Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés

Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-01. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• FK-RASZTER Építő Zrt.

Kicsoda?

• Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-07-26	Ajánlati felhívás
2021-08-26	További információk
2021-09-17	További információk
2021-10-07	További információk
2021-10-19	További információk
2021-12-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-11-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-07	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-04-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-07-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000850762021
Rövid leírás: Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub
Postacím: Hadak útja 3.
Postai irányítószám: 3700
Postai város: Kazincbarcika
Kapcsolat
Internetcím: http://www.delfinbarcika.hu/ 🌏
E-mail: delfinbarcika@gmail.com 📧
Telefon: +36 306824108 📞
Fax: +36 48514752 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000850762021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000850762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 146-384601
HL-S szám: 146
További információk

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben: 1. Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) S=70 2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott (24 hónap) időtartamon felül hónapokban (0-36 hónap) S=10 3. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik uszoda és/vagy strand építésének építészeti szakági és/vagy felújításának építészeti szakághoz tartozó felújítási munka kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=10 4. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik távhő vezeték és/vagy hőközpont kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=1 5. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik ivóvíz és/vagy szennyvíztisztító rendszerek kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=9 II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ: A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljesítéséig. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 20 hónap. Munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül kerül sor. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont folytatása: M2.3.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott, „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) okleveles okleveles villamosmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) villamosmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M2.4.) legalább 1 fő, a teljesítés során betontechnológus szakmérnökként bevont szakemberrel, aki rendelkezik betontechnológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 1 éves (12 hónapos) betontechnológus szakmérnökként szerzett szakmai tapasztalattal. Egy szakember maximum két pozícióra jelölhető meg, azaz átfedés a max. két pozición felül nem megengedett. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre. Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad ajánlatkérő VI.3) További információk pont folytatása: 16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján: Ajánlatkérő a Tao tv. 22/C. § (1) bek. bd) pontja alapján a jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján a program költségvetése szerinti összegnek csak egy része tekintetében rendelkezik támogatási igazolással a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. Ajánlatkérő a hiányzó összeg tekintetében a teljes támogatásra vonatkozóan a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott jóváhagyó határozattal rendelkezik. A jóváhagyó határozatban szereplő támogatás tekintetében, annak a tényleges lehívása a Magyar Vízilabda Szövetség részéről történő támogatási igazolások kiadásával, valamint a támogató adózó közreműködésével valósul meg. A jóváhagyott támogatás abban az esetben hívható le teljes mértékben, amennyiben a jóváhagyott támogatás összegével megegyező összegű támogatási igazolások kerülnek kiállításra a Magyar Vízilabda Szövetség által és pénzügyi teljesítésre kerül a NAV vagy a támogató adózó által a Magyar Vízilabda Szövetségnél vezetett alszámlára. A támogatási igazolással le nem fedett támogatást, valamint a támogatási igazolással lefedett, de nem átutalt (pénzügyileg nem teljesült) támogatást Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlattevő a teljes támogatás tekintetében rendelkezik kiállított támogatási igazolással, valamint a teljes támogatás összegének pénzügyi teljesülése is megtörtént. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 6 hónapig kerülhet sor, ezt követően a szerződés megszűnik.

További információk

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:

1. Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) S=70

2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott (24 hónap) időtartamon felül hónapokban (0-36 hónap) S=10

3. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik uszoda és/vagy strand építésének építészeti szakági és/vagy felújításának építészeti szakághoz tartozó felújítási munka kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=10

4. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik távhő vezeték és/vagy hőközpont kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=1

5. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik ivóvíz és/vagy szennyvíztisztító rendszerek kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=9

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ:

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljesítéséig. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 20 hónap. Munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül kerül sor. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont folytatása:

M2.3.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott, „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) okleveles okleveles villamosmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) villamosmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M2.4.) legalább 1 fő, a teljesítés során betontechnológus szakmérnökként bevont szakemberrel, aki rendelkezik betontechnológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 1 éves (12 hónapos) betontechnológus szakmérnökként szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember maximum két pozícióra jelölhető meg, azaz átfedés a max. két pozición felül nem megengedett. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad ajánlatkérő

VI.3) További információk pont folytatása:

16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján: Ajánlatkérő a Tao tv. 22/C. § (1) bek. bd) pontja alapján a jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján a program költségvetése szerinti összegnek csak egy része tekintetében rendelkezik támogatási igazolással a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. Ajánlatkérő a hiányzó összeg tekintetében a teljes támogatásra vonatkozóan a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott jóváhagyó határozattal rendelkezik. A jóváhagyó határozatban szereplő támogatás tekintetében, annak a tényleges lehívása a Magyar Vízilabda Szövetség részéről történő támogatási igazolások kiadásával, valamint a támogató adózó közreműködésével valósul meg. A jóváhagyott támogatás abban az esetben hívható le teljes mértékben, amennyiben a jóváhagyott támogatás összegével megegyező összegű támogatási igazolások kerülnek kiállításra a Magyar Vízilabda Szövetség által és pénzügyi teljesítésre kerül a NAV vagy a támogató adózó által a Magyar Vízilabda Szövetségnél vezetett alszámlára. A támogatási igazolással le nem fedett támogatást, valamint a támogatási igazolással lefedett, de nem átutalt (pénzügyileg nem teljesült) támogatást Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlattevő a teljes támogatás tekintetében rendelkezik kiállított támogatási igazolással, valamint a teljes támogatás összegének pénzügyi teljesülése is megtörtént. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 6 hónapig kerülhet sor, ezt követően a szerződés megszűnik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az épület hasznos alapterülete: pinceszint: 323 m2, földszint: 3581 m2, 1. emelet: 3425 m2, 2. emelet: 879 m2, 3. emelet: 56 m2, összesen: 8264 m2.

+ még 7

Alaprajzi szervezés: a bejárat közelében kapnak helyet az előtér, a pénztár/shop, a ruhatár, a büfé és az előteret kiszolgáló vizesblokkok. A medence mellett vannak a látogatói kabinos öltözők, a sportolók számára 6 db külön bejáratú csapatöltöző készül. A látogatói öltözőrész két oldalán lévő lépcsők a szurkolói és a sportolói közlekedést különítik el. A földszinten, a főbejárattól elkülönített gazdasági bejáraton keresztül érhetőek el az uszodához kapcsolódó gépészeti és karbantartó helyiségek, valamint a személyzeti területet. Az 1. emeleten az uszoda és kiszolgáló funkciói kapnak helyet.

Homlokzati kialakítás: a földszinten egy jellegében tömör sáv alakul ki, ami integrálja az üveg felületeket, itt előregyártott, átszellőztetett finombeton homlokzatburkolat készül. A felső sáv különböző kiállású (10, 20, 30 cm) alumínium lamellasor, 50 cm-es osztásban, melynek esetlegesre tervezett kialakítása mögött 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött, a pillérekre rögzített acél falkazetták készülnek. A két sáv között, helyenként a lamellák mögött, hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer épül.

Szerkezetek: az épülethez mélyalapozás talajkiszorításos cölöpalapozással készül a statikai tervek szerint. A pillérek, a födémek és a lépcsők előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezetűek. A talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás a mértékadó talajvízszintet a terepszinten adja meg, a földszinti padló a mértékadó talajsíktól 1 m -re kiemelve készül, az épületszerkezetek nagyrésze a talajvízszint felett helyezkedik el. Az uszodatér tetőszerkezetét előregyártott acél rácsostartók biztosítják, a zárószerkezet ezekre szerkesztett egyenes rétegrendi felépítéssel, lágyított PVC fólia szigeteléssel valósul meg, pontra lejtéssel, belső vízelvezetéssel.

Alapozás: geotechnikai adottságokra tekintettel talajkiszorításos cölöpalapozás, több, mint 700 db min 4 méter mélységű, min D40-es átmérőjű cölöpalappal.

Közművek kiépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Közművek: ivóvíz, nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés, energiaellátás transzformátor és kábelezés kiépítésével, gyengeáramú rendszer kiépítése, távhő vezeték és hőközpont építése a távhő ellátású épületgépészet megvalósítása érdekében, épületfelügyelet, útépítés a létesítmény megközelítéséhez, térburkolat, hírközlési hálózat, létesítmény körüli közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, befogadó: Tardona patak.

Környezet: a létesítményhez 5 db busz és 156 db szgk. elhelyezésére alkalmas parkoló készül, igényes környezeti rendezéssel a kertészeti terveknek megfelelően.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Időtartam: 20 hónap
További információk: II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) S=70

+ még 18

2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott (24 hónap) időtartamon felül hónapokban (0-36 hónap) S=10

3. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik uszoda és/vagy strand építésének építészeti szakági és/vagy felújításának építészeti szakághoz tartozó felújítási munka kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=10

4. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik távhő vezeték és/vagy hőközpont kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=1

5. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik ivóvíz és/vagy szennyvíztisztító rendszerek kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) S=9

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ:

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljesítéséig. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 20 hónap. Munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül kerül sor. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont folytatása:

M2.3.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott, „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) okleveles okleveles villamosmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) villamosmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M2.4.) legalább 1 fő, a teljesítés során betontechnológus szakmérnökként bevont szakemberrel, aki rendelkezik betontechnológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 1 éves (12 hónapos) betontechnológus szakmérnökként szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember maximum két pozícióra jelölhető meg, azaz átfedés a max. két pozición felül nem megengedett. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad ajánlatkérő

VI.3) További információk pont folytatása:

16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján: Ajánlatkérő a Tao tv. 22/C. § (1) bek. bd) pontja alapján a jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján a program költségvetése szerinti összegnek csak egy része tekintetében rendelkezik támogatási igazolással a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. Ajánlatkérő a hiányzó összeg tekintetében a teljes támogatásra vonatkozóan a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott jóváhagyó határozattal rendelkezik. A jóváhagyó határozatban szereplő támogatás tekintetében, annak a tényleges lehívása a Magyar Vízilabda Szövetség részéről történő támogatási igazolások kiadásával, valamint a támogató adózó közreműködésével valósul meg. A jóváhagyott támogatás abban az esetben hívható le teljes mértékben, amennyiben a jóváhagyott támogatás összegével megegyező összegű támogatási igazolások kerülnek kiállításra a Magyar Vízilabda Szövetség által és pénzügyi teljesítésre kerül a NAV vagy a támogató adózó által a Magyar Vízilabda Szövetségnél vezetett alszámlára. A támogatási igazolással le nem fedett támogatást, valamint a támogatási igazolással lefedett, de nem átutalt (pénzügyileg nem teljesült) támogatást Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlattevő a teljes támogatás tekintetében rendelkezik kiállított támogatási igazolással, valamint a teljes támogatás összegének pénzügyi teljesülése is megtörtént. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 6 hónapig kerülhet sor, ezt követően a szerződés megszűnik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterület

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

+ még 10

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében a 321/2015. (X.30) Korm. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kr. 15.§ (1), valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kr. 15.§ (2) és Kbt. 67. § (4) bekezdés),

— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a Kr. 3.§ (5) bekezdése szerint.

II. ajánlatkérő felhívására (Kr. 1.§ (2) és Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezete szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a Kr. 8., 10. és 12.-16. §-ai is irányadók. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, a 69.§ (11a) bekezdésére, a 73.§ (1) bekezdés c.) pontjára és a 74. § (1) bekezdésre. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is, továbbá a Kr. 4.§ 1a-1b, illetve (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a Kr. 13.§ -a alapján előírja, hogy folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az ESPD-be foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra, valamint a Kr. 1§ (1) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) feltüntetni.

Az alábbiakban ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § 3. §- aiban foglaltakra.

+ még 4

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (épületek és kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Felhivjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (8) és (12) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek és kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 3 000 000 000,- Ft-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alábbiakban ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § 3. §- aiban foglaltakra.

+ még 15

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M1.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat: az építési beruházást teljesítő Vállalkozó neve; a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége; az építési beruházás tárgya; az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben); a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól-év, hó, napig); a teljesítés helye; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult-e. Az adatokat olyan részletességgel kérjük megadni, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhivja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére, és a Kbt. 140.§ (9) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kr. 21/A §-a ban foglaltak szerint jár el az igazolások vizsgálata során.

M2.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

Az M2.1., M2.2., M2.3. pont szerinti, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberek tekintetében:

Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal) akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával:

— az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata

— az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz

Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembe vételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe! A figyelembe vételre kerülő szakmai tapasztalat időtartama maximum az ajánlattételi határidő lejártáig terjedhet.

Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.).

Amennyiben a megjelölt szakember már rendelkezik az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles kamarai nyilvántartásból ellenőrzi.

Az M2.1.) pont szerinti szakember tekintetében az alkalmasság körében előírt 1 db, uszoda és/vagy strand és/vagy vízi élménypark építése és/vagy felújítása tárgyú projektben szerzett helyszíni irányítói szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozata csatolandó, melyben megadja a következő adatokat: a projekt (kivitelezés) tárgya, a projekt időtartama, a projekt során ellátott helyszíni irányítói tevékenység. Kizárólag olyan projektben (kivitelezésben) történő részvétel vehető figyelembe, melynek a teljesítésére (befejezésére) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőzően sor került. Amennyiben a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat igazolására önéletrajz kerül benyújtásra, ezen projekt az önéletrajzban feltüntetésre kerülhet, azaz az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolása körében - megfelelősége esetén - figyelembe vehető.

Az M2.4.) pont szerinti, a teljesítés során betontechnológus szakmérnökként bevont szakember tekintetében:

A szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.)

Csatolni kell továbbá az előírt végzettséget igazoló oklevél másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajzát.

Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembe vételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe! A figyelembe vételre kerülő szakmai tapasztalat időtartama maximum az ajánlattételi határidő lejártáig terjedhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT (közös AT) alkalmatlan, ha nem rendelkezik

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciák mindegyikével:

+ még 24

M1.1.) legalább 1 db, legalább 25 m hosszúságú, FINA szabványoknak megfelelő feszített víztükrű, kerámia burkolatú medence építésére vonatkozó referencia. Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.

M1.2.) legalább 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített, legalább 3500 m2 hasznos (nettó) alapterületű új építésű sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó olyan referencia, amely legalább a következő szakágakra - azok mindegyikére - kiterjedt: alapozás, szerkezetépítés, cölöpözés, építészeti munkák, épületvillamosság, távhő energiaellátású épületgépészet, épületfelügyelet, és gyenge ármú rendszer, térburkolat és közműépítés. Az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.

M1.3.) legalább 1 db, legalább 180 fős fix ülőhelyes, fedett lelátó kivitelezésére vonatkozó referencia

Az M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.

M1.4.) legalább 1 db olyan referencia, amely legalább 100 db, min. 4 méter mélységű, min. D40 átmérőjű cölöpalapozás elkészítését tartalmazta. Az M/1.4. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik és a teljesítés legfeljebb 8 éven belül kezdődött.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

FINA szabványoknak megfelelő medence fogalmán a Nemzetközi Úszószövetség által a létesitményekre meghatározott kritériumoknak megfelelő medence értendő.

Fedett lelátón ajánlatkérő az alábbiakat érti:olyan a központi küzdőtérre, vagy medencére néző ülőhelyekkel ellátott nézőtér, amelynek az oldalvonal mellett, annak legalább 50 méter hosszúságában (a lefedésre kerülő rész függőleges vetületében az első sorokat is takarva) fedésben kell lennie.

Fix ülőhelyes fogalom alatt az ajánlatkérő az alábbiakat érti: az ülőhely a létesítményt használók által el nem mozdítható, a személyek közötti ülési távolságot állandóan tartja.

M2) legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2.1.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db, uszoda és/vagy strand és/vagy vízi élménypark építése és/vagy felújítása tárgyú projektben szerzett helyszíni irányítói szakmai tapasztalattal, és

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott) építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

„Helyszíni irányítói szakmai tapasztalat” alatt ajánlatkérő a kivitelezési munkaterületen végzett felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői és/vagy egyéb építőipari szakmai irányítói tevékenységet érti.

M2.2.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott) gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Karakterkorlát miatt a II.2.14) További információ pontban.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend) 32/A.§ és 32/B.§-ban foglaltakra is.

+ még 6

A Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerinti előleg igénybevétele esetén a Korm.rend 30.§-ára is figyelemmel kell lenni.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazza.

Jótállás: az ajánlatban vállalt mértékben (minimum 24 hónap).

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jólteljesítési (jótállási) biztosíték. Bővebben a szerződéstervezetben.

A szerződés finanszírozása a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv) 22/C.§ (1) bek. bd) pontja szerinti sportcélú támogatásból (85,65 %), és Kazincbarcika Város Önkormányzata által biztosított fejlesztési célú támogatásból (14,35 %) történik, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet figyelembe vételével.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-01 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk: Kbt. 68.§., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott (24 hónap) időtartamon felül hónapokban (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik uszoda és/vagy strand építésének építészeti szakági és/vagy felújításának építészeti szakághoz tartozó felújítási munka kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő)
4. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik távhő vezeték és/vagy hőközpont kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 1
Minőségi kritérium (név): 5. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik ivóvíz és/vagy szennyvíztisztító rendszerek kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 18433405105
Más típusú ajánlatkérő: Egyesület
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Halász Béla
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000850762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A 321/2015 (X.30) KR 30.§ (4) alapján: a P1) és M1) és M2) alkalmassági feltételek is a minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

+ még 20

3. Pontszám megadásának módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás. 2. részszempont: egyenes arányosítás, 3, 4, 5. részszempontok: pontkiosztás. Részletesen a dokumentációban.

4. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 10 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és ezt az ajánlatban igazolni. Átutalás/befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni: EKR000850762021 és/vagy „KAZINCBARCIKA VÍZIKOMPLEXUM I. ÜTEM KIVITELEZÉS”. A teljesítés az ajánlatban befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányának az ajánlatban történő benyújtásával igazolható. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11734152-20036964-00000000. Részletek a Dokumentációban.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:
a. Időpontja: 2021. augusztus 10. 10 óra
b. Találkozás helye: 3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege, és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Ajánlatkérő ennek eredményeképpen megállapította, hogy a kivitelezési munkák egymásra épülnek, olyan gazdasági és műszaki egységet alkotnak, amely nem teszi lehetővé az építési munkák részekre való szétbontását a következő indokokra tekintettel:

A beszerzés tárgyát képező építési kivitelezési munkák elvégzése a megvalósuló létesítmény használatba vételi engedélye kiadásának feltételét képezi. Az egyes építési kivitelezési munkák (vízikomplexum, külső építési kivitelezési munkák) - a projekt magvalósítására nyitva álló határidőre tekintettel - időben nem különíthetők el egymástól. Az egyes kivitelezési munkák elvégzése ennek megfelelően olyan organizációs tevékenységet igényel, ami több vállalkozónak az érintett munkaterületen történő tevékenysége mellett nem oldható meg. A kültéri kivitelezési munkák a vízikomplexum kivitelezésén túlmenően egymáshoz is közvetlenül kapcsolódnak. Egy vállalkozó tevékenységével van lehetőség az egymásra épülő kivitelezési munkák optimális ütemezésének kialakítására az egyes munkafázisok készültségi fokához igazítottan, biztosítva ezzel a leghatékonyabb és leggazdaságosabb munkavégzést és ennek eredményeként az ajánlatkérő számára a rendelkezésére álló pénzügyi források leghatékonyabb felhasználását a legmagasabb műszaki színvonal mellett.

7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a Korm.rend 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére felelősségbiztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 500 000 000,- HUF/év és legalább 250 000 000,- HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

8. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre. Az értékelés körében ugyanazon szakember összesen egyszer, egyetlen értékelési szempontra (3. vagy 4. vagy 5. értékelési szempontra) vonatkozóan kerülhet megjelölésre. Az értékelés körében megjelölt szakemberek az alkalmasság körében nem kerülhetnek megjelölésre.

9. FAKSZ: dr. Bűrös László, lajstromszám: 00112
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

11. A Dokumentáció az EKR -en keresztül érhető el az EKR-ben érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők számára.

12. Az M2.1.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal. Az M2.2.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉG” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 3. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal. Az M2.3.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉV” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságoknak a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya (bármely szakember tekintetében) a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

13. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló, illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják:

2. részszempont: értékelési korlát 36 hónap
3, 4, 5. részszempontok: 2 fő

14. Az értékelés körében helyszíni irányítóként történő részvétel alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott kivitelezés során a szakember a kivitelezési munkaterületen végzett felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői és/vagy egyéb építőipari szakmai irányítói tevékenységet látott el. Kizárólag olyan kivitelezésben történő részvétel vehető figyelembe, melynek a teljesítésére (befejezésére) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőzően sor került.

15. A IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napként értelmezendő.

Folytatás a II.2.14) További információ pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 146-384601 (2021-07-26)

További információk (2021-08-26)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Hadak Útja 3.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 168-439124
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 146-384601
HL-S szám: 168
További információk

A jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul, egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 168-439124 (2021-08-26)

További információk (2021-09-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-11 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 184-477780
HL-S szám: 184
Forrás: OJS 2021/S 184-477780 (2021-09-17)

További információk (2021-10-07)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-07 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-22 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 198-515521
HL-S szám: 198
Forrás: OJS 2021/S 198-515521 (2021-10-07)

További információk (2021-10-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 206-535401
HL-S szám: 206
További információk

A jelen módosítás keretében módosulnak a műszaki anyagok, valamint az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetek is.

Forrás: OJS 2021/S 206-535401 (2021-10-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 242 973 667 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 255-673083
HL-S szám: 255
További információk

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-22 📅
Név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11887827205
Postacím: Felsőszinva Utca 73.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 46531839 📞
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 5 242 973 667 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.

+ még 6

FK-RASZTER Építő Zrt., Magyarország 3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73. 11887827205

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. 14300327244

és

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46. 11149422209

(közös ajánlattevők)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 255-673083 (2021-12-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 242 973 667 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-673054
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 255-673083
HL-S szám: 233
További információk

A Kbt. 37. § (5) bekezdésére figyelemmel a szerződésmódosítás időpontja: 2022. november 21.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Kazincbarcika vízikomplexum i. ütem kivitelezés
Forrás: OJS 2022/S 233-673054 (2022-11-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 242 973 667 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 175-547861
HL-S szám: 175
További információk

A Kbt. 37. § (5) bekezdésére figyelemmel a szerződésmódosítás időpontja: 2023. augusztus 30.

Forrás: OJS 2023/S 175-547861 (2023-09-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000850762021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 242 973 667 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000850762021/1
Cím: Kazincbarcika vízikomplexum i. ütem kivitelezés
A beszerzés leírása:

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló projekt keretében vízi komplexum kialakítása a cél. A vízi komplexum első ütemében elkészül az uszoda teljes épületszerkezete, az 50 m-es nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti szabványoknak megfelelő feszített víztükrű, kerámia burkolatú úszómedence (50 x 25 x 2.2 m), a 250 fős, fix ülőhelyes, fedett lelátóval, a kapcsolódó gépészeti és elektromos kialakítás, valamint a szükséges parkoló. Nem része jelen kiírásnak a kültéri medence, a wellness és fitness részleg, a tanmedencék, a rendezvényterem, az iroda ás tárgyaló területek egy részének szakipari munkálatai. Az elvégzendő feladatok műszaki tartalma a költségvetésben ennek megfelelően került kiírásra. Az épület hasznos alapterülete: pinceszint: 323 m2, földszint: 3581 m2, 1. emelet: 3425 m2, 2. emelet: 879 m2, 3. emelet: 56 m2, összesen: 8264 m2. Alaprajzi szervezés: a bejárat közelében kapnak helyet az előtér, a pénztár/shop, a ruhatár, a büfé és az előteret kiszolgáló vizesblokkok. A medence mellett vannak a látogatói kabinos öltözők, a sportolók számára 6 db külön bejáratú csapatöltöző készül. A látogatói öltözőrész két oldalán lévő lépcsők a szurkolói és a sportolói közlekedést különítik el. A földszinten, a főbejárattól elkülönített gazdasági bejáraton keresztül érhetőek el az uszodához kapcsolódó gépészeti és karbantartó helyiségek, valamint a személyzeti területet. Az 1. emeleten az uszoda és kiszolgáló funkciói kapnak helyet. Homlokzati kialakítás: a földszinten egy jellegében tömör sáv alakul ki, ami integrálja az üveg felületeket, itt előregyártott, átszellőztetett finombeton homlokzatburkolat készül. A felső sáv különböző kiállású (10, 20, 30 cm) alumínium lamellasor, 50 cm-es osztásban, melynek esetlegesre tervezett kialakítása mögött 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött, a pillérekre rögzített acél falkazetták készülnek. A két sáv között, helyenként a lamellák mögött, hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer épül. Szerkezetek: az épülethez mélyalapozás talajkiszorításos cölöpalapozással készül a statikai tervek szerint. A pillérek, a födémek és a lépcsők előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezetűek. A talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás a mértékadó talajvízszintet a terepszinten adja meg, a földszinti padló a mértékadó talajsíktól 1 m -re kiemelve készül, az épületszerkezetek nagyrésze a talajvízszint felett helyezkedik el. Az uszodatér tetőszerkezetét előregyártott acél rácsostartók biztosítják, a zárószerkezet ezekre szerkesztett egyenes rétegrendi felépítéssel, lágyított PVC fólia szigeteléssel valósul meg, pontra lejtéssel, belső vízelvezetéssel. Alapozás: geotechnikai adottságokra tekintettel talajkiszorításos cölöpalapozás, több, mint 700 db min 4 méter mélységű, min D40-es átmérőjű cölöpalappal. Közművek kiépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Közművek: ivóvíz, nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés, energiaellátás transzformátor és kábelezés kiépítésével, gyengeáramú rendszer kiépítése, távhő vezeték és hőközpont építése a távhő ellátású épületgépészet megvalósítása érdekében, épületfelügyelet, útépítés a létesítmény megközelítéséhez, térburkolat, hírközlési hálózat, létesítmény körüli közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, befogadó: Tardona patak. Környezet: a létesítményhez 5 db busz és 156 db szgk. elhelyezésére alkalmas parkoló készül, igényes környezeti rendezéssel a kertészeti terveknek megfelelően. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

A beszerzés leírása

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló projekt keretében vízi komplexum kialakítása a cél. A vízi komplexum első ütemében elkészül az uszoda teljes épületszerkezete, az 50 m-es nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti szabványoknak megfelelő feszített víztükrű, kerámia burkolatú úszómedence (50 x 25 x 2.2 m), a 250 fős, fix ülőhelyes, fedett lelátóval, a kapcsolódó gépészeti és elektromos kialakítás, valamint a szükséges parkoló. Nem része jelen kiírásnak a kültéri medence, a wellness és fitness részleg, a tanmedencék, a rendezvényterem, az iroda ás tárgyaló területek egy részének szakipari munkálatai. Az elvégzendő feladatok műszaki tartalma a költségvetésben ennek megfelelően került kiírásra.
Az épület hasznos alapterülete: pinceszint: 323 m2, földszint: 3581 m2, 1. emelet: 3425 m2, 2. emelet: 879 m2, 3. emelet: 56 m2, összesen: 8264 m2.
Alaprajzi szervezés: a bejárat közelében kapnak helyet az előtér, a pénztár/shop, a ruhatár, a büfé és az előteret kiszolgáló vizesblokkok. A medence mellett vannak a látogatói kabinos öltözők, a sportolók számára 6 db külön bejáratú csapatöltöző készül. A látogatói öltözőrész két oldalán lévő lépcsők a szurkolói és a sportolói közlekedést különítik el. A földszinten, a főbejárattól elkülönített gazdasági bejáraton keresztül érhetőek el az uszodához kapcsolódó gépészeti és karbantartó helyiségek, valamint a személyzeti területet. Az 1. emeleten az uszoda és kiszolgáló funkciói kapnak helyet.
Homlokzati kialakítás: a földszinten egy jellegében tömör sáv alakul ki, ami integrálja az üveg felületeket, itt előregyártott, átszellőztetett finombeton homlokzatburkolat készül. A felső sáv különböző kiállású (10, 20, 30 cm) alumínium lamellasor, 50 cm-es osztásban, melynek esetlegesre tervezett kialakítása mögött 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött, a pillérekre rögzített acél falkazetták készülnek. A két sáv között, helyenként a lamellák mögött, hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer épül.
Szerkezetek: az épülethez mélyalapozás talajkiszorításos cölöpalapozással készül a statikai tervek szerint. A pillérek, a födémek és a lépcsők előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezetűek. A talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás a mértékadó talajvízszintet a terepszinten adja meg, a földszinti padló a mértékadó talajsíktól 1 m -re kiemelve készül, az épületszerkezetek nagyrésze a talajvízszint felett helyezkedik el. Az uszodatér tetőszerkezetét előregyártott acél rácsostartók biztosítják, a zárószerkezet ezekre szerkesztett egyenes rétegrendi felépítéssel, lágyított PVC fólia szigeteléssel valósul meg, pontra lejtéssel, belső vízelvezetéssel.
Alapozás: geotechnikai adottságokra tekintettel talajkiszorításos cölöpalapozás, több, mint 700 db min 4 méter mélységű, min D40-es átmérőjű cölöpalappal.
Közművek kiépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Közművek: ivóvíz, nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés, energiaellátás transzformátor és kábelezés kiépítésével, gyengeáramú rendszer kiépítése, távhő vezeték és hőközpont építése a távhő ellátású épületgépészet megvalósítása érdekében, épületfelügyelet, útépítés a létesítmény megközelítéséhez, térburkolat, hírközlési hálózat, létesítmény körüli közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, befogadó: Tardona patak.
Környezet: a létesítményhez 5 db busz és 156 db szgk. elhelyezésére alkalmas parkoló készül, igényes környezeti rendezéssel a kertészeti terveknek megfelelően.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Postacím: külterület
0256/21
Irányítószám: 3700
Város: Kazincbarcika
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-12-22 📅
Végdátum: 2024-04-16 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-12-22 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 242 973 667 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000850762021/3481
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Felvonulási létesítmények egy része, őrzés-védelem, bontási munkák egy része, hulladék elszállítási feladatok, takarítási munkák egy része, zsaluzás és állványozás egy része, írtás, föld és sziklamunka egy része. Építőmesteri munkák: helyszíni beton és vasbeton munkák egy része, falazás és egyéb kőműves munkák egy része, fém és könnyű épületszerkezetek egy része, vakolás és rabicolás egy része. Szakipari munkák: szárazépítés egy része, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok egy része, ácsmunkák egy része, tetőfedő munkák egy része, bádogozás egy része, asztalos szerkezetek egy része, lakatosszerkezetek egy része, felületképzés egy része, szigetelés egy része, kőburkolat készítésének egy része, Út- kert és parképítési munkák egy része, közműépítési munkák egy része Épületgépészeti munkák egy része, felvonók telepítése, uszoda technológia munkák egy része Erősáramú munkák egy része, gyengeáramú munkák, automatika munkák egy része Műszaki tanácsadás, építés-szervező műszaki koordinálás, irányítás Cölöpalapozási munkák Villamos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása Betontechnológusi feladatok ellátása Távhővezeték és/vagy hőközpont kivitelezés helyszíni irányítási feladatainak ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11887827205
Postacím: Felsőszinva Utca 73.
Postai irányítószám: 3533
Postai város: Miskolc
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu 📧
Telefon: +36 46531839 📞
Fax: +36 46530412 📠

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub
Nemzeti nyilvántartási szám: 18433405105
Postacím: Hadak Útja 3.
Postai irányítószám: 3700
Postai város: Kazincbarcika
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Halász Béla
E-mail: delfinbarcika@gmail.com 📧
Telefon: +36 306824108 📞
Fax: +36 48514752 📠
URL: http://www.delfinbarcika.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 22. A Kbt. 37. § (5) bekezdésére figyelemmel a szerződésmódosítás időpontja: 2024. április 12.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: HU
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Vállalkozó - a végleges villamos energia rendelkezésre állása hiánya miatt - 2023. december 14. napján akadályközléssel élt, a teljesítési határidő meghosszabbítását kezdeményezte. A vállalkozási szerződés értelmében az építési-szerelési munka tárgyát képező létesítmény végleges villamos energia ellátásának kiépítését az MVM Émász Áramhálózati Kft. (továbbiakban MVM) végezte a HLM-34463/2022 számú hálózat létesítési megállapodás értelmében, melynek ellenértékét Megrendelő megfizette. A szerződés értelmében az MVM, mint a beruházási területen kizárólagos villamos energia elosztói engedélyes vállalta, hogy legkésőbb 2023.09.29-ig a villamos energia csatlakozást (villamos csatlakozó vezeték és transzformátor) kiépíti a területen a szerződésben megadott díj ellenében. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 76.§ (1) b) bekezdése alapján az elosztói engedélyes az MVM, a szolgáltatási területen kizárólagos (monopol) szolgáltatói jogosultsággal bír. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő és Vállalkozó nem szerződhetett mással. A 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló rendelet rögzíti: 4. § (1) Ha a rendszerhasználó a csatlakozási díjakat a hálózati engedélyesnek megfizette, és a csatlakozás üzemeltetésének a VET, a Vhr. és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabály szerint akadálya nincs, a hálózati engedélyes köteles a hálózatra csatlakoztatást, a bekapcsolást és a hálózathasználatot a Vhr. hálózatra csatlakoztatásra és hálózathasználatra vonatkozó rendelkezései szerint biztosítani. Az NFM rendelet és az MVM – Megrendelő között megkötött szerződés nem biztosít ellenőrzési jogkört Megrendelő, Kivitelező és Műszaki Ellenőri Szervezet részére, a Szerződő Felek nem rendelkeznek jogosultsággal ahhoz, hogy: • az MVM által leszállított transzformátorházba belépjenek (kulcsok sem állnak ehhez rendelkezésre), • ott vizsgálatokat, ellenőrzéseket végezzenek, • a hálózat és transzformátor kivitelezését, telepítését, beüzemelését felügyeljék Megrendelő megbízásából Műszaki Ellenőr kért hivatalos tájékoztatást 2023. augusztus 30-án az MVM-től, hogy a vonatkozó kivitelezési munkák mikorra zárulnak le. Az MVM 2023.09.01-én telefonon tájékoztatta Műszaki Ellenőri szervezetet, mely alapján 2023.09.08-i kivitelezési véghatáridőről adott tájékoztatást. Az MVM a szerződésben vállalt kötelezettségei tekintetében késedelembe esett, a szükséges munkákat sem tájékoztatásában szereplő 2023.09.08, sem szerződésében szereplő 2023.09.29 határidőig nem végezte el. Vállalkozó a transzformátor telepítésével párhuzamosan letelepítette a mellette található mérőszekrényt, illetve a végleges villamos energia csatlakozás üzembe helyezéshez szükséges iratokat 2023.11.15-én megküldte Megrendelőnek. Az MVM Beruházási Osztálya a kivitelezési munkákat 2023.11.17-én lezárta, az ügy átkerült az MVM. másik ügyosztályára. Vállalkozó 2023.12.14-én akadályközlő levelet írt Megrendelőnek. Megrendelő a Vállalkozót válaszlevelében felszólította, hogy részletesen írja le, a villamos energia ellátás hiánya miben és milyen időtartamban akadályozza az építési-szerelési munkák szakszerű lezárását és a vonatkozó dokumentációt küldje meg a Műszaki Ellenőri Szervezetnek elbírálásra. Vállalkozó a vonatkozó levelét a Műszaki Ellenőri Szervezetnek 2024.01.04-én megküldte. Műszaki Ellenőri Szervezet Vállalkozó levelét áttekintette, arra vonatkozóan tudomásul vételre vonatkozó tájékoztatását 2024.01.09-én megküldte Megrendelőnek és Vállalkozónak. Megrendelő a Műszaki Ellenőri Szervezet tájékoztatását követően megrendelő akadályközlését jóváhagyta azzal, hogy az akadály elhárultának időpontja előre nem volt megállapítható harmadik fél teljesítési határidejére tekintettel, így a teljesítési véghatáridő megállapítására az akadály elhárultát követően kerülhet sor. Megrendelő megbízásából Műszaki Ellenőri Szervezet 2024.02.09-én ismételt tájékoztatást kért az MVM-től, hogy a transzformátor üzembe helyezésére mikor kerül sor, mivel Megrendelő információi szerint a kivitelezés már megtörtént. Az MVM válaszában másik osztályt jelölt meg illetékesként 2024.02.12-i levelében, de a transzformátor feszültség alá helyezésére nem került sor. Megrendelő megbízásából 2024.02.26-án ismételt megkeresésre került sor MVM felé. Az MVM válaszában tájékoztatta Megrendelőt, hogy Tr gépet a „kivitelező szombaton (2024.03.02.) cseréli ki. Az üzembe helyezés várható időpontja jövő hét hétfő (2024.03.04.)” Az üzembe helyezésre az MVM-től származó információk alapján azért nem került sor korábban, mert a leszállított transzformátor gyártási hibás volt, annak cseréjét az MVM-nek el kellett végeznie. 2024.03.04-én az MVM végül ténylegesen üzembe helyezte az új transzformátort. A transzformátor feszültség alá helyezére pedig 2024.03.13. napján került sor az MVM által kiadott munkalap szerint. Ezen a napon hárult el a Vállalkozó által jelzett akadály. Vállalkozó részére 2024.03.14.-től kezdődően áll rendelkezésre a Kazincbarcikai Vízikomplexum I. ütem működtetéséhez szükséges villamos energia. Vállalkozó az épületgépészeti (fűtés, hűtés, légtechnika) és uszoda vízgépészeti rendszerek üzempróbáját és végleges beszabályozását kizárólag a szükséges villamos teljesítmény igény rendelkezésre állását követően tudja megkezdeni, így a Vállalkozó által vállalt szerződéses határidő harmadik fél (MVM Émász Áramhálózati Kft.) hibájára visszavezethető okból nem volt tartható. A végleges villamos energia rendelkezésre állása hiányában a létesítményen belül előírt tesztek nem voltak elvégezhetők.

Egyéb kiegészítő információk

Vállalkozó - a végleges villamos energia rendelkezésre állása hiánya miatt - 2023. december 14. napján akadályközléssel élt, a teljesítési határidő meghosszabbítását kezdeményezte.

A vállalkozási szerződés értelmében az építési-szerelési munka tárgyát képező létesítmény végleges villamos energia ellátásának kiépítését az MVM Émász Áramhálózati Kft. (továbbiakban MVM) végezte a HLM-34463/2022 számú hálózat létesítési megállapodás értelmében, melynek ellenértékét Megrendelő megfizette. A szerződés értelmében az MVM, mint a beruházási területen kizárólagos villamos energia elosztói engedélyes vállalta, hogy legkésőbb 2023.09.29-ig a villamos energia csatlakozást (villamos csatlakozó vezeték és transzformátor) kiépíti a területen a szerződésben megadott díj ellenében.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 76.§ (1) b) bekezdése alapján az elosztói engedélyes az MVM, a szolgáltatási területen kizárólagos (monopol) szolgáltatói jogosultsággal bír. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő és Vállalkozó nem szerződhetett mással.

A 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló rendelet rögzíti:
4. § (1) Ha a rendszerhasználó a csatlakozási díjakat a hálózati engedélyesnek megfizette, és a csatlakozás üzemeltetésének a VET, a Vhr. és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabály szerint akadálya nincs, a hálózati engedélyes köteles a hálózatra csatlakoztatást, a bekapcsolást és a hálózathasználatot a Vhr. hálózatra csatlakoztatásra és hálózathasználatra vonatkozó rendelkezései szerint biztosítani.

Az NFM rendelet és az MVM – Megrendelő között megkötött szerződés nem biztosít ellenőrzési jogkört Megrendelő, Kivitelező és Műszaki Ellenőri Szervezet részére, a Szerződő Felek nem rendelkeznek jogosultsággal ahhoz, hogy:
• az MVM által leszállított transzformátorházba belépjenek (kulcsok sem állnak ehhez rendelkezésre),
• ott vizsgálatokat, ellenőrzéseket végezzenek,
• a hálózat és transzformátor kivitelezését, telepítését, beüzemelését felügyeljék

Megrendelő megbízásából Műszaki Ellenőr kért hivatalos tájékoztatást 2023. augusztus 30-án az MVM-től, hogy a vonatkozó kivitelezési munkák mikorra zárulnak le. Az MVM 2023.09.01-én telefonon tájékoztatta Műszaki Ellenőri szervezetet, mely alapján 2023.09.08-i kivitelezési véghatáridőről adott tájékoztatást. Az MVM a szerződésben vállalt kötelezettségei tekintetében késedelembe esett, a szükséges munkákat sem tájékoztatásában szereplő 2023.09.08, sem szerződésében szereplő 2023.09.29 határidőig nem végezte el.

Vállalkozó a transzformátor telepítésével párhuzamosan letelepítette a mellette található mérőszekrényt, illetve a végleges villamos energia csatlakozás üzembe helyezéshez szükséges iratokat 2023.11.15-én megküldte Megrendelőnek.

Az MVM Beruházási Osztálya a kivitelezési munkákat 2023.11.17-én lezárta, az ügy átkerült az MVM. másik ügyosztályára.

Vállalkozó 2023.12.14-én akadályközlő levelet írt Megrendelőnek. Megrendelő a Vállalkozót válaszlevelében felszólította, hogy részletesen írja le, a villamos energia ellátás hiánya miben és milyen időtartamban akadályozza az építési-szerelési munkák szakszerű lezárását és a vonatkozó dokumentációt küldje meg a Műszaki Ellenőri Szervezetnek elbírálásra.

Vállalkozó a vonatkozó levelét a Műszaki Ellenőri Szervezetnek 2024.01.04-én megküldte.
Műszaki Ellenőri Szervezet Vállalkozó levelét áttekintette, arra vonatkozóan tudomásul vételre vonatkozó tájékoztatását 2024.01.09-én megküldte Megrendelőnek és Vállalkozónak.

Megrendelő a Műszaki Ellenőri Szervezet tájékoztatását követően megrendelő akadályközlését jóváhagyta azzal, hogy az akadály elhárultának időpontja előre nem volt megállapítható harmadik fél teljesítési határidejére tekintettel, így a teljesítési véghatáridő megállapítására az akadály elhárultát követően kerülhet sor.

Megrendelő megbízásából Műszaki Ellenőri Szervezet 2024.02.09-én ismételt tájékoztatást kért az MVM-től, hogy a transzformátor üzembe helyezésére mikor kerül sor, mivel Megrendelő információi szerint a kivitelezés már megtörtént. Az MVM válaszában másik osztályt jelölt meg illetékesként 2024.02.12-i levelében, de a transzformátor feszültség alá helyezésére nem került sor.

Megrendelő megbízásából 2024.02.26-án ismételt megkeresésre került sor MVM felé. Az MVM válaszában tájékoztatta Megrendelőt, hogy Tr gépet a „kivitelező szombaton (2024.03.02.) cseréli ki. Az üzembe helyezés várható időpontja jövő hét hétfő (2024.03.04.)”
Az üzembe helyezésre az MVM-től származó információk alapján azért nem került sor korábban, mert a leszállított transzformátor gyártási hibás volt, annak cseréjét az MVM-nek el kellett végeznie.
2024.03.04-én az MVM végül ténylegesen üzembe helyezte az új transzformátort.
A transzformátor feszültség alá helyezére pedig 2024.03.13. napján került sor az MVM által kiadott munkalap szerint. Ezen a napon hárult el a Vállalkozó által jelzett akadály.

Vállalkozó részére 2024.03.14.-től kezdődően áll rendelkezésre a Kazincbarcikai Vízikomplexum I. ütem működtetéséhez szükséges villamos energia. Vállalkozó az épületgépészeti (fűtés, hűtés, légtechnika) és uszoda vízgépészeti rendszerek üzempróbáját és végleges beszabályozását kizárólag a szükséges villamos teljesítmény igény rendelkezésre állását követően tudja megkezdeni, így a Vállalkozó által vállalt szerződéses határidő harmadik fél (MVM Émász Áramhálózati Kft.) hibájára visszavezethető okból nem volt tartható. A végleges villamos energia rendelkezésre állása hiányában a létesítményen belül előírt tesztek nem voltak elvégezhetők.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Felek jelen megállapodásban rögzítik Vállalkozó teljesítési határidejét az akadályoztatás időtartamára tekintettel. Vállalkozó akadályoztatása 2023.12.14. – 2024.03.13 időszakban merült fel (90 naptári nap). Vállalkozó tájékoztatása alapján a villamos energia vételezés biztosításától számítva 30-35 naptári nap időtartam szükséges számára, hogy az építési-szerelési munkák szakszerű lezárásáról gondoskodni tudjon. A Megrendelő által tudomásul vett, harmadik fél hibájára visszavezethető akadályoztatás tekintetében, figyelemmel az akadály elhárultának időpontjára, így arra, hogy a szükséges időtartamba több ünnepnap is beleesik, Megrendelő 34 naptári nap határidő hosszabbítást hagy jóvá, mely 2024.03.14-i naptól számolandó. Szerződő Felek rögzítik, hogy a véghatáridő tekintetében a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében meghatározott 30 naptári napos átadás-átvételi eljárást kizárják arra tekintettel, hogy az akadályoztatással nem érintett munkarészek kivitelezése és ellenőrzése elvégezhető. A fentiek alapján vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Szerződésmódosítást megelőző tartalom: „3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület NUTS-kód: HU311 Tárgyi munka kivitelezése során az építési terület Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterületi ingatlana, az építőanyag ezen a munkaterületen tárolható, a kivitelezést végzők e területen tevékenykedhetnek. Amennyiben a tervezett építési technológiák miatt a telek közterület felé eső telekhatárain az építési terület kibővítése szükséges, a közterületfoglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Munkavégzés külön engedély nélkül 7:00-20:00 óra között végezhető. Útvonal engedély beszerzése szükséges. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 25 hónap. Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik." Szerződésmódosítást követő tartalom: „3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület NUTS-kód: HU311 Tárgyi munka kivitelezése során az építési terület Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterületi ingatlana, az építőanyag ezen a munkaterületen tárolható, a kivitelezést végzők e területen tevékenykedhetnek. Amennyiben a tervezett építési technológiák miatt a telek közterület felé eső telekhatárain az építési terület kibővítése szükséges, a közterületfoglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Munkavégzés külön engedély nélkül 7:00-20:00 óra között végezhető. Útvonal engedély beszerzése szükséges. Teljesítési határidő: 2024. április 16. napja A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a megadott 2024.04.16-i véghatáridőre hiánytalanul, a szerződésben előírt tartalommal elkészül." Szerződésmódosítás jogcíme: A módosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, kizárólag az előzményben rögzített körülmények miatt, a szerződés megkötését követően, Szerződő Felek által előre nem láthatóan, harmadik félre visszavezethető okból bekövetkező akadályoztatás miatt. A jogszabályi feltételek teljesülnek e tekintetben az alábbiakra figyelemmel. Feltételek vizsgálata: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; Feltétel vizsgálata: Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre azt a körülményt, hogy az MVM a létesítmény villamos árammal való ellátásához szükséges transzformátor állomás beüzemelését, illetve annak feszültség alá helyezését csak jelentős késéssel tudja elvégezni. A hálózat és transzformátor kivitelezését, telepítését, beüzemelését az irányadó jogszabályok alapján kizárólag az MVM végezhette el, mely által kizárólag az MVM volt jogosult arra, hogy a traszformátorházba belépjen, ott vizsgálatokat, ellenőrzéseket végezzen. Az MVM-el a fejlesztési igényre a szerződést Megrendelő időben, 2022. június 23. napján megkötötte. A beüzemelés, illetve feszültség alá helyezés az előzményi iratok alapján megfelelő időben (2023. szeptember hó) megtörtént volna, amennyiben a transzformátor nem hibásodik meg, és nem kell azt kicserélni. A vélhetőleg hibásan legyártott transzformátor az MVM tekintetében sem volt előre látható körülmény. cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; Feltétel vizsgálata: A szerződés általános jellege nem változik meg, a változás műszaki tartalmat nem érint, a szerződésmódosítás kizárólag harmadik fél által okozott előre nem látható hatások mitigálására szolgál. cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Feltétel vizsgálata: Ellenérték növekedésére nem kerül sor. A Kbt. 142.§ (3) bekezdés vizsgálata: Vállalkozó a késedelemért nem felelős, hiszen a késedelmet nem ő, vagy alvállalkozója okozta, hanem tőle teljesen független körülmény miatt következett be. Az akadályt egy, az érdekkörébe nem eső harmadik személy teljesítése okozta, mely késedelmes teljesítésért ezen harmadik személy sem volt felelős, az általa sem előre látható körülmény miatt. A megkötött vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

Szöveg

Felek jelen megállapodásban rögzítik Vállalkozó teljesítési határidejét az akadályoztatás időtartamára tekintettel.

Vállalkozó akadályoztatása 2023.12.14. – 2024.03.13 időszakban merült fel (90 naptári nap).

Vállalkozó tájékoztatása alapján a villamos energia vételezés biztosításától számítva 30-35 naptári nap időtartam szükséges számára, hogy az építési-szerelési munkák szakszerű lezárásáról gondoskodni tudjon.

A Megrendelő által tudomásul vett, harmadik fél hibájára visszavezethető akadályoztatás tekintetében, figyelemmel az akadály elhárultának időpontjára, így arra, hogy a szükséges időtartamba több ünnepnap is beleesik, Megrendelő 34 naptári nap határidő hosszabbítást hagy jóvá, mely 2024.03.14-i naptól számolandó.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a véghatáridő tekintetében a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében meghatározott 30 naptári napos átadás-átvételi eljárást kizárják arra tekintettel, hogy az akadályoztatással nem érintett munkarészek kivitelezése és ellenőrzése elvégezhető.

A fentiek alapján vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződésmódosítást megelőző tartalom:

„3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület
NUTS-kód: HU311

Tárgyi munka kivitelezése során az építési terület Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterületi ingatlana, az építőanyag ezen a munkaterületen tárolható, a kivitelezést végzők e területen tevékenykedhetnek. Amennyiben a tervezett építési technológiák miatt a telek közterület felé eső telekhatárain az építési terület kibővítése szükséges, a közterületfoglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Munkavégzés külön engedély nélkül 7:00-20:00 óra között végezhető. Útvonal engedély beszerzése szükséges.

Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 25 hónap. Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik."

Szerződésmódosítást követő tartalom:

„3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület
NUTS-kód: HU311

Tárgyi munka kivitelezése során az építési terület Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterületi ingatlana, az építőanyag ezen a munkaterületen tárolható, a kivitelezést végzők e területen tevékenykedhetnek. Amennyiben a tervezett építési technológiák miatt a telek közterület felé eső telekhatárain az építési terület kibővítése szükséges, a közterületfoglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Munkavégzés külön engedély nélkül 7:00-20:00 óra között végezhető. Útvonal engedély beszerzése szükséges.

Teljesítési határidő: 2024. április 16. napja

A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a megadott 2024.04.16-i véghatáridőre hiánytalanul, a szerződésben előírt tartalommal elkészül."

Szerződésmódosítás jogcíme:

A módosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, kizárólag az előzményben rögzített körülmények miatt, a szerződés megkötését követően, Szerződő Felek által előre nem láthatóan, harmadik félre visszavezethető okból bekövetkező akadályoztatás miatt.
A jogszabályi feltételek teljesülnek e tekintetben az alábbiakra figyelemmel.

Feltételek vizsgálata:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

Feltétel vizsgálata:
Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre azt a körülményt, hogy az MVM a létesítmény villamos árammal való ellátásához szükséges transzformátor állomás beüzemelését, illetve annak feszültség alá helyezését csak jelentős késéssel tudja elvégezni.
A hálózat és transzformátor kivitelezését, telepítését, beüzemelését az irányadó jogszabályok alapján kizárólag az MVM végezhette el, mely által kizárólag az MVM volt jogosult arra, hogy a traszformátorházba belépjen, ott vizsgálatokat, ellenőrzéseket végezzen.
Az MVM-el a fejlesztési igényre a szerződést Megrendelő időben, 2022. június 23. napján megkötötte.
A beüzemelés, illetve feszültség alá helyezés az előzményi iratok alapján megfelelő időben (2023. szeptember hó) megtörtént volna, amennyiben a transzformátor nem hibásodik meg, és nem kell azt kicserélni. A vélhetőleg hibásan legyártott transzformátor az MVM tekintetében sem volt előre látható körülmény.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

Feltétel vizsgálata: A szerződés általános jellege nem változik meg, a változás műszaki tartalmat nem érint, a szerződésmódosítás kizárólag harmadik fél által okozott előre nem látható hatások mitigálására szolgál.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Feltétel vizsgálata: Ellenérték növekedésére nem kerül sor.

A Kbt. 142.§ (3) bekezdés vizsgálata:

Vállalkozó a késedelemért nem felelős, hiszen a késedelmet nem ő, vagy alvállalkozója okozta, hanem tőle teljesen független körülmény miatt következett be. Az akadályt egy, az érdekkörébe nem eső harmadik személy teljesítése okozta, mely késedelmes teljesítésért ezen harmadik személy sem volt felelős, az általa sem előre látható körülmény miatt.

A megkötött vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

Forrás: OJS 2024/S 083-251527 (2024-04-25)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)