Közutak és tartozékaik felújítása, fenntartása

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű felújítása és fenntartása, valamint gyalogátkelőhelyek létesítése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-06-23 Ajánlati felhívás
2021-07-23 További információk
2021-10-18 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-07-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-06-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000704362021
Rövid leírás:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű felújítása és fenntartása, valamint gyalogátkelőhelyek létesítése
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Postacím: Béke tér 1.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.budapest13.hu/ 🌏
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu 📧
Telefon: +36 12379817 📞
Fax: +36 12379813 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704362021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704362021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 122-322266
HL-S szám: 122
További információk
1. A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra a számított teljes kivitelezési határidő. Az egyes felújítási munkákra az alábbi határidők vonatkoznak (naptári napban, a munkaterület átadásától számítva): — Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés: 50 nap — Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.): 50 nap — Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.): 60 nap — Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló: 45 nap — Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás: 60 nap 2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei: — a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás, — a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás. Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban. 3. Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 4. Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Egyes közutak felújítása
A rész száma: 1
Rövid leírás:
Az alábbi közút-szakaszok felújítása:
— Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés,
— Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.),
— Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.),
— Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló,
— Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás.
A Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca közötti szakaszának felújítása:
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.
A Gogol utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 14,00 méter. Két oldalról kiemelt és süllyesztett szegélysor határolja.
A Gogol utca tervezéssel érintett szakaszán, kétoldali kerékpársáv, valamint várakozósáv található, a megengedett sebesség 50 km/h.
Az utca két oldalán aszfalt, illetve betonkő burkolatú berendezési sáv és járda húzódik. A berendezési sávban mindkét oldalon szakaszosan zöldterületek találhatók telepített fasorral.
A beruházás célja a Gogol utca Kárpát utca és Pannónia utca közötti szakaszán az útburkolat felújítása. A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a berendezési sávot és a járdákat. A tervezés során cél volt a jelenlegi vonalvezetés megtartása, helyszínrajzi és magassági értelemben. A felújításra kerülő Gogol utca szelvényezése
Többet mutasson
A Kárpát utcával alkotott csomóponttól a Pannónia utcai csomópont irányába növekszik.
A Gogol utca felújítással érintett szakaszának hossza 146,63 méter.
A Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszának felújítása:
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.
A Zsinór utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 6,00 méter, két oldalról vegyesen kiemelt, süllyesztett és döntött szegélysor határolja. A meglévő szegélysor futósorral csatlakozik a Zsinór utca aszfalt burkolatához. Északi oldalán 2,00 méter szélességű várakozósáv található.
Többet mutasson
A Zsinór utca tervezéssel érintett szakaszán egyirányú forgalmi rend van érvényben, a behaladás a kerékpáros forgalmat kivéve csak a Reitter Ferenc utca irányából megengedett. A tervezési szakasz 30 km/h korlátozott sebességű övezetbe tartozik. A Zsinór utca déli oldalán megállási tilalom van érvényben.
Többet mutasson
Az utca két oldalán betonkő burkolatú járda, kapubehajtók, valamint zöldterület húzódik.
A beruházás célja a Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszán az útburkolat felújítása. A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a járdát és kapubehajtókat. A tervezés során törekedtünk a jelenlegi vonalvezetés megtartására helyszínrajzi és magassági értelemben. A felújításra kerülő Zsinór utca szelvényezése a Reitter Ferenc utcával alkotott csomóponttól a Szent László úti csomópont irányába növekszik.
Többet mutasson
A Zsinór utca felújítással érintett szakaszának hossza 150,46 méter.
A Fáy köz teljes keresztmetszeti átrendezése:
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Fáy köz Fáy utca és Zsinór utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.
A Fáy köz aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,80 méter, két oldalról vegyesen kiemelt és döntött szegélysor határolja.
A Fáy köz tervezéssel érintett szakaszán kétirányú forgalmi rend van érvényben. A tervezési szakasz lakó-pihenő övezetbe tartozik.
A Fáy utca felől jobb oldali, a Zsinór utca felől bal oldali 2,00 méter szélességű várakozósáv található. A várakozósáv túloldalán megállási tilalom van érvényben.
A beruházás célja a Fáy köz Fáy utca és Zsinór utca közötti szakaszának teljes keresztmetszeti átrendezése. A munkáltok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a járdát és kapubehajtókat.
A felújításra kerülő Fáy köz szelvényezése a Fáy utcával alkotott csomóponttól a Zsinór utcai csomópont irányába növekszik.
A Fáy köz átépítéssel érintett szakaszának hossza 165,77 méter.
A Népfürdő u. 17/A. - 17/D. szám előtti parkoló felújítása
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Népfürdő utca 17/A - 17/D szám előtti területen, belterületen. Környezetét társasházakkal való beépítettség jellemzi.
A meglévő út és parkoló aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,90 - 6,15 méter. Két oldalról merőleges és párhuzamos felállású parkolók találhatók. A parkolóállások kiemelt szegélysorral csatlakoznak a meglévő aszfalt burkolatú járdához.
Többet mutasson
A Népfürdő utca 17/A - 17/D szám előtt a tervezéssel érintett szakasz kezdetén és végén aszfalt burkolatú forgalomcsillapító küszöb található.
Az érintett parkolóban jelenleg kétirányú forgalmi rend van érvényben. Az utca lakó-pihenő övezetbe tartozik.
A beruházás célja a Népfürdő utca 17/A - 17/D előtti területen az útburkolat és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása, a határoló szegélysorok, valamint a meglévő aszfalt, betonkő, betonlap burkolatú gyalogos felületek és forgalomcsillapító küszöbök átépítése.
Többet mutasson
A munkálatok érintik az útpálya és a parkolók burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a meglévő járdákat.
A tervezési szakasz hossza 129,72 méter.
A Madarász Viktor u. 25-27. szám mellett lévő parkoló felújítása a Gyöngyösi utca és a Faludi utca között
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében, a Madarász Viktor utca Gyöngyösi utca és Faludi utca közötti szakaszán helyezkedik el.
A területen jelenleg két egymáshoz csatlakozó aszfalt burkolatú parkolóút és aszfalt-, illetve betonkő burkolatú gyalogos felületek találhatóak. A tervezési terület Gyöngyösi utca felé eső szakaszán döntött szegélysorral kezdődik, amely az útburkolatot így a meglévő járda szintjére emeli. Ezen szakasz után a parkolókat és a gyalogos- és zöld felületektől kiemelt szegélysor választja el.
Többet mutasson
A parkolóutak burkolatszélessége 4,00-6,00 méter között változik. A párhuzamos parkolóállások 2,00 méter, míg a merőleges parkolóállások 5,00 méter szélességgel kerültek kijelölésre.
A tervezett létesítmények 2 elkülönülő útszakaszra, valamint a gyalogos felületekre bonthatóak.
A beruházási területen a jelenlegi kialakítás szerint összesen 56 db parkolóhely létesíthető.
Időtartam: 265 nap
További információk:
1.
A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra a számított teljes kivitelezési határidő.
Az egyes felújítási munkákra az alábbi határidők vonatkoznak (naptári napban, a munkaterület átadásától számítva):
— Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés: 50 nap
— Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.): 50 nap
— Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.): 60 nap
— Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló: 45 nap
— Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás: 60 nap
2.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
— a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,
— a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.
Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.
3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
A rész elnevezése: Tahi utca aszfaltszőnyegezése
A rész száma: 2
Rövid leírás:
Tahi utca (Göncöl utca - Hajdú köz közötti szakaszon) aszfaltszőnyegezése
A munkaterület átadás legkésőbb 2022. június hónapban valósulhat meg, azonban az ajánlattevőknek az ennél hamarabb történő átadás esetén is biztosítani kell a vállalt kivitelezési határidőt.
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Tahi utca Göncöl utca és Hajdú köz közötti szakaszán, belterületen.
Környezetét észak-keleti oldalról társasházakkal való beépítettség jellemzi, dél-nyugati oldalról a Kubala László park határolja.
A Tahi utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,85 - 5,98 méter. Két oldalról kiemelt és K-szegélysor határolja.
A Tahi utca tervezéssel érintett szakaszán, a szelvényezés szerinti bal oldalon meglévő várakozósáv található. Az utca szelvényezés szerinti bal oldalán zöldterület, valamint betonkő burkolatú járda húzódik. A szelvényezés szerinti jobb oldalon merőleges felállású gyephézagos betonkő burkolatú parkolók találhatók. A Tahi utcában a tervezéssel érintett szakaszon 2 db betonkő burkolatú íves forgalomcsillapító küszöb található.
Többet mutasson
A Tahi utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg két irányú forgalmi rend van érvényben, az utca lakó-pihenő övezetbe tartozik.
A beruházás célja a Tahi utca Göncöl utca és Hajdú köz közötti szakaszán az útburkolat és a hozzá kapcsolódó merőleges parkolók felújítása, valamint a meglévő vízelvezetés felülvizsgálata.
A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, zöldterületeket, járdákat, valamint a gyephézagos betonkő burkolatú merőleges parkolókat.
A felújításra kerülő Tahi utca szelvényezése a Göncöl utcával alkotott csomóponttól a Hajdú közzel alkotott csomópont irányába növekszik.
A Tahi utca felújítással érintett szakaszának hossza 209,77 méter.
Időtartam: 50 nap
További információk:
A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, az 50 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.
A rész elnevezése: Katona József utca aszfaltszőnyegezése
A rész száma: 3
Rövid leírás:
Katona József utca (Tátra utca - Hegedűs Gyula utca között) aszfaltszőnyegezése.
A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Katona József utca Tátra utca és Hegedűs Gyula utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét társasházakkal való beépítettség jellemzi.
A Katona József utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 9,00 méter. Két oldalról ferde felállású parkolók találhatók a járdára történő felállással. A parkolóállások kiemelt szegélysorral csatlakoznak a meglévő aszfalt burkolatú járdához.
Többet mutasson
A Katona József utcában a tervezéssel érintett szakaszon 3 db betonkő burkolatú íves forgalomcsillapító küszöb található.
A Katona József utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg egyirányú forgalmi rend van érvényben, a behaladás csak a Hegedűs Gyula utca irányából megengedett. Az utca 30 km/h korlátozott sebességű övezetbe tartozik.
A beruházás célja a Katona József utca Tátra utca és Hegedűs Gyula utca közötti szakaszán az útburkolat és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása, fatelepítésre alkalmas növénykazetták kialakítása, valamint a meglévő vízelvezetés felülvizsgálata.
A munkálatok érintik az útpálya és a parkolók burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a meglévő járdákat és kapubehajtókat.
A felújításra kerülő Katona József utca szelvényezése a Tátra utcával alkotott csomóponttól a Hegedűs Gyula utcával alkotott csomópont irányába növekszik.
A Katona József utca tervezési szakaszának hossza 178,10 méter. A Katona József utca - Pannónia utca csomópont kimarad a felújítással érintett területből.
Időtartam: 105 nap
További információk:
A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, a 105 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.
A rész elnevezése: Váci út 167. szám mögötti parkoló
A rész száma: 4
Rövid leírás:
Váci út 167. szám mögött a Faludi u. - Szobor u. közötti parkoló
A beruházási terület Budapest XIII. kerületének északi részén, a Váci út 167. számú (hrsz.: 26072/4) ingatlan mögötti területen helyezkedik el, a Faludi utca és Szobor utca között.
A területen jelenleg is több egymáshoz csatlakozó aszfalt burkolatú parkolóút és gyalogos felület található. A parkolóutak aszfalt útburkolattal rendelkeznek, illetve a Faludi utca és a Szobor utca oldalán is két külön útcsatlakozással kapcsolódnak a meglévő úthálózathoz. Az útcsatlakozásoknál a parkolóút útburkolata a meglévő járda szakaszán, döntött szegéllyel vagy eredek burkolattal a járda szintjére emelkedik, majd azt követően visszasüllyed az útburkolat szintjére.
Többet mutasson
A tervezett létesítmények 4 elkülönülő útszakaszra, valamint a gyalogos felületekre bonthatóak.
Az első útszakasz a Parkolóút I., mely a Faludi utca oldalán a 26072/4 hrsz. ingatlan előtt helyezkedik el. A második átszakasz a Parkolóút II., mely a Szobor utca oldalán szintén a 26072/4 hrsz. ingatlan előtt helyezkedik el. Ezzel párhuzamosan keleti irányban, szintén a Szobor utca felőli oldalon található a Parkolóút III. útszakasz. Végül a Parkolóút IV. útszakasz a Faludi utca oldalán a 26074/4 hrsz. ingatlan előtt található.
Többet mutasson
A tervezési területen a jelenlegi kialakítás szerint összesen 144 db parkolóhely létesíthető, melyből 2 db elektromos töltőállomás és 4 db mozgáskorlátozott parkolóhely.
Időtartam: 45 nap
További információk:
A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, a 45 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.
A rész elnevezése: Útfenntartási munkák
A rész száma: 5
Rövid leírás:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű karbantartása, fenntartása, valamint járdaépítés.
A keretszerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig kerül megkötésre. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretösszeg kimerül vagy amennyiben a határozott idő előbb letelik.
A szerződés tárgyát képezi - elsődlegesen, de nem kizárólagosan - a Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő út-, kerékpárút-, járda-, padkafelületek, terek építési jellegű fenntartása, felújítása, karbantartása.
A szerződés részeként legalább 150 nm térköves járda felújítását vagy kiépítését kell elvégezni.
Fenntartási kötelezettséggel terhelt területek összesített mennyisége:
— közterületi burkolt útfelületek: kb. 1 000 000 m2,
— közterületi kerékpárút: kb. 30 000 m2,
— közterületi burkolt gyalogutak, járdák: kb. 650 000 m2,
— közterületi pollerek, korlátok: kb. 2 000 db.
Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket) a dokumentáció melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult megrendelni a szerződés teljesítési időszakában szükségessé váló, a szerződés tárgyával összefüggő és a keretösszegből még finanszírozható olyan fenntartási jellegű munkákat is, amelyet a Tételes feladatjegyzék (Egységárjegyzék) tételesen nem tartalmaz.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, nettó 100 M Ft-os keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára (azaz 70 M Ft-ra) vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg kimerülése esetén a szerződés megszűnik.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
Időtartam: 12 hónap
További információk:
— a „vállalkozói díj" (egységárjegyzék súlyozott összértéke) és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
— Gogol u. (Pannónia u. és Kárpát u. között)
— Zsinór u. (Szent L. u. és Reitter F. u. között)
— Fáy köz (Zsinór u. és Fáy u. között)
— Népfürdő u. 17/A-17/D,
— Madarász V. u. parkoló (Faludi -Gyöngyösi u)
Tahi utca (Göncöl utca - Hajdú köz közötti szakaszon)
Katona József utca (Tátra utca - Hegedűs Gyula utca között)
Váci út 167. szám mögött a Faludi u. - Szobor u. között
Budapest XIII. kerület közigazgatási területe

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Többet mutasson
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet 8. § c) pontja). Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Többet mutasson
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében aktív regisztrációs számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Az Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem határozott meg.
Műszaki és szakmai képességek:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű
Nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
Többet mutasson
— az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható),
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
— teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
— a teljesítés helyét,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és helye,
— a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban megadott adatok alapján).
Többet mutasson
M.3.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
M.4.
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek a 17 01 07 EWC kódszámú beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladékra, a 17 03 02 EWC bitumenkeverék hulladékra, és a 17 09 04 EWC kódszámú építési-bontási hulladékra vonatkozó, a fenntartási területre is érvényes szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó
Többet mutasson
Környezetvédelmi hatósági engedélyét.
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik
M.1.
Legalább 1 db, az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, a 253/1997. Korm.r. szerinti „nagyvárosias lakóterületen” és/vagy "településközpont területen" (vagy azzal egyenértékű besorolású területen) részben vagy egészben átvezető, vagy azzal részben vagy egészben határos közúton végzett útépítési vagy útfelújítási referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Többet mutasson
Az 5. részre vonatkozó ajánlattétel esetén a referenciának tartalmaznia kell legalább 100 nm térköves járda felújítását/kiépítését is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Többet mutasson
M.2.
A bevonni kívánt szakemberei között legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.
Többet mutasson
M.3.
Az alábbiak szerinti, üzemképes eszközzel, berendezéssel illetőleg műszaki felszereltséggel, amelyeket nyertessége esetén bevonni képes a teljesítésbe:
— 1 db aszfalt szélvágó,
— 1 db vibrohenger,
— 1 db öntöttaszfalt szállító- és aszfaltkeverő felépítményű tehergépkocsi (reiser jellegű).
M.4.
A szerződés teljesítéséhez 17 01 07 EWC, 17 03 02 EWC, és 17 09 04 EWC kódszámú hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén az alkalmassági feltételeket elegendő egyszer teljesíteni.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
1.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért, valamint (jól)teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki.
Többet mutasson
2.
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel teljesíti, banki átutalással.
Többet mutasson
3.
Az 1-4. részek esetén szerződésenként egy számla nyújtható be.
Az 5. rész esetén az elvégzett munkák havonta, havi összesítő elszámolás alapján kerülnek elszámolásra.
4.
Ajánlatkérő az 1-4. részekben kötendő szerződésben 5 %-os tartalékkeretet határoz meg.
5.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
6.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
7.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az ellenszolgáltatás kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ai szerint történik.
8.
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
Többet mutasson
Ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek, illetve a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-07-26 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
További információk: A Kbt. 68. §-a szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Számított teljes kivitelezési határidő (max 265 nap, a munkaterület átadásától számítva)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 50 nap)
Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 105 nap)
Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 45 nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési határidő a kátyúzásra (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési határidő a kidőlt pollerek és egyéb oszlopok helyreállítására, újak elhelyezésére (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva)
Kivitelezési határidő viakolor burkolás javítására (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735760241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Murvai László
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704362021/reszletek 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704362021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000704362021.
2. Ajánlatkérő az 1-4. részekben a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart, 2021. július 6-án 13:00 órától. A helyszíni bejárás ütemezése és részletei a közbeszerzési dokumentációban található.
3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
Többet mutasson
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést (1-4. részek esetén), illetve a 5. rész esetén az Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Többet mutasson
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére
Többet mutasson
Feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés].
Többet mutasson
9. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló, legalább az alábbi limithatárú (All Risk típusú) építési-szerelési felelősségbiztosítás meglétének igazolását:
— 1. rész: min. 50 M Ft/év és min. 20 M Ft/kár
— 2. rész: min. 20 M Ft/év és min. 10 M Ft/kár
— 3. rész: min. 50 M Ft/év és min. 20 M Ft/kár
— 4. rész: min. 40 M Ft/év és min. 15 M Ft/kár
— 5. rész (fenntartás): min. 50 M Ft/év és min. 20 M Ft/kár
Több részre vonatkozó nyertesség esetén a Vállalkozónak elegendő az előírt szakmai felelősségbiztosítást egyszer teljesíteni, az érintett részekre vonatkozó legmagasabb mértékkel.
10. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
12. A IV.2.6. pontban szereplő időtartamot 60 napként kell érteni.
13. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
14. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
Többet mutasson
Átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
16. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
17. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 122-322266 (2021-06-23)
További információk (2021-07-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 144-381977
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 122-322266
HL-S szám: 144
További információk
A műszaki leírás módosítására tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
Forrás: OJS 2021/S 144-381977 (2021-07-23)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 454 118 081 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Béke Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 206-535266
HL-S szám: 206
További információk
1. A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra a számított teljes kivitelezési határidő. Az egyes felújítási munkákra az alábbi határidők vonatkoznak (naptári napban, a munkaterület átadásától számítva): - Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés: 50 nap - Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.): 50 nap - Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.): 60 nap - Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló: 45 nap - Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás: 60 nap 2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei: - a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás, - a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás. Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban. 3. Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 4. Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
- Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés;
- Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.);
- Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.);
- Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló;
- Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás.
a Kárpát utcával alkotott csomóponttól a Pannónia utcai csomópont irányába növekszik.
További információk:
- Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés: 50 nap
- Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.): 50 nap
- Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.): 60 nap
- Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló: 45 nap
- Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás: 60 nap
- a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,
- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.
Rövid leírás:
- közterületi burkolt útfelületek: kb. 1 000 000 m2;
- közterületi kerékpárút: kb. 30 000 m2;
- közterületi burkolt gyalogutak, járdák: kb. 650 000 m2;
- közterületi pollerek, korlátok: kb. 2 000 db.
További információk:
- a „vállalkozói díj" (egységárjegyzék súlyozott összértéke) és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
-Gogol u. (Pannónia u. és Kárpát u. között)
-Zsinór u. (Szent L. u. és Reitter F. u. között)
-Fáy köz (Zsinór u. és Fáy u. között)
-Népfürdő u. 17/A-17/D.
-Madarász V. u. parkoló (Faludi -Gyöngyösi u)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-13 📅
Név: VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266754243
Postacím: Vasas Utca 65-67.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12780305 📞
E-mail: kft@vianortonia.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 179 925 902 HUF 💰
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
Telefon: +36 37560090 📞
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 102 521 827 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-04 📅
Név: Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt felelőségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 26206048242
Postacím: Baross Ut 103
Postai irányítószám: 1083
Telefon: +36 303605892 📞
E-mail: info@viaduct.hu 📧
Internetcím: http://www.viaduct.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 71 670 352 HUF 💰
Név: Pulzus + Közműépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 23370603243
Postacím: Repülőtéri Út 4
Postai irányítószám: 1112
Telefon: +36 12499511 📞
E-mail: hajnal.karoly@pulzuspluszkft.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 100 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
4
5

Hivatkozás
További információk
I.
A 2. rész (Tahi utca aszfaltszőnyegezése) eredménytelenségének oka: a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerinti eredménytelenség].
Többet mutasson
II.
Nyertes ajánlattevők adószáma:
- 1. részben: 11266754-2-43 (VIA-NORTONIA Építőipari Kft.), a nyertesként kihirdetett Blessed Road Kft. (25390236-2-43) visszalépését követően
- 3. részben: 27972685-2-41 (HE-DO Építő Zrt.)
- 4. részben: 26206048-2-42 (Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Kft.)
- 5. részben: 23370603-2-43 (Pulzus + Közműépítő Kft.)
III.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
- Blessed Road Kft. (1118 Budapest, Nagyszeben utca 24., adószám: 25390236-2-43)
- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 11266754-2-43)
2. rész:
- HE-DO Építő Zrt. (1133 Budapest, Váci Út 76., adószám: 27972685-2-41)
- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4., adószám: 23370603-2-43)
- SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44)
3. rész:
4. rész:
- Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1083 Budapest, Baross út 103., adószám: 26206048-2-42)
5. rész:
IV.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 206-535266 (2021-10-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 102 521 827 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 145-411776
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 206-535266
HL-S szám: 145
További információk
A felek a szerződésmódosító okiratot 2022.07.20. napján írták…
… alá. A munkaterületet a Megrendelő 2022. április 25. napján adta át a Vállalkozó részére, amely alapján a Szerződés 3.1. pontja szerinti teljesítési határidő 2022. augusztus 7. napján jár le.
… alá.
A munkaterületet a Megrendelő 2022. április 25. napján adta át a Vállalkozó részére, amely alapján a Szerződés 3.1. pontja szerinti teljesítési határidő 2022. augusztus 7. napján jár le.
Forrás: OJS 2022/S 145-411776 (2022-07-26)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Szállítók:
HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pulzus + Közműépítő Kft. VIA-NORTONIA Építőipari Kft. Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és...