KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer kialakítása.
Szerződéskötési feltételek, hogy a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy:
a) a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással;
b) a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie;
c) a szerződés teljesítésének időszakában, valamint az üzembe helyezési eljárás követő jótállási és szavatossági időszakban végzett tevékenységekre rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, melynek összege min. 10 000 000 Ft/káreseményenként és legalább 30 000 000Ft évente.
d) rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsgával Tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására.
e) rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki vagy okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésének műszaki vezetésére vonatkozóan minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-07-13 Ajánlati felhívás
2021-07-22 További információk
2021-12-16 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-05-15 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-07-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000599252021
Rövid leírás:
KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer kialakítása. Szerződéskötési feltételek, hogy a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy: a) a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással; b) a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie; c) a szerződés teljesítésének időszakában, valamint az üzembe helyezési eljárás követő jótállási és szavatossági időszakban végzett tevékenységekre rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, melynek összege min. 10 000 000 Ft/káreseményenként és legalább 30 000 000Ft évente. d) rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsgával Tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására. e) rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki vagy okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésének műszaki vezetésére vonatkozóan minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Tolna 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: Puskás Tivadar utca 11.
Postai irányítószám: 2040
Postai város: Budaörs
Kapcsolat
Internetcím: http://www.rhk.hu 🌏
E-mail: titkarsag@rhk.hu 📧
Telefon: +36 75519541 📞
Fax: +36 75519569 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000599252021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000599252021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-13 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 136-361296
HL-S szám: 136
További információk
Részajánlat tétel kizárva, oka: A beépítendő berendezések egy egységes rendszert alkotnak, külön beszerzésük és beüzemelésük indokolatlanul nagy kockázattal járna (üzembiztonság és felelősségmegosztás szempontjából is).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer kialakítása.
Szerződéskötési feltételek, hogy a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy:
a) a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással;
b) a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie;
c) a szerződés teljesítésének időszakában, valamint az üzembe helyezési eljárás követő jótállási és szavatossági időszakban végzett tevékenységekre rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, melynek összege min. 10 000 000 Ft/káreseményenként és legalább 30 000 000Ft évente.
Többet mutasson
d) rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsgával Tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására.
e) rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki vagy okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésének műszaki vezetésére vonatkozóan minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
Minőség és környezetvédelmi terv készítése (1 db)
Organizációs terv készítése (1 db)
Átalakítási folyamathoz kapcsolódó dokumentációk készítése (1.3):
— ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1.3.1) (1 db)
— ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1.3.2) (1 db)
Átadási dokumentáció összeállítása (1.4) (1 db)
Kivitelezési feladatok (3.1):
Beszerzési feladatok (3.1.1) 38 db tétel beszerzése a kiviteli terv szerint
Hardver gyártási feladatok (3.1.2) 1 db feszültségellátó és kábelgyűjtő szekrény, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz, 11 db PLC-s mérőegység, 11 db PLC készülékszekrény, 1 db Komm. elosztó szekrény, 4 db acélszerkezetű állvány készítése a PLC szekrények, 16 db acélszerkezetű 45
Többet mutasson
Szoftver fejlesztési feladatok (3.1.3) 4 db PLC szoftver, 4 db PLC megjelenítő szoftver, 1 db központi adat gyűjtő és megjelenítő szoftver készítése, 110 mérnöknap gyártóművi próba, 36 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Helyszíni kivitelezési feladatok (3.1.4, 3.1.5, 3.1.6) 930 m energiaátviteli kábel bontása, 400 m Irányítástechnikai jelkábel bontása, 775 m struktúrált informatikai kábel bontása, 30 db szekrény bontása, 105 m merev acélpáncélcső elhelyezése, 1024 m energiaátviteli kábel telepítése, 205 irányítástechnikai jelkábel telepítése, 755 m strukturált adatátviteli kábel telepítése csatlakozókkal, 350 m Optikai kábel telepítése szál kifejtessél, 24 db szekrény telepítése, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz telepítése, bontása, helyszíni szerelés ellenőrzések elvégzése 10 db mérés, 8 db OTDR mérés, 1,5 m2 tűzgát helyreállítás, 70 mérnöknap helyszíni üzembe helyezése
Többet mutasson
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás / Műszaki tartalom (1. sz. melléklet) és a Tervdokumentációk jegyzékében (5. sz. melléklet) hivatkozott tervdokumentáció tartalmazza.
Szerelési és üzembe helyezési munkát végezni csak betárolási időszakon kívül lehet. A betárolási időszak pontos dátumát a Megrendelő előreláthatólag legkésőbb szerződéskötéskor tudja megadni. Az ajánlattétel során úgy kell számolni, hogy a betárolási időszak a tavaszi (márciustól -májusig) és őszi (szeptembertől -novemberig) időszakokra esik. A betárolási munkák miatt a Vállalkozónak a munkáját ütemeznie kell, az ütemezést az Organizációs terv részeként kell elkészíteni.
Többet mutasson
A szerződés tárgyával kapcsolatban a létesítmény üzemi területén kíséret nélkül csak olyan - a jogszabályban meghatározott rendészeti feltételeknek megfelelő - személy foglalkoztatható, akinek az alkalmazásához az illetékes rendőrhatósági szerv hozzájárult. (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. §)
Többet mutasson
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzésre szolgáló belépőt csak az a külső munkavállaló kaphatja meg, aki az előírt szakképzési követelmények és a munkahelyi sugárvédelmi vizsga megtörténtének igazolása mellett a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát is igazolja. A munkahelyi sugárvédelmi vizsga előfeltétele a min. alapfokozatú sugárvédelmi vizsga.
Többet mutasson
A sugárveszélyes területen foglalkoztatott személyek dózismegszorítását be kell tartani és ezt igazolni kell. A követelmény teljesítéséhez a Vállalkozónak az érintett munkavállalói dózisainak más sugárveszélyes munkahelyen kapott, a tárgyévre vonatkozó dózisait át kell adja.
Többet mutasson
A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés üzemelő nukleáris létesítmény, üzemi területén történik, és a szerződés teljesítése során a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított üzemviteli tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, akadályozhatják a folyamatos munkavégzésben.
Többet mutasson
Munkavégzés kizárólag a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatnak megfelelően engedélyezett módon, munkaterület átadás-átvételt követően történhet.
A munkavégzés szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a KKÁT passzív tárolási időszakában munkanapokon 6:00-14:00-ig történhet munkavégzés az ellenőrzött zónán belül. Indokolt esetben nyújtott műszakban történő munkavégzés engedélyezhető, amely 6:00-18:00-ig történő munkavégzést tesz lehetővé Vállalkozónak.
Többet mutasson
Baleset-elhárítási és fizikai védelmi gyakorlatok végzése miatt a Megrendelő a munkavégzés felfüggesztésére szólíthatja fel a Vállalkozót.
A Vállalkozónak több részletben jelentkező, összesen minimum 50 munkanap/év kieséssel kell számolnia az ellenőrzött zónai munkák végrehajtásának tervezésekor azok időütemezésében és végrehajtásában.
Amennyiben a Vállalkozón kívül álló okból a kivitelezést akadályozó tevékenységek vagy események - ide nem számolva a szerződés tervezet 12.17 pontjában előre rögzített várható kiesést - a szerződéses feladatok elvégzésére biztosított teljes szerződéses időtartam (4. pont) 2 %-át nem érik el, Vállalkozó erre való hivatkozással többlet költséget, díjat és/vagy kártérítési igényt nem érvényesíthet. A kivitelezést akadályozó tevékenységnek vagy eseménynek a 6 egybefüggő munkaórát meghaladó időtartamú vagy a napi munkavégzés ideje alatt 1-nél több munkamegszakítással járó tevékenység vagy esemény minősül.
Többet mutasson
A Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie, vagy igazolnia kell, hogy az általa megtett minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek a Megrendelő által előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Többet mutasson
Időtartam: 28 hónap
A lehetőségek leírása:
A kivitelezési feladatok forintális (nettó) díjának 5 %-ának megfelelő Ft összeg az, az Opcionális rész, ami a teljesítéséhez szükséges, előre pontosan nem tervezhető feladatok munka és anyag költségének fedezetéül szolgál.
Az opcionális rész terhére munkát megkezdeni csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával és a munkát részletező tételes árazott költségvetéssel lehetséges.
Az opcionális rész elszámolása során a feladatok elszámolása az árazott költségvetésben megadott egységárak, illetve a beárazott költségvetési kiírásban szereplő egységdíjak szerint, ezeknek hiányában költségvetés alapján, a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján történik, melyet a teljesítésigazoláshoz csatolni kell, és a teljesítésigazolásban, valamint a számlában elkülönítetten kell szerepeltetni.
Többet mutasson
További információk:
Részajánlat tétel kizárva, oka: A beépítendő berendezések egy egységes rendszert alkotnak, külön beszerzésük és beüzemelésük indokolatlanul nagy kockázattal járna (üzembiztonság és felelősségmegosztás szempontjából is).
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
7031 Paks, Pf. 12. Hrsz.: 8803/2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)- (2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében
Többet mutasson
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
Többet mutasson
Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
Többet mutasson
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap). Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Többet mutasson
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Többet mutasson
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
Többet mutasson
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Többet mutasson
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (irányítástechnikai rendszer kivitelezéséből) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Többet mutasson
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdéseire.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás megküldésnek napját megelőző, három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha nem működik Ajánlatkérő által előírt három év óta, akkor amióta a ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgyából (irányítástechnikai rendszer kivitelezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a nem éri el összesen a 300 000 000,- Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Többet mutasson
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Műszaki és szakmai képességek:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Többet mutasson
Az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (irányítástechnikai rendszer kivitelezésére) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.
A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);
c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).
Többet mutasson
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) A Rend 21. § (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségüket, illetve képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és ennek keretében be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT is, valamint be kell nyújtani az előírt végzettség meglétét, tanfolyam elvégzését igazoló okiratot.
Többet mutasson
A szakemberek esetében csatolni kell továbbá a szakember által aláírt, az előírt szakmai tapasztalatot altámasztó önéletrajzot, amiben a szakmai gyakorlati idő bemutatásánál meg kell adni: a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló projektek/beruházások/munkák pontos megnevezését, és helyszínét, azt, hogy melyik gazdasági szereplő részére került sor a szolgáltatás nyújtására (Megrendelő neve és címe), a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a cég nevét és székhelyét), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és a szakmai gyakorlatnak számító, a szakember által ellátott pozíció, feladatok megnevezését is (Lásd nyilatkozat mintákat).
Többet mutasson
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben befejezett (átadás-átvétellel sikeresen lezárt) de 9 évnél nem régebben megkezdett, nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, biztonsági osztályba sorolt irányítástechnikai rendszer kivitelezésére vonatkozó legalább 1 db referenciával.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. § 7. pontjában írtakat érti nukleáris létesítmény alatt.
Az ajánlatkérő az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott referenciának fogadja el azon nem Magyarországon elvégzett teljesítéseket is, melyek olyan létesítmény(ek)ben kerültek megvalósítása, amely(ek) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben a nukleáris létesítményre és/vagy radioaktívhulladék- tárolóra megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek.
Többet mutasson
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően rendelkezik: nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések fejlesztésére, szerelésére és üzembe helyezésére vonatkozó 36 hónap szakmai tapasztalattal
Többet mutasson
M.2.2) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően rendelkezik minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal szoftverfejlesztés, irányítástechnikai rendszerkonfiguráció és üzembe helyezése területén és TwinCAT és LabView rendszerintegrátor és programozói tanfolyamot végzett,
Többet mutasson
M.2.3) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések szerelése területén.
M.2.4) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzését követően minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben lévő irányítástechnikai berendezések minőségellenőrzése területén.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az M.2.1) és az M. 2.2) közötti szakembereknél lehet átfedés, azaz egy szakemberrel mind a két feltételnek meg lehet felelni.
Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (10)-(11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére is.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerződés a KNPA-ból finanszírozott.A kifizetés,az elszámolás,és az ajánlattétel HUF-ban történik.A számla banki átutalással a Ptk 6:130.§(1)-(2) és a Kbt.135.§(1);(5)-(6) (10)-(11) és (12)szerint, 30 napos határidővel kerül kifizetésre.Késedelem esetén az AT a Ptk. 6:155. §(1) szerinti késedelmi kamatot és(2016. évi IX. törvény)behajtási költségátalányt igényelhet.A telj. során a szerz. 3.sz. mell-ben meghat. menny. szla nyújtható be az ott megadott előzetes tervezett ütemezés szerint.(6 részszla és 1 végszla). Amennyiben a telj. ütemterv szerint,az adott évben dec. utolsó napjára nem esik műszaki teljesítés,a Megr. lehetőséget biztosít a Váll-nak,hogy dec. hónapban,évente 1 db,a 3. sz. mell-ben nem szereplő szlát nyújtson be.A Megr. fogad és feldolgoz olyan elektronikus szlákat is,amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 sz.EU szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hiv. Lapjában közzétett szintaxislistának.
Többet mutasson
Késedelmi kötbér: Kés. telj. esetén-ha a kés. olyan okból következik be, amelyért a Váll. felelős-kés. kötbér fizetendő, mely a kés. esés első napjától esedékes és a kés. telj. naptári napokban meghatározott teljes időtartamára fizetendő. Mértéke kés. esetén:a váll. díj opc. rész nélküli nettó összegének 1 %-a/nap. Max nettó váll. díj opcionális rész nélkül számított össz. 20 %-a.
Többet mutasson
Hibás telj. kötbér: A szerz. nem szerződésszerű(hibás)teljesítése esetén a Megrendelő választása szerint a Váll. a szavatossági kötelezettség(kijavítás,kicserélés)helyett kötbér fizetésére köteles,ami nem mentesíti a kötbért meghaladó kártérítés megfizetése alól.Hibás teljesítés esetén a Váll. kötbér fizetésére köteles amennyiben a Megrendelő nem élt szavatossági jogával.A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész szerz. szerinti nettó ellenértékének 20 %-a.
Többet mutasson
Amennyiben a Váll. a szerz. teljesítése alatt több alkalommal(3 -nál többször)is hibásan teljesít, és/vagy a hibás teljesítések miatt felszámított hibás teljesítési kötbér összege eléri a szerz. szerinti,opcionális rész és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-át,a Megrendelő azonnali hatályú felmondásra és meghiúsulási kötbérre jogosult,valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.Ebben az esetben hibás teljesítési kötbér nem került felszámolásra.
Többet mutasson
A hibás teljesítéssel érintett munkarész értékének meghatározása a beárazott költségvetési kiírások, díjalátámasztások és a díjrészletezés alapján történik.A kötbér hibás teljesítésenként egyszer,azaz alkalmanként kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér:Amennyiben a szerz. vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amelyért a Váll. felelős meghiúsul vagy lehetetlenül,vagy a Váll. a szerz-ben meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a szerz-t felmondja,vagy- amennyiben még nem történt teljesítés - a szerz-től vagy az adott kötbérterhes időszakra eső megrendeléstől eláll,úgy a Váll. meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes,ill. az adott meghiúsult munkarészre eső,opcionális rész és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10 %-át kitevő összeg Megrendelő részére történő megfizetésére köteles.A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Többet mutasson
Teljesítési bizt.:A Váll. a szerz-ben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt.134.§(6)bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési bizt-ot nyújt a szerz. teljes idejére(műsz. telj. határidőig, okirati forma esetén +45 napig), a -opcionális rész és áfa nélkül számított-váll. díj 3 %-ának megfelelő összegben,az egyéb közbesz. dok-ban előírt formában,és tartalommal.
Többet mutasson
Jótállási bizt.:A Váll. a szerz-ben foglalt jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt.134.§(6) a) pontjában foglaltak szerint jótállási bizt-ot nyújt a jótállási köt. kezdetének időpontjában a jótállás teljes idejére(okirati forma esetén további 45 napig), összege: az-opcionális rész és áfa nélkül számított-váll.díj 1,5 %-a.
Többet mutasson

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Ekr
További információk:
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Vállalt jótállás időtartama (min. 24.- max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 2. Jótállási idő alatti hibaelhárításhoz kivonulási idő (min. 4 - max. 24 munkaóra)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az M.2.1. pontra bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírtakat meghaladó tapasztalata (max további 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. Az M.2.2. pontra bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírtakat meghaladó tapasztalata (max további 36 hónap)
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 18680188213
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Némethné Szeghő Judit
A vevő profiljának címe: http://www.rhk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000599252021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1./Nyertes ajánlattevőknek a (továbbiakban AT) gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, és nem megengedett. Közös AT esetében csatolni: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a közbeszerzési dok-ban foglaltaknak megfelelően.
Többet mutasson
A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
2/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás.
3/IV.2.6) pont, kötöttség minimális ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
4./ Ajánlatkérő (a továbbiak AK) alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
5./FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22 deakugyvediiroda@tolna.net
6/Irányadó jog és idő: HU
7/Az AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.
8/Az AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepelő részéről aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját kell csatolni.
9/AT/ alkalmasság igazolásában részt vevőnél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
10/Pontszám: 0-10 Módszer: 1, 3. és 4. szempont (jótállás és szakemberek): arányosítás: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax − Pmin) + Pmin, 2. szempont (hibaelhárításhoz kivonulási idő) és 5. szempont (ajánlati ár): (fordított arányosítás): P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
Többet mutasson
11/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani az ajánlatban:
— EEKD
— felolvasó lap
— nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint,
— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont…
… kb) alpontja tekintetében
… kc) alpontja tekintetében
— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
— nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)
— nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
— nyilatkozat bemutatott szakemberekről.
12/Az ajánlathoz csatolni kell kitöltve:
— a szerződés tervezet 3. sz. mellékletét. Az AT a fenti dokumentumot kitöltve, nem módosítható (pl: pdf) formátumban és szerkeszthető formátumban, a nem módosítható formával megegyező tartalommal is kötelesek benyújtani, eltérés esetén a nem módosítható forma az irányadó. Ebből szakmai ajánlatnak a 3. sz melléklet „G” oszlopa minősül. Az ajánlati ár: a 3. számú melléklet C37 cellájában szereplő összeg, aminek meg kell egyeznie a felolvasó lapon lévő összeggel.
Többet mutasson
13./ A hibaelhárításhoz kivonulási idő szempont esetén az ajánlatban be kell mutatnia, hogy milyen címről kívánja a hibajavítási feladatokat ellátni, és ezt igazolnia kell az ajánlatában cégokmányokkal és/vagy bérleti (használati) (elő)szerződéssel és/vagy tulajdoni lappal.
Többet mutasson
A hibajavítás feladatokat olyan szakemberrel kell ellátni, aki a berendezések szervizelésére/javítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és így az általa végzett javítások/szervizelések a jótállási kötelezettséget nem érintik.
Az AK munkaidőnek munkanapokon 6:00-12:00 óráig terjedő időtartamot tekinti.
Az AK ezen szempont tekintetében meg fogja vizsgálni, hogy a megadott cím, és a teljesítés helye közötti távolság közúton, az ajánlattevő által jelzett időtartam alatt megtehető -e! Az idő meghatározására az AK a Google Maps alkalmazást fogja használni, és a teljesítés helye: Paks, Hrsz.: 8803/2. valamint az AT által megadott cím közötti távolságot, 9:00 órai indulást figyelembe véve, ugyanazon a napon elvégzett ellenőrzés alapján állapítja meg a megajánlás teljesíthetőségét.
Többet mutasson
15./ Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2 000 000 Ft.
A befizetés helye: 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2. vagy az AK fizetési számlaszáma: 10046003-00286356-21000005. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
A Kbt. 54.§ (2) szerinti, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalmú igazolást, garanciát, kötelezvényt, az ajánlathoz kell csatolni, a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és onnantól számított 30. napon 24.00 óráig lehívhatónak kell lennie.
Többet mutasson
16./A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott. Az Alap költségvetését évről évre hagyja jóvá az Országgyűlés. Az AK közzé tehet több éves szerződésre vonatkozó ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatására irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit) a jövőben fogja benyújtani.
Többet mutasson
Az AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Erre tekintettel az AK oldaláról a hatálybalépés feltétele a támogató okirat megléte.
Ha fedezetigazolás kézhezvételére a szerződés megkötését megelőzően sor kerül, úgy a szerződés a minkét fél cégszerű aláírását követően akkor lép hatályba, ha a teljesítési biztosítékot a nyertes AT rendelkezésére bocsátotta.
Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, az AK által küldött, értesítés kézhezvételét, illetve a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
Többet mutasson
Abban az esetben, ha a fedezetigazolás a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap elteltet után - az eredeti tartalommal és változatlan formában - a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a fedezet igazolás az AK rendelkezésére áll.
Többet mutasson
Amennyiben a szerződés a támogatói okirat hiánya miatt nem lép hatályba a szerződés megkötését követő 180 napig, úgy a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
Többet mutasson
15./ A helyszín megtekintésére az AK lehetőséget biztosít. A helyszín megtekintésének időpontja: 2021.07.28. 10:00 óra. Találkozás helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Paksi Kirendeltsége, 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.
A helyszínen nincs lehetőség kérdések feltételére, csak a helyszín megtekintésére. A felmerülő kérdéseket az AK kiegészítő tájékoztatás-kérés útján kéri benyújtani. A bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet az AK öt napon belül, elektronikusan, hozzáférhetővé tesz valamennyi AT részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az EKR rendszerben jelezte. A bejáráson minden AT maximum 3 fővel vehet részt.
Többet mutasson
A helyszín megtekintése belépési engedélyhez kötött, melynek kiállításához személyi igazolvány szükséges!

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 136-361296 (2021-07-13)
További információk (2021-07-22)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-22 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 143-381185
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 136-361296
HL-S szám: 143
További információk
Ezúton tájékoztatjuk az Érdeklődő Ajánlattevőket, hogy az Egyéb Közbeszerzési Dokumentumok kiegészültek a Tervek tömörített állományának további részeivel.
Forrás: OJS 2021/S 143-381185 (2021-07-22)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 418 637 164 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Puskás Tivadar Utca 11

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 247-654010
HL-S szám: 247

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
- ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1.3.1) (1 db)
- ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1.3.2) (1 db)
Hardver gyártási feladatok (3.1.2) 1 db feszültségellátó és kábelgyűjtő szekrény, 6 db ideiglenes sorkapocsdoboz, 11 db PLC-s mérőegység, 11 db PLC készülékszekrény, 1 db Komm. elosztó szekrény, 4 db acélszerkezetű állvány készítése a PLC szekrények, 16 db acélszerkezetű 45°-os falitartó, gyártóművi ellenőrzés, csomagolás
Többet mutasson

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Vállalt jótállás időtartama (min. 24.- max. 60 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-09 📅
Név: EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10317156242
Postacím: Gyömrői út 106
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12650800 📞
E-mail: info@evig-eng.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 418 637 164 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Szerződéskötés dátuma: 2021.12.09.
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft.
1103 Budapest Gyömrői út 106.
10317156-2-42
Érvénytelenné nyilvánított ajánlat Ajánlattevőjének neve, címe, adószáma:
NG PROJECT Automatizálási és Szolgáltató Kft.
3527 Miskolc Várközi Lajos utca 2.
13259039-2-05

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 247-654010 (2021-12-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 418 637 164 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 096-299563
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 247-654010
HL-S szám: 96
További információk
A módosítás dátuma: 2023. május 8., jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bek. b) Előzmények A Paksi Atomerőmű reaktorainak üzemeltetése során keletkező kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolására a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (továbbiakban: KKÁT) szolgál. A tároló MVDS (Modular Vault Dry Storage) típusú, azaz a teljes kiépítését moduláris rendszerben lehet megvalósítani, igazodva az igényelt tárolókapacitáshoz. A KKÁT-ban szakaszosan, a tárolókapacitás-bővítéssel összhangban, több lépcsőben a kiégett fűtőelem kazetták tárolási technológiájának részeként a tárolócsövek nitrogénellátását monitorozó felügyeleti rendszer épült ki. A rendszer feladata a tárolócsövek mindenkori gázellátottságának felügyelete, a tárolócső gázszivárgások észlelése és jelzése. Az 1-11., illetve 12-24. kamrákban üzemelő technológiai rendszerek közötti jelentős konstrukciós eltérések, az inhomogén terepi kommunikációs technológiai megoldások és az adatgyűjtő szoftverek rugalmatlansága miatt üzemviteli igényként jelentkezett a KKÁT tárolócső monitoring rendszereinek egységesítése. Az átalakítás célja a terepi mérések egységesítése, a mérőrendszerek moduláris felépítésének és bővíthetőségének megvalósítása, az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer korszerűsítése, az adatgyűjtő és megjelenítő szoftverek modulszerű bővíthetőségének kialakítása volt. Fenti feladatok megvalósítása érdekében a Felek P150B-2-04/21 rendelési számon Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Monitoring Szerződés) a KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer (a továbbiakban: TMAR) kialakítására az 1-24. számú tárolókamrák terjedelmében. A Monitoring Szerződés 2021. december 09. napján lépett hatályba, teljesítési határideje, a szerződés hatályba lépésétől számított 28. hónap utolsó napja, azaz 2024. 04. 30. A tároló 1-24. számú kamráinak jelenlegi feltöltöttsége és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemterve szükségessé tette a létesítmény új, négy kamrás (25-28. számú) tároló modullal történő bővítését. A bővítésre vonatkozó P130B-1-03/19 rendelési számú vállalkozási szerződést Megrendelő 2019. december 12. napján kötötte meg, a szerződés teljesítésének módosított véghatárideje 2024. november 15. (A továbbiakban: Kivitelezési Szerződés). A Monitoring Szerződés (P150B-2-04/21) megkötésekor a 25-28. számú kamráknál az egységes TMAR rendszer kialakítására vonatkozó tervek még nem álltak rendelkezésre, ezért a Monitoring Szerződésben foglalt feladatok még nem tartalmazzák a TMAR rendszer kialakítását ezen (25.-28.) kamrákra vonatkozóan. A 25-28. számú kamrák építésére vonatkozó Kivitelezési Szerződésnek (P130B-1-03/19) részét képezi a gépész monitoring rendszer üzembehelyezése is, amelynek viszont előfeltétele a TMAR rendszer megléte a 25-28 számú kamrák esetében. A szerződésmódosítás jogszabályi megfelelősége A 25-28. kamrák TMAR rendszerének kialakításához szükséges tervek a Monitoring Szerződés aláírásakor még nem álltak a Megrendelő rendelkezésére, így azok elkészítésére vonatkozó feladatok nem is szerepelhettek az eredeti szerződésben. A szükségessé vált feladatok elvégzése más vállalkozóval nem megvalósítható, mert a TMAR rendszer egy egységes rendszer, ahol az 1-24. kamrák tárolócsöveinek monitorozásához készítendő célszoftver véglegesítése szükséges a 25-28. kamrák TMAR rendszerének kialakításához. Ezért, az időben egymást követő munkavégzés időigénye olyan nagy, hogy így csak 2025. május 30. napjáig tudna elkészülni a teljes rendszer, ami viszont ellehetetlenítené a Kivitelezési Szerződés 2024. november 15-ei határidőre történő teljesítését. A fentiek alapján a Monitoring Szerződés módosításán kívül a Megrendelőnek nincs más lehetősége arra, hogy a Kivitelezési Szerződésben lévő munkák határidőben teljesüljenek. A Kivitelezési Szerződésben foglalt munkák határidőben történő teljesítése viszont elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. el tudja látni a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti alapfeladatait, továbbá ahhoz, hogy a kiégett kazetták tárolásával, kezelésével összefüggésben továbbra is biztosítva legyen a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonsági szintje. A szerződő fél személyének változása a költségek megsokszorozódásával is járna azáltal, hogy nem érvényesülne a párhuzamos munkavégzésből eredő idő- és az ezzel összefüggő költségmegtakarítás, többlet ellenőrzési feladatok merülnének fel, valamint a fejlesztő szoftver (fejlesztési keretrendszer) ismételt megvásárlására is szükség lenne. (A fejlesztő szoftver költsége hozzávetőlegesen nettó 558 000 Ft, a fentiek figyelembevételével a kalkulált teljes költségmegtakarítás cca. nettó 11 360 000 Ft.) A vállalkozói díj növekedése nem haladja meg az eredeti vállalkozói díj 50%-át (21,78 %). A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. Egyéb információk A Szerződés tárgyát képező tevékenység elvégzése elengedhetetlen a Megrendelő számára. A Szerződés módosítása a vállalkozói díj több, mint 5%-os növelését eredményezi, amelyhez a Megrendelőnek a - közte és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelője között létrejött - támogatási keretszerződés szerinti jóváhagyással kell rendelkeznie (a továbbiakban: Támogatói jóváhagyás). Tekintettel arra, hogy Támogatói jóváhagyás nélkül a Megrendelő az eredeti szerződéses összeg (az opcionális részt is magába foglaló vállalkozói díj) 5%-ot elérő mértékű emelése tekintetében nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy a szerződésmódosítás tárgyát képező, a 25-28. számú kamrákra vonatkozó munkák elvégzését a Vállalkozótól teljes egészében megrendelje, viszont a fentebb kifejtett okok miatt ezen munkák mielőbbi elvégzése feltétlenül szükséges, a Felek megállapodnak abban, hogy mivel a Megrendelő a szerződésmódosítás aláírásával a megkötött Monitoring Szerződésben rögzített vállalkozói díj 5%-os mértékéig (nettó 20 900 000,- Ft) vállalhat kötelezettséget, a szerződésmódosítás - annak aláírásával - a vállalkozói díj tekintetében csak ezen összeghatárig lép hatályba. Megrendelő a szerződésmódosítással megrendeli a szerződésmódosítással érintett feladatok elvégzését a Szerződésben rögzített eredeti vállalkozói díj és a nettó 20 900 000,- Ft összeg erejéig, a szerződésmódosításban a Vállalkozó által bemutatott Vállalkozói többletköltségek megfizetése mellett, amely összeghatárig Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás tárgyát képező feladatok megvalósítására a Felek által közösen egyeztetett műszaki tartalom szerint. Karakterlimit miatt folytatás a VI.4. pontnál
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer

Hivatkozás
További információk
A módosítás dátuma: 2023. május 8., jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bek. b)
Előzmények
A Paksi Atomerőmű reaktorainak üzemeltetése során keletkező kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolására a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (továbbiakban: KKÁT) szolgál. A tároló MVDS (Modular Vault Dry Storage) típusú, azaz a teljes kiépítését moduláris rendszerben lehet megvalósítani, igazodva az igényelt tárolókapacitáshoz.
Többet mutasson
A KKÁT-ban szakaszosan, a tárolókapacitás-bővítéssel összhangban, több lépcsőben a kiégett fűtőelem kazetták tárolási technológiájának részeként a tárolócsövek nitrogénellátását monitorozó felügyeleti rendszer épült ki. A rendszer feladata a tárolócsövek mindenkori gázellátottságának felügyelete, a tárolócső gázszivárgások észlelése és jelzése.
Többet mutasson
Az 1-11., illetve 12-24. kamrákban üzemelő technológiai rendszerek közötti jelentős konstrukciós eltérések, az inhomogén terepi kommunikációs technológiai megoldások és az adatgyűjtő szoftverek rugalmatlansága miatt üzemviteli igényként jelentkezett a KKÁT tárolócső monitoring rendszereinek egységesítése. Az átalakítás célja a terepi mérések egységesítése, a mérőrendszerek moduláris felépítésének és bővíthetőségének megvalósítása, az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer korszerűsítése, az adatgyűjtő és megjelenítő szoftverek modulszerű bővíthetőségének kialakítása volt.
Többet mutasson
Fenti feladatok megvalósítása érdekében a Felek P150B-2-04/21 rendelési számon Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Monitoring Szerződés) a KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer (a továbbiakban: TMAR) kialakítására az 1-24. számú tárolókamrák terjedelmében. A Monitoring Szerződés 2021. december 09. napján lépett hatályba, teljesítési határideje, a szerződés hatályba lépésétől számított 28. hónap utolsó napja, azaz 2024. 04. 30.
Többet mutasson
A tároló 1-24. számú kamráinak jelenlegi feltöltöttsége és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemterve szükségessé tette a létesítmény új, négy kamrás (25-28. számú) tároló modullal történő bővítését. A bővítésre vonatkozó P130B-1-03/19 rendelési számú vállalkozási szerződést Megrendelő 2019. december 12. napján kötötte meg, a szerződés teljesítésének módosított véghatárideje 2024. november 15. (A továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
Többet mutasson
A Monitoring Szerződés (P150B-2-04/21) megkötésekor a 25-28. számú kamráknál az egységes TMAR rendszer kialakítására vonatkozó tervek még nem álltak rendelkezésre, ezért a Monitoring Szerződésben foglalt feladatok még nem tartalmazzák a TMAR rendszer kialakítását ezen (25.-28.) kamrákra vonatkozóan.
Többet mutasson
A 25-28. számú kamrák építésére vonatkozó Kivitelezési Szerződésnek (P130B-1-03/19) részét képezi a gépész monitoring rendszer üzembehelyezése is, amelynek viszont előfeltétele a TMAR rendszer megléte a 25-28 számú kamrák esetében.
A szerződésmódosítás jogszabályi megfelelősége
A 25-28. kamrák TMAR rendszerének kialakításához szükséges tervek a Monitoring Szerződés aláírásakor még nem álltak a Megrendelő rendelkezésére, így azok elkészítésére vonatkozó feladatok nem is szerepelhettek az eredeti szerződésben.
A szükségessé vált feladatok elvégzése más vállalkozóval nem megvalósítható, mert a TMAR rendszer egy egységes rendszer, ahol az 1-24. kamrák tárolócsöveinek monitorozásához készítendő célszoftver véglegesítése szükséges a 25-28. kamrák TMAR rendszerének kialakításához. Ezért, az időben egymást követő munkavégzés időigénye olyan nagy, hogy így csak 2025. május 30. napjáig tudna elkészülni a teljes rendszer, ami viszont ellehetetlenítené a Kivitelezési Szerződés 2024. november 15-ei határidőre történő teljesítését.
Többet mutasson
A fentiek alapján a Monitoring Szerződés módosításán kívül a Megrendelőnek nincs más lehetősége arra, hogy a Kivitelezési Szerződésben lévő munkák határidőben teljesüljenek.
A Kivitelezési Szerződésben foglalt munkák határidőben történő teljesítése viszont elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. el tudja látni a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti alapfeladatait, továbbá ahhoz, hogy a kiégett kazetták tárolásával, kezelésével összefüggésben továbbra is biztosítva legyen a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonsági szintje.
Többet mutasson
A szerződő fél személyének változása a költségek megsokszorozódásával is járna azáltal, hogy nem érvényesülne a párhuzamos munkavégzésből eredő idő- és az ezzel összefüggő költségmegtakarítás, többlet ellenőrzési feladatok merülnének fel, valamint a fejlesztő szoftver (fejlesztési keretrendszer) ismételt megvásárlására is szükség lenne. (A fejlesztő szoftver költsége hozzávetőlegesen nettó 558 000 Ft, a fentiek figyelembevételével a kalkulált teljes költségmegtakarítás cca. nettó 11 360 000 Ft.)
Többet mutasson
A vállalkozói díj növekedése nem haladja meg az eredeti vállalkozói díj 50%-át (21,78 %).
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.
Egyéb információk
A Szerződés tárgyát képező tevékenység elvégzése elengedhetetlen a Megrendelő számára. A Szerződés módosítása a vállalkozói díj több, mint 5%-os növelését eredményezi, amelyhez a Megrendelőnek a - közte és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelője között létrejött - támogatási keretszerződés szerinti jóváhagyással kell rendelkeznie (a továbbiakban: Támogatói jóváhagyás).
Többet mutasson
Tekintettel arra, hogy Támogatói jóváhagyás nélkül a Megrendelő az eredeti szerződéses összeg (az opcionális részt is magába foglaló vállalkozói díj) 5%-ot elérő mértékű emelése tekintetében nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy a szerződésmódosítás tárgyát képező, a 25-28. számú kamrákra vonatkozó munkák elvégzését a Vállalkozótól teljes egészében megrendelje, viszont a fentebb kifejtett okok miatt ezen munkák mielőbbi elvégzése feltétlenül szükséges, a Felek megállapodnak abban, hogy mivel a Megrendelő a szerződésmódosítás aláírásával a megkötött Monitoring Szerződésben rögzített vállalkozói díj 5%-os mértékéig (nettó 20 900 000,- Ft) vállalhat kötelezettséget, a szerződésmódosítás - annak aláírásával - a vállalkozói díj tekintetében csak ezen összeghatárig lép hatályba.
Többet mutasson
Megrendelő a szerződésmódosítással megrendeli a szerződésmódosítással érintett feladatok elvégzését a Szerződésben rögzített eredeti vállalkozói díj és a nettó 20 900 000,- Ft összeg erejéig, a szerződésmódosításban a Vállalkozó által bemutatott Vállalkozói többletköltségek megfizetése mellett, amely összeghatárig Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás tárgyát képező feladatok megvalósítására a Felek által közösen egyeztetett műszaki tartalom szerint.
Többet mutasson
Karakterlimit miatt folytatás a VI.4. pontnál

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
VII.1.4. pont folytatása karakterlimit miatt:
A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés üzemelő nukleáris létesítmény, üzemi területén történik, és a szerződés teljesítése során a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított üzemviteli tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, akadályozhatják a folyamatos munkavégzésben.
Többet mutasson
Munkavégzés kizárólag a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatnak megfelelően engedélyezett módon, munkaterület átadás-átvételt követően történhet.
A munkavégzés szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a KKÁT passzív tárolási időszakában munkanapokon 6:00-14:00-ig történhet munkavégzés az ellenőrzött zónán belül. Indokolt esetben nyújtott műszakban történő munkavégzés engedélyezhető, amely 6:00-18:00-ig történő munkavégzést tesz lehetővé Vállalkozónak.
Többet mutasson
Baleset-elhárítási és fizikai védelmi gyakorlatok végzése miatt a Megrendelő a munkavégzés felfüggesztésére szólíthatja fel a Vállalkozót.
A Vállalkozónak több részletben jelentkező, összesen minimum 50 munkanap/év kieséssel kell számolnia az ellenőrzött zónai munkák végrehajtásának tervezésekor azok időütemezésében és végrehajtásában.
Amennyiben a Vállalkozón kívül álló okból a kivitelezést akadályozó tevékenységek vagy események - ide nem számolva a szerződés tervezet 12.17 pontjában előre rögzített várható kiesést - a szerződéses feladatok elvégzésére biztosított teljes szerződéses időtartam (4. pont) 2 %-át nem érik el, Vállalkozó erre való hivatkozással többlet költséget, díjat és/vagy kártérítési igényt nem érvényesíthet. A kivitelezést akadályozó tevékenységnek vagy eseménynek a 6 egybefüggő munkaórát meghaladó időtartamú vagy a napi munkavégzés ideje alatt 1-nél több munkamegszakítással járó tevékenység vagy esemény minősül.
Többet mutasson
A Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie, vagy igazolnia kell, hogy az általa megtett minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek a Megrendelő által előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 096-299563 (2023-05-15)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Pest Pest Dunántúl Dél-Dunántúl Tolna
Termékek/szolgáltatások:
Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek) Mérő-, ellenőrző, teszt- és navigációs... Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési...