Könnyűszerkezetes apartmanházak építése I. ütem

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A telekre összesen 10 db iker apartman, azaz 20 egység került megtervezésre. Ebből a jelen kivitelezés során (I ütem), a mellékelt helyszínrajzon megjelölt 6 db iker apartman kerül megvalósításra, valamint a telken belüli közlekedési felületek, valamint a parkosítás kerül megépítésre. Az épületek alá vasalt sávalap készül a statikai terveknek megfelelően. A teherhordó, valamint a belső válaszfalakat vékonyfalú acél vázszerkezetből kell elkészíteni. A „C” és „U” szelvények a szerelőbetonra kerülnek rögzítésre. A homlokzati falszerkezetek 8 cm, a padló 15 cm polisztirolhab, a zárófödém pedig 30 cm ásványgyapot szigetelést kap.
A tetőszerkezet szintén vékonyfalú acél vázszerkezetből (rácsostartó) készül.
1 db acélvázas iker apartman nettó alapterülete kb 2x150 = kb 300 m2.
A kivitelezés során elvégzendő jelentősebb feladatok 1 db iker apartmanra vonatkozóan a következők:
- vasbeton sávalap készítése:,
- Vízálló műgyantával stabilizált faforgácslap elhelyezése: 462,9 m2
- vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása
- tetőtéri borítás készítése
- egyszeres fedés készítése betoncserépből
- hidegburkolatok készítése vízszintes és függőleges felületen
- belső felületek festése felületelőkészítéssel
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése:
- épület vázszerkezet és födém hőszigetelése: 778,2 m2
- homlokzati hőszigetelés készítése
Telken belüli közlekedési felületekre és kertépítésre vonatkozó főbb tételek:
- tükörkészítés: 3455 m2
- stabilizált alapréteg és ágyazat készítése: 1188 m2
- Térkőburkolat készítése szegéllyel: 3224 m2
- díszfák, cserjék, sövények és rózsák ültetése: 4350 db
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-05.

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-08-05 Ajánlati felhívás
2021-09-06 További információk
2021-11-08 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2021-08-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000907022021
Rövid leírás:
A telekre összesen 10 db iker apartman, azaz 20 egység került megtervezésre. Ebből a jelen kivitelezés során (I ütem), a mellékelt helyszínrajzon megjelölt 6 db iker apartman kerül megvalósításra, valamint a telken belüli közlekedési felületek, valamint a parkosítás kerül megépítésre. Az épületek alá vasalt sávalap készül a statikai terveknek megfelelően. A teherhordó, valamint a belső válaszfalakat vékonyfalú acél vázszerkezetből kell elkészíteni. A „C” és „U” szelvények a szerelőbetonra kerülnek rögzítésre. A homlokzati falszerkezetek 8 cm, a padló 15 cm polisztirolhab, a zárófödém pedig 30 cm ásványgyapot szigetelést kap. A tetőszerkezet szintén vékonyfalú acél vázszerkezetből (rácsostartó) készül. 1 db acélvázas iker apartman nettó alapterülete kb 2x150 = kb 300 m2. A kivitelezés során elvégzendő jelentősebb feladatok 1 db iker apartmanra vonatkozóan a következők: - vasbeton sávalap készítése:, - Vízálló műgyantával stabilizált faforgácslap elhelyezése: 462,9 m2 - vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása - tetőtéri borítás készítése - egyszeres fedés készítése betoncserépből - hidegburkolatok készítése vízszintes és függőleges felületen - belső felületek festése felületelőkészítéssel - talajnedvesség elleni szigetelés készítése: - épület vázszerkezet és födém hőszigetelése: 778,2 m2 - homlokzati hőszigetelés készítése Telken belüli közlekedési felületekre és kertépítésre vonatkozó főbb tételek: - tükörkészítés: 3455 m2 - stabilizált alapréteg és ágyazat készítése: 1188 m2 - Térkőburkolat készítése szegéllyel: 3224 m2 - díszfák, cserjék, sövények és rózsák ültetése: 4350 db a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján. A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Földkitermelési és talajmozgatási munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Tolna 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Ipari Park 4703/39
Postai irányítószám: 7030
Postai város: Paks
Kapcsolat
Internetcím: https://pipkft.hu/ 🌏
E-mail: agod.zoltan@pipkft.hu 📧
Telefon: +36 308356536 📞
Fax: +36 75417513 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907022021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907022021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-05 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 153-405932
HL-S szám: 153
További információk
1./A beszerzés tárgya - az építési beruházás - egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen történő munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti. A beruházás során műszaki, organizációs, garanciális, valamint szavatossági problémákat okozhat több kivitelező - külön közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerinti - egyszerre történő munkavégzése ugyanazon a munkaterületen. A műszaki tartalmak technológia és folyamatbeli sorrendjének szükséges összehangoltsága, összefüggése miatt az esetleges későbbi felelőségi körök egyértelmű meghatározása és elhatárolása egzakt módon nem meghatározható. Az építési területnek csak egy megközelítési lehetősége van, továbbá a területen lévő megmaradó faállomány miatt, csak a belső úthálózat nyomvonalán történhet az apartmanházak építéséhez történő anyagmozgatás. Ezáltal az épületek építése, valamint a területen történő kertépítés egymással is szorosan összefüggnek, illetve összehangolt munkát követelnek, így mind a kivitelezés során, mind a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelősségek elhatárolásának problematikája miatt a részajánlattétel megengedése a Megrendelő számára hátrányos helyzetet és jelentős többletköltségeket okoz, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag ésszerűtlen. 2. Feltételes közbeszerzés: A beruházás a Beruházási Alapból kerül finanszírozásra a 709/2020. (XII.30.) Korm. rend 5. §-a alapján. Az Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6) bek.). A Megrendelő oldaláról tehát a szerződés hatályba lépésnek a feltétele a támogatói döntés (a Kormány egyedi határozatában adott felhatalmazása) megléte. A Megrendelő a támogató döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, írásban értesíti a Kivitelezőt. Ha a támogatói döntés kézhezvételére a jelen szerződés megkötését megelőzően sor kerül, úgy a szerződés aláírásának a feltétele, hogy a Kivitelező a teljesítési biztosítékot, az előírt formában és tartalommal, a Megrendelő részére átadja, ha erre nem kerül sor az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződéskötés a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg (Kbt. 54.§ (4). Egyéb esetekben, a teljesítés bitzosíték rendelkezésre bocsátása a szerződés hatályba lépésnek a feltétel. Ha a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, a Megrendelő által küldött, értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben. Abban az esetben, ha a támogatói döntés a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap elteltet után - az eredeti tartalommal és változatlan formában - a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a támogatói döntés a Megrendelő rendelkezésére áll. Amennyiben a szerződés a támogatói döntés hiánya miatt nem lép hatályba a szerződés megkötését követő 180 napig, úgy a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben. 3. Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 4 000 000 Ft. A befizetés helye: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz. vagy ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Otp Bank:11746012-24671275. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja, az átutalási/befizetési igazolást, garanciát, kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni, a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és onnantól számított 60. napon 24.00 óráig lehívhatónak kell lennie. 4. Mintavételi és megfelelőség-igazolási terv: A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése. A mintavételi és megfelelőség-igazolási tervben szükséges minden kockázatos termék feltüntetése és a terv végrehajtásának ellenőrzése. 5. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli. Pontszám:0-10. Módszerek: 1. (jótállás), arányosítás: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] x (Pmax − Pmin) + Pmin, 2-3. (szakemberek), egyenes arányosítás P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin, 4. (ajánlati ár), fordított arányosítás P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A telekre összesen 10 db iker apartman, azaz 20 egység került megtervezésre. Ebből a jelen kivitelezés során (I ütem), a mellékelt helyszínrajzon megjelölt 6 db iker apartman kerül megvalósításra, valamint a telken belüli közlekedési felületek, valamint a parkosítás kerül megépítésre. Az épületek alá vasalt sávalap készül a statikai terveknek megfelelően. A teherhordó, valamint a belső válaszfalakat vékonyfalú acél vázszerkezetből kell elkészíteni. A „C” és „U” szelvények a szerelőbetonra kerülnek rögzítésre. A homlokzati falszerkezetek 8 cm, a padló 15 cm polisztirolhab, a zárófödém pedig 30 cm ásványgyapot szigetelést kap.
Többet mutasson
A tetőszerkezet szintén vékonyfalú acél vázszerkezetből (rácsostartó) készül.
1 db acélvázas iker apartman nettó alapterülete kb 2x150 = kb 300 m2.
A kivitelezés során elvégzendő jelentősebb feladatok 1 db iker apartmanra vonatkozóan a következők:
- vasbeton sávalap készítése:,
- Vízálló műgyantával stabilizált faforgácslap elhelyezése: 462,9 m2
- vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása
- tetőtéri borítás készítése
- egyszeres fedés készítése betoncserépből
- hidegburkolatok készítése vízszintes és függőleges felületen
- belső felületek festése felületelőkészítéssel
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése:
- épület vázszerkezet és födém hőszigetelése: 778,2 m2
- homlokzati hőszigetelés készítése
Telken belüli közlekedési felületekre és kertépítésre vonatkozó főbb tételek:
- tükörkészítés: 3455 m2
- stabilizált alapréteg és ágyazat készítése: 1188 m2
- Térkőburkolat készítése szegéllyel: 3224 m2
- díszfák, cserjék, sövények és rózsák ültetése: 4350 db
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások:
1. A Nyertes Ajánlattevőnek/Kivitelezőnek az ajánlat készítése előtt lehetősége volt, hogy leellenőrizze a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen környezetét, így ennek ismeretében adja meg ajánlatát.
2. A nyertes Ajánlattevő/Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a nyertes Ajánlattevő/Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.
Többet mutasson
3. A nyertes Ajánlattevő/Kivitelező köteles a felvonulási, építési/munkaterületen az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan gondoskodni. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell.
4. A nyertes Ajánlattevő/Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület szükséges mértékű elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a nyertes Ajánlattevő/Kivitelező feladata gondoskodni.
Többet mutasson
6. A nyertes Ajánlattevő/Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A kivitelezéshez esetlegesen szükséges szakfelügyeleteket és közmű kitűzéseket, a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelően, a munka megkezdése előtt, az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a nyertes Ajánlattevőnek/Kivitelezőnek.
Többet mutasson
8. Az építési engedélyben, e-közműnyilatkozatokban, közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, közműkezelői nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a nyertes Ajánlattevőnek/Kivitelezőnek!
Többet mutasson
9. A beépített tűzjelző üzembe helyezéséhez az üzembehelyező mérnököt a Kivitelezőnek kell biztosítania.
10. A nyertes ajánlattevőnek hetekre lebontott - az Ajánlatkérővel egyeztetett részletességű - megvalósítási (sávos) ütemtervet kell készítenie a munkaterület átadásáig és azt Ajánlatkérővel, illetve annak képviselőivel (műszaki ellenőrökkel) és szükség esetén az illetékes szervekkel jóvá kell hagyatnia és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja a Megrendelő a tényleges előrehaladást.
Többet mutasson
11. Az épületszerkezet tűzvédelmi megfelelőségének igazolása: a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet szerint tűzvédelmi követelménnyel rendelkező egyedi építési termék szerkezetbe történő beépítéshez a felelős műszaki vezető nyilatkozata önmagában nem elégséges. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezetőnek szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését szükséges - dokumentáltan - igénybe vennie.
Többet mutasson
12. Új építmények, közművek, közlekedési létesítmények, burkolatok, járdák geodéziai bemérésére vonatkozó információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Többet mutasson
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
Többet mutasson
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Többet mutasson
Időtartam: 220 nap
További információk:
1./A beszerzés tárgya - az építési beruházás - egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen történő munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti.
A beruházás során műszaki, organizációs, garanciális, valamint szavatossági problémákat okozhat több kivitelező - külön közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerinti - egyszerre történő munkavégzése ugyanazon a munkaterületen.
A műszaki tartalmak technológia és folyamatbeli sorrendjének szükséges összehangoltsága, összefüggése miatt az esetleges későbbi felelőségi körök egyértelmű meghatározása és elhatárolása egzakt módon nem meghatározható. Az építési területnek csak egy megközelítési lehetősége van, továbbá a területen lévő megmaradó faállomány miatt, csak a belső úthálózat nyomvonalán történhet az apartmanházak építéséhez történő anyagmozgatás. Ezáltal az épületek építése, valamint a területen történő kertépítés egymással is szorosan összefüggnek, illetve összehangolt munkát követelnek, így mind a kivitelezés során, mind a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelősségek elhatárolásának problematikája miatt a részajánlattétel megengedése a Megrendelő számára hátrányos helyzetet és jelentős többletköltségeket okoz, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag ésszerűtlen.
Többet mutasson
2. Feltételes közbeszerzés:
A beruházás a Beruházási Alapból kerül finanszírozásra a 709/2020. (XII.30.) Korm. rend 5. §-a alapján. Az Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6) bek.).
Többet mutasson
A Megrendelő oldaláról tehát a szerződés hatályba lépésnek a feltétele a támogatói döntés (a Kormány egyedi határozatában adott felhatalmazása) megléte.
A Megrendelő a támogató döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, írásban értesíti a Kivitelezőt.
Ha a támogatói döntés kézhezvételére a jelen szerződés megkötését megelőzően sor kerül, úgy a szerződés aláírásának a feltétele, hogy a Kivitelező a teljesítési biztosítékot, az előírt formában és tartalommal, a Megrendelő részére átadja, ha erre nem kerül sor az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződéskötés a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg (Kbt. 54.§ (4). Egyéb esetekben, a teljesítés bitzosíték rendelkezésre bocsátása a szerződés hatályba lépésnek a feltétel. Ha a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, a Megrendelő által küldött, értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
Többet mutasson
Abban az esetben, ha a támogatói döntés a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap elteltet után - az eredeti tartalommal és változatlan formában - a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a támogatói döntés a Megrendelő rendelkezésére áll.
Többet mutasson
Amennyiben a szerződés a támogatói döntés hiánya miatt nem lép hatályba a szerződés megkötését követő 180 napig, úgy a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.
Többet mutasson
3. Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 4 000 000 Ft. A befizetés helye: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz. vagy ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Otp Bank:11746012-24671275. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja, az átutalási/befizetési igazolást, garanciát, kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni, a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és onnantól számított 60. napon 24.00 óráig lehívhatónak kell lennie.
Többet mutasson
4. Mintavételi és megfelelőség-igazolási terv: A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése. A mintavételi és megfelelőség-igazolási tervben szükséges minden kockázatos termék feltüntetése és a terv végrehajtásának ellenőrzése.
Többet mutasson
5. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.
Pontszám:0-10. Módszerek: 1. (jótállás), arányosítás: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] x (Pmax − Pmin) + Pmin, 2-3. (szakemberek), egyenes arányosítás P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin, 4. (ajánlati ár), fordított arányosítás P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 7133 Fadd-Dombori, Nyírfa u. 3663 hrsz.-ú ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
Többet mutasson
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
Többet mutasson
A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Többet mutasson
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Többet mutasson
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
Többet mutasson
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a kivitelezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Többet mutasson
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Többet mutasson
Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
Többet mutasson
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Többet mutasson
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Többet mutasson
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, az MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Többet mutasson
Magasépítésnek minősül: minden olyan építési tevékenység keretében végzett építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszinthez képest egy vagy több építményszintje létezik, vagy létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását, bővítését, vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszinten vagy terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek (2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 4. pont)
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról [Korm. rendelet 19. § (3)].
Többet mutasson
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P.1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1) pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelése körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 730 millió forintot.
Többet mutasson
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg a gazdasági - pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Műszaki és szakmai képességek:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Többet mutasson
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést az ajánlattevőknek:
M.1-M.3/ Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.
Többet mutasson
A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást benyújtó általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.4) Be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ezért be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR ŰRLAPOT is.
Többet mutasson
Ha a szakember már szerepel a névjegyzékben: Az űrlapon az M.4.3-M.4.4. alkalmassági pontokban előírt szakemberek esetében meg kell adni a jogosultság megszerzésének (azaz a kamarai névjegyzékbe vétel) időpontját (év/hó/nap pontossággal), a nyilvántartó kamara megnevezését és a kamarai nyilvántartási számot is.
Többet mutasson
Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló építési projektek/beruházások/munkák pontos megnevezését és helyszínét, és a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott építési beruházás/projekt/munka kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció, feladatkör, tevékenység megnevezését is.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakemberek még nem szerepelnek a 266-os Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte!
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett, legalább 2400 m2 területű, zúzottkőből készített stabilizált alapréteg, ágyazat és térkőburkolat készítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal (max 3 db).
Többet mutasson
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett vékonyfalú hidegen hajlított acélprofilokból készült épületek kivitelezésére vonatkozó olyan referenciával (referenciákkal), ami(k) az alábbi munkákat is tartalmazták:
Többet mutasson
# épületszerkezeti munkák,
# erős és gyengeáramú munkák,
# gépészeti szakági munkák:
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett
Többet mutasson
- legalább 1 db olyan vékonyfalú hidegen hajlított acélprofilokból készült épületre vonatkozó referenciával, ami legalább…
… 330 m2 vízálló műgyantával stabilizált faforgácslap elhelyezést tartalmazta;
… 400 m2 épület vázszerkezet és födém hőszigetelést tartalmazta;
Az M.1) - M.3) pontban rögzített összes követelmény kielégíthető akár egy referenciával is, vagy több szerződéssel is teljesíthető, azzal, hogy az M.3) pontban meghatározott egyes mennyiségeket egy szerződés keretében kell bemutatni.
M.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti:
M.4.1. - MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
M.4.2. - MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
M.4.3. - MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
M.4.4. - MV-KÉ vagy MV-KÉ-R (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
Az M.4.1-M.4.4. pontokban foglalt alkalmassági követelmény keretében megnevezett szakemberek között átfedés - a betegségek, a kötelező szabadságok, és az egyéb folyamatban lévő munkák miatti helyettesíthetőség megoldása miatt - úgy lehetséges, hogy legalább 2 szakember bemutatása mindenképpen szükséges.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
AK 150 000 000 Ft (amennyiben ez nem éri el a nettó ajánlati ár 5%-át, akkor min. a -tartalékkeret nélküli- nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő, de max 250 000 000 Ft) összegű előleg igénybevételét biztosítja (Kbt. 135.§ (7). Az előleg a részszámlákból kerül arányosan levonásra.
Többet mutasson
Az előlegszámlán felül 5 db részszámla (15%, 25%, 40%, 55%, és 80%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) 1db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.
Többet mutasson
Jelen építési beruházás építési engedélyköteles, így fordított adózás hatálya alá tartozik.
A számla banki átutalással kerül kiegyenlítésre, a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek-től eltérően, a 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 32/A.§ és 32/B.§ -ában foglaltak szerint.
AK késedelme esetén az AT a Ptk. 6:155.§(1) szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
AK a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg, a felhasználás részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Részletes fizetési feltételeket a közbesz. dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig (kicserélésig) késedelmi kötbért számol fel. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 20%-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes vállalkozói díj 5 %-a (kötbér maximum).
Többet mutasson
Késedelmi kötbér: A Kivitelező a késedelem minden egyes napján a tartalékkeret és áfa nélküli nettó vállalkozói díj 0,1%/naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10%-a.
Többet mutasson
Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Kivit. a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles.
Jótállás: Értékelési résszempont, kötelezően vállalandó a 48 hónap.
AT köteles a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet és az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti jótállást vállalni. Ezt meghaladóan értékelési részszempont a teljes beruházásra egységesen vállalt jótállási idő.
Többet mutasson
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja
Teljesítési biztosíték: a támogató okirat kéhezvételétől függően (lásd II.2.14.2. pont) szerződéskötéskor, vagy a támogatói okirat megérkezéséről szóló ajánlatkérői értesítéstől számított 45 napon belül - a műszaki teljesítési határidőig, (okirati forma esetén+45 nap), a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő összegben. (a biztosíték rendelkezésre bocsátása szerződéskötés feltétele illetve a szerződés hatályba lépésének a feltétele)
Többet mutasson
A jótállás idejére szóló biztosíték:(a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 3%-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete, vége a vállalt jótállási idő vége, okirati forma esetén+45 nap). A rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele.
Többet mutasson
AK lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a nyertes AT-nek a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A beruházás egészére vállalt jótállási idő (hó) (minimum 48 hónap - értékelési maximum 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati ideje(hó) (min 0 hó, értékelési max 60 hó)
3. MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati ideje(hó) (min 0 hó, értékelési max 60 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11293772217
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Agod Zoltán
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907022021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1./ Az ajánlatban csatolni kell EKR űrlapként:
- felolvasólapot,
- EEKD,
- nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bek-re,
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) pontjára;
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kc) pontjára,
- nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitást biztosító szervezetek vonatkozásában; (Kbt. 67.§ (4),
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésre;
- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (és amennyiben van, úgy a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása szükséges);
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről.
2./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumban szerinti tartalommal. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
3./ A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a beruházásra vonatkozó, All Risk típusú az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeknek mindenben megfelelő biztosítással (ennek igazolása a szerződéskötés feltétele). A felelősségbiztosítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell. A teljes körű építés-szerelés biztosítási fedezetnek (C.A.R.) ki kell terjednie a beruházás ajánlati ár szerinti, ÁFA nélküli összegével megegyező biztosítási összeggel a dologi károk fedezetére (C.A.R. biztosítás I. fejezet), valamint ki kell terjedjen a beruházási főösszeg 10%-át elérő többletköltség biztosítási fedezetre is.
Többet mutasson
A kivitelezésben résztvevő összes felelős műszaki vezetőnek érvényes szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie vagy biztosítást kell kötnie a szerződéskötés időpontjáig, aminek ki kell terjednie az összes alvállalkozói teljesítésre is. A felelősség biztosítási mértéke: legalább 40 MFt/év.
Többet mutasson
A Kivitelezőnek munkáltatói felelősségbiztosítással kell rendelkeznie min. 30 MFt/kár/év limittel.
A Kivitelezőnek általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie min. 50 M Ft/kár/év limittel, valamint a Kivitelezőnek az érvényes általános felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az alvállalkozókra, dologi és személyi károkra egyaránt.
4./ A Kbt. 27/A. §-a alapján az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Többet mutasson
5./ AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, valamint a Kbt. 71. (6) bek foglaltakra tekintettel csak 1 (egy) alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
6./ Szakmai ajánlatként csatolni kell:
az árazott költségvetést nem módosítható formátumban, és ezzel egyező tartalommal, módosítható formátumban is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!
7./ A beépítésre kerülő vázszerkezetnek rendelkeznie kell az ÉMI Nemzeti Műszaki Értékeléssel, Üzemi Gyártásellenőrzési Megfelelőségi és ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal.
Ennek alátámasztására az ajánlatban be kell nyújtani:
- a beépítendő vázszerkezet műszaki leírását;
- a beépítendő vázszerkezet ÉMI Nemzeti Műszaki Értékelése,
- a beépítendő vázszerkezet Üzemi Gyártásellenőrzési Megfelelőségi Tanúsítványa,
- valamint a beépítendő vázszerkezet vonatkozásában az ISO 9001:2015 tanúsítvány meglétét igazoló dokumentumok.
8./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2. deakugyvediiroda@tolna.net
9/ Az AK alkalmazza Kbt. 81. (5)-t, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
10./Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni.
Többet mutasson
12./ Az AK alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakat és csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
13./ Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készített fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.
Többet mutasson
14./ Ajánlatkérő 2021. augusztus 18. napján 15.00 órai kezdettel biztosítja a helyszín megtekintését. Gyülekezés: 7133 Fadd-Dombori, Nyírfa u. 3663 hrsz.-ú ingatlannál. A bejáráson csak a helyszín megtekintésére kerül sor, kérdésekre az ajánlatkérő a helyszínen nem válaszol. A kérdések tekintetében a kiegészítő tájékoztatásra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
Többet mutasson
15./ A teljesítés határideje (II.2.7. pont) a munkaterület átadásától számított 220 naptári nap. 16./ Az ajánlatkérő a beszerzés II. üteme tekintetében (további 4 db apartmanház megépítése tekintetében) fenntartja magának a jogot, hogy éljen a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a lehetőségével:
Többet mutasson
a) a II. ütem rövid műszaki tartalma: további 4 db, a II.2.4) pont és a műszaki dokumentációban részletezett paramétereknek mindenben megfelelő, azonos acélvázas iker apartman teljes körű kivitelezése.
b) a szerződéses feltételekre a jelen eljárásban irányadó szerződés az irányadó (a tárgyalásos eljárás figyelembevételével).
c) becsült érték: II ütem 10% tartalékkerettel: 667 439 873 Ft
d) várható teljesítési határidő a II. ütemre:
Az I. ütemre vonatkozó szerződés megkötését követő 3 év vége.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 153-405932 (2021-08-05)
További információk (2021-09-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-06 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 176-455892
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 153-405932
HL-S szám: 176
További információk
Mivel a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása során a közbeszerzési dokumentáció is módosul, ezért a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjai alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
Forrás: OJS 2021/S 176-455892 (2021-09-06)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-11-08)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 220-576116
HL-S szám: 220
További információk
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek…
… kiválasztásra: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].; Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő megajánlás ajánlati ára (BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2030 Érd Viola utca 29.) nettó 1 504 523 781 nettó Ft) meghaladja a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve az azzal megegyező rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét (nettó 1 161 413 843 Ft). Az Ajánlatkérőnek nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges (többlet) pénzügyi fedezetet biztosítani. Ajánlatkérő az EKR rendszerben az eljárás előkészítése során (eljárási cselekmény lezárása 2021.08.10.) igazoltan rögzítette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az eredménytelenné nyilvánítás napja: 2021.10.27. Az ajánlattevők adatai: 1./ Ajánlattevő neve: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Székhelye: 1146 Budapest Szabó József utca 4., adószám: 13103581-2-42 2./ Ajánlattevő neve: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt. Székhelye: 7030 Paks Fehérvári út 31., adószám: 25309117-2-17 3./ Ajánlattevő neve: PSN Építőipari Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi Ferenc utca 23-25., adószám: 12621754-2-17 4./ Ajánlattevő neve: BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2030 Érd Viola utca 29., adószám: 13183909-2-13 5./ Ajánlattevő neve: Ács- és Állványozó Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd Epreskert utca 10/C. , adószám: 10483327-2-17 6./ Ajánlattevő neve: HGT Invest Kft. Székhelye: 7171 Sióagárd Kossuth L. u. 44/A , adószám: 14160736-2-17 7./ Ajánlattevő neve: Topa és Társa Építési Kft. Székhelye: 7090 Tamási Dózsa György utca 100., adószám: 13048918-2-17
… kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő megajánlás ajánlati ára (BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2030 Érd Viola utca 29.) nettó 1 504 523 781 nettó Ft) meghaladja a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve az azzal megegyező rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét (nettó 1 161 413 843 Ft).
Többet mutasson
Az Ajánlatkérőnek nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges (többlet) pénzügyi fedezetet biztosítani.
Ajánlatkérő az EKR rendszerben az eljárás előkészítése során (eljárási cselekmény lezárása 2021.08.10.) igazoltan rögzítette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az eredménytelenné nyilvánítás napja: 2021.10.27.
Az ajánlattevők adatai:
1./ Ajánlattevő neve: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Székhelye: 1146 Budapest Szabó József utca 4., adószám: 13103581-2-42
2./ Ajánlattevő neve: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt. Székhelye: 7030 Paks Fehérvári út 31., adószám: 25309117-2-17
3./ Ajánlattevő neve: PSN Építőipari Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi Ferenc utca 23-25., adószám: 12621754-2-17
4./ Ajánlattevő neve: BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2030 Érd Viola utca 29., adószám: 13183909-2-13
5./ Ajánlattevő neve: Ács- és Állványozó Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd Epreskert utca 10/C. , adószám: 10483327-2-17
6./ Ajánlattevő neve: HGT Invest Kft. Székhelye: 7171 Sióagárd Kossuth L. u. 44/A , adószám: 14160736-2-17
7./ Ajánlattevő neve: Topa és Társa Építési Kft. Székhelye: 7090 Tamási Dózsa György utca 100., adószám: 13048918-2-17
Forrás: OJS 2021/S 220-576116 (2021-11-08)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Dél-Dunántúl Tolna
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Földkitermelési és talajmozgatási munka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezetékek, hírközlési és villamos... Víz- és szennyvízvezetékek építése Erősáramú vezeték építése