KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer

Rövid leírás

KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer kialakítása.
Szerződéskötési feltételek, hogy a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy:
a) a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással;
b) a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie;
c) a szerződés teljesítésének időszakában, valamint az üzembe helyezési eljárás követő jótállási és szavatossági időszakban végzett tevékenységekre rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, melynek összege min. 10 000 000 Ft/káreseményenként és legalább 30 000 000Ft évente.
d) rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsgával Tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására.
e) rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki vagy okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésének műszaki vezetésére vonatkozóan minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

A beszerzés leírása

Minőség és környezetvédelmi terv készítése (1 db)
Organizációs terv készítése (1 db)
Átalakítási folyamathoz kapcsolódó dokumentációk készítése (1.3):
— ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1.3.1) (1 db)
— ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1.3.2) (1 db)
Átadási dokumentáció összeállítása (1.4) (1 db)
Kivitelezési feladatok (3.1):
Beszerzési feladatok (3.1.1) 38 db tétel beszerzése a kiviteli terv szerint
Hardver gyártási feladatok (3.1.2) 1 db feszültségellátó és kábelgyűjtő szekrény, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz, 11 db PLC-s mérőegység, 11 db PLC készülékszekrény, 1 db Komm. elosztó szekrény, 4 db acélszerkezetű állvány készítése a PLC szekrények, 16 db acélszerkezetű 45-os falitartó, gyártóművi ellenőrzés, csomagolás
Szoftver fejlesztési feladatok (3.1.3) 4 db PLC szoftver, 4 db PLC megjelenítő szoftver, 1 db központi adat gyűjtő és megjelenítő szoftver készítése, 110 mérnöknap gyártóművi próba, 36 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Helyszíni kivitelezési feladatok (3.1.4, 3.1.5, 3.1.6) 930 m energiaátviteli kábel bontása, 400 m Irányítástechnikai jelkábel bontása, 775 m struktúrált informatikai kábel bontása, 30 db szekrény bontása, 105 m merev acélpáncélcső elhelyezése, 1024 m energiaátviteli kábel telepítése, 205 irányítástechnikai jelkábel telepítése, 755 m strukturált adatátviteli kábel telepítése csatlakozókkal, 350 m Optikai kábel telepítése szál kifejtessél, 24 db szekrény telepítése, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz telepítése, bontása, helyszíni szerelés ellenőrzések elvégzése 10 db mérés, 8 db OTDR mérés, 1,5 m2 tűzgát helyreállítás, 70 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás / Műszaki tartalom (1. sz. melléklet) és a Tervdokumentációk jegyzékében (5. sz. melléklet) hivatkozott tervdokumentáció tartalmazza.
Szerelési és üzembe helyezési munkát végezni csak betárolási időszakon kívül lehet. A betárolási időszak pontos dátumát a Megrendelő előreláthatólag legkésőbb szerződéskötéskor tudja megadni. Az ajánlattétel során úgy kell számolni, hogy a betárolási időszak a tavaszi (márciustól -májusig) és őszi (szeptembertől -novemberig) időszakokra esik. A betárolási munkák miatt a Vállalkozónak a munkáját ütemeznie kell, az ütemezést az Organizációs terv részeként kell elkészíteni.
A szerződés tárgyával kapcsolatban a létesítmény üzemi területén kíséret nélkül csak olyan - a jogszabályban meghatározott rendészeti feltételeknek megfelelő - személy foglalkoztatható, akinek az alkalmazásához az illetékes rendőrhatósági szerv hozzájárult. (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. §)
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzésre szolgáló belépőt csak az a külső munkavállaló kaphatja meg, aki az előírt szakképzési követelmények és a munkahelyi sugárvédelmi vizsga megtörténtének igazolása mellett a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát is igazolja. A munkahelyi sugárvédelmi vizsga előfeltétele a min. alapfokozatú sugárvédelmi vizsga.
A sugárveszélyes területen foglalkoztatott személyek dózismegszorítását be kell tartani és ezt igazolni kell. A követelmény teljesítéséhez a Vállalkozónak az érintett munkavállalói dózisainak más sugárveszélyes munkahelyen kapott, a tárgyévre vonatkozó dózisait át kell adja.
A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés üzemelő nukleáris létesítmény, üzemi területén történik, és a szerződés teljesítése során a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított üzemviteli tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, akadályozhatják a folyamatos munkavégzésben.
Munkavégzés kizárólag a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatnak megfelelően engedélyezett módon, munkaterület átadás-átvételt követően történhet.
A munkavégzés szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a KKÁT passzív tárolási időszakában munkanapokon 6:00-14:00-ig történhet munkavégzés az ellenőrzött zónán belül. Indokolt esetben nyújtott műszakban történő munkavégzés engedélyezhető, amely 6:00-18:00-ig történő munkavégzést tesz lehetővé Vállalkozónak.
Baleset-elhárítási és fizikai védelmi gyakorlatok végzése miatt a Megrendelő a munkavégzés felfüggesztésére szólíthatja fel a Vállalkozót.
A Vállalkozónak több részletben jelentkező, összesen minimum 50 munkanap/év kieséssel kell számolnia az ellenőrzött zónai munkák végrehajtásának tervezésekor azok időütemezésében és végrehajtásában.
Amennyiben a Vállalkozón kívül álló okból a kivitelezést akadályozó tevékenységek vagy események - ide nem számolva a szerződés tervezet 12.17 pontjában előre rögzített várható kiesést - a szerződéses feladatok elvégzésére biztosított teljes szerződéses időtartam (4. pont) 2 %-át nem érik el, Vállalkozó erre való hivatkozással többlet költséget, díjat és/vagy kártérítési igényt nem érvényesíthet. A kivitelezést akadályozó tevékenységnek vagy eseménynek a 6 egybefüggő munkaórát meghaladó időtartamú vagy a napi munkavégzés ideje alatt 1-nél több munkamegszakítással járó tevékenység vagy esemény minősül.
A Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie, vagy igazolnia kell, hogy az általa megtett minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek a Megrendelő által előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

A lehetőségek leírása

A kivitelezési feladatok forintális (nettó) díjának 5 %-ának megfelelő Ft összeg az, az Opcionális rész, ami a teljesítéséhez szükséges, előre pontosan nem tervezhető feladatok munka és anyag költségének fedezetéül szolgál.
Az opcionális rész terhére munkát megkezdeni csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával és a munkát részletező tételes árazott költségvetéssel lehetséges.
Az opcionális rész elszámolása során a feladatok elszámolása az árazott költségvetésben megadott egységárak, illetve a beárazott költségvetési kiírásban szereplő egységdíjak szerint, ezeknek hiányában költségvetés alapján, a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján történik, melyet a teljesítésigazoláshoz csatolni kell, és a teljesítésigazolásban, valamint a számlában elkülönítetten kell szerepeltetni.

További információk

Részajánlat tétel kizárva, oka: A beépítendő berendezések egy egységes rendszert alkotnak, külön beszerzésük és beüzemelésük indokolatlanul nagy kockázattal járna (üzembiztonság és felelősségmegosztás szempontjából is).

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)- (2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap). Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (irányítástechnikai rendszer kivitelezéséből) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdéseire.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

P.1) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás megküldésnek napját megelőző, három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha nem működik Ajánlatkérő által előírt három év óta, akkor amióta a ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgyából (irányítástechnikai rendszer kivitelezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a nem éri el összesen a 300 000 000,- Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (irányítástechnikai rendszer kivitelezésére) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.
A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);
c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) A Rend 21. § (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségüket, illetve képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és ennek keretében be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT is, valamint be kell nyújtani az előírt végzettség meglétét, tanfolyam elvégzését igazoló okiratot.
A szakemberek esetében csatolni kell továbbá a szakember által aláírt, az előírt szakmai tapasztalatot altámasztó önéletrajzot, amiben a szakmai gyakorlati idő bemutatásánál meg kell adni: a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló projektek/beruházások/munkák pontos megnevezését, és helyszínét, azt, hogy melyik gazdasági szereplő részére került sor a szolgáltatás nyújtására (Megrendelő neve és címe), a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a cég nevét és székhelyét), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és a szakmai gyakorlatnak számító, a szakember által ellátott pozíció, feladatok megnevezését is (Lásd nyilatkozat mintákat).
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben befejezett (átadás-átvétellel sikeresen lezárt) de 9 évnél nem régebben megkezdett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésére vonatkozó legalább 1 db referenciával.
Az ajánlatkérő az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. § 7. pontjában írtakat érti nukleáris létesítmény alatt.
Az ajánlatkérő az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott referenciának fogadja el azon nem Magyarországon elvégzett teljesítéseket is, melyek olyan létesítmény(ek)ben kerültek megvalósítása, amely(ek) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben a nukleáris létesítményre és/vagy radioaktívhulladék- tárolóra megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően rendelkezik: nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések fejlesztésére, szerelésére és üzembe helyezésére vonatkozó 36 hónap szakmai tapasztalattal
M.2.2) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően rendelkezik minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal szoftverfejlesztés, irányítástechnikai rendszerkonfiguráció és üzembe helyezése területén és TwinCAT és LabView rendszerintegrátor és programozói tanfolyamot végzett,
M.2.3) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések szerelése területén.
M.2.4) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzését követően minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések minőségellenőrzése területén.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az M.2.1) és az M. 2.2) közötti szakembereknél lehet átfedés, azaz egy szakemberrel mind a két feltételnek meg lehet felelni.
Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (10)-(11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére is.

A szerződés teljesítésének feltételei

A szerződés a KNPA-ból finanszírozott.A kifizetés,az elszámolás,és az ajánlattétel HUF-ban történik.A számla banki átutalással a Ptk 6:130.§(1)-(2) és a Kbt.135.§(1);(5)-(6) (10)-(11) és (12)szerint, 30 napos határidővel kerül kifizetésre.Késedelem esetén az AT a Ptk. 6:155. §(1) szerinti késedelmi kamatot és(2016. évi IX. törvény)behajtási költségátalányt igényelhet.A telj. során a szerz. 3.sz. mell-ben meghat. menny. szla nyújtható be az ott megadott előzetes tervezett ütemezés szerint.(6 részszla és 1 végszla). Amennyiben a telj. ütemterv szerint,az adott évben dec. utolsó napjára nem esik műszaki teljesítés,a Megr. lehetőséget biztosít a Váll-nak,hogy dec. hónapban,évente 1 db,a 3. sz. mell-ben nem szereplő szlát nyújtson be.A Megr. fogad és feldolgoz olyan elektronikus szlákat is,amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 sz.EU szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hiv. Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelmi kötbér: Kés. telj. esetén-ha a kés. olyan okból következik be, amelyért a Váll. felelős-kés. kötbér fizetendő, mely a kés. esés első napjától esedékes és a kés. telj. naptári napokban meghatározott teljes időtartamára fizetendő. Mértéke kés. esetén:a váll. díj opc. rész nélküli nettó összegének 1 %-a/nap. Max nettó váll. díj opcionális rész nélkül számított össz. 20 %-a.
Hibás telj. kötbér: A szerz. nem szerződésszerű(hibás)teljesítése esetén a Megrendelő választása szerint a Váll. a szavatossági kötelezettség(kijavítás,kicserélés)helyett kötbér fizetésére köteles,ami nem mentesíti a kötbért meghaladó kártérítés megfizetése alól.Hibás teljesítés esetén a Váll. kötbér fizetésére köteles amennyiben a Megrendelő nem élt szavatossági jogával.A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész szerz. szerinti nettó ellenértékének 20 %-a.
Amennyiben a Váll. a szerz. teljesítése alatt több alkalommal(3 -nál többször)is hibásan teljesít, és/vagy a hibás teljesítések miatt felszámított hibás teljesítési kötbér összege eléri a szerz. szerinti,opcionális rész és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-át,a Megrendelő azonnali hatályú felmondásra és meghiúsulási kötbérre jogosult,valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.Ebben az esetben hibás teljesítési kötbér nem került felszámolásra.
A hibás teljesítéssel érintett munkarész értékének meghatározása a beárazott költségvetési kiírások, díjalátámasztások és a díjrészletezés alapján történik.A kötbér hibás teljesítésenként egyszer,azaz alkalmanként kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér:Amennyiben a szerz. vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amelyért a Váll. felelős meghiúsul vagy lehetetlenül,vagy a Váll. a szerz-ben meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a szerz-t felmondja,vagy- amennyiben még nem történt teljesítés - a szerz-től vagy az adott kötbérterhes időszakra eső megrendeléstől eláll,úgy a Váll. meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes,ill. az adott meghiúsult munkarészre eső,opcionális rész és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10 %-át kitevő összeg Megrendelő részére történő megfizetésére köteles.A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Teljesítési bizt.:A Váll. a szerz-ben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt.134.§(6)bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési bizt-ot nyújt a szerz. teljes idejére(műsz. telj. határidőig, okirati forma esetén +45 napig), a -opcionális rész és áfa nélkül számított-váll. díj 3 %-ának megfelelő összegben,az egyéb közbesz. dok-ban előírt formában,és tartalommal.
Jótállási bizt.:A Váll. a szerz-ben foglalt jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt.134.§(6) a) pontjában foglaltak szerint jótállási bizt-ot nyújt a jótállási köt. kezdetének időpontjában a jótállás teljes idejére(okirati forma esetén további 45 napig), összege: az-opcionális rész és áfa nélkül számított-váll.díj 1,5 %-a.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

1./Nyertes ajánlattevőknek a (továbbiakban AT) gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, és nem megengedett. Közös AT esetében csatolni: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a közbeszerzési dok-ban foglaltaknak megfelelően.
A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
2/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás.
3/IV.2.6) pont, kötöttség minimális ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
4./ Ajánlatkérő (a továbbiak AK) alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
5./FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22 deakugyvediiroda@tolna.net
6/Irányadó jog és idő: HU
7/Az AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.
8/Az AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepelő részéről aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját kell csatolni.
9/AT/ alkalmasság igazolásában részt vevőnél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
10/Pontszám: 0-10 Módszer: 1, 3. és 4. szempont (jótállás és szakemberek): arányosítás: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax − Pmin) + Pmin, 2. szempont (hibaelhárításhoz kivonulási idő) és 5. szempont (ajánlati ár): (fordított arányosítás): P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
11/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani az ajánlatban:
— EEKD
— felolvasó lap
— nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint,
— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
— nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)
— nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
— nyilatkozat bemutatott szakemberekről.
12/Az ajánlathoz csatolni kell kitöltve:
— a szerződés tervezet 3. sz. mellékletét. Az AT a fenti dokumentumot kitöltve, nem módosítható (pl: pdf) formátumban és szerkeszthető formátumban, a nem módosítható formával megegyező tartalommal is kötelesek benyújtani, eltérés esetén a nem módosítható forma az irányadó. Ebből szakmai ajánlatnak a 3. sz melléklet „G” oszlopa minősül. Az ajánlati ár: a 3. számú melléklet C37 cellájában szereplő összeg, aminek meg kell egyeznie a felolvasó lapon lévő összeggel.
13./ A hibaelhárításhoz kivonulási idő szempont esetén az ajánlatban be kell mutatnia, hogy milyen címről kívánja a hibajavítási feladatokat ellátni, és ezt igazolnia kell az ajánlatában cégokmányokkal és/vagy bérleti (használati) (elő)szerződéssel és/vagy tulajdoni lappal.
A hibajavítás feladatokat olyan szakemberrel kell ellátni, aki a berendezések szervizelésére/javítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és így az általa végzett javítások/szervizelések a jótállási kötelezettséget nem érintik.
Az AK munkaidőnek munkanapokon 6:00-12:00 óráig terjedő időtartamot tekinti.
Az AK ezen szempont tekintetében meg fogja vizsgálni, hogy a megadott cím, és a teljesítés helye közötti távolság közúton, az ajánlattevő által jelzett időtartam alatt megtehető -e! Az idő meghatározására az AK a Google Maps alkalmazást fogja használni, és a teljesítés helye: Paks, Hrsz.: 8803/2. valamint az AT által megadott cím közötti távolságot, 9:00 órai indulást figyelembe véve, ugyanazon a napon elvégzett ellenőrzés alapján állapítja meg a megajánlás teljesíthetőségét.
15./ Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2 000 000 Ft.
A befizetés helye: 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2. vagy az AK fizetési számlaszáma: 10046003-00286356-21000005. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
A Kbt. 54.§ (2) szerinti, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalmú igazolást, garanciát, kötelezvényt, az ajánlathoz kell csatolni, a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és onnantól számított 30. napon 24.00 óráig lehívhatónak kell lennie.
16./A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott. Az Alap költségvetését évről évre hagyja jóvá az Országgyűlés. Az AK közzé tehet több éves szerződésre vonatkozó ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatására irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit) a jövőben fogja benyújtani.
Az AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Erre tekintettel az AK oldaláról a hatálybalépés feltétele a támogató okirat megléte.
Ha fedezetigazolás kézhezvételére a szerződés megkötését megelőzően sor kerül, úgy a szerződés a minkét fél cégszerű aláírását követően akkor lép hatályba, ha a teljesítési biztosítékot a nyertes AT rendelkezésére bocsátotta.
Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, az AK által küldött, értesítés kézhezvételét, illetve a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
Abban az esetben, ha a fedezetigazolás a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap elteltet után - az eredeti tartalommal és változatlan formában - a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a fedezet igazolás az AK rendelkezésére áll.
Amennyiben a szerződés a támogatói okirat hiánya miatt nem lép hatályba a szerződés megkötését követő 180 napig, úgy a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
15./ A helyszín megtekintésére az AK lehetőséget biztosít. A helyszín megtekintésének időpontja: 2021.07.28. 10:00 óra. Találkozás helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Paksi Kirendeltsége, 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.
A helyszínen nincs lehetőség kérdések feltételére, csak a helyszín megtekintésére. A felmerülő kérdéseket az AK kiegészítő tájékoztatás-kérés útján kéri benyújtani. A bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet az AK öt napon belül, elektronikusan, hozzáférhetővé tesz valamennyi AT részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az EKR rendszerben jelezte. A bejáráson minden AT maximum 3 fővel vehet részt.
A helyszín megtekintése belépési engedélyhez kötött, melynek kiállításához személyi igazolvány szükséges!

A beszerzés leírása

Minőség és környezetvédelmi terv készítése (1 db)
Organizációs terv készítése (1 db)
Átalakítási folyamathoz kapcsolódó dokumentációk készítése (1.3):
- ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1.3.1) (1 db)
- ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1.3.2) (1 db)
Átadási dokumentáció összeállítása (1.4) (1 db)
Kivitelezési feladatok (3.1):
Beszerzési feladatok (3.1.1) 38 db tétel beszerzése a kiviteli terv szerint
Hardver gyártási feladatok (3.1.2) 1 db feszültségellátó és kábelgyűjtő szekrény, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz, 11 db PLC-s mérőegység, 11 db PLC készülékszekrény, 1 db Komm. elosztó szekrény, 4 db acélszerkezetű állvány készítése a PLC szekrények, 16 db acélszerkezetű 45°-os falitartó, gyártóművi ellenőrzés, csomagolás
Szoftver fejlesztési feladatok (3.1.3) 4 db PLC szoftver, 4 db PLC megjelenítő szoftver, 1 db központi adat gyűjtő és megjelenítő szoftver készítése, 110 mérnöknap gyártóművi próba, 36 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Helyszíni kivitelezési feladatok (3.1.4, 3.1.5, 3.1.6) 930 m energiaátviteli kábel bontása, 400 m Irányítástechnikai jelkábel bontása, 775 m struktúrált informatikai kábel bontása, 30 db szekrény bontása, 105 m merev acélpáncélcső elhelyezése, 1024 m energiaátviteli kábel telepítése, 205 irányítástechnikai jelkábel telepítése, 755 m strukturált adatátviteli kábel telepítése csatlakozókkal, 350 m Optikai kábel telepítése szál kifejtessél, 24 db szekrény telepítése, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz telepítése, bontása, helyszíni szerelés ellenőrzések elvégzése 10 db mérés, 8 db OTDR mérés, 1,5 m2 tűzgát helyreállítás, 70 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás / Műszaki tartalom (1. sz. melléklet) és a Tervdokumentációk jegyzékében (5. sz. melléklet) hivatkozott tervdokumentáció tartalmazza.
Szerelési és üzembe helyezési munkát végezni csak betárolási időszakon kívül lehet. A betárolási időszak pontos dátumát a Megrendelő előreláthatólag legkésőbb szerződéskötéskor tudja megadni. Az ajánlattétel során úgy kell számolni, hogy a betárolási időszak a tavaszi (márciustól -májusig) és őszi (szeptembertől -novemberig) időszakokra esik. A betárolási munkák miatt a Vállalkozónak a munkáját ütemeznie kell, az ütemezést az Organizációs terv részeként kell elkészíteni.
A szerződés tárgyával kapcsolatban a létesítmény üzemi területén kíséret nélkül csak olyan - a jogszabályban meghatározott rendészeti feltételeknek megfelelő - személy foglalkoztatható, akinek az alkalmazásához az illetékes rendőrhatósági szerv hozzájárult. (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. §)
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzésre szolgáló belépőt csak az a külső munkavállaló kaphatja meg, aki az előírt szakképzési követelmények és a munkahelyi sugárvédelmi vizsga megtörténtének igazolása mellett a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát is igazolja. A munkahelyi sugárvédelmi vizsga előfeltétele a min. alapfokozatú sugárvédelmi vizsga.
A sugárveszélyes területen foglalkoztatott személyek dózismegszorítását be kell tartani és ezt igazolni kell. A követelmény teljesítéséhez a Vállalkozónak az érintett munkavállalói dózisainak más sugárveszélyes munkahelyen kapott, a tárgyévre vonatkozó dózisait át kell adja.
A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés üzemelő nukleáris létesítmény, üzemi területén történik, és a szerződés teljesítése során a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított üzemviteli tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, akadályozhatják a folyamatos munkavégzésben.
Munkavégzés kizárólag a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatnak megfelelően engedélyezett módon, munkaterület átadás-átvételt követően történhet.
A munkavégzés szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a KKÁT passzív tárolási időszakában munkanapokon 6:00-14:00-ig történhet munkavégzés az ellenőrzött zónán belül. Indokolt esetben nyújtott műszakban történő munkavégzés engedélyezhető, amely 6:00-18:00-ig történő munkavégzést tesz lehetővé Vállalkozónak.
Baleset-elhárítási és fizikai védelmi gyakorlatok végzése miatt a Megrendelő a munkavégzés felfüggesztésére szólíthatja fel a Vállalkozót.
A Vállalkozónak több részletben jelentkező, összesen minimum 50 munkanap/év kieséssel kell számolnia az ellenőrzött zónai munkák végrehajtásának tervezésekor azok időütemezésében és végrehajtásában.
Amennyiben a Vállalkozón kívül álló okból a kivitelezést akadályozó tevékenységek vagy események - ide nem számolva a szerződés tervezet 12.17 pontjában előre rögzített várható kiesést - a szerződéses feladatok elvégzésére biztosított teljes szerződéses időtartam (4. pont) 2 %-át nem érik el, Vállalkozó erre való hivatkozással többlet költséget, díjat és/vagy kártérítési igényt nem érvényesíthet. A kivitelezést akadályozó tevékenységnek vagy eseménynek a 6 egybefüggő munkaórát meghaladó időtartamú vagy a napi munkavégzés ideje alatt 1-nél több munkamegszakítással járó tevékenység vagy esemény minősül.
A Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie, vagy igazolnia kell, hogy az általa megtett minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek a Megrendelő által előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Szerződéskötés dátuma: 2021.12.09.
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft.
1103 Budapest Gyömrői út 106.
10317156-2-42
Érvénytelenné nyilvánított ajánlat Ajánlattevőjének neve, címe, adószáma:
NG PROJECT Automatizálási és Szolgáltató Kft.
3527 Miskolc Várközi Lajos utca 2.
13259039-2-05