KK Győr Radó T. Isk. Hrsz.: 1790 ép.energetika 037

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kivitelezési szerződés a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú projekt keretében

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-25. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Festés és üvegezés › Homlokzati munka
• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Napenergia › Napelemek
• Napenergia › Napelemes berendezések
• Szigetelési munka › Hőszigetelési munka
• Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka › Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-12-23	Ajánlati felhívás
2022-01-20	További információk
2022-02-04	További információk
2022-02-11	További információk
2022-02-17	További információk
2022-09-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-11-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001057892021
Rövid leírás:

Kivitelezési szerződés a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú projekt keretében

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Napelemek 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 309950407 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001057892021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001057892021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 252-669037
HL-S szám: 252
További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 58., HRSZ.: 1790) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.

Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület az 1900-as évek elején épült, egytraktusos, földszint+emelet beépítésű téglány épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, a lábazaton mészkő burkolat található. A vakolat jellemzően a nyílászárók fölötti területen néhol sérült, leverése, javítása szükséges. Az épület jelentősen vizesedett, utólagos falszigetelése szükséges.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:

Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival 20 cm kőzetgyapot 525 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Polisztirol hőszigetelő lemezzel 990 m2

Ásványgyapottal 245 m2

Épületgépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival

radiátorok cseréje 69 db

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 18 kWp (48 db 375 Wp napelem)

Energiamenedzsment rendszer kialakítása 1 klt

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001)

Időtartam: 270 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 9028 Győr, József Attila utca 58. Hrsz.: 1790

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.

A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 60 000 000,- Ft-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, c) adott esetben szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata megállapítható). A többlettapasztalat bemutatása már az ajánlatban szükséges. A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata, valamint adott esetben az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. A többlettapasztalat bemutatása már az ajánlatban szükséges.

A 2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább:

M1.1.): : legalább 13,5 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kivitelezése tárgyú referenciát;

M1.2.): 925 m2 homlokzat hőszigetelése tárgyú referenciát;

M1.3) legalább 50 db radiátor csere és/vagy radiátor beépítése tárgyú referenciát;

AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3. pontokban előírt referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér:

Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.

Igényelhető előleg mértéke:5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész- ( 15, 35, 55, 80%-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r.

Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF)

A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-01-25 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu/
További információk:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó)
3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Ajánlatkérő neve: Klebelsberg Központ
Nemzeti nyilvántartási szám: 15799658241
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Postai irányítószám: 1054
Ország: Budapest 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Zalai Péter
A vevő profiljának címe: http://www.ekr.gov.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195 📞
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu 📧
Fax: +36 17952899 📠
Internetcím: http://kk.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001057892021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 40 millió HUF/év, valamint 20 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás - átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani.

A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletesen: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonporfit Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961)

22) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

23) AK tartalékkeretet nem biztosít.

24) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 1 200 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

25) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy tervdokumentáció alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

26) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. AK e körben a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:

AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’Napelemes rendszer’ munkalapon szereplő valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.

A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A VI.4.3 PONTBAN FOLYTATÓDIK

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A VI.3 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK PONT FOLYTATÁSA:

27) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. január 05. 15:00 óra Találkozási pont: 9028. Győr, József Attila utca 58.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.

29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 252-669037 (2021-12-23)

További információk (2022-01-20)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-20 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 017-039882
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 252-669037
HL-S szám: 17
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlat megtételéhez, melyről hirdetményt ad fel. Ajánlatkérő csak az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés/

Forrás: OJS 2022/S 017-039882 (2022-01-20)

További információk (2022-02-04)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-04 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-14 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 028-070600
HL-S szám: 28
Forrás: OJS 2022/S 028-070600 (2022-02-04)

További információk (2022-02-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 033-083759
HL-S szám: 33
Forrás: OJS 2022/S 033-083759 (2022-02-11)

További információk (2022-02-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-17 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 037-094619
HL-S szám: 37
További információk

ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján meghosszabbítja, mert a 2022. február 09. napján kiadott kiegészítő tájékoztatást és mellékleteit ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen IS közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi /azaz Ajánlatkérő csak az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak, csak a már korábban kiadott dokumentumok kerülnek az eredeti dokumentumokkal megegyező helyre IS feltöltésre/

Forrás: OJS 2022/S 037-094619 (2022-02-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-09-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 92 791 814 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 175-494515
HL-S szám: 175

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-09-01 📅
Név: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11129857208
Postacím: Cserháti Sándor Utca 5
Postai város: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 2025693939 📞
E-mail: mjd@imoville.hu 📧
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 92 791 814 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.07.15.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ajánlat ajánlattevője:

Ajánlattevő neve: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.

11129857-2-08

2. ajánlat ajánlattevője:

Ajánlattevő neve: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9145 Bágyogszovát, Szabadság utca 17.

13672571-2-08

3. ajánlat ajánlattevője:

Ajánlattevő neve: TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Pápai út 21.

11129541-2-08

4. ajánlat ajánlattevője:

Ajánlattevő neve: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.

Székhelye: 9081 Győrújbarát, Pándzsa utca 7.

11464749-2-08

Forrás: OJS 2022/S 175-494515 (2022-09-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: KK Győr Radó T. Isk. Hrsz.: 1790 ép.energetika 037
Hivatkozási szám: EKR001057892021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
Leírás
Belső azonosító: EKR001057892021/1
A beszerzés leírása:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 58., HRSZ.: 1790) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület az 1900-as évek elején épült, egytraktusos, földszint+emelet beépítésű téglány épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, a lábazaton mészkő burkolat található. A vakolat jellemzően a nyílászárók fölötti területen néhol sérült, leverése, javítása szükséges. Az épület jelentősen vizesedett, utólagos falszigetelése szükséges. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei: Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival 20 cm kőzetgyapot 525 m2 Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Polisztirol hőszigetelő lemezzel 990 m2 Ásványgyapottal 245 m2 Épületgépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival radiátorok cseréje 69 db Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 18 kWp (48 db 375 Wp napelem) Energiamenedzsment rendszer kialakítása 1 klt Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001)

A beszerzés leírása

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 58., HRSZ.: 1790) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.
Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület az 1900-as évek elején épült, egytraktusos, földszint+emelet beépítésű téglány épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, a lábazaton mészkő burkolat található. A vakolat jellemzően a nyílászárók fölötti területen néhol sérült, leverése, javítása szükséges. Az épület jelentősen vizesedett, utólagos falszigetelése szükséges.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:

Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival 20 cm kőzetgyapot 525 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Polisztirol hőszigetelő lemezzel 990 m2
Ásványgyapottal 245 m2

Épületgépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival
radiátorok cseréje 69 db

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 18 kWp (48 db 375 Wp napelem)

Energiamenedzsment rendszer kialakítása 1 klt

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001)

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 📦

Gépészeti szerelések 📦

+ még 7

Homlokzati munka 📦

Hőszigetelési munka 📦

Napelemek 📦

Napelemes berendezések 📦

Szigetelési munka 📦

Villamos szerelési munka 📦

Épületszerelési munka 📦

Postacím: József Attila
utca
58.
Irányítószám: 9028
Város: Győr
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 270 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-09-01 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 92 791 814 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: 1057892021/8917
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

organizáció, tanácsadás, felelős műszaki vezetés, szigetelési feladatok ellátása, napelemes rendszer megvalósítása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

organizáció, tanácsadás, felelős műszaki vezetés, szigetelési feladatok ellátása, napelemes rendszer megvalósítása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11129857208
Postacím: Cserháti Sándor Utca 5
Postai irányítószám: 9200
Postai város: Mosonmagyaróvár
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: mjd@imoville.hu 📧
Telefon: +36 2025693939 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Zalai Péter
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 309950407 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A Kbt. 148. §-a szerint. KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A VI.3 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK PONT FOLYTATÁSA: 27) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. január 05. 15:00 óra Találkozási pont: 9028. Győr, József Attila utca 58. A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel. 28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. 29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat. 30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Műszaki egyenértékűség a beépítendő napelemes rendszerre vonatkozóan Kivitelező szerződéses feladatát képezte a napelemes rendszer kiépítése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint. A közbeszerzési eljárás megindításakor Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott „Komplex Műszaki Leírás” 4. pontjában az Épületvillamossági leírásban meghatározásra került, hogy napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése a szerződés tárgyát képezi. A napelem modul adatai a leírásban: „Gyártó: SUNRISE Típus: SR-M660375HLP Névleges teljesítmény: 375 W Munkaponti feszültség: 34,29 V Üresjárási feszültség / U0C: 41,56 V Munkaponti áramerősség: 10,94 A Zárlati áram / ISC: 11,46 A Maximális rendszerfeszültség: 1000 V Darabszám: 48 db”. A termelőberendezés kialakításával kapcsolatosan meghatározásra került: „A napelemek SUNRISE SR-M660375HLP típusú 375 Wp névleges teljesítményű, monokristályos típusú, alumínium kerettel ellátott gyártmányok. (…) A tartószerkezeteken összesen 48 db (2x16; és 1x16 db) 375 Wp névleges teljesítményű napelem kerül elhelyezésre.” A Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetésben 3. főösszesítő szám alatt szerepel a napelemes rendszer, 4.3. tételként pedig a „Sunrise SR-M660375HLP típusú 375 Wp-s napelem, monokristályos technológia, fém tartószerkezeteken” tétel. A Kivitelező 2022. 10. 12-én kérelemmel élt egyenértékű termék alkalmazására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Komplex Műszaki Leírásban szereplő napelem modul gyártása ekkora mennyiségben nem volt megoldható a gyártó részéről, illetve a terméket nem forgalmazta. Kivitelező emiatt kérelmében 44 db Longi LR5-54HPH 410M napelem modul, mint egyenértékű termék beépítését javasolta. A műszaki ellenőr 2022. október 22-én kelt nyilatkozatában az egyenértékűséget megállapította és a beépítését javasolta. A Kivitelező kérelmét a Tervező 2022. november 24-én, a műszaki ellenőr 2022. december 1-én, a Megrendelő pedig 2023. 03. 03-án jóváhagyta, igazolta, mindezek után az építési naplóban is rögzítésre került. 2. Pótmunka megrendelése és elmaradó munka a lábazat kialakítása tekintetében A Közbeszerzési Dokumentumok alapján Kivitelező feladatát képezte a homlokzat szigetelése. A Komplex Műszaki Leírás 2.2.4. pontjában a lábazati munkákkal kapcsolatban meghatározásra került: „Lábazati részen (mely a csapóesővel érintett területet, min. 30 cm magasságot jelent) a dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell végezni. A hőszigetelés anyaga jelen esetben 15 cm vastag XPS zártcellás polisztirol hab hőszigetelő tábla.” Az árazatlan költségvetésben a homlokzati hőszigetelés főösszesítőn belül az 1.6.3, 1.6.4., 1.6.10., és az 1.6.11. tételek kapcsán a kivitelezés során derült ki, hogy az eredeti műszaki megoldás nem alkalmazható. Mindez a külső térkő feltárását, valamint a lábazati kövek síkba faragását követően derült ki a Kivitelező számára, a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján pedig nem számolhatott ezen körülményekkel. A műszaki megoldás változás elmaradó munkák összege: - 5.858.580,- Ft A Kivitelező a Megrendelőnek jelezte, hogy a lábazat hőszigetelésénél más rétegrendi kialakítást fog alkalmazni: az eredetileg tervezett helyett, a meglévő lábazati kő megtartását, tisztítását, kezelését, illetve a pincerész belső oldali víz- és hőszigetelését. Erre vonatkozó kérelmét 2022. december 12-én benyújtotta a Megrendelő részére. A műszaki ellenőr 2023. március 16-án kelt nyilatkozatában a pótmunkát megállapította és a beépítését javasolta. A Kivitelező kérelmét a Tervező 2022. december 21-én, a műszaki ellenőr 2022. december 21-én, a Megrendelő pedig 2023. 03. 03-án jóváhagyta, igazolta, mindezek után az építési naplóban is rögzítésre került. A műszaki megoldás változás okán felmerülő pótmunka összege: 5.858.580,- Ft 3. Adatváltozás A forrást biztosító támogatási szerződés 2023. szeptember 29-én kelt, 12. számú módosítása miatt megváltozott a támogatási szerződés azonosító száma.

Egyéb kiegészítő információk

1. Műszaki egyenértékűség a beépítendő napelemes rendszerre vonatkozóan

Kivitelező szerződéses feladatát képezte a napelemes rendszer kiépítése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint. A közbeszerzési eljárás megindításakor Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott „Komplex Műszaki Leírás” 4. pontjában az Épületvillamossági leírásban meghatározásra került, hogy napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése a szerződés tárgyát képezi. A napelem modul adatai a leírásban:

„Gyártó: SUNRISE
Típus: SR-M660375HLP
Névleges teljesítmény: 375 W
Munkaponti feszültség: 34,29 V
Üresjárási feszültség / U0C: 41,56 V
Munkaponti áramerősség: 10,94 A
Zárlati áram / ISC: 11,46 A
Maximális rendszerfeszültség: 1000 V
Darabszám: 48 db”.

A termelőberendezés kialakításával kapcsolatosan meghatározásra került:

„A napelemek SUNRISE SR-M660375HLP típusú 375 Wp névleges teljesítményű, monokristályos típusú, alumínium kerettel ellátott gyártmányok. (…) A tartószerkezeteken összesen 48 db (2x16; és 1x16 db) 375 Wp névleges teljesítményű napelem kerül elhelyezésre.”

A Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetésben 3. főösszesítő szám alatt szerepel a napelemes rendszer, 4.3. tételként pedig a „Sunrise SR-M660375HLP típusú 375 Wp-s napelem, monokristályos technológia, fém tartószerkezeteken” tétel.

A Kivitelező 2022. 10. 12-én kérelemmel élt egyenértékű termék alkalmazására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Komplex Műszaki Leírásban szereplő napelem modul gyártása ekkora mennyiségben nem volt megoldható a gyártó részéről, illetve a terméket nem forgalmazta. Kivitelező emiatt kérelmében 44 db Longi LR5-54HPH 410M napelem modul, mint egyenértékű termék beépítését javasolta. A műszaki ellenőr 2022. október 22-én kelt nyilatkozatában az egyenértékűséget megállapította és a beépítését javasolta. A Kivitelező kérelmét a Tervező 2022. november 24-én, a műszaki ellenőr 2022. december 1-én, a Megrendelő pedig 2023. 03. 03-án jóváhagyta, igazolta, mindezek után az építési naplóban is rögzítésre került.

2. Pótmunka megrendelése és elmaradó munka a lábazat kialakítása tekintetében

A Közbeszerzési Dokumentumok alapján Kivitelező feladatát képezte a homlokzat szigetelése. A Komplex Műszaki Leírás 2.2.4. pontjában a lábazati munkákkal kapcsolatban meghatározásra került:

„Lábazati részen (mely a csapóesővel érintett területet, min. 30 cm magasságot jelent) a dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell végezni. A hőszigetelés anyaga jelen esetben 15 cm vastag XPS zártcellás polisztirol hab hőszigetelő tábla.”

Az árazatlan költségvetésben a homlokzati hőszigetelés főösszesítőn belül az 1.6.3, 1.6.4., 1.6.10., és az 1.6.11. tételek kapcsán a kivitelezés során derült ki, hogy az eredeti műszaki megoldás nem alkalmazható. Mindez a külső térkő feltárását, valamint a lábazati kövek síkba faragását követően derült ki a Kivitelező számára, a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján pedig nem számolhatott ezen körülményekkel.
A műszaki megoldás változás elmaradó munkák összege: - 5.858.580,- Ft

A Kivitelező a Megrendelőnek jelezte, hogy a lábazat hőszigetelésénél más rétegrendi kialakítást fog alkalmazni: az eredetileg tervezett helyett, a meglévő lábazati kő megtartását, tisztítását, kezelését, illetve a pincerész belső oldali víz- és hőszigetelését. Erre vonatkozó kérelmét 2022. december 12-én benyújtotta a Megrendelő részére.
A műszaki ellenőr 2023. március 16-án kelt nyilatkozatában a pótmunkát megállapította és a beépítését javasolta. A Kivitelező kérelmét a Tervező 2022. december 21-én, a műszaki ellenőr 2022. december 21-én, a Megrendelő pedig 2023. 03. 03-án jóváhagyta, igazolta, mindezek után az építési naplóban is rögzítésre került.
A műszaki megoldás változás okán felmerülő pótmunka összege: 5.858.580,- Ft

3. Adatváltozás

A forrást biztosító támogatási szerződés 2023. szeptember 29-én kelt, 12. számú módosítása miatt megváltozott a támogatási szerződés azonosító száma.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a Megrendelő részére a természetben Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 58., hrsz: 1790) ingatlanon található épülete(ke)n a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése című és KEHOP-6.2.1-23-2023-00006 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, és különösen a jelen Kivitelezési szerződésben meghatározottak szerint, megfelelve a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerződésben (különösen a Megrendelő által elfogadott kivitelezői árajánlatban) foglalt feltételeknek. A Szerződés tárgyát képező munka (a továbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomásulvételi, illetve bejelentési kötelezettség alá. A Kivitelező az előbbi, az ingatlanon található épület(ek) felújítási, korszerűsítési és létesítési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 92.791.814,- Ft + Áfa,– a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – azaz bruttó 117.845.604,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-6.2.1-23-2023-00006 azonosító számú projekt forrásaiból történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100%-a EU támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj átalányáras típusú, az ügylet természetéből adódóan (jogilag) oszthatatlan szolgáltatásra vonatkozó díj, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a Szerződés teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek az I. pontban és a Szerződés részét képező mellékletekben meghatározott munka komplett megvalósításához, valamint a felmerülő költségeket is. A Kivitelező kijelenti, hogy az árképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a teljes, szerződésszerű megvalósításhoz – gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos működéséhez – és a műszaki átadáshoz szükségesek (különös tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra). III.3. Szerződő Felek Megállapodnak, hogy a Szerződés IV.6. pontja az alábbiak szerint módosul: A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség: A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogi szabályoknak megfelelően számítandó, illetve fizetendő. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Kivitelező szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. Számla beküldési címe: Klebelsberg Központ 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-6.2.1-23-2023-00006 Felek ismételten rögzítik, hogy a Kivitelező a Megrendelő által kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján, jelen Kivitelezési szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított, alakilag és tartalmilag is hiteles számlát fogadja be. III.4.. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XVI. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki: „Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció V. kötetében található műszaki megoldástól eltérően a Kivitelező által készített javaslat szerinti műszaki megoldás kerül megvalósításra (3. és 6. melléklet), valamint a Közbeszerzési Dokumentáció V. kötetében szerepelő Sunrise SR-M660375HLP napelem modulok helyett a Kivitelező által ajánlott, Longi LR5-54HPH 410M napelem modulok kerülnek beépítésre.”

Szöveg

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a Megrendelő részére a természetben Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 58., hrsz: 1790) ingatlanon található épülete(ke)n a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése című és KEHOP-6.2.1-23-2023-00006 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, és különösen a jelen Kivitelezési szerződésben meghatározottak szerint, megfelelve a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerződésben (különösen a Megrendelő által elfogadott kivitelezői árajánlatban) foglalt feltételeknek. A Szerződés tárgyát képező munka (a továbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomásulvételi, illetve bejelentési kötelezettség alá. A Kivitelező az előbbi, az ingatlanon található épület(ek) felújítási, korszerűsítési és létesítési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 92.791.814,- Ft + Áfa,– a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – azaz bruttó 117.845.604,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-6.2.1-23-2023-00006 azonosító számú projekt forrásaiból történik.

Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100%-a EU támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat).

A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj átalányáras típusú, az ügylet természetéből adódóan (jogilag) oszthatatlan szolgáltatásra vonatkozó díj, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a Szerződés teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek az I. pontban és a Szerződés részét képező mellékletekben meghatározott munka komplett megvalósításához, valamint a felmerülő költségeket is. A Kivitelező kijelenti, hogy az árképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a teljes, szerződésszerű megvalósításhoz – gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos működéséhez – és a műszaki átadáshoz szükségesek (különös tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

III.3. Szerződő Felek Megállapodnak, hogy a Szerződés IV.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség: A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogi szabályoknak megfelelően számítandó, illetve fizetendő. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Kivitelező szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

Számla beküldési címe:
Klebelsberg Központ
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-6.2.1-23-2023-00006

Felek ismételten rögzítik, hogy a Kivitelező a Megrendelő által kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján, jelen Kivitelezési szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított, alakilag és tartalmilag is hiteles számlát fogadja be.

III.4.. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XVI. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki:

„Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció V. kötetében található műszaki megoldástól eltérően a Kivitelező által készített javaslat szerinti műszaki megoldás kerül megvalósításra (3. és 6. melléklet), valamint a Közbeszerzési Dokumentáció V. kötetében szerepelő Sunrise SR-M660375HLP napelem modulok helyett a Kivitelező által ajánlott, Longi LR5-54HPH 410M napelem modulok kerülnek beépítésre.”

Forrás: OJS 2023/S 214-675917 (2023-11-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)