Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XX. kerületben 2

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Kerékpárút építése
• Autópálya és közút építése › Közút építése
• Autópálya és közút építése › Közúton folyó munkák
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolati jelek festése
• Különféle útburkolatok › Útjelző tábla szerelése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-12-21	Ajánlati felhívás
2022-01-17	További információk
2022-07-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-09-29	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-10-06	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-10-18	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-12-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR001461572021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kerékpárút építése 📦
További CPV-kód: Közúton folyó munkák 📦
Közút építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Postai irányítószám: 1075
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bkk.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 📧
Telefon: +36 704433853 📞
Fax: +36 12351044 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461572021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461572021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-21 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 250-659020
HL-S szám: 250
További információk

Értékelés módszere: Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő. Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben)

A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

A rész elnevezése: Közlekedésbiztonság fejlesztés „1/A rész
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Helsinki út és a Kossuth Lajos utcai csomópont környezetében és Pesterzsébet központjában

Az 1./„A” részben a főbb feladatok:

Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 252 m új kerékpárút építése (36 m3 aszfalt beépítése, 438 m2 térkő burkolat építése)

- 1470 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont fejlesztése

- 3 db víznyelő áthelyezése

- 10 db forgalomcsillapító küszöb építése

- 5 csomópontban közvilágítás fejlesztése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

Időtartam: 250 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: VEKOP-5.3.1-15-2020-00020
További információk:

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

A rész elnevezése: Közlekedésbiztonság fejlesztés „2/B rész
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Török Flóris, Topánka, Baross utcához kapcsolódóan és Török Flóris utca és a Nagykörösi út területén

A 2. -„B” részben a főbb feladatok:

Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca - Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 427 m új kerékpárút építése (86 m3 aszfalt beépítése, 351 m2 térkő burkolat építése)

- 1105 m új kerékpársáv fejlesztése

- 790 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont átépítése

- 4 db víznyelő áthelyezése

- 3 helyszínen közvilágítás fejlesztése

A rész elnevezése: Közlekedésbiztonság fejlesztés „3/C rész
A rész száma: 3
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Határ út környezetében, Pesterzsébeten, Szabótelepen és Pacsirtatelepen

A 3 -„C” részben a főbb feladatok:

Kerékpárút kiépítése a Határ úton, a Nagykőrösi út és Köteles utca között; Határ út - Nagykőrösi út csomópontban kerékpárút átvezetése; Tuba utca és Köteles utca kerékpárosbarát átalakítása. Új kerékpáros átvezetés kialakítása a Határ út - Baross utca csomópontban; Határ út - Gubacsi út - Török Flóris utca csomópont kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; Nagysándor József utca - Szent Imre herceg utca csomópontban kerékpáros átvezetés kialakítása; kerékpársáv kialakítása a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Vörösmarty utcában; kerékpársáv kialakítása Ady Endre utcában; kerékpársáv kialakítása Alsóteleki utcában; Tinódi utca, Klapka utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 506 m új kerékpárút építése (45 m3 aszfalt beépítése, 162 m2 térkő burkolat építése)

- 180 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3140 m új kerékpársáv kialakítása

- 2 jelzőlámpás csomópont átépítése

- 2 csomópontban hírközléskiváltása

- 2 csomópontban közvilágítás fejlesztése

- 7 db forgalomcsillapító küszöb építése

A rész elnevezése: Közlekedésbiztonság fejlesztés „4/D rész
A rész száma: 4
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, Kerékpártárolók kialakítása és forgalomcsillapított övezetek (zónák) létrehozása

A 4 -„D” részben a főbb feladatok:

Kerékpártárolók kialakítása a XX. kerület területén oktatási, közigazgatási, kereskedelmi, sport és egészségügyi intézményeknél; B+R parkolók kialakítása Pesterzsébet felső és Torontál utca HÉV megállóhelyen, illetve Pesterzsébet vasúti megállóhelynél. Forgalomcsillapított (zóna 30) övezetek létrehozása öt helyen a XX. kerület területén.

- új kerékpártárolók kialakítása 30 helyszínen 150 db kerékpártámasz elhelyezése

- 3255 m2 térkő burkolat építése

- B+R parkoló kialakítása 3 helyszínen 30 db kerékpártámasz elhelyezés

- 158 db forgalomcsillapító küszöb építése

Építési engedélyköteles tevékenységet NEM tartalmaz.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XX. kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

Budapest XX.kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. , valamint a Kbt. 65.§ (11a)-bek.re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Sz.1. pontban előírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az

ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

Műszaki és szakmai képességek:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

-építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap/nap bontásban),

- teljesítés helye

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét;

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);

- a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok;

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Amennyiben a M.2.) pontjaiban bemutatott szakember az Ajánlat benyújtásakor már rendelkezik érvényes és hatályos előírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban a szakmai tapasztalt bemutatása helyett elegendő feltüntetni a szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, VALAMINT szükséges megadnia a JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉNEK AZ IDEJÉT. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember eseten az ajánlatkérő az előirt jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenőrzi.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, út és/vagy járda és/vagy kerékpárút és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény és/vagy parkoló építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy forgalomtechnika beavatkozás területen végzett referenciával, amely tartalmazott összesen:

1/A rész tekintetében: legalább 18 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 219 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást.

2/B. rész tekintetében: legalább 43 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 175 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást

3/C. rész tekintetében: legalább 22 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 80 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást.

4/D. rész tekintetében: legalább 1620 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását és/vagy legalább 10 db kerékpártámasz elhelyezése

Egy referencia több részben is bemutatható, az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés részenként több referenciával is történhet.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt (vagy azzal egyenértékű) végzettségi és szakmai gyakorlati követelménnyel rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember részben is bemutatható, tehát a bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér Teljesítési határidő nem határidőben történő teljesítése esetén alapja: teljes nettó Vállalkozói díj, mértéke: 1 % / naptári nap, Valamennyi egyéb határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 0,01 %-a/naptári nap. Késedelmi kötbér együttes maximuma a vállalkozói díj 20 %-a.

- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói díj, mértéke: 30 %)

- Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett munkarész értéke, mértéke: 20 %)

- Teljesítési biztosíték (alapja: a Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 5 %)

- Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 5 %)

- Jótállás (időtartama minimum: 36 hónap)

- Többlet jótállás (időtartama: Ajánlattevő megajánlása szerint (36 hónapon felüli többlet időtartam))

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A számlák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően támogatásból finanszírozza, a VEKOP-5.3.1 -15-2016-00004 projekt keretében. Támogatás intenzitása: 100,000000%

Számlák fizetése: utófinanszírozás. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (7) bekezdéseire, a 272/2014.Kr, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A szakaszára.

Ajánlatkérő 1 előlegszámla, 4 rész (15, 25, 50 illetve 80 % műszaki készültségi szint elérésekor) és 1 végszámla (sikeres műszaki átadás-átvételi elj. követően) benyújtására ad lehetőséget az esetleges előlegszámlán és tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban kiállított számlán túl.

Előleg: támogatásból fedezett teljes nettó vállalkozói díj 5%-a, de legfeljebb 250 millió Ft, amely a végszámlából kerül elszámolásra.

Tartalékkeret: teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-01-21 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23028966444
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Murányi Réka
A vevő profiljának címe: http://www.bkk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461572021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Részletes szabályok a KD-ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé gazd.szer.-nek.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek ATre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR-ben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Kbt. 66. § (5) bek szerint - felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bek szerint;

- Kbt. 67. § (4) bek szerint

- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat;

- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;

- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

- EEKD

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

- nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról;

- kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls és pdf formátumban)

- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományra vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. AK biztosítja a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását.

6. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

8. AK valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

9. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

10.Eljáró FAKSZ: dr. Németh Zsuzsanna Eszter (lajstromszám: 01033) és dr. Tóth Zsanett (lajstromszám: 01325)

11. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

12. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az EKR-en keresztül van lehetőség.

13. Felelősségbiztosítások: részenként külön-külön:

A 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a Munkaterület átadás-átvétel időpontjától kezdődően érvényes és hatályos építési-szerelési Contractor’s All Risks (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az elérje az alábbi mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.

Mértéke: legalább 30 000 000,- Ft/év, továbbá 5 000 000,- Ft/káresemény összegű

A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. A felelősségbiztosítás igazolására alvállalkozó nem jogosult. Hatályát a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő Teljesítésigazolás kiállításától - számított hatvan (60) napig kell fenntartani.

14. AK rögzíti, hogy a szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes AT által az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2. pontja vonatkozásában megajánlott szakember(ek) - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkezzen(ek) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ jogosultsággal.

15. AK rögzíti, hogy az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. Amennyiben az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok egyike sem tartalmazza az értékelés körében bemutatni kívánt szakember nevét, úgy az nem hiánypótolható hibának minősül és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

16. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ATket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közösATk nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ATk képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult AT adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT képviseletében eljárhat.

18. AK tájékoztatja ATket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa által támogatási igény került benyújtásra MAGYARORSZÁG Kormánya részére. A támogatás odaítéléséről szóló Kormányhatározat alapján megkötésre kerülő Támogatási Szerződés (TSZ), vagy a megvalósításba történő átfordulásról szóló TSZ módosítás aláírásának elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését, AK a Kbt. 53. § (6) bek alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre tekintettel a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bek a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. A szerződés megszűnik a hatálybalépésre rendelkezésre álló 6 hónapos időtartam lejárta esetén, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., v.mint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 250-659020 (2021-12-21)

További információk (2022-01-17)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Útburkolat építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-17 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-01 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 015-031798
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 250-659020
HL-S szám: 15
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) b) pontja alapján módosítja a közbeszerzési dokumentumokat, melyre tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. A módosítással érintettel közbeszerzési dokumentumok: műszaki leírás, árazatlan költségvetés

Forrás: OJS 2022/S 015-031798 (2022-01-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben) A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza. Az 1./„A” részben a főbb feladatok: Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása. - 252 m új kerékpárút építése (36 m3 aszfalt beépítése, 438 m2 térkő burkolat építése) - 1470 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése) - 3 jelzőlámpás csomópont fejlesztése - 3 db víznyelő áthelyezése - 10 db forgalomcsillapító küszöb építése - 5 csomópontban közvilágítás fejlesztése Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz. A 2. -„B” részben a főbb feladatok: Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca - Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása. - 427 m új kerékpárút építése (86 m3 aszfalt beépítése, 351 m2 térkő burkolat építése) - 1105 m új kerékpársáv fejlesztése - 790 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése) - 3 jelzőlámpás csomópont átépítése - 4 db víznyelő áthelyezése - 3 helyszínen közvilágítás fejlesztése Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz. A 3 -„C” részben a főbb feladatok: Kerékpárút kiépítése a Határ úton, a Nagykőrösi út és Köteles utca között; Határ út - Nagykőrösi út csomópontban kerékpárút átvezetése; Tuba utca és Köteles utca kerékpárosbarát átalakítása. Új kerékpáros átvezetés kialakítása a Határ út - Baross utca csomópontban; Határ út - Gubacsi út - Török Flóris utca csomópont kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; Nagysándor

Rövid leírás

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben)

A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

Az 1./„A” részben a főbb feladatok:

Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 252 m új kerékpárút építése (36 m3 aszfalt beépítése, 438 m2 térkő burkolat építése)

- 1470 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont fejlesztése

- 3 db víznyelő áthelyezése

- 10 db forgalomcsillapító küszöb építése

- 5 csomópontban közvilágítás fejlesztése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

A 2. -„B” részben a főbb feladatok:

Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca - Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 427 m új kerékpárút építése (86 m3 aszfalt beépítése, 351 m2 térkő burkolat építése)

- 1105 m új kerékpársáv fejlesztése

- 790 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont átépítése

- 4 db víznyelő áthelyezése

- 3 helyszínen közvilágítás fejlesztése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

A 3 -„C” részben a főbb feladatok:

Kerékpárút kiépítése a Határ úton, a Nagykőrösi út és Köteles utca között; Határ út - Nagykőrösi út csomópontban kerékpárút átvezetése; Tuba utca és Köteles utca kerékpárosbarát átalakítása. Új kerékpáros átvezetés kialakítása a Határ út - Baross utca csomópontban; Határ út - Gubacsi út - Török Flóris utca csomópont kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; Nagysándor

A beszerzés teljes értéke: 580 389 849 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 132-375369
HL-S szám: 132

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-06-29 📅
Név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13305329213
Postacím: Tököli Út 103.
Postai város: Szigetszentmiklós
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 306700082 📞
E-mail: vallalkozas.joep.kft@gmail.com 📧
Internetcím: http://www.joepkft.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 253 867 076 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2022-06-23 📅
Név: Plastiroute Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10362307213
Postacím: Külső Rádi Út
Postai város: Vác
Postai irányítószám: 2600
Telefon: +36 303119757 📞
E-mail: plastiroute@plastiroute-vac.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 326 522 773 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

3 - Közlekedésbiztonság fejlesztés „3/C rész számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

4 - Közlekedésbiztonság fejlesztés „4/D rész számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].

Ajánlattevők az 1. rész vonatkozásában:

Név: SZOMOR és TÁRSA Kft.

Cím: 1098 Budapest, Epreserdő utca 12. 1. em. 8.

Adószám: 11876511-2-43

Név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103.

Adószám: 13305329-2-13

Név: PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Kft.

Cím: 2600 Vác, Külső-Rádi út (hrsz. 5557).

Adószám: 10362307-2-13

Ajánlattevők a 2. rész vonatkozásában:

Ajánlattevők a 3. rész vonatkozásában:

Ajánlattevők a 4. rész vonatkozásában:

Forrás: OJS 2022/S 132-375369 (2022-07-07)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 253 867 076 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 191-598283
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 132-375369
HL-S szám: 191
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének napja:…

… 2023.07.04. A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: 2.1.2. Műszaki tartalom változás A kivitelezési munkák megkezdését követően 2023. április 5. napján az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. - mint kapcsolódó projekt - tájékoztató levében jelezte, hogy a Budapest XX. kerület Serény utcában gázvezeték rekonstrukciót tervez, - a DIN+F Konzorcium által készített, XX. Serény utca gázvezeték építés helyszínrajz szerinti területen - melynek elvégzése elengedhetetlen rövid időn belül, tekintettel a gázvezeték műszaki állapotára és az ebből adódó üzemszerű állapot fenntartására. Az MVM jelezte, hogy tervezetten a 2023. év IV. negyedévében ütemezi a munkálatokat. Az MVM által jelzett gázvezeték rekonstrukcióval érintett terület a VEKOP XX. projekt keretében felújítani tervezett útburkolatot is érintene, és az útburkolat felújítása esetén a felújított útburkolat vonatkozásában 5 éves burkolatbontási tilalmat eredményezne, garanciális kötöttségek mellett. Ezenkívül az érintett burkolat alap alatt a gázvezeték nagyon rossz műszaki állapotú, szinte garantálható, hogy üzemzavar fordulhatna elő ezen időszak alatt. Ennek vonatkozásában az MVM kezdeményezte, a felújítani tervezett XX. Serény utca útépítési munkálatainak elhalasztását, vagy az érintett szakaszon tervezett kerékpáros nyomvonalát módosítását. A fentiekre tekintettel a Szerződés keretében a tender tervben kiadott ProUrbe Kft. által tervezett 19/19 munkaszámú FT-43 és ÚT-43 rajzszámú tervek nyomvonal módosítása, vagyis műszaki tartalomváltozása vált szükségessé. Az eredeti terv szerinti kialakítás: A Serény utca két irányú zsákutca, mely összeköttetést nyújt a Téglaégető köz és a gyalogos-kerékpáros vasúti felüljáró között. A gyalogos-kerékpáros felüljáró és a Téglaégető köz között, annak déli szakaszán mintegy 50 m hosszban történne burkolat felújítás, teljes pályaszerkezet cserével. Párhuzamos parkolás eleje és vége, valamint irány helyes kerékpáros nyomok kerülnek felfestésre. A Vállalkozó módosított kiviteli fedvény terv szerinti (JÓ-ÉP Kft. által készített U1 rajszámú Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz) műszaki kialakítás: Az útburkolat felújítása helyett, az út mellett található járda szélesítésével gyalogos kerékpáros zóna kerül kialakításra. A megtervezet műszaki megoldását az XX. Kerületi Önkormányzat, - mint tulajdonos és közútkezelői is jóváhagyta , az alábbi előírások kitételével: - közlekedésbiztonsági szempontból a kerékpáros felhajtásnál kérik a kerékpártámaszok kihelyezést, valamint mobi pont kialakítást, a ráparkolások megakadályozása miatt. Jelen műszaki módosítás a Támogatási szerződésben vállalt indikátorok megvalósítását szolgálja, hálózati szempontból egységes nyomvonal kialakítását eredményezi. A tárgyi műszaki tartalomváltozás a költségvetésben egyes tételek módosítását és új tételek szerepeltetést vonja maga után, többletköltséget nem generál, a Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nincs kihatással, így a Szerződés törzsszövegének érdemi módosítást nem teszi szükségessé. Fentiek a Mérnök által kiadott mérnök véleményt is alátámasztja. 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában: 2.2.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a) az uniós értékhatárt; b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-áta módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 2.2.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.2. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a Szerződés összege nem változik, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

… 2023.07.04.

A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

2.1.2. Műszaki tartalom változás

A kivitelezési munkák megkezdését követően 2023. április 5. napján az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. - mint kapcsolódó projekt - tájékoztató levében jelezte, hogy a Budapest XX. kerület Serény utcában gázvezeték rekonstrukciót tervez, - a DIN+F Konzorcium által készített, XX. Serény utca gázvezeték építés helyszínrajz szerinti területen - melynek elvégzése elengedhetetlen rövid időn belül, tekintettel a gázvezeték műszaki állapotára és az ebből adódó üzemszerű állapot fenntartására. Az MVM jelezte, hogy tervezetten a 2023. év IV. negyedévében ütemezi a munkálatokat.

Az MVM által jelzett gázvezeték rekonstrukcióval érintett terület a VEKOP XX. projekt keretében felújítani tervezett útburkolatot is érintene, és az útburkolat felújítása esetén a felújított útburkolat vonatkozásában 5 éves burkolatbontási tilalmat eredményezne, garanciális kötöttségek mellett. Ezenkívül az érintett burkolat alap alatt a gázvezeték nagyon rossz műszaki állapotú, szinte garantálható, hogy üzemzavar fordulhatna elő ezen időszak alatt. Ennek vonatkozásában az MVM kezdeményezte, a felújítani tervezett XX. Serény utca útépítési munkálatainak elhalasztását, vagy az érintett szakaszon tervezett kerékpáros nyomvonalát módosítását.

A fentiekre tekintettel a Szerződés keretében a tender tervben kiadott ProUrbe Kft. által tervezett 19/19 munkaszámú FT-43 és ÚT-43 rajzszámú tervek nyomvonal módosítása, vagyis műszaki tartalomváltozása vált szükségessé.

Az eredeti terv szerinti kialakítás: A Serény utca két irányú zsákutca, mely összeköttetést nyújt a Téglaégető köz és a gyalogos-kerékpáros vasúti felüljáró között. A gyalogos-kerékpáros felüljáró és a Téglaégető köz között, annak déli szakaszán mintegy 50 m hosszban történne burkolat felújítás, teljes pályaszerkezet cserével. Párhuzamos parkolás eleje és vége, valamint irány helyes kerékpáros nyomok kerülnek felfestésre.

A Vállalkozó módosított kiviteli fedvény terv szerinti (JÓ-ÉP Kft. által készített U1 rajszámú Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz) műszaki kialakítás: Az útburkolat felújítása helyett, az út mellett található járda szélesítésével gyalogos kerékpáros zóna kerül kialakításra. A megtervezet műszaki megoldását az XX. Kerületi Önkormányzat, - mint tulajdonos és közútkezelői is jóváhagyta , az alábbi előírások kitételével:

- közlekedésbiztonsági szempontból a kerékpáros felhajtásnál kérik a kerékpártámaszok kihelyezést, valamint mobi pont kialakítást, a ráparkolások megakadályozása miatt.

Jelen műszaki módosítás a Támogatási szerződésben vállalt indikátorok megvalósítását szolgálja, hálózati szempontból egységes nyomvonal kialakítását eredményezi. A tárgyi műszaki tartalomváltozás a költségvetésben egyes tételek módosítását és új tételek szerepeltetést vonja maga után, többletköltséget nem generál, a Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nincs kihatással, így a Szerződés törzsszövegének érdemi módosítást nem teszi szükségessé.

Fentiek a Mérnök által kiadott mérnök véleményt is alátámasztja.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:

2.2.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el

a) az uniós értékhatárt;

b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-áta módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

2.2.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.2. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a Szerződés összege nem változik, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

Forrás: OJS 2023/S 191-598283 (2023-09-29)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 253 867 076 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 196-612332
HL-S szám: 196
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének napja:…

… 2023.09.01. A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: b) A XX. kerület 18-21 terv Vizisport utcánál a tervek szerinti útépítési és forgalomtechnikai kialakítások módosítása szükséges. Megállapítást nyert, hogy a Pesterzsébeti Jódos- Sós Gyógy- és Strandfürdő környezetében a tender időszak alatt parkolóépítések és átépítések történtek, amely a tervek módosítását eredményezte. Forgalomtechnikai felülvizsgálatot kellett végezni, amely kimutatta, hogy a Vizisport csomópontban forgalomtechnikai és útépítési beavatkozásokat kell eszközölni ahhoz, hogy a projekt célja teljesüljön, valamint a létesítményen biztonságos és rendeltetésszerű használata létrejöjjön. A végleges fedvény útépítési és forgalomtechnikai tervek elkészüléséig és azok Kezelői jóváhagyásáig útépítési- és forgalomtechnikai munka határozatlan ideig nem végezhető. A tervezési és engedélyezési eljárás a feladat komplexitásából adódóan 21 nap ráhatással van a kivitelezés véghatáridejére. c) A XX. kerület 42-69 terv Gubacs városrész területén a Szerződés szerint csak forgalomtechnikai festések és táblázások szerepelnek Vállalkozó feladatai tekintetében. 2023. márciusában jelezte a kerületi Önkormányzat, hogy azon a területen forgalomtechnikai átépítési módosítások történtek közlekedésbiztonsági okokból, így megváltoztak a közlekedési irányok. Ebből adódóan a korábban jóváhagyott forgalomtechnikai terv áttervezése vált szükségessé. A végleges forgalomtechnikai terv készítése folyamatban van, annak elkészüléséig és azok Kezelői jóváhagyásáig forgalomtechnikai munka nem végezhető, Vállalkozón kívülálló okból. A tervek jóváhagyása 2023. július 7-ig várható, ami összesen 45 napot vesz igénybe. d) A XX. kerület 66-os terv Bíró Mihály utca területén a Szerződés szerint forgalomcsillapító küszöbök építése és forgalomtechnikai kialakítások elvégzése szerepel Vállalkozó feladataiként. 2023.04.17-én az MVM Főgáz Zrt. jelezte, hogy a Bíró Mihály utcában gázvezeték rekonstrukciót szükséges elvégezni, amely 2023. május elején fog megkezdődni és amely időpontig a terv szerinti kivitelezést nem tudják elvégezni. Tekintettel arra, hogy a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére áll, így egy háromoldalú szerződés jött létre a Beruházó - Vállalkozó és az MVM Zrt. között, melyben kikötésre került egyrészt, hogy Vállalkozó visszaadja Beruházó részére a munkaterületet, mely 04.20-án megtörtént, másrészt (a Szerződés II/4 pontja szerint) a munkaterületet az MVM Zrt. 05.30-ával visszaadja Vállalkozónak. Mivel az MVM Zrt. a megállapodás alapján 05.30-ig nem adta vissza a munkaterületet, így a Vállalkozón kívülálló, külső harmadik fél által keletkezett okból a fentiekben leírtak alapján a szerződéses véghatáridő módosítása indokolt. Az MVM Zrt. 2023.06.29-én kezdte meg a műszaki átadás átvételi eljárást, így ténylegesen 2023.06.29-én adta vissza a munkaterületet. Erre tekintettel a harmadik fél által eltolódott időszakkal, azaz 30 nappal kérte a Vállalkozó a véghatáridő módosítását. 2.1.2. Műszaki tartalom változása: A Vízisport utca csomópontjában Vállalkozó feladatát képezte új kerékpárút és gyalogos közlekedés konfliktusmentes kiépítése az - ÚT-18-21 és a FT-18-21 számú forgalomtechnikai helyszínrajz alapján. A XX. kerület 18-21 terv Vizisport utcánál a tervek szerinti az útépítési és forgalomtechnikai kialakítások módosítása szükséges a 2.1.1. b) pontjában részletezettek szerint. Megállapítható, hogy a Vízisport utcában elvégzendő építési munkálatok a tender műszaki tartalomtól eltérő többlet műszaki tartalom a Vállalkozó számára előre nem látható és akadályozó körülmény volt, mely a további szakági munkák folytatását hátráltatta, illetve ennek javítása elengedhetetlen volt az Alapfeladat megvalósításához. Az eddig Vállalkozó által igényelt és Megrendelő által elfogadott pótmunkák (VK2, VK4, VK7, VK9, VK11, VK12, VK13, VK16) összege nettó 11 602 376,-Ft. A felhasználható tartalékkeret összege nettó 1 713 250-Ft, mely nem biztosítja a fedezetet a VK15 pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolásához, tekintettel arra, hogy a VK15 pótmunka összege nettó 6 733 805- Ft. A pótmunka fedezetét jelen 2. sz. Módosítás útján szükséges biztosítani. A tartalékkeretben fennmaradt összeg és a fedezetén felüli összeg került bele a Vállalkozói díj összegébe a rendeltetésszerű használatához szükséges pótmunkaként, így a Vállalkozói díj nettó 5 020 555,- Ft összeggel növekszik. A Műszaki ellenőr hivatalos véleménye alapján mind a véghatáridő módosítása, mind a Vállalkozói díj megemelése indokolt és kellően alátámasztott, amely alapján a Műszaki ellenőr javasolta a kivitelezési határidő 2023. szeptember 15-ig történő meghosszabbítását, valamint a Vállalkozó díj nettó 5 020 555,- Ft összeggel való emelését. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetésben a többletköltségek átvezetésre kerültek. A Vállalkozói díj összegének megemelése egyben a Tartalékkeret arányos megnövelését is eredményezi. A díjak növeléséhez szükséges fedezet Megrendelő rendelkezésére áll. 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

… 2023.09.01.

b) A XX. kerület 18-21 terv Vizisport utcánál a tervek szerinti útépítési és forgalomtechnikai kialakítások módosítása szükséges. Megállapítást nyert, hogy a Pesterzsébeti Jódos- Sós Gyógy- és Strandfürdő környezetében a tender időszak alatt parkolóépítések és átépítések történtek, amely a tervek módosítását eredményezte. Forgalomtechnikai felülvizsgálatot kellett végezni, amely kimutatta, hogy a Vizisport csomópontban forgalomtechnikai és útépítési beavatkozásokat kell eszközölni ahhoz, hogy a projekt célja teljesüljön, valamint a létesítményen biztonságos és rendeltetésszerű használata létrejöjjön. A végleges fedvény útépítési és forgalomtechnikai tervek elkészüléséig és azok Kezelői jóváhagyásáig útépítési- és forgalomtechnikai munka határozatlan ideig nem végezhető. A tervezési és engedélyezési eljárás a feladat komplexitásából adódóan 21 nap ráhatással van a kivitelezés véghatáridejére.

c) A XX. kerület 42-69 terv Gubacs városrész területén a Szerződés szerint csak forgalomtechnikai festések és táblázások szerepelnek Vállalkozó feladatai tekintetében. 2023. márciusában jelezte a kerületi Önkormányzat, hogy azon a területen forgalomtechnikai átépítési módosítások történtek közlekedésbiztonsági okokból, így megváltoztak a közlekedési irányok. Ebből adódóan a korábban jóváhagyott forgalomtechnikai terv áttervezése vált szükségessé. A végleges forgalomtechnikai terv készítése folyamatban van, annak elkészüléséig és azok Kezelői jóváhagyásáig forgalomtechnikai munka nem végezhető, Vállalkozón kívülálló okból. A tervek jóváhagyása 2023. július 7-ig várható, ami összesen 45 napot vesz igénybe.

d) A XX. kerület 66-os terv Bíró Mihály utca területén a Szerződés szerint forgalomcsillapító küszöbök építése és forgalomtechnikai kialakítások elvégzése szerepel Vállalkozó feladataiként. 2023.04.17-én az MVM Főgáz Zrt. jelezte, hogy a Bíró Mihály utcában gázvezeték rekonstrukciót szükséges elvégezni, amely 2023. május elején fog megkezdődni és amely időpontig a terv szerinti kivitelezést nem tudják elvégezni. Tekintettel arra, hogy a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére áll, így egy háromoldalú szerződés jött létre a Beruházó - Vállalkozó és az MVM Zrt. között, melyben kikötésre került egyrészt, hogy Vállalkozó visszaadja Beruházó részére a munkaterületet, mely 04.20-án megtörtént, másrészt (a Szerződés II/4 pontja szerint) a munkaterületet az MVM Zrt. 05.30-ával visszaadja Vállalkozónak. Mivel az MVM Zrt. a megállapodás alapján 05.30-ig nem adta vissza a munkaterületet, így a Vállalkozón kívülálló, külső harmadik fél által keletkezett okból a fentiekben leírtak alapján a szerződéses véghatáridő módosítása indokolt. Az MVM Zrt. 2023.06.29-én kezdte meg a műszaki átadás átvételi eljárást, így ténylegesen 2023.06.29-én adta vissza a munkaterületet. Erre tekintettel a harmadik fél által eltolódott időszakkal, azaz 30 nappal kérte a Vállalkozó a véghatáridő módosítását.

2.1.2. Műszaki tartalom változása:

A Vízisport utca csomópontjában Vállalkozó feladatát képezte új kerékpárút és gyalogos közlekedés konfliktusmentes kiépítése az - ÚT-18-21 és a FT-18-21 számú forgalomtechnikai helyszínrajz alapján. A XX. kerület 18-21 terv Vizisport utcánál a tervek szerinti az útépítési és forgalomtechnikai kialakítások módosítása szükséges a 2.1.1. b) pontjában részletezettek szerint.

Megállapítható, hogy a Vízisport utcában elvégzendő építési munkálatok a tender műszaki tartalomtól eltérő többlet műszaki tartalom a Vállalkozó számára előre nem látható és akadályozó körülmény volt, mely a további szakági munkák folytatását hátráltatta, illetve ennek javítása elengedhetetlen volt az Alapfeladat megvalósításához.

Az eddig Vállalkozó által igényelt és Megrendelő által elfogadott pótmunkák (VK2, VK4, VK7, VK9, VK11, VK12, VK13, VK16) összege nettó 11 602 376,-Ft. A felhasználható tartalékkeret összege nettó 1 713 250-Ft, mely nem biztosítja a fedezetet a VK15 pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolásához, tekintettel arra, hogy a VK15 pótmunka összege nettó 6 733 805- Ft. A pótmunka fedezetét jelen 2. sz. Módosítás útján szükséges biztosítani. A tartalékkeretben fennmaradt összeg és a fedezetén felüli összeg került bele a Vállalkozói díj összegébe a rendeltetésszerű használatához szükséges pótmunkaként, így a Vállalkozói díj nettó 5 020 555,- Ft összeggel növekszik. A Műszaki ellenőr hivatalos véleménye alapján mind a véghatáridő módosítása, mind a Vállalkozói díj megemelése indokolt és kellően alátámasztott, amely alapján a Műszaki ellenőr javasolta a kivitelezési határidő 2023. szeptember 15-ig történő meghosszabbítását, valamint a Vállalkozó díj nettó 5 020 555,- Ft összeggel való emelését.

A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetésben a többletköltségek átvezetésre kerültek.

A Vállalkozói díj összegének megemelése egyben a Tartalékkeret arányos megnövelését is eredményezi.

A díjak növeléséhez szükséges fedezet Megrendelő rendelkezésére áll.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

Forrás: OJS 2023/S 196-612332 (2023-10-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 326 522 773 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 204-641030
HL-S szám: 204
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének napja:…

… 2023.09.08. A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: 2.1.2. Műszaki tartalom változás Vállalkozó 2023.május 26. napján akadályközlést terjesztett elő, hivatkozva az alábbiakban részletezett előre nem látható műszaki tartalom módosulásra/bővülésre, amely a teljesítési határidő felülvizsgálatát is szükségessé tette. A Török Flóris utca János utca - Bíró Mihály utca közötti szakaszán a kivitelezési munkák keretében az útépítési bontási munka fázis során - a kiviteli tervhez tartozó műszaki leírás 2. pontja alapján kézi feltárás elvégzése után - észlelte Vállalkozó, hogy a lakóház sor és a villamospálya közötti négyszögben 13 darab faegyed feltárt gyökérzete nagyon túlterebélyesedett és nagy része elkorhadt. Az óvatos kézi feltárás és legnagyobb körültekintés mellett végzett szakszerű munkálatok során Vállalkozó észlelte, hogy a fák további megtartásához faápolási munkák elvégzése vált szükségessé. A Vállalkozó az előbbiekben leírtak alapán megrendelte a szakértői vizsgálatot, mely alapján 2023. február 20. napján az érintett fák teljeskörű utólagos favizsgálata megtörtént. A fentiekben részletezett utólagos favizsgálatot követően Vállalkozó által - 2023. március 3. napján - beadásra került a fakivágási engedély kérelem, amely a Kormányhivatal kizárási határozatával 2023. március 17-én került át a XIX. ker. Önkormányzathoz, ahol végül 2023. május 4-én került közlésre az elsőfokú határozatban a kivágásra és pótlásra vonatkozó engedély, amely aztán a fellebbezési jogról való kölcsönös lemondás után 2023. május 8. napján emelkedett jogerőre. A fakivágási és fapótlási engedélyezési eljárás során azonban a XXII-125-7/2023. számú határozat alapján a hatóság kivágásra helyezte azon fákat is, amelyek faápolási módszerrel még hosszú távon megtarthatók lennének, arra való hivatkozással, hogy korábban sem volt teljes mértékben megfelelő az egészségügyi állapotuk, és a túlterebélyesedett, korhadt gyökérzetükre tekintettel, úgy határozott, hogy közlekedésbiztonsági szempontok -gyalogos és kerékpáros forgalom - alapján nem megengedhető ezek megtartása, veszélyt jelentnek a forgalom számára. Az utólagos szakhatósági eljárás kertén belül a jogerős engedélyre - a beadástól számított - 64 naptári napot várt Vállalkozó. A fapótlásokra a határozat 2023. október 31-i véghatáridőt ad, mert a pótlásként ültetendő fák elültetése a vegetációs időszak kezdete előtt már lehetetlen. Ha a projekt eredeti véghatárideje miatt mégis a nyári időszakban kellene elvégezni, akkor a megeredésre nem lehet garanciát vállalni. Az érintett fakivágási és fapótlási munkák során a vállalkozói kapacitás eloszlásokat újra kellett vizsgálni és osztani, tekintettel arra, hogy ezen érintett területen még öntözővízvezeték átalakítási munkák is szükségesek a fakivágási munkák során, így ezek technológia egymásra épülése elengedhetetlen. A Szerződésben rögzített feladatok teljesítési határideje a Szerződés - eredeti 250 napos kivitelezési idővel számolt - 2023. július 26-i véghatárideje helyett a jogerős fakivágási engedély fapótlásra előírt véghatáridejére és a projekt Támogatási Szerződésében foglalt rendelkezéseire is tekintettel - további 81 nappal növekszik - 2023. október 15. napjára módosul. A határidő módosítása önmagában általános többletköltséggel nem jár. 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában: 2.2.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a) az uniós értékhatárt; b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-áta módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 2.2.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1.2. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a Szerződés összege nem változik, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

… 2023.09.08.

Vállalkozó 2023.május 26. napján akadályközlést terjesztett elő, hivatkozva az alábbiakban részletezett előre nem látható műszaki tartalom módosulásra/bővülésre, amely a teljesítési határidő felülvizsgálatát is szükségessé tette.

A Török Flóris utca János utca - Bíró Mihály utca közötti szakaszán a kivitelezési munkák keretében az útépítési bontási munka fázis során - a kiviteli tervhez tartozó műszaki leírás 2. pontja alapján kézi feltárás elvégzése után - észlelte Vállalkozó, hogy a lakóház sor és a villamospálya közötti négyszögben 13 darab faegyed feltárt gyökérzete nagyon túlterebélyesedett és nagy része elkorhadt. Az óvatos kézi feltárás és legnagyobb körültekintés mellett végzett szakszerű munkálatok során Vállalkozó észlelte, hogy a fák további megtartásához faápolási munkák elvégzése vált szükségessé. A Vállalkozó az előbbiekben leírtak alapán megrendelte a szakértői vizsgálatot, mely alapján 2023. február 20. napján az érintett fák teljeskörű utólagos favizsgálata megtörtént.

A fentiekben részletezett utólagos favizsgálatot követően Vállalkozó által - 2023. március 3. napján - beadásra került a fakivágási engedély kérelem, amely a Kormányhivatal kizárási határozatával 2023. március 17-én került át a XIX. ker. Önkormányzathoz, ahol végül 2023. május 4-én került közlésre az elsőfokú határozatban a kivágásra és pótlásra vonatkozó engedély, amely aztán a fellebbezési jogról való kölcsönös lemondás után 2023. május 8. napján emelkedett jogerőre.

A fakivágási és fapótlási engedélyezési eljárás során azonban a XXII-125-7/2023. számú határozat alapján a hatóság kivágásra helyezte azon fákat is, amelyek faápolási módszerrel még hosszú távon megtarthatók lennének, arra való hivatkozással, hogy korábban sem volt teljes mértékben megfelelő az egészségügyi állapotuk, és a túlterebélyesedett, korhadt gyökérzetükre tekintettel, úgy határozott, hogy közlekedésbiztonsági szempontok -gyalogos és kerékpáros forgalom - alapján nem megengedhető ezek megtartása, veszélyt jelentnek a forgalom számára.

Az utólagos szakhatósági eljárás kertén belül a jogerős engedélyre - a beadástól számított - 64 naptári napot várt Vállalkozó.

A fapótlásokra a határozat 2023. október 31-i véghatáridőt ad, mert a pótlásként ültetendő fák elültetése a vegetációs időszak kezdete előtt már lehetetlen. Ha a projekt eredeti véghatárideje miatt mégis a nyári időszakban kellene elvégezni, akkor a megeredésre nem lehet garanciát vállalni. Az érintett fakivágási és fapótlási munkák során a vállalkozói kapacitás eloszlásokat újra kellett vizsgálni és osztani, tekintettel arra, hogy ezen érintett területen még öntözővízvezeték átalakítási munkák is szükségesek a fakivágási munkák során, így ezek technológia egymásra épülése elengedhetetlen.

A Szerződésben rögzített feladatok teljesítési határideje a Szerződés - eredeti 250 napos kivitelezési idővel számolt - 2023. július 26-i véghatárideje helyett a jogerős fakivágási engedély fapótlásra előírt véghatáridejére és a projekt Támogatási Szerződésében foglalt rendelkezéseire is tekintettel - további 81 nappal növekszik - 2023. október 15. napjára módosul.

A határidő módosítása önmagában általános többletköltséggel nem jár.

Forrás: OJS 2023/S 204-641030 (2023-10-18)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (7)

Autópálya és közút építése (4)

Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok