Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Balatonfüred Város Önkormányzata

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-01. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-07-27 Ajánlati felhívás
2021-08-31 További információk
2021-09-07 További információk
2021-09-14 További információk
2022-03-24 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-05-16 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-21 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-07-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000706182021
Rövid leírás: Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Veszprém 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Balatonfüred Város Önkormányzata
Postacím: Szent István tér 1.
Postai irányítószám: 8230
Postai város: Balatonfüred
Kapcsolat
Internetcím: https://www.balatonfured.hu 🌏
E-mail: polgarmester@balatonfured.com 📧
Telefon: +36 87581255 📞
Fax: +36 18009170 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706182021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706182021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 146-384663
HL-S szám: 146
További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A Kiállítótér és a Konferenciaközpont egymással szerves egységet képez, a Kiállítótér a Konferenciaközponthoz fizikailag kapcsolódóan került tervezésre, ezért indokolt annak egy kivitelező általi megépítésre. A két épületrész kiszolgáló terei azonosak, szolgálva ezzel a gazdaságos megépítést és üzemeltetést. Továbbá a gépészeti és elektromos terek is integrálódnak, egymástól el nem választhatók, részajánlattétel esetén azok külön-külön kivitelező általi megvalósítása nem kezelhető. Fentiek és a helyszíni adottságok miatt ezek elkülönítése nem is lehetséges, ezért a Kiállítótér és a Konferenciaközpont kivitelezése - a tervezéshez hasonlóan - kizárólag együttesen, egységes egészként valósulhat meg. Mivel a Konferenciaközpont és a Kiállítótér egy egységes egészet fog képezni, műszaki szempontból nem megvalósítható ezek külön kezelése. Az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy a kivitelezési végére egy olyan Konferenciaközpont alakuljon ki, mely szerves egységeként magában foglalja a Kiállítóteret is. A Konferenciaközpont és a Kiállítótér építési folyamatok egymással szorosan összefüggnek. Ajánlatkérő gazdaságossági és műszaki szempontokat is figyelembe véve a részekre bontás nélküli ajánlattétel mellett döntött, ugyanis több kivitelező esetén bizonyos járulékos munkák (pl. felvonulás költsége, organizáció, stb.) többször merültek volna fel, ezáltal költségesebbé téve a beruházást. Figyelemmel továbbá arra, hogy több kivitelező egy munkaterületen történő munkavégzése számos logisztikai, deponálási és organizációs problémát vetett volna fel egymás között. Esetleges károkozások esetén nehezen érvényesíthető az egyértelmű felelősségvállalás. Az előbbiekben felsoroltakon túl problémát okozott volna az egyes kivitelezők által elvégzett munka után nyújtott garanciális feltételek megkövetelése, hisz amennyiben érintik egymás munkaterületeit akkor nem láttuk biztosíthatónak a kivitelezők részéről a garancia felvállalását. 2. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az ár értékelési szempontot: 1. Ajánlati ár (opcióval növelve) (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám: 70. 3. A II.2.7) ponthoz kapcsolódva ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítódik. 4. Feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések: Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozásához csak a Konferenciaközpont tekintetében rendelkezik fedezettel a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú pályázati támogatásból, a kiállítótér tekintetében a Veszprém-Balaton 2023 program keretében támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a támogató által elfogadásra kerüljön, és a Támogatói szerződés megkötésre kerüljön. Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében a Támogatási szerződés megkötésre kerüljön. Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az előző mondatban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kivitelezendő épület Balatonfüred központjában a 122/5 helyrajziszámú telken épül, a Vt-96 Zkk övezetben. A terület 1/1 tulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata A közel két hektáros fejlesztési terület jelentős részén jelenleg a 2017-es vizes világbajnokságra épült - igényesen kivitelezett - gépkocsi parkoló foglalja el. A fennmaradó részeken murvával leszórt parkolófelület, a 71-es út felőli rézsűben cserjékkel, fákkal beültetett zöldterület van.
Többet mutasson
A tervezett konferencia központ tömege a Huray utcai beépítési vonalra illeszkedik, főbejárata innen nyílik. Az utca emelkedése miatt - bár a bejárat előtti szint az utcaszinttel megegyezik, de - az épület északi része fokozatosan a terep szint alá kerül. Itt a szintkülönbséget az utcával és az épülettel párhuzamos lépcsősor egyenlíti ki. Az épület megjelenését 3 fő anyag jellemzi, a kő az üveg és az épület ötödik homlokzataként megjelenő zöldtető. A két szinten elhelyezett létesítmény flexibilis alaprajzi kialakításával alkalmas többcélú rendezvények kiállítások - akár párhuzamos megrendezésére is. Az épület kettős belmagasságú előcsarnoka - lobby-, kiállítási-, vagy bankett térként - többcélúan hasznosítható. Az előcsarnokból nyílik a közel nettó 650 m2-es kiállítótér, melynek mobil leválasztása szintén a többcélú használhatóságot szolgálja. A központ emeleti szintjén szekciótermek, irodák és gépészeti helyiségek kerülnek elhelyezésre.
Többet mutasson
Az összesen nettó 4886,78 m
A különböző rendezvények zavartalan lebonyolítását szolgálják az előcsarnok két oldalán elhelyezkedő vizesblokkok, ruhatárak, és a Huray utcai oldalon lévő büfé/cukrászda és jegypénztár, melyek kívülről is megközelíthetők a gyalogos sétány irányából.
Többet mutasson
A földszinten kerül kialakításra a Plenáris terem, az előcsarnok kétszintes teréből egykarú elegáns lépcső vezet a ház magját alkotó 650 +36 férőhelyes központi helyiséghez, ami több funkció befogadására alkalmas. A nézőtér alatt olyan mozgatószerkezet készül, amellyel a nézőtér a 0,00 szinten, több egyéget külön mozgatva, síkba rendezhető. Elsődleges funkciója ferde padozatú konferenciaterem, amely az előcsarnok felől a galériaszinten, a két oldalán pedig a földszintről közelíthető meg. A kissé megemelt színpadon vetítés, színházi előadások és konferenciák is lebonyolíthatóak. Színpadtér fölött megfelelő díszletmozgató és világítási szerkezetek kaptak helyet. A mozgatható nézőtéri elemekkel a színpadterület megnövelhető vagy igény esetén zenekari árokká alakítható. Teljesen síkbarendezett kialakítás esetén a tér két 4 méteres tolókapus megnyitással kapcsolódik az előcsarnokhoz, így bál vagy egyéb ültetett rendezvény is lebonyolítható benne.
Többet mutasson
Ezeket az események szolgála ki, hátsó a gazdasági bejárat felől megközelíthető catering konyha.
Az emeleten 4 szekcióterem kapott helyet, ezek az előcsarnokból lifttel, vagy a főlépcsőn keresztül közelíthetők meg. Az egyenként 78 férőhelyes termek az őket elválasztó mobil falakkal összenyithatók, ekkor egy 300 fős nagyteremként használható. Az itt megrendezett eseményeket szolgálja ki az előadók mellett elhelyezett catering előkészítő, ahová a földszinti catering konyhából érkezik az élelmiszer.
Többet mutasson
Az egyéb kiszolgáló helyiségek az épület északi oldalán kaptak helyet, ilyen a ház működéséhez nélkülözhetetlen gazdasági udvar. Ide érkeznek a díszletekkel a teherautók a hátsószínpadhoz, valamint a catering konyha felöltése is innen történik. Ez a konyha szolgálja ki az épületben megrendezett eseményeket, akár ültetett, akár állófogadásról legyen is szó.
Többet mutasson
Az előcsarnokhoz kapcsolódó, kétoldalt szimmetrikusan elhelyezkedő ruhatárak és vizesblokkok az épület összes rendezvényét hivatottak kiszolgálni.
A szükséges gépészet az emeleten, a földdel fedett domb alatt kerül elhelyezésre.
Az parkolás az épület alatt, egyszintes parkolóban történik, mely közparkolóként is üzemel, és a 71-es út felől megközelíthető.
A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek a Konferenciaközpontra vonatkozó költségvetésben:
— AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer,
— Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.
Időtartam: 12 hónap
A lehetőségek leírása:
Opciós tételek kizárólag a Konferenciaközpont vonatkozásában):
— Audiovizuális és vezérléstechnikai rendszerek kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer,
— Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
Többet mutasson
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: GINOP-7.1.9-17-2018-00022
További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
A Kiállítótér és a Konferenciaközpont egymással szerves egységet képez, a Kiállítótér a Konferenciaközponthoz fizikailag kapcsolódóan került tervezésre, ezért indokolt annak egy kivitelező általi megépítésre. A két épületrész kiszolgáló terei azonosak, szolgálva ezzel a gazdaságos megépítést és üzemeltetést. Továbbá a gépészeti és elektromos terek is integrálódnak, egymástól el nem választhatók, részajánlattétel esetén azok külön-külön kivitelező általi megvalósítása nem kezelhető.
Többet mutasson
Fentiek és a helyszíni adottságok miatt ezek elkülönítése nem is lehetséges, ezért a Kiállítótér és a Konferenciaközpont kivitelezése - a tervezéshez hasonlóan - kizárólag együttesen, egységes egészként valósulhat meg. Mivel a Konferenciaközpont és a Kiállítótér egy egységes egészet fog képezni, műszaki szempontból nem megvalósítható ezek külön kezelése. Az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy a kivitelezési végére egy olyan Konferenciaközpont alakuljon ki, mely szerves egységeként magában foglalja a Kiállítóteret is.
Többet mutasson
A Konferenciaközpont és a Kiállítótér építési folyamatok egymással szorosan összefüggnek. Ajánlatkérő gazdaságossági és műszaki szempontokat is figyelembe véve a részekre bontás nélküli ajánlattétel mellett döntött, ugyanis több kivitelező esetén bizonyos járulékos munkák (pl. felvonulás költsége, organizáció, stb.) többször merültek volna fel, ezáltal költségesebbé téve a beruházást. Figyelemmel továbbá arra, hogy több kivitelező egy munkaterületen történő munkavégzése számos logisztikai, deponálási és organizációs problémát vetett volna fel egymás között. Esetleges károkozások esetén nehezen érvényesíthető az egyértelmű felelősségvállalás. Az előbbiekben felsoroltakon túl problémát okozott volna az egyes kivitelezők által elvégzett munka után nyújtott garanciális feltételek megkövetelése, hisz amennyiben érintik egymás munkaterületeit akkor nem láttuk biztosíthatónak a kivitelezők részéről a garancia felvállalását.
Többet mutasson
2. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az ár értékelési szempontot: 1. Ajánlati ár (opcióval növelve) (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám: 70.
3. A II.2.7) ponthoz kapcsolódva ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítódik.
4. Feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozásához csak a Konferenciaközpont tekintetében rendelkezik fedezettel a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú pályázati támogatásból, a kiállítótér tekintetében a Veszprém-Balaton 2023 program keretében támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a támogató által elfogadásra kerüljön, és a Támogatói szerződés megkötésre kerüljön.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében a Támogatási szerződés megkötésre kerüljön.
Többet mutasson
Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az előző mondatban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Balatonfüred, hrsz 122/5; 118/7

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
Többet mutasson
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.3) M.2) pontjában előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata az értékelés alapját képezi, így az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat Ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltak alapján.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Többet mutasson
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Többet mutasson
Kizáró okok ellenőrzése: Rendelet 8.§ és 10.§, valamint 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Többet mutasson
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat is szükséges az EKR űrlapon).
Többet mutasson
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.-re.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.
Ajánlatkérő NY.1.pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 21. § (1) bek.), Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Műszaki és szakmai képességek:
Ajánlatkérő a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1) és M.2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.
Többet mutasson
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Rendelet 21.§ (2)bek. a) pontja alapján be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, magasépítési generálkivitelezésre (új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) vonatkozó építési beruházások ismertetését a Rendelet 22.§ (3)bekezdésének megfelelően AT-vel, illetve a alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással.
Többet mutasson
Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefonos elérhetőségét továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
AK figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a)bek. a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22.§ (5)bek. is.
AK az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6), valamint a Rendelet 21/A.§-ában és 24.§ (1) bek. foglalt lehetőségekre, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bek.
M.2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről (SZK), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: SZK neve; annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba SZK-t bevonni kívánja; SZK képzettségét, illetve végzettségét, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már van év/hónap/nap bontásban).
Többet mutasson
Tekintettel arra, hogy M.2) alkalmassági követelmény szerinti SZK-ek többlettapasztalata nem csupán alkalmassági követelmény, hanem egyben értékelési szempont is, az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2.1)-M.2.3) értékelési szempont szerinti SZK saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását és a rendelkezésre állási nyilatkozatát. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által az M.2.1)-M.2.3) alkalmassági követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges. Amennyiben a SZK az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az alkalmasság igazolása érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során!
Többet mutasson
Amennyiben a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Többet mutasson
Az M.2) pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.
Többet mutasson
AT nyertessége esetén az M.2) SZK(ek)nek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. AK megköveteli, hogy AT ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ezen SZK-ek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű az M.2.) pontban előírt jogosultsággal szerepel a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
Többet mutasson
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
Többet mutasson
A Kbt. 67. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) megkezdett, legalább összesen 2400 m
Többet mutasson
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett az alapterület mennyisége tekintetében.
M.2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik;
Többet mutasson
M2.2) Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik;
Többet mutasson
M2.3) Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik;
Többet mutasson
M.1) alkalmassági követelmény vonatkozásában: Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
M.2) alkalmassági követelmény vonatkozásában: A megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett (ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek), figyelemmel a feladat összetettségére. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása: a Konferenciaközpont tekintetében a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú pályázati támogatásból történik utófinanszírozással, a támogatási intenzitás mértéke 100 %; a kiállítótér tekintetében Veszprém–Balaton 2023. program terhére utófinanszírozással, a támogatási intenzitás mértéke 100 %.
Többet mutasson
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Konferenciaközpont és a Kiállítótér munkái külön számlázandók tekintettel arra, hogy külön pályázati forrásból kerülnek finanszírozásra, így nyertes AT által a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§-ának megfelelően a benyújtható számlák összesen: a Konferenciaközpont vonatkozásában az előlegszámlán felül a műszaki készültségnek megfelelően 6 db részszámla és 1 végszámla (15, 30, 45, 60, 75, 90, 100 %), a Kiállítótér esetében 3 db részszámla és 1 db végszámla (25 %, 50 %, 75 % és 100 %).
Többet mutasson
Az igényelhető előleg mértéke: 5 % Az előleg az egyes projektekhez tartozó részszámlákban és a végszámlákban arányosan kerül elszámolásra. Az előleg fizetését AK nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)(3)(4) és (5)–(6) bekezdése, a Ptk 6:130 § (1)–(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Többet mutasson
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.
AK az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a (1) bek. b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy a megrendelt tevékenység építési hatósági engedélyköteles és ezáltal fordított adózás szabályai alá esik. Továbbá nyilatkozunk, hogy a kivitelezés örökségvédelmi bejelentés köteles.
Többet mutasson
Szerződés biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér (naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,05 %-a, max. a nettó vállalkozói díj 1 %-a); meghiúsulási kötbér (a nettó vállalkozói díj 10 %-a); A késedelmi kötbér maximuma 20 késedelmes naptári nap. AK jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha AT-t terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.
Többet mutasson
Jólteljesítési biztosíték sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónapos időtartamra (mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a). Jótállás időtartama: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap. Teljesítési biztosíték, mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Többet mutasson
Részletek a szerződéstervezetben.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-01 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.a) M.2.1 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.b) M.2.2 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, gépészeti munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap)
2.c) M.2.3 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, villamos munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15734154219
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bóka István
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706182021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás. 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
Többet mutasson
2. AK eredményhirdetést nem tart, AT-ket a Kbt. 79.§ (2) bek. szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 70.§ (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT-knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Többet mutasson
3. AK rögzíti, hogy a Kbt. 131.§(6) bek. rögzítetteknek megfelelően az AK a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131.§(5) bek. szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131§(8) bek. rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Többet mutasson
4. Formai információk a Dokumentációban.
5. AK a Rendelet 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Rendelet 28.§ (3)bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. Az ajánlatnak az AK által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (EKR űrlapon).
Többet mutasson
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) bekezdése szerint biztosítja.
9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatokat.
10. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k cégszerűen aláírt megállapodását (a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
11. AK a Korm.rend. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére teljes körű felelősségbiztosítás (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 1 milliárd HUF/év és legalább 500 millió HUF/kár mértékben, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről AK(megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Többet mutasson
12. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
13. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
14. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
15. Az EKR használatához az EKR rendelet. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Többet mutasson
16. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
17. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
18. Az ajánlati ár alátámasztására az Ajánlattevő által beárazott költségvetés szolgál, amit az ajánlathoz köteles csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. A költségvetés tartalmazza az alap és opciós mennyiségeket is és a beárazott költségvetés a szerződés mellékletét fogja képezni. A szerződés átalányként kerül megkötésre.
Többet mutasson
19. Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (Ajánlattevő nyilatkozata, szakmai önéletrajzok).
20. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 146-384663 (2021-07-27)
További információk (2021-08-31)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szent István Tér 1

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-31 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 171-444005
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 146-384663
HL-S szám: 171
További információk
A kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok a Közbeszerzési Dokumentumok - árazatlan költségvetés, műszaki dok. - nem jelentős módosítását eredményezik, melyre tekintettel a módosításról, figyelemmel a Kbt. 55. § (1) és (2) bekezdésére, hirdetményt tesz közzé. Ajánlatkérő és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő hosszabbításáról is rendelkezik alábbiak szerint: az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő 2021. szeptember 01. (szerda) 10.00 óráról meghosszabbítja, az új ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 08. (szerda) 10:00 óra.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 171-444005 (2021-08-31)
További információk (2021-09-07)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-07 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 176-455927
HL-S szám: 176
További információk
A kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok a Közbeszerzési Dokumentumok - árazatlan költségvetés, műszaki dokumentumok és szerződéstervezet - nem jelentős módosítását eredményezik, melyre tekintettel a módosításról, figyelemmel a Kbt. 55. § (1) és (2) bekezdésére, hirdetményt tesz közzé Ajánlatkérő és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő hosszabbításáról is rendelkezik alábbiak szerint: Az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő 2021. szeptember 8. (szerda) 10.00 óráról meghosszabbítja, az új ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 15. (szerda) 10:00 óra. Továbbá a Felhívás II.2.11) Opciókra vonatkozó információk pontjában, valamint a szerződéstervezet VIII) Vállalkozói díj fejezet 2. pontjában az opció lehívására vonatkozó rendelkezés módosításra került.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 176-455927 (2021-09-07)
További információk (2021-09-14)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 181-468065
HL-S szám: 181
További információk
A kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok a Közbeszerzési Dokumentumok - árazatlan költségvetés és műszaki dokumentumok - nem jelentős módosítását eredményezik, melyre tekintettel a módosításról, figyelemmel a Kbt. 55. § (1) és (2) bekezdésére, hirdetményt tesz közzé Ajánlatkérő és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő hosszabbításáról is rendelkezik alábbiak szerint: Az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő 2021. szeptember 15. (szerda) 10.00 óráról meghosszabbítja, az új ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 14:00 óra.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 181-468065 (2021-09-14)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-03-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 373 800 022 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-24 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 062-162319
HL-S szám: 62

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Az összesen nettó 4886,78 m²-es, két szintes épületet három nagy, funkciójában elkülöníthető tércsoport alkotja: előcsarnok a hozzá kapcsolódó kiállítóterülettel, a 650 fős plenáris terem, valamint a földszinti és emeleti szekciótermek. A földszint alapterülete nettó 3 268,28 m² amely magában foglalja a nettó 650 m2 előcsarnokot és a hozzá flexibilisen kapcsolódó 382m2 kiállítóterületet, ami így együtt alkalmas kiállítások, állófogadások lebonyolítására. A kiállítótérből nyílik még két szekcióterem, melyek 60, illetve 110 fő befogadására alkalmasak, összenyithatóak és a kiállításokkal kapcsolatos előadások megtartására szolgálnak.
Többet mutasson
- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.
- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.
A lehetőségek leírása:
- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.
- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját legalább 6 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-18 📅
Név: Paralelbau Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 14887943213
Postacím: Építők Útja 2-4.
Postai város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 304469162 📞
E-mail: ajanlatok@paralelbau.hu 📧
Internetcím: http://www.paralelbau.hu 🌏
Név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13748429220
Postacím: Király Utca 4.
Postai város: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Telefon: +36 303399819 📞
E-mail: szalaibb@szabadics.hu 📧
Internetcím: http://www.szabadics.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 6 373 800 022 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6

Hivatkozás
További információk
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: PARALELBAU Kft. - SZABADICS Zrt. közös ajánlattevő (Ajánlattevő neve: Paralelbau Kft. - vezető tag - Székhelye: 2040 Budaörs, Építők Útja 2-4., adószám: 14887943-2-13; Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zrt. - Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király Utca 4., adószám: 13748429220)
Többet mutasson
2. Ajánlattevő neve: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8., Adószám: 12656189-2-19)
3. Konferenciaközpont - VEMLAT Közös Ajánlattevő (Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. - vezető tag -
Székhelye: 8200 Veszprém Pillér Utca 11., Adószám: 10578863-2-19, Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt. - Székhelye: 1095
Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 25098367-2-43)
4. Ajánlattevő neve: Bernecker Építőipari Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 1143 Bp., Stefánia Út 109., Adószám: 11964768-2-42)
5. Ajánlattevő neve: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13., Adószám: 11800756-2-07)
6. Ajánlattevő neve: B Build & Trade Kft. (Székhelye: 1172 Bp., Cinkotai Út 49., Adószám: 23927164-2-42)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§-a szerint.
Forrás: OJS 2022/S 062-162319 (2022-03-24)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 373 800 022 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 096-299880
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 062-162319
HL-S szám: 96
További információk
Az eredeti szerződés aláírásának időpontja: 2022. március 18. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023. május 10.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Hivatkozás
További információk
Az eredeti szerződés aláírásának időpontja: 2022. március 18.
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023. május 10.
Forrás: OJS 2023/S 096-299880 (2023-05-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 373 800 022 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-21 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 185-579517
HL-S szám: 185
További információk
Az eredeti szerződés aláírásának időpontja: 2022. március 18. A jelen hirdetmény tárgyát képező 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023. szeptember 19.
A jelen hirdetmény tárgyát képező 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023. szeptember 19.
Forrás: OJS 2023/S 185-579517 (2023-09-21)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Közép-Dunántúl Veszprém
Szállítók:
Paralelbau Kft Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő...
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Lakóházak építése Többfunkciós épületek kivitelezése Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Művészeti előadásokkal kapcsolatos... Csővezeték, hírközlési és villamos...