Keretmegállapodás víziközmű felújításra

Rövid leírás

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra, hogy a jövőben hazai és EU-s pályázatokon induljon, amely fedezet részévé válhat a pozitív elbírálás esetén. A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás megkötésétől 2027. december 31-ig tartó időtartam alatt. Ajánlatkérő a jelen, - a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó - keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.

A beszerzés leírása

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő nettó 7 500 000 000 HUF keretösszegre vonatkozóan keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg: A keretmegállapodás megkötésétől 2027. december 31-ig tartó időtartam alatt, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka: 55 319 fm ivóvízvezeték rekonstrukció , 11 000 fm kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna rekonstrukció és 3500 fm zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció, 145 040 m2 közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munk.a A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe: Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak). A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni. Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek - a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően - meghatározásra. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot. A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételei alkalmazandók a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott, vagy annál kedvezőbb egységárakkal. Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás egységárgyűjteményében nem szerepelnek, abban az esetben a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával képzett munkadíj egységárakkal, az anyag tekintetében a beszerzési ár egyedi költségkalkulációval alátámasztott anyagár fogadható el .Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés rendelkezései szerint. AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján rögzíti, a tárgyi kb.-i eljárásban alkalmazott ért.-i szempontoktól eltérő ért.-i szempontokat alkalmaz a verseny újranyitása során, az egyedi szerz. megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokban a KD-ban rögzítettek szerint.

További információk

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására - a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát.
3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
11. A Kbt. 104. § (6) bekezdése szerint információközlés: Ajánlatkérő figyelembe véve a felújítások megvalósíthatóságának műszaki, forgalomkorlátozási szempontjait, továbbá pályázat esetén annak előkészítési, elszámolási időtartamát, reálisan egy évben kb. 1,2-1,5 mrd Ft értékű rekonstrukció elvégzését tervezi. Ezért a 2022-27 időszakra, azaz 6 évre 7,5 mrd értékű munka megvalósíthatóságát ütemezi elő. A 2021-2027 időszak az Uniós ciklus, amelyből, tekintettel arra, hogy már 2021. III. név van, érdemben a 2022-27 időszakra fog tudni Ajánlatkérő támogatást esetlegesen igénybe venni, ezért a keretközbeszerzés időtartama 2022-27. között lehetséges.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a versenyújranyitások során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 400 000 000 HUF, melynek mennyiségei várhatóan a következők szerint alakulnak:
min. 4000 fm ivóvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és/vagy rekonstrukciója
min. 3000 fm szennyvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és /vagy rekonstrukciója, melyből min 1020 fm hosszban gravitációs szennyvízvezeték kivitelezése
min. 10 000 m2 lakott területen megvalósult közmű építéshez/rekonstrukcióhoz kapcsolódó úthelyreállítási munkák.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alábbi alkalmassági követelményeknek:
Sz1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Az Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 13. §-ra.
P/1. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes és közbeszerzés tárgya szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik
a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy a közös Ajánlattevő), ha
P.1./az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 300 000 000,- HUF (háromszázmillió forint) összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 225 000 000,- HUF (kettőszázhuszonötmillió forint) összeget. A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a P. 1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti. A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent,
amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok-ba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy az M1)-M2) pontban foglalt alk-i követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazd-i szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk-i követelményeknek. Ebben az esetben az alk-i követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alk. igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti AT-ktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján csatolnia kell a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében az eljárást megindító AF feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően teljesített, a közbesz. tárgya szerinti, (ahol a teljesítés befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító AF feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bek szerint a szerz-t kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) AT (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) a teljesítés helye,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
g) A Kr. 22. § (5) bek. szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ATként történt, a szerz. szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerz. szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri AK megadni.
A Kr. 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerz. részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján "NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről" EKR űrlapot kitöltve. Valamennyi szakember tekintetében a becsatolt szakmai önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. M/2.a) és M/2.b) szakemberek tekintetében amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „ Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges), ugyanakkor elvárás a szakmai önéletrajzban olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [ elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása] megjelölve a szakember végzettségét, a jogosultság megszerzésének idejét , szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az önéletrajzokban a szakmai gyakorlati időtartamok év és hónap szerinti meghatározása, valamint a szakmai tapasztalat olyan részletes bemutatása szükséges, amellyel a szakember alátámasztja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot, továbbá a végzettség a diploma/iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
Valamennyi szakember tekintetében amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe , függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján: M.2.a./ pontban meghatározott alkalmassági követelményt az Ajánlattevő személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója révén köteles igazolni. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett és legfeljebb 96 hónapon belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett az alábbiak szerint:
M.1.1/ egy szerződés keretén belül teljesített min. 3000 fm ivóvízvezeték lakott területen történt kivitelezésére és/vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával;
M.1.2/ egy szerződés keretén belül teljesített min. 2250 fm szennyvízvezeték lakott területen történt kivitelezésére és /vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, melyből min 765 fm hosszban gravitációs szennyvízvezeték kivitelezése valósult meg;
M.1.3/ egy szerződés keretén belül teljesített min. 7500 m2 lakott területen megvalósult közmű építéshez/rekonstrukcióhoz kapcsolódó úthelyreállítási munkák kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel, és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is. A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti. A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatározta.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M/2 a) legalább 1 fő, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (okleveles építőmérnök esetében 3 év, építőmérnök esetében 4 év, mélyépítés mérnök esetében 4 év, közlekedésépítés mérnök esetében 4 év, vízellátás mérnök esetében 4 év, csatornázás mérnök esetében 4 év) továbbá rendelkezik felelős műszaki vezetőként mélyépítés kivitelezés területén legalább 3 éves mélyépítési gyakorlattal;
M/2 b) legalább 1 fő, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (okleveles építőmérnök esetében 3 év, építőmérnök esetében 4 év, mélyépítés mérnök esetében 4 év, közlekedésépítés mérnök esetében 4 év, vízellátás mérnök esetében 4 év, csatornázás mérnök esetében 4 év) továbbá rendelkezik felelős műszaki vezetőként útépítés kivitelezés területén legalább 3 éves mélyépítési gyakorlattal;
Amennyiben a felelős műszaki vezető rendelkezik „MV-VZ” és „MV-KÉ” jogosultsággal is, abban az esetben elegendő 1 fő bemutatása.
Az M.2.a./ - M.2.b./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy a referenciát igazoló szervezetet az adott tevékenységet tartalmazó egyedi szerződés teljesítésébe be kell vonni a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a keretmegállapodásokról szóló tájékoztatója (Közbeszerzési Hatóság Keretében Működő Tanács 2021.05.06.-ai) értelmében.

Kauciók és garanciák

Késedelmi kötbér: A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: az adott szerződésben késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér napi mértéke: 0,5 %/ naptári nap), a verseny újranyitásakor rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi felhívás szerint.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 15 .%-a, a verseny újranyitásakor rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi felhívás szerint. (%)
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős [a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés] hibásan teljesíti, a Vállalkozó hibás teljesítés miatti kötbér megfizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér összege a verseny újranyitását követően megkötött Vállalkozási szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár) 15 %-a. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő nem élhet szavatossági igénnyel.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %.
Jótállási biztosíték a nyertes ajánlat szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően kerül kiegyenlítésre. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a kifizetések a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § -ának megfelelően történnek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően.
Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény figyelembevételével teljesíti a kifizetéseket.
A számlázási rend meghatározása: A nyertes AT-k a 322/2015 (X. 30.) KR. 32. § (1) és (4) bek. rendelkezése alapján az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően nyújthat be számlát, a verseny újranyitását követően megkötött szerződésben rögzítettek szerint. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a forint. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján- az előírt feltétel teljesülése esetén,- a verseny újranyitását követően, annak alapján megkötött Vállalkozási szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5,0%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 250 millió (kettőszázötven millió) forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2017. évi CL. tv;
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §;
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

1. A KD-okhoz: Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók .
3.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (db) táblázatot hiánytalanul kitöltve (pdf formátumú fájlként).
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. )
8. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
10. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
13. Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.
14. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
15. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
16. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
17. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
18. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámítása a dokumentációban részletezettek szerint.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt (AT) terheli.
20. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett AT által aláírt megállapodást is a dokumentációban részletezettek szeirnt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATvők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben az egyes közös ATvők képviseletében eljárhat.)
21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet, vagy a közbeszerzési dokumentumok kötelezően előírnak.
22. Mindennemű, az AK és az AT közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és ATvők felé irányuló dokumentumokkal (pl: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
23. FAKSZ: Szijártó Attila Balázs lajstrsz: 00243
24. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, valamint a versenyújranyitások során a Kbt. 105. § (6) bekezdésében foglaltakat.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
26. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
27. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a megkötendő keretmegállapodás jellegére.
28. Közgyűlési jegyzőkönyvben foglaltak szerint feltételes közbeszerzési eljárás kerül megindításra a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra, hogy a jövőben hazai és EU-s pályázatokon induljon, amely fedezet részévé válhat a pozitív elbírálás esetén.
29. A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napot jelent.
30. Az Ajánlatkérő előírja a verseny újranyitása során a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakat.
31. A versenyújranyitások során a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen közbeszerzési eljárás során vizsgált alkalmasságról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, mely során meg kell erősíteniük, hogy továbbra is alkalmasak a szerződés teljesítésére és továbbra is fennállnak a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során igazolt alkalmassági feltételek.

Szöveg

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására - a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát.
3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
11. A Kbt. 104. § (6) bekezdése szerint információközlés: Ajánlatkérő figyelembe véve a felújítások megvalósíthatóságának műszaki, forgalomkorlátozási szempontjait, továbbá pályázat esetén annak előkészítési, elszámolási időtartamát, reálisan egy évben kb. 1,2-1,5 mrd Ft értékű rekonstrukció elvégzését tervezi. Ezért a 2022-27 időszakra, azaz 6 évre 7,5 mrd értékű munka megvalósíthatóságát ütemezi elő. A 2021-2027 időszak az Uniós ciklus, amelyből, tekintettel arra, hogy már 2021. III. név van, érdemben a 2022-27 időszakra fog tudni Ajánlatkérő támogatást esetlegesen igénybe venni, ezért a keretközbeszerzés időtartama 2022-27. között lehetséges.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a versenyújranyitások során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 400 000 000 HUF, melynek mennyiségei várhatóan a következők szerint alakulnak:
min. 4000 fm ivóvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és/vagy rekonstrukciója
min. 3000 fm szennyvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és /vagy rekonstrukciója, melyből min 1020 fm hosszban gravitációs szennyvízvezeték kivitelezése
min. 10 000 m2 lakott területen megvalósult közmű építéshez/rekonstrukcióhoz kapcsolódó úthelyreállítási munkák.

Szöveg

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására - a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát.
3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
11. A Kbt. 104. § (6) bekezdése szerint információközlés: Ajánlatkérő figyelembe véve a felújítások megvalósíthatóságának műszaki, forgalomkorlátozási szempontjait, továbbá pályázat esetén annak előkészítési, elszámolási időtartamát, reálisan egy évben kb. 1,2-1,5 mrd Ft értékű rekonstrukció elvégzését tervezi. Ezért a 2022-27 időszakra, azaz 6 évre 7,5 mrd értékű munka megvalósíthatóságát ütemezi elő. A 2021-2027 időszak az Uniós ciklus, amelyből, tekintettel arra, hogy már 2021. III. név van, érdemben a 2022-27 időszakra fog tudni Ajánlatkérő támogatást esetlegesen igénybe venni, ezért a keretközbeszerzés időtartama 2022-27. között lehetséges.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a versenyújranyitások során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 400 000 000 HUF, melynek mennyiségei várhatóan a következők szerint alakulnak:
min. 4000 fm ivóvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és/vagy rekonstrukciója
min. 3000 fm szennyvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és /vagy rekonstrukciója, melyből min 1020 fm hosszban gravitációs szennyvízvezeték kivitelezése
min. 10 000 m2 lakott területen megvalósult közmű építéshez/rekonstrukcióhoz kapcsolódó úthelyreállítási munkák.
13. A teljesítési határidőnél a kezdés időpontja tájékoztató jellegű, a konkrét kezdési időpont a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés napja.

Rövid leírás

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra, hogy a jövőben hazai és EU-s pályázatokon induljon, amely fedezet részévé válhat a pozitív elbírálás esetén. A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás megkötésétől 2027. december 31-ig tartó időtartam alatt. Ajánlatkérő a jelen, - a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó - keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő nettó 7 500 000 000 HUF keretösszegre vonatkozóan keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg: A keretmegállapodás megkötésétől 2027. december 31-ig tartó időtartam alatt, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka: 55 319 fm ivóvízvezeték rekonstrukció , 11.000 fm kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna rekonstrukció és 3500 fm zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció, 145 040 m2 közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munk.a A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe: Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak). A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni. Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek - a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően - meghatározásra. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot. A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra.

A beszerzés leírása

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő nettó 7 500 000 000 HUF keretösszegre vonatkozóan keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg: A keretmegállapodás megkötésétől 2027. december 31-ig tartó időtartam alatt, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka: 55 319 fm ivóvízvezeték rekonstrukció , 11.000 fm kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna rekonstrukció és 3500 fm zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció, 145 040 m2 közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munk.a A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe: Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00. Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak). A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni. Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek - a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően - meghatározásra. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot. A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételei alkalmazandók a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott, vagy annál kedvezőbb egységárakkal. Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás egységárgyűjteményében nem szerepelnek, abban az esetben a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával képzett munkadíj egységárakkal, az anyag tekintetében a beszerzési ár egyedi költségkalkulációval alátámasztott anyagár fogadható el .Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés rendelkezései szerint. AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján rögzíti, a tárgyi kb.-i eljárásban alkalmazott ért.-i szempontoktól eltérő ért.-i szempontokat alkalmaz a verseny újranyitása során, az egyedi szerz. megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokban a KD-ban rögzítettek szerint.

További információk

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására – a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 25.000.000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát.
3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
11. A Kbt. 104. § (6) bekezdése szerint információközlés: Ajánlatkérő figyelembe véve a felújítások megvalósíthatóságának műszaki, forgalomkorlátozási szempontjait, továbbá pályázat esetén annak előkészítési, elszámolási időtartamát, reálisan egy évben kb. 1,2-1,5 mrd Ft értékű rekonstrukció elvégzését tervezi. Ezért a 2022-27 időszakra, azaz 6 évre 7,5 mrd értékű munka megvalósíthatóságát ütemezi elő. A 2021-2027 időszak az Uniós ciklus, amelyből, tekintettel arra, hogy már 2021. III. név van, érdemben a 2022-27 időszakra fog tudni Ajánlatkérő támogatást esetlegesen igénybe venni, ezért a keretközbeszerzés időtartama 2022-27. között lehetséges.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a versenyújranyitások során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 400 000 000 HUF, melynek mennyiségei várhatóan a következők szerint alakulnak:
min. 4000 fm ivóvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és/vagy rekonstrukciója
min. 3000 fm szennyvízvezeték lakott területen történt kivitelezése és /vagy rekonstrukciója, melyből min 1020 fm hosszban gravitációs szennyvízvezeték kivitelezése
min. 10 000 m2 lakott területen megvalósult közmű építéshez/rekonstrukcióhoz kapcsolódó úthelyreállítási munkák.
13. A teljesítési határidőnél a kezdés időpontja tájékoztató jellegű, a konkrét kezdési időpont a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés napja.

Szöveg

Felek megállapodnak és rögzítik, hogy – figyelemmel a Kbt. 141. § (6) bekezdésére is – a keretmegállapodás XI.1. pontját az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

A szerződésben szereplő rendelkezés:
1. „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj a Vállalkozó által meghatározott, a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező – és jelen keretmegállapodás időtartamán belül érvényes árazott egységárgyűjtemény alapján meghatározott, vagy annál kedvezőbb egységárak és a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételének beárazásával számított ár.

Tekintettel a keretmegállapodás határozott időtartamára, Szerződő Felek rögzítik:

Jelen eljárás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételeire a nyertes Ajánlattevők által megajánlott egységárak alkalmazandók a keretmegállapodás aláírását követő első 24. hónapban.

A keretmegállapodás aláírását követő 25. hónap első napjától a 36. hónap utolsó napjáig, továbbá a 37. hónap első napjától a 48. hónap utolsó napjáig, továbbá a 49. hónap első napjától az. 60 hónap utolsó napjáig, továbbá a 61. hónap első napjától a 72 hónap utolsó napjáig terjedő időszak tekintetében a nyertes Ajánlattevők jogosultak az adott évre vonatkozó minimális építőipari rezsióradíj mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésétől kezdődően az egységárgyűjtemény munkadíj tételei egységárát módosítani legfeljebb a hatályos minimális építőipari rezsióradíj adott tárgyévet megelőző évi jogszabályban meghatározott értékéhez viszonyított %-os emelkedésének mértékével.

A keretmegállapodás aláírását követő 25. hónap első napjától a 36. hónap utolsó napjáig, továbbá a 37. hónap első napjától a 48. hónap utolsó napjáig, továbbá a 49. hónap első napjától az. 60 hónap utolsó napjáig, továbbá a 61. hónap első napjától a 72 hónap utolsó napjáig terjedő időszak tekintetében a nyertes Ajánlattevők jogosultak az egységárgyűjtemény anyag tételei egységárát módosítani legfeljebb egy alkalommal a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói ár-index mértékének alapulvételével.”

Módosított rendelkezés:
1. „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj a Vállalkozó által meghatározott, a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező – és jelen keretmegállapodás időtartamán belül érvényes árazott egységárgyűjtemény alapján meghatározott, vagy annál kedvezőbb egységárak és a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételének beárazásával számított ár.

Tekintettel a keretmegállapodás határozott időtartamára, Szerződő Felek rögzítik:

Jelen eljárás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételeire a nyertes Ajánlattevők által megajánlott egységárak alkalmazandók a keretmegállapodás aláírását követő első 24. hónapban.

A keretmegállapodás aláírását követő 25. hónap első napjától a 36. hónap utolsó napjáig, továbbá a 37. hónap első napjától a 48. hónap utolsó napjáig, továbbá a 49. hónap első napjától az. 60 hónap utolsó napjáig, továbbá a 61. hónap első napjától a 72 hónap utolsó napjáig terjedő időszak tekintetében a nyertes Ajánlattevők jogosultak az adott évre vonatkozó minimális építőipari rezsióradíj mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésétől kezdődően az egységárgyűjtemény munkadíj tételei egységárát módosítani legfeljebb a hatályos minimális építőipari rezsióradíj adott tárgyévet megelőző évi jogszabályban meghatározott értékéhez viszonyított %-os emelkedésének mértékével.

A keretmegállapodás aláírását követő 25. hónap első napjától a 36. hónap utolsó napjáig, továbbá a 37. hónap első napjától a 48. hónap utolsó napjáig, továbbá a 49. hónap első napjától az. 60 hónap utolsó napjáig, továbbá a 61. hónap első napjától a 72 hónap utolsó napjáig terjedő időszak tekintetében a nyertes Ajánlattevők jogosultak az egységárgyűjtemény anyag tételei egységárát módosítani legfeljebb egy alkalommal a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói ár-index mértékének alapulvételével.

Az ármódosítás iránti igényüket nyertes Ajánlattevők annak fentiek szerinti megnyíltát megelőző legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapig kötelesek bejelenteni és az új egységárgyűjteményt ezzel egyidejűleg a Megrendelőnek benyújtani. A Megrendelő az ármódosítási igény bejelentését követő legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül elvégzi az új egységárgyűjtemény ellenőrzését és dönt az ármódosítási igény jóváhagyásáról vagy további információt, adatot kér a nyertes Ajánlattevőktől az ármódosítási igény megalapozására. A Megrendelő a döntésről legkésőbb az ármódosítás hatálybalépését megelőző 2 (kettő) munkanappal értesíti a nyertes Ajánlattevőket és előkészíti a keretmegállapodás módosítását és aláírását a nyertes Ajánlattevőkkel. A módosítás az adott ármódosításra megadott első napon lép hatályba és az ezt követő eljárásokra érvényes és hatályos.”

Rövid leírás

1. rész: Víziközmű felújítás víz (1. terület: Hungária út, Arany J. u, Mészkemence u., Sport u.) 2. rész: Víziközmű felújítás víz+szennyvíz (2. terület: Anikó u., Berek u., Varsány u.) 3. rész: Víziközmű felújítás szennyvíz (3. terület: Jedlik Ányos u., Péchy Blanka u. ) 1-2. rész: A teljesítés határideje 200 naptári nap a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. Ajánlatkérő az építési munkaterületet Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles átadni. 3. rész: A teljesítés határideje 120 naptári nap a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. Ajánlatkérő az építési munkaterületet Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles átadni.

A beszerzés leírása

1. rész: Víziközmű felújítás víz (1. terület: Hungária út, Arany J. u, Mészkemence u., Sport u.) Sport u. A meglévő, NA 400 PVC vezetéket 30,30 fm hosszban, nyílt árkos technológiával NA 400 GÖV (gömbgrafitos öntöttvas) vezeték cseréje, kivéve a sínek alatt, ahol a meglévő védőcsőbe kerül befűzésre 24,70 fm-en, a Dk 450 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű haszoncső. A sínek alatti szakaszon, ahol a meglévő, NA 600 acél védőcsőbe kell befűzni a haszoncsövet. Mészkemence u. Az utcai NA 50 ÖV vezeték felújítása során, 160,00 fm-en, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezeték kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával, mely a meglévő nyomvonalon történik. A gerincvezeték felújításához tartozik még a bekötések cseréje is, mely során az összes ¾” acél bekötés, Dk 32 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű bekötőcsőre kerül kiváltásra. A felújításhoz tartozik még az utca végén lévő földalatti tűzcsap föld felettire történő cseréje is. Arany J. u. A tárgyi rekonstrukció, a Szabó I. u. – Arany J. u. kereszteződéstől, a Bánya u. – Arany J. u. kereszteződésében lévő földfeletti tűzcsapleállásig tart, mely során 694,00 fm hosszban, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával. A gerincvezeték felújításához tartozik még, a Katona J. u. és a Thököly út felé leágazó ivóvíz gerincvezetékek kiváltása is, az Arany J. u. alatti szakaszon Hungária út A tárgyi felújítás során, a Hungária utca 21 és 29 sz. közötti vízvezeték szakaszt kb. 80,0 fm-en, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékre szükséges cserélni, valamint a Jászai M. utcai kereszteződésben a meglévő tolózár aknáig kb. 2,0 fm hosszban Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékkel összekkötni a meglévő NA 80 ÖV vezetéket. A vízvezeték felújításához hozzátartozik még 2 db Dk 25 KPE bekötés cseréje Dk 32 KPE vezetékre a meglévő a házi főelzáróig, valamint 1 db 3/4 " -os acél bekötés teljes cseréje (házi főelzáróval) a kapualjban lévő aknában lévő elzáróig Dk 32 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű csőre.

További információk

A teljesítés határideje 200 naptári nap a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. Ajánlatkérő az építési munkaterületet Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles átadni.

A beszerzés leírása

2. rész: Víziközmű felújítás víz+szennyvíz (2. terület: Anikó u., Berek u., Varsány u.) Az Anikó u.-ban a meglévő ivóvíz gerincvezeték átmérője nem megfelelő nagyságú, és az anyaga is elavult, ezért annak felújítása szükséges. A V-1-0-0 jelű 1. zónai vízvezeték felújítása során a Sarolta és a Varsány utcák között kb. 236,40 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezeték befűzése történik az NA 200 PVC vezetékbe. A V-2-0-0 jelű 1/A. zónai vízvezeték felújítása során az Anikó u. 2-4. számú lakótömb előtti és a Varsány-Berek u. kereszteződésében lévő tolózáraknák közötti vezetéket kb. 37,70 fm Dk 110 PE és 44,80 fm Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezetékre cseréljük, nyílt árkos technológiával. A V-2-1-0 jelű 1/A. zónai vízvezeték felújítása során a Varsány utcában kb. 20,20 fm Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezeték fektetése történik nyílt árkos eljárással majd kb. 40,00 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetéket terveztünk csőbefűzéses technológiával. A meglévő NA 80-as altalaj tűzcsapok föld feletti kivitelűre cserélendők. A Berek u.-ban a meglévő ivóvíz gerincvezeték (V-1-0-0 jelű vízvezeték) felújítása során a Varsány és a Viktória utcák között kb. 169,30 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezeték befűzése történik NA 200 PVC és NA 200 GÖV vezetékbe. A V-1-1-0 jelű vízvezeték felújítása során a Berek u. 11-13., 17-19. számú lakótömbök és az általános iskola vízellátását szolgáló NA 100 PVC vízvezetéket kb. 48,60 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékre cseréljük, nyílt árkos technológiával. A felújítás keretében a Berek u. 1-3, 5-7. számú lakótömbök vízellátását szolgáló NA 80 A vízvezetéket kb. 16,40 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE vezetékre cseréljük, szintén nyílt árkosan. A meglévő NA 80-as altalaj tűzcsap föld feletti kivitelűre cserélendő. A Varsány u.-ban húzódó szennyvízcsatorna felújítása három szakaszra bontható: 1. SZ-1-0-0: A Varsány u. – Keszüi út kereszteződésében lévő befogadó aknától, a Varsány u. – Berek u. kereszteződésében lévő végaknájáig, az út közepén húzódó NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása történik, mely során 273,00 fm-en, D280*8,6*580 WIR PVC csatornacső kerül befűzésre a meglévő vezetékbe, kitakarás nélküli technológiával. 2. SZ-1-1-0: A Varsány u. – Gyöngyös u. kereszteződésétől, a Varsány u. 8. sz. előtt lévő szennyvízvezeték végaknájáig NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása történik, mely során 109,00 fm-en, D280*8,6*580 WIR PVC csatornacső kerül befűzésre a meglévő vezetékbe, kitakarás nélküli technológiával. 3. SZ-2-0-0: A Varsány u. – Anikó u. kereszteződésétől, a Varsány u. 26. sz. előtt lévő végaknájáig, az út közepén húzódó NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása történik, mely során 137,00 fm-en, D280*8,6*580 WIR PVC csatornacső kerül befűzésre a meglévő vezetékbe, kitakarás nélküli technológiával. A felújításhoz tartozik még a gerincvezetékre csatlakozó, nem műanyag anyagminőségű bekötések kiváltása is NA 200 tömör falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával.

További információk

1. Az eljárás 2. része tekintetében a munkakezdési engedély kiadásának további előfeltétele, hogy a KEHOP agglomeráció fejlesztése projekt kivitelezési munkálatai befejeződjenek a Nagy Imre utcában. 2. A teljesítés határideje 200 naptári nap a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. Ajánlatkérő az építési munkaterületet Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles átadni.

A beszerzés leírása

3. rész: Víziközmű felújítás szennyvíz (3. terület: Jedlik Ányos u., Péchy Blanka u. ) A Jedlik Á. u.-hoz tartozó, a gerincvezetékre csatlakozó NA 200-as beton szennyvízcsatornák felújítása során, összesen 200,00 fm-en, NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával. A felújításhoz tartozik még 47,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával. A Péchy B. téren húzódó, NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása során, összesen 113,00 fm-en, NA 250 és 89,00 fm-en NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával. A felújításhoz tartozik még 27,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával. A Péchy Blanka téri szennyvízcsatorna hálózat kiváltása során, a tárgyi csatornaszakasz a Jedlik Á. u.-i gerincvezeték helyett, a Radnóti M. u.-i gerincvezeték hálózatra kerül átkötésre.

További információk

A teljesítés határideje 120 naptári nap a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. Ajánlatkérő az építési munkaterületet Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles átadni.

1. IX. A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, A TELJESÍTÉS MÓDJA 1. A szerződés hatályba lépése: Mindkét fél általi aláírását követően lép hatályba. 2. A teljesítés helye: Pécs, Közraktár u., Perr Viktor utca 3. Teljesítési véghatáridő: A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama: 2. ajánlati rész esetén: 130 naptári nap a munkakezdési engedély kiadásának napját követő naptól kezdődően. A munkakezdési engedély kiadása 2025.06.26-án történt meg, így a szerződés lejárata 2025.11.04. 2. BT-635 Kérelmek száma: 0 3. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.10.08. 4. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 5. A szerződés szerződéses értéke nettó 209 386 672 HUF összegről nettó 206 173 114 HUF összegre változik jelen módosítással.

Szöveg

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés XI. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen 209 386 672 Ft + ÁFA HUF azaz kétszázkilencmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatszázhetvenkét Ft + ÁFA forint vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. A Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj a Vállalkozó által meghatározott, a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező – és a keretmegállapodás időtartamán belül érvényes árazott egységárgyűjtemény alapján meghatározott, vagy annál kedvezőbb egységárak és a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételének beárazásával számított ár.” Módosított rendelkezés: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen 206 173 114 Ft + ÁFA HUF, azaz kettőszázhatmillió-egyszázhetvenháromezer-egyszáztizennégy Ft + ÁFA forint vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. A Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj a Vállalkozó által meghatározott, a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező – és a keretmegállapodás időtartamán belül érvényes árazott egységárgyűjtemény alapján meghatározott, vagy annál kedvezőbb egységárak és a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételének beárazásával számított ár. 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés XI. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „Megrendelő a szerződés teljesítéséhez tartalékkeretet biztosít kizárólag az indokolt és előre nem látható körülmények felmerülése esetén, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. A tartalékkeretet nem képezi a vállalkozói díj részét. A tartalékkeretet mértéke: A nettó Vállalkozói díj 5, azaz öt %-a vagyis 10 469 334 Ft + ÁFA. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.” Módosított rendelkezés: Megrendelő a szerződés teljesítéséhez tartalékkeretet biztosít kizárólag az indokolt és előre nem látható körülmények felmerülése esetén, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. A tartalékkeretet nem képezi a vállalkozói díj részét. A tartalékkeretet mértéke: A nettó Vállalkozói díj 5, azaz öt %-a vagyis 10 308 656 Ft + ÁFA. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő. 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés XIX. 10. pontjában szereplő, „Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő” megnevezésű 4. számú mellékletet – a jelen szerződésmódosítás indokolásával összehangban – a szerződésmódosításhoz csatolt „Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő” megnevezésű 4. számú mellékletben foglaltak alapján módosítják. 3.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.10.08. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. A szerződés szerződéses értéke nettó 209 386 672 HUF összegről nettó 206 173 114 HUF összegre változik jelen módosítással.