti munkák Közmű-csatornaépítés részmunkái Egyéb járulékos munkák Elektromos erősáram, energiaellátás, villanyszerelés munkái Szellőztető berendezések, rendszerek munkái

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A vállalkozó neve és címe
Név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11876566215
Postacím: Vécsey Utca 21.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
E-mail: ekr@keviz.hu 📧
Telefon: +36 42420191 📞
Fax: +36 42506821 📠
URL: https://www.keviz.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A vállalkozó előteljesítésre jogosult. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. Vállalkozó legfeljebb 7 db részszámla és a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla kibocsátására jogosult az eredeti vállalkozói díj vonatkozásában. A pót-, az elmaradó munkákkal és az egyenértékű termékekkel (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 638.068.796, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki.

Kiegészítő információk
További információk

A 2. számú szerződés-módosítás dátuma: 2024. március 21. A szerződés új értéke: nettó 6.037.097.247,- Ft Alvállalkozó igénybevétele: igen

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Műszaki tartalom módosulásának rövid összefoglalása: Utólag megrendelt munkával, mint pótmunkával összefüggésben: Szerződő Felek az elvégzendő pótmunkák körét az alábbiak szerint határozzák meg azzal, hogy azok utólag felismert, az épület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek (1. sz. melléklet): A Patagóniai Oroszlánfóka bemutató, Hegyi kecske és Szarvaskifutó vonatkozásában a Flume Ride technológiai igénye szerinti változások lekövetése történt, az elektromos szoba áthelyezésre került. A helyiségek funkciócseréjéből adódóan többlet nyílászárók kerültek beépítésre. A homlokzati üveg és műszikla burkolatok az I. ütemhez igazítottan kerültek módosításra. A talajvízben való munkavégzés elkerülése érdekében alkalmazkodni kellett az aktuálisan figyelembe veendő talajvízviszonyokhoz, ezzel optimalizálásra kerültek a lemezalapok, tömörített kavicsfeltöltések szerkezeti vastagsága és pozíciója. Flume Ride vonatkozásában az építészeti változásokat főképp a Flume Ride -hoz kapcsolódó módosulások indokolják. A Flume Ride szakkivitelezői koncepcióterve elfogadásának következtében jelentős eltérések adódtak a lakatos szerkezetekben, a vízgépészeti rendszerhez kapcsolódóan új vízgépház építése vált indokolttá, a tároló épület magasságának és tájolásának módosulása, valamint a föld alatti visszavezető csatorna kiépítése vált szükségessé. A Flume Ride szivattyúakna módosulásának következtében a fölötte lévő térburkolat valamint a parkosítás változik. A Flume Ride pálya jegesmedve fölött futó szakaszának módosítása a technológiai járda és lépcső megszűnéséhez vezet, ezért a tetőről való lejutást szintén módosítani kellett. A Flume Ride-hoz kapcsolódóan a gyalogos sétány alatt vasbeton csatorna létesítése vált szükségessé. A homlokzati üveg és műszikla burkolatok az I. ütemhez igazítottan kerültek módosításra. Továbbá a Flume Ride pályát kamera rendszerrel fel kell szerelni a gyártói biztonsági előírás szerint. Vízgépészeti épület építése, szivattyú akna pozíciójának módosulása, a rendszer elektromos vezérlőjének áthelyezése, valamint a rendszerhez tartozó föld alatti visszavezető csatorna kiépítése eredményezi a tartószerkezeti változást. Az Orka öböl geometriája, szerkezei méretei szintén változtak, mely kihatással van a tartószerkezeti változásokra is. A Flume Ride vízgépészeti rendszeréhez tartozó vízgépház paraméterei, valamint az elektromos vezérlés helye is módosult. Szükséges megépíteni a Flume Ride-hoz kapcsolódóan egy vízgépházat, mely teljesen új elem, az ehhez kapcsolódó vízgépészeti rendszerek beépítésével együtt. Azon a szinten, ahová az épület mélységét le kellett ásni (2 m), tömörítésre alkalmatlan talajt találtak, így talajcserét kellett alkalmazni. Megrendelő ennek szükségességét kellő gondossággal sem láthatta előre, mivel a talajmintavétel során erre nem derült fény. Elmaradó munka: A kivitelezés megkezdése után röviddel a kivitelezés közben ismertté vált, nem megoldható műszaki nehézségek miatt, továbbá a pótmunkák körébe bekerült egyes tételek következtében szükségtelenné vált néhány eredetileg tervezett munka elvégzése, így azok elmaradó tételként jelennek meg (részletesen az 1. sz. mellékletben bemutatva). Egyenértékű termékek: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát követően Vállalkozó a műszaki dokumentációjában meghatározott és ajánlatában is szereplő termékek helyett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt lehetőséggel élve egyenértékű termékeket I.-IV. kívánt beépíteni, melyet a csatolt dokumentumok alapján a Műszaki Ellenőr és a Tervező egyetértésével a Megrendelő (2., 3., 4. és 5. számú mellékletek) elfogadott. ISzerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben: Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése: Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és a 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint: - jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként nettó 1.445.435.989, - Ft összeggel növekszik (1. számú melléklet), - jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 541.634.399, - Ft összeggel csökken (1. számú melléklet). - jelen okirat I.3. pontja szerinti módosulás (egyenérétkű termék I. alkalmazása) eredményeként nettó 265.732.794.- Ft összeggel csökken (2. számú melléklet). A pót-, az elmaradó munkák és az egyenértékű termék I. alkalmazása szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 638.068.796, - Ft. Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 5.399.028.451.- Ft, mely az 1. számú módosítással nem változott. Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 6.037.097.247, - Ft.

Egyéb kiegészítő információk

Műszaki tartalom módosulásának rövid összefoglalása:

Utólag megrendelt munkával, mint pótmunkával összefüggésben:

Szerződő Felek az elvégzendő pótmunkák körét az alábbiak szerint határozzák meg azzal, hogy azok utólag felismert, az épület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek (1. sz. melléklet):

A Patagóniai Oroszlánfóka bemutató, Hegyi kecske és Szarvaskifutó vonatkozásában a Flume Ride technológiai igénye szerinti változások lekövetése történt, az elektromos szoba áthelyezésre került. A helyiségek funkciócseréjéből adódóan többlet nyílászárók kerültek beépítésre. A homlokzati üveg és műszikla burkolatok az I. ütemhez igazítottan kerültek módosításra.
A talajvízben való munkavégzés elkerülése érdekében alkalmazkodni kellett az aktuálisan figyelembe veendő talajvízviszonyokhoz, ezzel optimalizálásra kerültek a lemezalapok, tömörített kavicsfeltöltések szerkezeti vastagsága és pozíciója.

Flume Ride vonatkozásában az építészeti változásokat főképp a Flume Ride -hoz kapcsolódó módosulások indokolják. A Flume Ride szakkivitelezői koncepcióterve elfogadásának következtében jelentős eltérések adódtak a lakatos szerkezetekben, a vízgépészeti rendszerhez kapcsolódóan új vízgépház építése vált indokolttá, a tároló épület magasságának és tájolásának módosulása, valamint a föld alatti visszavezető csatorna kiépítése vált szükségessé. A Flume Ride szivattyúakna módosulásának következtében a fölötte lévő térburkolat valamint a parkosítás változik. A Flume Ride pálya jegesmedve fölött futó szakaszának módosítása a technológiai járda és lépcső megszűnéséhez vezet, ezért a tetőről való lejutást szintén módosítani kellett. A Flume Ride-hoz kapcsolódóan a gyalogos sétány alatt vasbeton csatorna létesítése vált szükségessé. A homlokzati üveg és műszikla burkolatok az I. ütemhez igazítottan kerültek módosításra. Továbbá a Flume Ride pályát kamera rendszerrel fel kell szerelni a gyártói biztonsági előírás szerint.

Vízgépészeti épület építése, szivattyú akna pozíciójának módosulása, a rendszer elektromos vezérlőjének áthelyezése, valamint a rendszerhez tartozó föld alatti visszavezető csatorna kiépítése eredményezi a tartószerkezeti változást. Az Orka öböl geometriája, szerkezei méretei szintén változtak, mely kihatással van a tartószerkezeti változásokra is. A Flume Ride vízgépészeti rendszeréhez tartozó vízgépház paraméterei, valamint az elektromos vezérlés helye is módosult. Szükséges megépíteni a Flume Ride-hoz kapcsolódóan egy vízgépházat, mely teljesen új elem, az ehhez kapcsolódó vízgépészeti rendszerek beépítésével együtt.

Azon a szinten, ahová az épület mélységét le kellett ásni (2 m), tömörítésre alkalmatlan talajt találtak, így talajcserét kellett alkalmazni. Megrendelő ennek szükségességét kellő gondossággal sem láthatta előre, mivel a talajmintavétel során erre nem derült fény.

Elmaradó munka:

A kivitelezés megkezdése után röviddel a kivitelezés közben ismertté vált, nem megoldható műszaki nehézségek miatt, továbbá a pótmunkák körébe bekerült egyes tételek következtében szükségtelenné vált néhány eredetileg tervezett munka elvégzése, így azok elmaradó tételként jelennek meg (részletesen az 1. sz. mellékletben bemutatva).

Egyenértékű termékek:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát követően Vállalkozó a műszaki dokumentációjában meghatározott és ajánlatában is szereplő termékek helyett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt lehetőséggel élve egyenértékű termékeket I.-IV. kívánt beépíteni, melyet a csatolt dokumentumok alapján a Műszaki Ellenőr és a Tervező egyetértésével a Megrendelő (2., 3., 4. és 5. számú mellékletek) elfogadott.

ISzerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben:

Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése:

Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és a 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint:

- jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként nettó 1.445.435.989, - Ft összeggel növekszik (1. számú melléklet),

- jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 541.634.399, - Ft összeggel csökken (1. számú melléklet).

- jelen okirat I.3. pontja szerinti módosulás (egyenérétkű termék I. alkalmazása) eredményeként nettó 265.732.794.- Ft összeggel csökken (2. számú melléklet).

A pót-, az elmaradó munkák és az egyenértékű termék I. alkalmazása szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 638.068.796, - Ft.
Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 5.399.028.451.- Ft, mely az 1. számú módosítással nem változott.
Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 6.037.097.247, - Ft.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

I. Szerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben: Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése: Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és a 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint: - jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként nettó 1.445.435.989, - Ft összeggel növekszik (1. számú melléklet), - jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 541.634.399, - Ft összeggel csökken (1. számú melléklet). - jelen okirat I.3. pontja szerinti módosulás (egyenérékű termék I. alkalmazása) eredményeként nettó 265.732.794.- Ft összeggel csökken (2. számú melléklet). A pót-, az elmaradó munkák és az egyenértékű termék I. alkalmazása szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 638.068.796, - Ft. Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 5.399.028.451.- Ft, mely az 1. számú módosítással nem változott. Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 6.037.097.247, - Ft. II. Szerződő felek megállapodása a fizetési feltételek módosulásával összefüggésben: Figyelemmel az I.6. pontban rögzített vállalkozói díj változására, Szerződő felek ezzel összhangban módosítják a vállalkozási szerződés V.5. pontját is, melyben a felmerült pótmunka külön számlázható tételként kerül feltüntetésre. Felek a Vállalkozási szerződés V.5. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szöveg: „5. A Vállalkozó legfeljebb 7 db részszámla és a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla kibocsátására jogosult. A részszámlák kibocsátására az alábbiak szerint kerülhet sor: • az 1. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 15%-ának teljesítését, • a 2. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 30%-ának teljesítését, • a 3. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 45%-ának teljesítését, • a 4. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 60%-ának teljesítését, • az 5. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 70%-ának teljesítését, • a 6. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 80%-ának teljesítését, • a 7. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 90%-ának teljesítését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett, a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.” Módosított szöveg: 5. A Vállalkozó legfeljebb 7 db részszámla és a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla kibocsátására jogosult az eredeti vállalkozói díj vonatkozásában. A részszámlák kibocsátására az alábbiak szerint kerülhet sor: • az 1. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 15%-ának teljesítését, • a 2. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 30%-ának teljesítését, • a 3. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 45%-ának teljesítését, • a 4. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 60%-ának teljesítését, • az 5. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 70%-ának teljesítését, • a 6. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 80%-ának teljesítését, • a 7. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 90%-ának teljesítését követően, míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett, a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy a pót-, az elmaradó munkákkal és az egyenértékű termékekkel (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 638.068.796, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki. A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

Szöveg

I. Szerződő felek megállapodása a vállalkozói díj összege módosulásával összefüggésben:

Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás részletezése:

Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat szerinti módosulásának eredményeként a vállalkozási szerződés IV.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz., és a 2. sz mellékletek vonatkozó részében részletezettek szerint - vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés, és ennek alapján a vállalkozási szerződés műszaki tartalma - változik az alábbiak szerint:

- jelen okirat I.1. pontja szerinti módosulás (pótmunka) eredményeként nettó 1.445.435.989, - Ft összeggel növekszik (1. számú melléklet),

- jelen okirat I.2. pontja szerinti módosulás (elmaradó munka) eredményeként nettó 541.634.399, - Ft összeggel csökken (1. számú melléklet).

- jelen okirat I.3. pontja szerinti módosulás (egyenérékű termék I. alkalmazása) eredményeként nettó 265.732.794.- Ft összeggel csökken (2. számú melléklet).

A pót-, az elmaradó munkák és az egyenértékű termék I. alkalmazása szerinti műszaki tartalom nettó összköltsége: nettó 638.068.796, - Ft.
Az építési beruházás eredeti nettó összköltsége: nettó 5.399.028.451.- Ft, mely az 1. számú módosítással nem változott.
Az építési beruházás új nettó összköltsége: nettó 6.037.097.247, - Ft.

II. Szerződő felek megállapodása a fizetési feltételek módosulásával összefüggésben:

Figyelemmel az I.6. pontban rögzített vállalkozói díj változására, Szerződő felek ezzel összhangban módosítják a vállalkozási szerződés V.5. pontját is, melyben a felmerült pótmunka külön számlázható tételként kerül feltüntetésre.

Felek a Vállalkozási szerződés V.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:
„5. A Vállalkozó legfeljebb 7 db részszámla és a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla kibocsátására jogosult. A részszámlák kibocsátására az alábbiak szerint kerülhet sor:
• az 1. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 15%-ának teljesítését,
• a 2. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 30%-ának teljesítését,
• a 3. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 45%-ának teljesítését,
• a 4. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 60%-ának teljesítését,
• az 5. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 70%-ának teljesítését,
• a 6. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 80%-ának teljesítését,
• a 7. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 90%-ának teljesítését követően,

míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett, a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó.

A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.”

Módosított szöveg:
5. A Vállalkozó legfeljebb 7 db részszámla és a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla kibocsátására jogosult az eredeti vállalkozói díj vonatkozásában. A részszámlák kibocsátására az alábbiak szerint kerülhet sor:
• az 1. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 15%-ának teljesítését,
• a 2. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 30%-ának teljesítését,
• a 3. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 45%-ának teljesítését,
• a 4. részszámla (mértéke 15%) a kivitelezés 60%-ának teljesítését,
• az 5. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 70%-ának teljesítését,
• a 6. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 80%-ának teljesítését,
• a 7. részszámla (mértéke 10%) a kivitelezés 90%-ának teljesítését követően,

míg a végszámla kibocsátására 100%-os készültségi szint mellett, a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy a pót-, az elmaradó munkákkal és az egyenértékű termékekkel (együttesen pótmunka) érintett tételek vonatkozásában (nettó 638.068.796, - Ft) Vállalkozó külön számlát állít ki.

A számlák csak abban az esetben bocsáthatók ki, amennyiben a műszaki ellenőr a teljesítés nagyságának megfelelő készültségi fokot megállapította és azt nyilatkozat formájában igazolta a Megrendelő felé. A megrendelő ezt követően állíthatja ki a teljesítés igazolást.

Forrás: OJS 2024/S 135-419470 (2024-07-11)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)