Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak, járdák és tartozékaik építési jellegű felújítása, karbantartása és építése, valamint forgalomtechnikai elemek építése és karbantartása.
Részekre történő ajánlattétel az alábbi részek tekintetében lehetséges:
- 1. rész: Közutak, járdák karbantartása, felújítása, építése
- 2. rész: Forgalomtechnika
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-02-14.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-30.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Közutak felújítása-karbantartása, forgalomtechnika
EKR001222582021
Termékek/szolgáltatások: Közútjavítás📦
Rövid leírás:
“Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak, járdák és tartozékaik építési jellegű felújítása, karbantartása...”
Rövid leírás
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak, járdák és tartozékaik építési jellegű felújítása, karbantartása és építése, valamint forgalomtechnikai elemek építése és karbantartása.
Részekre történő ajánlattétel az alábbi részek tekintetében lehetséges:
- 1. rész: Közutak, járdák karbantartása, felújítása, építése
- 2. rész: Forgalomtechnika
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: HUF 3 150 000 000 💰
Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű felújítása, valamint új utak, járdák építése és karbantartása.
A keretszerződés keretösszege 36 hónapra: 3 000 000 000 Ft.
A keretszerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított minimum 18 hónapra, de legfeljebb 36 hónapra kerül megkötésre, a II.2.7. pont szerint.
A szerződés tárgyát képezi - elsődlegesen, de nem kizárólagosan - a Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő út-, kerékpárút-, járda-, padkafelületek, terek építési jellegű fenntartása, felújítása, karbantartása, építése, valamint az ezzel kapcsolatos tervezési és engedélyeztetési (forgalomba helyezési hatósági ügyintézési) feladatok elvégzése is.
A nyertes ajánlattevőnek vállalni kell az infratechnológiás, valamint a helyben történő újrahasznosításos technológiával megvalósítandó aszfaltburkolat-javítást is.
A szerződés tárgyát képezi a térköves járda-burkolatok készítése is, a Tételes feladatjegyzékben szereplő minőségi követelményekkel.
Fenntartási kötelezettséggel terhelt teljes közút-hálózat hossza: 92 km.
Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket) a dokumentáció melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult megrendelni a szerződés teljesítési időszakában szükségessé váló, a szerződés tárgyával összefüggő és a keretösszegből még finanszírozható olyan fenntartási jellegű munkákat is, amelyet a Tételes feladatjegyzék (Egységárjegyzék) tételesen nem tartalmaz.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, nettó 3 000 000 000 Ft-os keretösszeg erejéig (36 havi keretösszeg).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, figyelembe véve a szerződés időtartamát.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra, karbantartási feladatok esetén (min. 6 hónap, max. 18 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra, felújítási és új építési feladatok esetén (min. 12 hónap, max. 36 hónap)”
Minőségi kritérium (név):
“Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére, karbantartási feladatok esetén (munkakezdési határidő, min. 2 nap, max. 15 nap; a megrendeléstől/értesítéstől...”
Minőségi kritérium (név)
Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére, karbantartási feladatok esetén (munkakezdési határidő, min. 2 nap, max. 15 nap; a megrendeléstől/értesítéstől számítva)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név):
“Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére, felújítási és új építési feladatok esetén (munkakezdési határidő, min. 7 nap, max. 19 nap; a munkavégzésre...”
Minőségi kritérium (név)
Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére, felújítási és új építési feladatok esetén (munkakezdési határidő, min. 7 nap, max. 19 nap; a munkavégzésre alkalmas munkaterület rendelelkezésre állásától számítva)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név): Dedikált ügyfélkapcsolati referens biztosítása (közvetlen elérhetőséggel)
Ár (súlyozás): 65
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 3 000 000 000 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 18
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“A szerződés határozott időre, az aláírásától számított legalább 18 hónapos és legfeljebb 36 hónapos időszakra kerül megkötésre (18 + max. 18 hónapos...”
A megújítások leírása
A szerződés határozott időre, az aláírásától számított legalább 18 hónapos és legfeljebb 36 hónapos időszakra kerül megkötésre (18 + max. 18 hónapos szerződéses időszakra). A szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap letelte előtt a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek legkésőbb a fordulónap előtt 90 nappal nyilatkoznak a szerződés további legfeljebb 18 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról. A szerződés kizárólag a Felek egybehangzó hosszabbítási szándéka esetén kerül meghosszabbításra. Amennyiben bármelyik fél a 18 hónapos időszak lejártával a szerződés megszüntetéséről dönt, ezen döntését nem köteles indokokkal alátámasztani.
Többet mutasson
További információk:
“1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- a...”
További információk
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- a „vállalkozói díj" (egységárjegyzék súlyozott összértéke), és a "reakcióidő" esetén: fordított arányosítás,
- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás;
- a "dedikált ügyfélkapcsolati referens biztosítása" esetén: pontozás ("igen" = 10 pont, "nem" = 0 pont).
Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.
2.
Az élet- és/vagy balesetveszély elhárításával járó fenntartási munkák esetén - az értékelési szempontokban vállalt reakcióidőtől függetlenül - a Vállalkozó köteles a megrendeléstől/értesítéstől számított 12 órán belül az élet- és balesetveszélyt megszüntetni (pl. elkerítésssel, kitáblázással), valamint a megrendeléstől/értesítéstől számított 48 órán belül a hibaelhárítást megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a lehető legrövidebb időn belül a hibát elhárítani.
3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Forgalomtechnika
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közútjain és tartozékain forgalomtechnikai elemek felújítása,...”
A beszerzés leírása
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közútjain és tartozékain forgalomtechnikai elemek felújítása, karbantartása vagy újak telepítése.
A keretszerződés keretösszege 36 hónapra: 150 000 000 Ft.
A keretszerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított minimum 18 hónapra, de legfeljebb 36 hónapra kerül megkötésre, a II.2.7. pont szerint.
A szerződés tárgyát képezi - elsődlegesen, de nem kizárólagosan - a Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő utakhoz, kerékpárutakhoz, járdákhoz, terekhez kapcsolódó forgalomtechnikai berendezések és eszközök építési jellegű fenntartása, felújítása, karbantartása, építése, valamint az ezzel kapcsolatos tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése is.
Fenntartási kötelezettséggel terhelt teljes közút-hálózat hossza: 92 km.
Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket) a dokumentáció melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult megrendelni a szerződés teljesítési időszakában szükségessé váló, a szerződés tárgyával összefüggő és a keretösszegből még finanszírozható olyan fenntartási jellegű munkákat is, amelyet a Tételes feladatjegyzék (Egységárjegyzék) tételesen nem tartalmaz.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, nettó 150 000 000 Ft-os keretösszeg erejéig (36 havi keretösszeg).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, figyelembe véve a szerződés időtartamát.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 12 hónap, max. 36 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, a megrendeléstől/értesítéstől számítva, min. 60...”
Minőségi kritérium (név)
Reakcióidő helyszíni munkavégzés megkezdésére (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, a megrendeléstől/értesítéstől számítva, min. 60 perc, max 720 perc)
Többet mutasson
Ár (súlyozás): 70
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 150 000 000 💰
Leírás
További információk:
“1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- a...”
További információk
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- a „vállalkozói díj" (egységárjegyzék súlyozott összértéke) és a "reakcióidő" esetén: fordított arányosítás,
- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás;
- a "dedikált ügyfélkapcsolati referens biztosítása" esetén: pontozás ("igen" = 10 pont, "nem" = 0 pont).
Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet 8. § c) pontja). Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében aktív regisztrációs számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben.
(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
P.1.
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ESPD részeként köteles nyilatkozni az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak.
“P.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt...”
P.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti - alább meghatározott - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétellel:
- az 1. részre vonatkozó ajánlattétel esetén: min. 500 M Ft árbevétellel (új út építéséből, és/vagy felújításából, és/vagy karbantartásából);
- a 2. részre vonatkozó ajánlattétel esetén: min. 35 M Ft árbevétellel (forgalomtechnikai berendezések és/vagy eszközök felújításából, és/vagy karbantartásából, és/vagy telepítéséből).
Mindkét részre vonatkozó ajánlattétel esetén a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt részenként külön-külön kell teljesíteni.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban megadott adatok alapján).
M.3.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén: a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
M.4.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek a 17 01 07 EWC kódszámú beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladékra, a 17 03 02 EWC bitumenkeverék hulladékra, és a 17 09 04 EWC kódszámú építési-bontási hulladékra vonatkozó, a fenntartási területre is érvényes szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi hatósági engedélyét.
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik
M.1.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
az eljárást megindító felhívás feladási...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik
M.1.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt,
- M.1.a.) a 253/1997. Korm.r. szerinti „nagyvárosias lakóterületen” és/vagy "településközpont területen" (vagy azzal egyenértékű besorolású területen) részben vagy egészben átvezető, vagy azzal részben vagy egészben határos - minimum 40 km hosszúságú - közúthálózaton végzett, legalább 6 hónapig tartó útépítési vagy útfelújítási referenciával;
- M.1.b.) legalább 1 db infratechnológiás aszfalt-burkolatjavítási referenciával;
- M.1.c.) legalább 1 db térköves járda-burkolatkészítési referenciával;
melyek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A 2. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt,
- M.1.d.) a 253/1997. Korm.r. szerinti „nagyvárosias lakóterületen” és/vagy "településközpont területen" (vagy azzal egyenértékű besorolású területen) részben vagy egészben átvezető, vagy azzal részben vagy egészben határos közúthálózaton végzett, minimum nettó 20 M Ft értékű, forgalomtechnikai berendezések és/vagy eszközök építési jellegű fenntartására, felújítására vagy karbantartására vonatkozó referenciával;
melyek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Az 1. és/vagy 2. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
a bevonni kívánt szakemberei között legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. melléklet VI. fejezet 3. rész szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.
Mindkét részre vonatkozó ajánlattétel esetén az M.2. alkalmassági feltételt elegendő egyszer teljesíteni.
M.3.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
az alábbiak szerinti, üzemképes eszközzel, berendezéssel illetőleg műszaki felszereltséggel, amelyeket nyertessége esetén bevonni képes a teljesítésbe:
- min. 1 db (NU-Phalt vagy azzal egyenértékű technológiát alkalmazó) infratechnológiás berendezéssel;
- min. 1 db (Begala vagy azzal egyenértékű technológiát alkalmazó) aszfalt-újrahasznosító géppel;
- min. 1 db mini homlokrakodó géppel;
- min. 1 db árokásó homlokrakodó géppel.
M.4.
Az 1. részre vonatozó ajánlattétel esetén:
a szerződés teljesítéséhez 17 01 07 EWC, 17 03 02 EWC, és 17 09 04 EWC kódszámú hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“1.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás...”
A szerződés teljesítésének feltételei
1.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért, valamint (jól)teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki.
2.
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel teljesíti, banki átutalással.
3.
Az elvégzett munkák havonta, havi összesítő elszámolás alapján kerülnek elszámolásra.
4.
A szerződés hatályba lépését követő 18 hónapos időszak alatt áremelésre nincs lehetőség.
A szerződés meghosszabbítása esetén legfeljebb 1 alkalommal, a szerződés fordulónapja előtt 120 nappal, Felek megegyezése esetén lehetséges az áremelés, maximum 10 %-os mértékéig (tételenként külön-külön vizsgálva).
5.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
6.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
7.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az ellenszolgáltatás kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik.
8.
Ajánlatkérő az egyes beruházási jellegű kivitelezési munkákra egyedi megállapodásokat köt a nyertes ajánlattevővel.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése tekintetében az egyedi megállapodásban szereplő teljesítési (kivitelezési) határidőt tekinti irányadónak.
9.
Ajánlatkérő az engedélyeztetéssel (forgalomba helyezési feladatokkal) együtt járó kivitelezési munkák esetén biztosítja a rész-számlázás lehetőségét, az alábbiak szerint:
- 1. rész-számla kiállítása a műszaki átadás-átvételt követően: 90 %;
- 2. rész-számla (végszámla) az engedélyeztetést és a forgalomba helyezést követően: 10 %.
Amennyiben az egyedi munka a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § szerinti feltételeket teljesíti, akkor a rész-számlázás az ott meghatározottak szerint történik.
10.
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek, illetve a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2022-02-14
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2022-02-14
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): A Kbt. 68. §-a szerint.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az...”
1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001222582021.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amelynek mértéke az 1. rész tekintetében 2 000 000 Ft, a 2. rész tekintetében 500 000 Ft. Mindkét részre vonatkozó ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékot külön-külön kell teljesíteni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az ajánlatkérő Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett 14100000-68749249-23000000 számú fizetési számlájára történő átutalással,
- bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti a Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére
feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés].
9. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló, legalább az alábbi limithatárú (All Risk típusú) építési-szerelési felelősségbiztosítás meglétének igazolását:
- 1. rész: min. 50 M Ft/év és min. 20 M Ft/kár;
- 2. rész: min. 20 M Ft/év és min. 10 M Ft/kár.
Több részre vonatkozó nyertesség esetén a Vállalkozónak elegendő az előírt szakmai felelősségbiztosítást egyszer teljesíteni, a magasabb mértékkel.
10. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. A IV.2.6. pontban szereplő időtartamot 60 napként kell érteni.
12. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
13. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
14. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
15. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 002-002101 (2021-12-30)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-03-25) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 3 000 000 000 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2022/S 002-002101
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Közutak, járdák karbantartása, felújítása, építése
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-22 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A vállalkozó neve és címe
Név: VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266754243
Postacím: Vasas Utca 65-67.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12780305📞
E-mail: kft@vianortonia.hu📧
Fax: +36 12780304 📠
Régió: Budapest🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 3 000 000 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Alvállalkozó területe: aszfaltbedolgozás, mélyépítés, forgalomtechnika, tervezés, vízelvezetés, közműépítések, környezetrendezés.
Alvállalkozók személye:...”
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása
Alvállalkozó területe: aszfaltbedolgozás, mélyépítés, forgalomtechnika, tervezés, vízelvezetés, közműépítések, környezetrendezés.
Alvállalkozók személye: jelenleg nem ismert.
Alvállalkozói teljesítés aránya: nem ismert.
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Forgalomtechnika
Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
Kiegészítő információk További információk
“1.
Az eljárás 2. része eredménytelen, mivel nem nyújtottak be ajánlatot (Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont szerinti eredménytelenség).
2.
Az 1. részben...”
1.
Az eljárás 2. része eredménytelen, mivel nem nyújtottak be ajánlatot (Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont szerinti eredménytelenség).
2.
Az 1. részben nyertes ajánlat adószáma: 11266754-2-43
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-05) Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2022/S 063-164894
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 3 000 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Felek a jelen hirdetményt indukáló szerződésmódosítást 2023. augusztus 23. napján írták alá (a szerződésmódosítás jogcímét a VII.2) pont és alpontjai...”
Felek a jelen hirdetményt indukáló szerződésmódosítást 2023. augusztus 23. napján írták alá (a szerződésmódosítás jogcímét a VII.2) pont és alpontjai részletesen tartalmazzák). Felek a szerződés 3.4. pontja alapján a szerződés további 18 hónapos meghosszabbításáról döntöttek 2023. június 19. napján, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján valósult meg, így a 141. § (7) bekezdése alapján erről külön hirdetményt nem kellett közzétenni. Ezen utóbbi adat jelen hirdetményben való közlése kizárólag tájékoztató jellegű, annak magyarázatául szolgál, hogy az eredeti szerződéses időtartamhoz képest miért került a VII.2) pontban 36 hónap feltüntetésre. A szerződéshosszabbítás dokumentuma egyébiránt az EKR publikus szerződéstárában elérhető korlátozás nélkül minden érdeklődő számára.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-13) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 3 000 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Felek a jelen hirdetményt indukáló szerződésmódosítást 2023. szeptember 11. napján írták alá (a szerződésmódosítás jogcímét a VII.2) pont és alpontjai...”
Felek a jelen hirdetményt indukáló szerződésmódosítást 2023. szeptember 11. napján írták alá (a szerződésmódosítás jogcímét a VII.2) pont és alpontjai részletesen tartalmazzák). Felek a szerződés 3.4. pontja alapján a szerződés további 18 hónapos meghosszabbításáról döntöttek 2023. június 19. napján, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján valósult meg, így a 141. § (7) bekezdése alapján erről külön hirdetményt nem kellett közzétenni. Felek a szerződést 2023. augusztus 23. napján módosították első alkalommal, amelynek eredményeként a keretösszeget 3 400 000 000 Ft összegre emelték; e szerződésmódosításról a hirdetmény 2023. szeptember 8. napján 2023/S 173-544505 nyilvántartási szám alatt jelent meg az EU Hivatalos Lapjában. A szerződéshosszabbítás és az 1. sz. szerződésmódosítás az EKR publikus szerződéstárában bárki számára elérhető.