Labdarugó- és küzdősport edzőcsarnok építése

Rövid leírás

Labdarugó- és küzdősport edzőcsarnok építése
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A beszerzés leírása

A 31267/137 helyrajzi számú telek déli (Rákospatak u. felőli) részén, a meglévő atlétikai edzőcsarnok mellé építendő, 1215 m2 alapterületű Labdarúgó- és Küzdősport Edzőcsarnok (a továbbiakban: Csarnok) szélessége 34,60 m és hossza - mivel téglalap alaprajzú csarnok jöhet csak szóba - a beépítési határhoz igazodva 28,35 m. A feladat teljesítése a Csarnok helyén meglévő régi öltözőépület bontásával (413,74 m2) kezdődik. A Csarnok edzőtereit az egyszintes atlétikai edzőcsarnokéhoz képest keskenyebbre, de két szintesre, míg a megmaradó sávot háromszintesre tervezte az Ajánlatkérő. Utóbbi első két szintjére az öltöző blokkokat, egyesületi irodát és szertárakat, a legfelső szinten gépészeti helyiségeket, raktárt és egyesületi irodát tervezett be az Ajánlatkérő. A (meglévő) futófolyosó alatti megmaradt szabad területre irodák, raktárak és egyéb háttér helységek kerültek elhelyezésére. A (meglévő) futófolyosóhoz és a Csarnokhoz csatlakoztatva tervezte az Ajánlatkérő a Csarnoknál és a futófolyosónál is alacsonyabb, lapostetős, földszintes előcsarnok épületet, mely a bővítmény főbejárata, ellenőrzési pontja és egyben a két funkciócsoport összekötője is. Ebbe az épületszárnyba tervezte be az Ajánlatkérő az egész sporttelepet kiszolgáló büfét is.
A Csarnok vasbeton tömbalapozású, monolit vasbeton pillérekkel, a háromszintes öltöző sáv monolit vasbeton lemezfödémekkel, a sávjába kerülő monolit vasbeton lépcsőkaroknál vasbeton falmerevítéssel. A nagyfesztávú edzőtermeknél a közbenső födém előregyártott feszített vasbeton üreges pallófödémmel kialakított. Az előregyártott pallók 1,20 m-es szélessége és a meglévő csarnoktól a legközelebb lealapozható pillérraszter távolsága és a Csarnok beépítési hosszának szabályozási terv miatti korlátja miatt az Ajánlatkérőnek el kellett térnie a meglévő atlétikai edzőcsarnok raszterosztásától. A lehetőségeket mérlegelve 1,40 m, 3 x 5,10 m 6,30 m és újra 5,10 m-es raszterosztást választott az Ajánlatkérő.
A tető a nagyfesztávú részeken acél rácsostartókra, a véghomlokzatnál pedig a faltartó pillérekre támaszkodó vasbetongerenda tartószerkezetű, közöttük alsó oldalukon fehér bevonatos acél trapézlemez mezőkkel. A rácsostartó felső övének geometriája adja meg a lapostető két oldalra való 2 %-os lejtését. A meglévő atlétikai edzőcsarnok és az első rácsostartó között a trapézlemezek konzolosan túlnyújtottak.
A teherhordó acél trapézlemez födém, a felülvilágítók beépítéséhez acél kiváltó gerendákkal gyámolított. A kiváltó szerkezetre rögzíthetők a felső csarnokrészt oszthatóvá tevő függönyök
A Csarnok épületéhez kapcsolódó tűzlépcső vasbeton tömbalapozású, befogott vasbeton pillérrel, melyre szerelt az acélszerkezetű menekülő lépcső.
A földszintes előcsarnok épület vasbeton sávalapozású, monolit vasbeton fal- és pillérvázas, monolit vasbeton lemezfödémmel és attikákkal. A födém a szomszédos épületek melletti sávban lefelé szintet vált, „L” alaprajzi vonalban vápát képez.
Az összes épületrész vízszigetelt kialakítású. Talajnedvesség elleni szigetelés porszárassági igény figyelembevételével 2 réteg modifikált vastaglemez.
A Csarnok épület vasbeton pilléreire 100 mm vastag fémfegyverzetű fekvő szendvicspanelek kerülnek, rejtett rögzítéssel. A panelek többsége QuadCore hőszigetelő magú, a tűzszakasz határokon azonban ásványi szálas hőszigetelésűek, amelyek mögé belül kiegészítő hőszigetelésként RIGIPS rendszerű előtét falak építendők be ásványi szálas hőszigetelő betéttel. A panelszerkezetbe bevilágító mezőként - a meglévő atlétikai csarnokéval megegyező kivitelű - cellás poliakrilát betétek beépítettek. A tartószerkezetre épített teherhordó trapézlemezlemez tetőmezőkön egyenes rétegrendű, műanyag lemez szigetelésű lapostető készül, mechanikai rögzítésű kialakításban.
Az előcsarnok-büfé épületen a statikai terv szerint készülő vasbeton falszerkezetre 20 cm vastag vegyes hőszigetelés kerül ragasztott és dübelezett kivitelben: a lábazati sávban XPS a többi helyeken ásványi szálas. A hőszigetelésen üvegszál szálerősítéses alapvakolat készül. A vakolatra ragasztott lapburkolat kerül, melynek vastagsága max. 5,5 mm.
A tető szigetelése fordított rétegrendű, a magasabb tetőmezőn zöldtetővel kialakított.
A homlokzati nyílászárók beépítése, a szendvicspanel szerkezeteknél a homlokzat külső síkjához igazítva, méretezett acél zártszelvényű keret, illetve ehhez rögzített „L”-acél vaktok segítségével történik.
A zuhanyozókban és a szellőzőgépházban Ytong Pve típusú pórusbeton falazott válaszfalak, míg a többi helyeken RIGPIS rendszerű szerelt válaszfalak és előtétfalak készülnek.
A földszint és az első emelet cellás jellegű helyiségeibe kerül álmennyezet.
A belső ajtók festett acéltokosak, a gipszkarton falaknál gipszkarton, az Ytong falaknál kőműves tokokkal.
A sportolók által látogatott területeken a vizes helyiségek kivételével szürke gumipadló (3.0 mm-es szürke színű „Artigo Multifloor, U 16 avio”, vagy azzal megegyező minőség készül.
A személyzeti irodákba LVT padlóburkolat tervezett.
A vizes helyiségekben csúszásmentes greslap burkolat készül, hálós elrendezésben, 30x30 cm-es szürke lapokkal, 3 mm-es fúga szélességgel, rugalmas víz- és vegyszerálló fugázással.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezést működő sportlétesítmény területén kell elvégezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői gyakorlattal monolit vasbeton szerkezetű épület építésében (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői gyakorlattal acél szerkezetű épület építésében (igen/nem)

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.1.5) pont és II.2.6) pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni,
— A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
— Az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
— Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
— A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót,
— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
— az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3) További információk pont folytatása:
18) A teljesítés határidejét kizárólag olyan, az Ajánlatkérő által is elfogadott objektív és a Felek kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, amely körülmény felmerüléséért a nyertes Ajánlattevő nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidő-hosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak.
19) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű való rendelkezést.
21) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell „Építési szakterület” MV-É, kategóriájú műszaki vezetővel.
22) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: teljesítés határideje: az építési munkaterület átadásától számított 365 naptári nap.
23) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
24) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
25) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházására vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében valamint a 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított referenciaigazolással köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.3.1.a Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 darab 900 m2 alapterületű - a kivitelezés időtartama alatt működő sportlétesítmény területén - sportépület építésére vonatkozó referenciával (szerződéssel). Építés alatt Ajánlatkérő a hozzáépítést is érti.
Sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított terület
Sportépület alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: bármilyen magas építési tevékenységgel, sportolási tevékenység céljából létrehozott épület
III.1.3.1.b Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) nem rendelkezik 1 db legalább 280 m2 alapterületű épület/épületrész bontására vonatkozó referenciával (szerződéssel).

A szerződés teljesítésének feltételei

A Közbeszerzési dokumentumban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás.
Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5 %-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1 %-a (egy százalék). A Késedelmi Kötbér összesített, maximális mértéke a teljes, Tartalékkeret nélküli, nettó Vállalkozási díj 20 %-a (húsz százalék).
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső Vállalkozási díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 20 (húsz) napi tétel.
Meghiúsulási kötbér mértéke: A Meghiúsulási Kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozási díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a (húsz százalék).
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a hatályos jogszabályokban és szerződésben előírt munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabályok valamelyikét nem tartja be, úgy kötbérfizetéssel tartozik Ajánlatkérő felé.
A kötbér összegét és a kötbérrel szankcionált munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabálysértések felsorolását tételesen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: ajánlattevő ajánlata szerinti, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap.
Megrendelő - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj maximum 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg igénybe vétele nem kötelező, és nem kötelező a teljes előleg összegét igénybe venni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 10 %-át meg nem haladó mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Vállalkozó a kivitelezés műszaki előrehaladásához (készültségéhez) igazodóan, Teljesítésigazolás alapján, az alábbi ütemezés szerint jogosult számlát benyújtani: a Szerződés teljesítése alatt havonta egyszer, utólagos jelleggel, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített és a Műszaki Ellenőr által leigazolt előrehaladás mértékének megfelelően, azzal, hogy a Vállalkozó számlázást mindenképpen felfüggeszti akkor, amikor a Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 90 %-os (kilencven százalék) mértékét eléri.
A végszámla kibocsátásának lehetősége: a Szerződés szerinti 100 %-os műszaki készültség, és a megvalósulási tervdokumentáció átadása esetén a nettó Vállalkozói díj minimálisan 10 %-nak (tíz százalék) megfelelő összegben bocsátható ki, akkor is, ha a végszámla kiállítása előtt a Műszaki Ellenőr által leigazolt teljesítések összértéke ennél magasabb).
Az előleg összege a részszámlákban arányosan számolandó el.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a kifizetés Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-B § alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
O Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
O közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A fizetési feltételek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
Szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
10) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
11) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
12) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
Az Ár részszempont: fordított arányosítás,
Szakember részszempont: pontozás,
Jótállás részszempont: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A beszerzés egységes beruházási feladat, egy új épület kivitelezésének megvalósítására irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.
16) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
16.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
16.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) – elektronikus űrlap
16.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
16.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) kell benyújtania. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
16.5. A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást
16.6 Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjára, szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 150 000 000 Ft/káresemény és legalább 800 000 000 Ft/kárév.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
16.7. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet elfogadásáról.
17) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltakon kívüli esetben is alkalmazza Megrendelő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, melynek alapján – szerződés módosítás nélkül – Megrendelő a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyenértékű teljesítéseket a kivitelezés során – jegyzőkönyv felvétele mellett – jóváhagyhatja.
Folytatás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. július hó 11. A módosítást a Vállalkozó elfogadta.
A VII.2 pont folytatása a következő:
Ennek a kijelentésnek az alapja az, hogy a hivatkozott Pótmunka műszaki tartalmának kulcselemeiként szolgáló közműrendszer, gépészeti és elektromos rendszerek a Létesítmény integráns részei, attól műszakilag nem válaszhatók el, ha a Létesítmény helyiségeinek funkcionalitása módosítására irányuló Pótmunka kivitelezés és műszaki ellenőrzés követelményei betartása mellett is felvetné a lehetőségét a műszaki ütközéseknek, és a kivitelezés extrém mértékű elhúzódására irányuló problémának, ami pedig (a jelenlegi drasztikus árnövekedéssel járó kivitelezési piacon) egyben a beruházás költségek emelkedéséhez is vezetne. A Létesítmény helyiségeinek funkcionalitása módosítására irányuló Pótmunka beszerzését ugyanis a Létesítmény kivitelezésével kellene összeszámítani, és kivitelezésére uniós értékhatár szerinti közbeszerzést kellene kiírni, ami minimálisan 4-6 hónapos időtartammal növelné meg a Beruházás Befejezését (a 15 napos időtartammal szemben) Mivel pedig a kivitelezésből ennek a műszaki elem kiemelése (Harmadik Személlyel történő kiviteleztetése) a műszaki ütközések lehetőségének (és az ebből eredő, nem egységes felelősség és jótállás körülményei bekövetkezésének), árnövekedésnek, a Beruházás Befejezése extrém mértékű elhúzódása lehetőségének okán a Megrendelő számra műszakilag és gazdaságilag egyaránt jelentős hátrányt okozna.
Az ellenérték növekedése nem sérti a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja bb) alpontja szerinti követelményt.
A Szerződés szerinti Beruházás Befejezése időpontja összesen 34 (harmincnégy) naptári nappal módosul. Ebből 19 (tizenkilenc) naptári nap időtartamú módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja.
A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja lehetővé teszi új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, ha a pótmunka szükségességét az ajánlatkérő kellő gondosság mellett eljárva sem láthatta előre.
A Létesítmény Vállalkozó által megépített alaptestei a Létesítmény alatt található, nem megfelelő szilárdságú talaj miatt deformálódtak, és azért azok átdolgozása miatt szükségessé váltak további munkálatoknak az elvégzése - az erre vonatkozó a változásmódosítási igényt 2021.07.28 napján megindították és 2021.08.16 már a teljesítés dokumentálva van - így 19 nap számítható. Az erre vonatkozó építési naplóbejegyzések másolatai és az alátámasztó fényképfelvételek a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 3. sz. mellékletben szerepelnek.
A Létesítmény alaptestei deformálódását, és ebből következően azok átdolgozása szükségességét az ajánlatkérő (a Megrendelő) a jelen esetben a kellő gondosság mellett eljárva sem láthatta előre, mert a Megrendelő rendelkezésére álló részletes talajmechanikai szakvélemény az adott ponton a Létesítmény alatti talaj gyengeségét nem tüntette fel.
A módosítás azért nem változtatja meg az Szerződés általános jellegét, mert az alaptestek átdolgozása is építési beruházás (mint a Szerződés egésze), és szorosan kapcsolódik a Szerződés tárgyát képező Létesítmény kivitelezéséhez (hiszen műszakilag az alaptestek a Létesítmény integráns részei.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.