Lánchíd laborvizsgálatok

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A „Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt munkái vonatkozásában kontroll anyagvizsgálatok elvégzése az alábbi 6 részben:
I. rész: Acélszerkezet korrózióvédelem vizsgálata;
II. rész: Hídpálya és járda szigetelés/bevonat vizsgálata;
III. rész: Monolit vasbetonszerkezetek vizsgálata;
IV. rész: Kőanyagok, fugázás vizsgálata;
V. rész: Hídpálya aszfaltréteg vizsgálata
VI. rész: Acélszerkezetek varratvizsgálata
Valamennyi rész tekintetében:
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Ebben az esetben a „vagy ezzel egyenértékű” a megnevezés mellé minden esetben odaértendő.
A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-11-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-10-07.

Kicsoda?

• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások › Laboratóriumi szolgáltatások

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-10-07	Ajánlati felhívás
2021-11-03	További információk
2021-11-16	További információk
2021-12-20	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-10-07)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23028966444
Postacím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
Telefon: +36 704433853 📞
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 📧
Fax: +36 12351044 📠
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://bkk.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: https://bkk.hu/ 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176252021/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176252021/reszletek 🌏

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Lánchíd laborvizsgálatok EKR001176252021
Termékek/szolgáltatások: Laboratóriumi szolgáltatások 📦
Rövid leírás:
“A „Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt munkái vonatkozásában kontroll anyagvizsgálatok elvégzése az alábbi 6 részben: I. rész:...”
Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók

1️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Acélszerkezet korrózióvédelem vizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Laboratóriumi szolgáltatások 📦
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Megbízó székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlattevő rendelkezik-e Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditációjával (Igen / Nem)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár (súlyozás): 90
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 24
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅
Leírás
A megújítások leírása:
“Amennyiben a Keretösszeg még nem merült ki, úgy Megbízó a Szerződés hatálybalépésétől számított huszonkettedik (22.) hónap utolsó napjáig jogosult egyoldalú...”
További információk:
“Értékelés módszere: az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén pontkiosztás módszere. Az értékelés során adott pontszám:...”

2️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hídpálya és járda szigetelés/bevonat vizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a Fővállalkozó által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 7 260 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Szigetelés
Vizsgálható teljes szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Hídpálya szigetelés rétegvastagság mérés 2300 m2 MSZ ISO 2808:2020 230 db
Hídpálya szigetelés tapadószilárdság mérés 2300 m2 MSZ EN ISO 4624:2016 12 vizsgálati alkalom
Járdabevonat rétegvastagság mérés 2000 m2 MSZ ISO 2808:2020 200 db
Járdabevonat tapadószilárdság mérés 2000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016 10 vizsgálati alkalom
Járdabevonat kopásállóság 2000 m2 MSZ EN 13892-4 5 vizsgálati alkalom
Járdabevonat csúszási ellenállás 2000 m2 MSZ EN 13036-4 5 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

A megújítások leírása:
“Amennyiben a Keretösszeg még nem merült ki, úgy Megbízó a Szerződés hatálybalépésétől számított huszonkettedik (22.) hónap utolsó napjáig jogosult egyoldalú...”

3️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Monolit vasbetonszerkezetek vizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 6 050 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Beton
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Frissbeton mintavétel 392 m3 MSZ EN 12350-1 32 db
Frissbeton összetétel vizsgálat 392 m3 MSZ 4714-2,
MSZ 4713-3 4 db
Frissbeton konzisztenciájának meghatározása 392 m3 MSZ EN 12350-5 4 db
Beton próbatest készítés 392 m3 MSZ EN 12390-2 4 minta
Megszilárdult beton nyomószilárdság vizsgálata 392 m3 MSZ EN 12290-3 4 minta
Megszilárdult beton Vízzáróság vizsgálata 392 m3 MSZ EN 12390-8 2 sorozat
Betonacél
Betonacél névleges átmérő 49 t - 4 tétel
Betonacél szakítószilárdság 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél folyási határ 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél szakadási nyúlás 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél hajlító szilárdság 49 t MSZ EN ISO 7438 4 tétel
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

4️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kőanyagok, fugázás vizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 2 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Természetes kövek
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Kőanyagok felületvédelme hidrofóbizálással -vizsgálat Karsten-csöves vízfelvétel vizsgálattal vagy vízpermet szórással
3400 m2 MSZ-04-262-1:1989 5 db
Fugázás vizsgálat szemrevételezéssel, ellenőrzés: szélesség-magasság-háttérkitöltés
19800 m 4 fm
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

5️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hídpálya aszfaltréteg vizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 5 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Hídpálya aszfalt vizsgálat
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Magmintavétel beépített aszfalt pályaszerkeztből fúrássa 3200 m2 MSZ EN 12697-27 2 db
Fúrt minta helyének helyreállítása 3200 m2 - 2 furat
Aszfaltrétegek vastagságmérése rétegenként 3200 m2 MSZ EN 12697-36 2 db
Ásványi anyag keverék szemeloszlása szitálással 3200 m2 MSZ EN 12697-2 2 vizsgálati alkalom
Kötőanyag meghatározása (keverék vizsgálat fúrt mintából) 3200 m2 MSZ EN 12697-1 2 vizsgálati alkalom
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Hézagmentes testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-5 2 vizsgálati alkalom
Marshall próbatest készítés 3200 m2 MSZ EN 12697-30 2 sorozat
Marshall testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Burkolati hézag, szabadhézag 3200 m2 MSZ EN 12697-8 2 vizsgálati alkalom
Tömörségi fok 3200 m2 MSZ EN 12697-9 2 vizsgálati alkalom
Hosszirányú útpályaegyenetlenség mérés (ÚT-02) 3200 m2 e-ÚT 09.02.22 2 km/sáv
Keréknyomképződés 3200 m2 MSZ EN 12697-22 1 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

6️⃣
A közbeszerzés hatálya
Cím: Acélszerkezetek varratvizsgálata
Cím
Tétel azonosító száma: 6
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés hatálya alá tartozik, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD” - elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) benyújtásával kell előzetesen a „Kr” 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD- űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap) arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani elektronikus űrlap formájában. [„Kr.” 13. §]

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi rész tekintetében: A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő ajánlatában köteles az...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (azaz laboratóriumi szolgáltatások elvégzése) megfelelő területen végzett legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott formában.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból valamennyi előírt alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szerződés mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (5) bekezdésre.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtani ajánlata részeként.
Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) [ezen...”

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) [ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciák vehetők figyelembe] az alábbi referenciá(kk)val:
I rész:
M.1/1 legalább 5000 m2 összfelületű acélszerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával.
II rész:
M.1/2 legalább 300 m2 összfelületű műtárgy szigetelésére vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával
III rész:
M.1/3 legalább 150 m3 összmennyiségű monolit vasbetonra vagy betonra és/vagy 20 tonna összmennyiségű betonacélra vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával
IV. rész:
M.1/4 legalább 250 m2 összmennyiségű természetes kőanyagokra és 750 m összmennyiségű fugázásra vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával
V. rész:
M.1/5 legalább 2400 m2 összmennyiségű út-, és/vagy hídpálya aszfalt rétegeire vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával
VI. rész:
M.1/6 legalább 100 m összmennyiségű acélszerkezetek varratára vonatkozó szabványok szerinti típusú és mennyiségű vizsgálatok elvégzése referenciával.
Valamennyi rész tekintetében:
Egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés - egy adott rész tekintetében - legfeljebb 4 referenciából igazolható, ugyanakkor több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia több részben is igazolhatja az alkalmassági feltételeknek való megfelelőséget.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Valamennyi rész tekintetében (részenként külön-külön): Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő...”

A szerződés teljesítésének feltételei

Valamennyi rész tekintetében (részenként külön-külön):
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó megbízási díj, mértéke: 1 % / naptári nap, maximuma: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Megbízási díj 20%-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó megbízási díj, mértéke: teljes nettó megbízási díj 30 %-a)
- Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó megbízási díj, mértéke: a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó megbízási díj 20 %-a)
- Teljesítési biztosíték (alapja: teljes nettó megbízási díj, mértéke: teljes nettó megbízási díj 5 %-a)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Az eseti megrendelés alapján az adott hónapban teljesített szolgáltatások és azok Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla ellenében átutalással történik a kifizetés.
- A kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130 § (1) bek., és a Kbt. 135. § (1); (5)-(7) bek.re.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2021-11-08 10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2021-11-08 12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.”

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“1. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó...”

1. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek. tartalmazza.
Részletes szabályok a Közbeszerzési dokumentumokban.
2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait (részenként külön-külön):
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;
- Ajánlattevő tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozat tekintetében is;
- A Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- A Kbt.65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- EEKD (Ajánlattevő és Kapacitást biztosító szervezet tekintetében)
Közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta alapján felcsatolva:
- M.1. alk. min. köv. vonatkozásában benyújtott nyilatkozat
- ártáblázat
4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
8. Az M.1. pontban előírt feltétel és igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
10. Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
12. FAKSZ: dr. Tóth Zsanett / dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01325/01033
13. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
14. A kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
15. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot NEM ír elő.
16. Ajánlatkérő a IV.2.6.) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 198-516787 (2021-10-07)

További információk (2021-11-03)

Kiegészítő információk
Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2021/S 198-516787

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-11-08 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2021-11-19 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-11-08 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-11-19 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésének a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.”
Forrás: OJS 2021/S 216-569531 (2021-11-03)

További információk (2021-11-16)

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
Tétel azonosító száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”
Új érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a Fővállalkozó által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 8 137 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Korrózióvédelem
Vizsgálható telj. szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs. mennyisége/alkalma Mértékegysége
Előkészített felületek tisztasága 71 000 m2 MSZ EN ISO 8501/1:2008 36 vizsgálati alkalom
Előkészített felületek érdessége 71 000 m2 MSZ EN ISO 8503-2:2012
MSZ EN ISO 8503-4:2012 36 vizsgálati alkalom
Rétegvastagság mérés 71 000 m2 MSZ ISO 2808:2020 710 db
Tapadószilárdság mérés 71 000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016
MSZ EN ISO 2808:2020
MSZ EN ISO 16276-1:2007 36 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
Tétel azonosító száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Szöveg

Új érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a Fővállalkozó által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 7 260 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Szigetelés
Vizsgálható teljes szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Hídpálya szigetelés rétegvastagság mérés 2300 m2 MSZ ISO 2808:2020 230 db
Hídpálya szigetelés tapadószilárdság mérés 2300 m2 MSZ EN ISO 4624:2016; e-UT 07.03.21 12 vizsgálati alkalom
Járdabevonat rétegvastagság mérés 2000 m2 MSZ ISO 2808:2020 200 db
Járdabevonat tapadószilárdság mérés 2000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016; e-UT 07.03.21 10 vizsgálati alkalom
Járdabevonat kopásállóság 2000 m2 MSZ EN 13892-4 5 vizsgálati alkalom
Járdabevonat csúszási ellenállás 2000 m2 MSZ EN 13036-4 5 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
Tétel azonosító száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 2 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Természetes kövek
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Kőanyagok felületvédelme hidrofóbizálással -vizsgálat Karsten-csöves vízfelvétel vizsgálattal vagy vízpermet szórással
3400 m2 MSZ-04-262-1:1989 5 db
Fugázás vizsgálat szemrevételezéssel, ellenőrzés: szélesség-magasság-háttérkitöltés
19800 m 4 fm
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 2 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Természetes kövek
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Kőanyagok felületvédelme hidrofóbizálással -vizsgálat Karsten-csöves vízfelvétel vizsgálattal vagy vízpermet szórással vagy vízbeszívás vizsgálata mérőpipával
3400 m2 MSZ-04-262-1:1989 5 db
Fugázás vizsgálat szemrevételezéssel, ellenőrzés: szélesség-magasság-háttérkitöltés
19800 m 4 fm
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
Tétel azonosító száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 5 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Hídpálya aszfalt vizsgálat
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Magmintavétel beépített aszfalt pályaszerkeztből fúrássa 3200 m2 MSZ EN 12697-27 2 db
Fúrt minta helyének helyreállítása 3200 m2 - 2 furat
Aszfaltrétegek vastagságmérése rétegenként 3200 m2 MSZ EN 12697-36 2 db
Ásványi anyag keverék szemeloszlása szitálással 3200 m2 MSZ EN 12697-2 2 vizsgálati alkalom
Kötőanyag meghatározása (keverék vizsgálat fúrt mintából) 3200 m2 MSZ EN 12697-1 2 vizsgálati alkalom
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Hézagmentes testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-5 2 vizsgálati alkalom
Marshall próbatest készítés 3200 m2 MSZ EN 12697-30 2 sorozat
Marshall testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Burkolati hézag, szabadhézag 3200 m2 MSZ EN 12697-8 2 vizsgálati alkalom
Tömörségi fok 3200 m2 MSZ EN 12697-9 2 vizsgálati alkalom
Hosszirányú útpályaegyenetlenség mérés (ÚT-02) 3200 m2 e-ÚT 09.02.22 2 km/sáv
Keréknyomképződés 3200 m2 MSZ EN 12697-22 1 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Szöveg

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 5 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Hídpálya aszfalt vizsgálat
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Magmintavétel beépített aszfalt pályaszerkeztből fúrássa 3200 m2 MSZ EN 12697-27 6 db
Fúrt minta helyének helyreállítása 3200 m2 - 6 furat
Aszfaltrétegek vastagságmérése rétegenként 3200 m2 MSZ EN 12697-36 2 db
Ásványi anyag keverék szemeloszlása szitálással 3200 m2 MSZ EN 12697-2 2 vizsgálati alkalom
Kötőanyag meghatározása (keverék vizsgálat fúrt mintából) 3200 m2 MSZ EN 12697-1 2 vizsgálati alkalom
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Hézagmentes testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-5 2 vizsgálati alkalom
Marshall próbatest készítés 3200 m2 MSZ EN 12697-30 2 sorozat
Marshall testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Burkolati hézag, szabadhézag 3200 m2 MSZ EN 12697-8 2 vizsgálati alkalom
Tömörségi fok 3200 m2 MSZ EN 12697-9 2 vizsgálati alkalom
Hosszirányú útpályaegyenetlenség mérés (ÚT-02) 3200 m2 e-ÚT 09.02.22 2 km/sáv
Keréknyomképződés fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-22 1 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-11-19 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-12-03 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-11-19 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2021-12-03 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésének b) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. A módosítással érintett közbeszerzési...”
Forrás: OJS 2021/S 225-592836 (2021-11-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A „Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt munkái vonatkozásában kontroll anyagvizsgálatok elvégzése az alábbi 6 részben: 1....”

Rövid leírás

A „Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt munkái vonatkozásában kontroll anyagvizsgálatok elvégzése az alábbi 6 részben:
1. rész:
Keretösszeg: nettó 8 137 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Korrózióvédelem
Vizsgálható telj. szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs. mennyisége/alkalma Mértékegysége
Előkészített felületek tisztasága 71 000 m2 MSZ EN ISO 8501/1:2008 36 vizsgálati alkalom
Előkészített felületek érdessége 71 000 m2 MSZ EN ISO 8503-2:2012
MSZ EN ISO 8503-4:2012 36 vizsgálati alkalom
Rétegvastagság mérés 71 000 m2 MSZ ISO 2808:2020 710 db
Tapadószilárdság mérés 71 000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016 36 vizsgálati alkalom
2. rész:
Keretösszeg: nettó 7 260 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Szigetelés
Vizsgálható teljes szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Hídpálya szigetelés rétegvastagság mérés 2300 m2 MSZ ISO 2808:2020 230 db
Hídpálya szigetelés tapadószilárdság mérés 2300 m2 MSZ EN ISO 4624:2016 12 vizsgálati alkalom
Járdabevonat rétegvastagság mérés 2000 m2 MSZ ISO 2808:2020 200 db
Járdabevonat tapadószilárdság mérés 2000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016 10 vizsgálati alkalom
Járdabevonat kopásállóság 2000 m2 MSZ EN 13892-4 5 vizsgálati alkalom
Járdabevonat csúszási ellenállás 2000 m2 MSZ EN 13036-4 5 vizsgálati alkalom
3. rész:
Keretösszeg: nettó 6 050 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Beton
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Frissbeton mintavétel 392 m3 MSZ EN 12350-1 32 db
Frissbeton összetétel vizsgálat 392 m3 MSZ 4714-2,
MSZ 4713-3 4 db
Frissbeton konzisztenciájának meghatározása 392 m3 MSZ EN 12350-5 4 db
Beton próbatest készítés 392 m3 MSZ EN 12390-2 4 minta
Megszilárdult beton nyomószilárdság vizsgálata 392 m3 MSZ EN 12290-3 4 minta
Megszilárdult beton Vízzáróság vizsgálata 392 m3 MSZ EN 12390-8 2 sorozat
Betonacél
Betonacél névleges átmérő 49 t - 4 tétel
Betonacél szakítószilárdság 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél folyási határ 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél szakadási nyúlás 49 t MSZ EN ISO 6892-1 4 tétel
Betonacél hajlító szilárdság 49 t MSZ EN ISO 7438 4 tétel
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.
Folytatás a VI.3) "További információk" pontban.

Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Leírás
A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a Fővállalkozó által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 8 137 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Korrózióvédelem
Vizsgálható telj. szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs. mennyisége/alkalma Mértékegysége
Előkészített felületek tisztasága 71 000 m2 MSZ EN ISO 8501/1:2008 36 vizsgálati alkalom
Előkészített felületek érdessége 71 000 m2 MSZ EN ISO 8503-2:2012
MSZ EN ISO 8503-4:2012 36 vizsgálati alkalom
Rétegvastagság mérés 71 000 m2 MSZ ISO 2808:2020 710 db
Tapadószilárdság mérés 71 000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016
MSZ EN ISO 2808:2020
MSZ EN ISO 16276-1:2007 36 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása:
“A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és...”

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a Fővállalkozó által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 7 260 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Szigetelés
Vizsgálható teljes szerkezet becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Hídpálya szigetelés rétegvastagság mérés 2300 m2 MSZ ISO 2808:2020 230 db
Hídpálya szigetelés tapadószilárdság mérés 2300 m2 MSZ EN ISO 4624:2016; e-UT 07.03.21 12 vizsgálati alkalom
Járdabevonat rétegvastagság mérés 2000 m2 MSZ ISO 2808:2020 200 db
Járdabevonat tapadószilárdság mérés 2000 m2 MSZ EN ISO 4624:2016; e-UT 07.03.21 10 vizsgálati alkalom
Járdabevonat kopásállóság 2000 m2 MSZ EN 13892-4 5 vizsgálati alkalom
Járdabevonat csúszási ellenállás 2000 m2 MSZ EN 13036-4 5 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 2 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Természetes kövek
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Kőanyagok felületvédelme hidrofóbizálással -vizsgálat Karsten-csöves vízfelvétel vizsgálattal vagy vízpermet szórással vagy vízbeszívás vizsgálata mérőpipával
3400 m2 MSZ-04-262-1:1989 5 db
Fugázás vizsgálat szemrevételezéssel, ellenőrzés: szélesség-magasság-háttérkitöltés
19800 m 4 fm
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása

A megrendelői minőségellenőrzést végző Megbízott a Fővállalkozó („Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezője) Mintavételi és (Minőségbiztosítási) Megfelelőség-igazolási Tervében (továbbiakban: MMT) szereplő létesítmények tanúsító vizsgálataitól független, azonos típusú ellenőrző vizsgálatokat végez az érvényes szabványok és Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével. A Megbízott az adott részhez tartozó feladatok ellátása során ellenőrzi a kivitelező A-Híd Zrt. által a hídfelújítás során használt anyagokat és azok minőségét (az adott részen belüli anyagok esetében). A Megbízottnak a Fővállalkozó (Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése tárgyú projekt kivitelezője) által készített MMT-ben szereplő kötelezően elvégzendő vizsgálatok maximum 10-15-%-át kell végezni a Megrendelő megrendelése alapján.
Keretösszeg: nettó 5 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Hídpálya aszfalt vizsgálat
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Magmintavétel beépített aszfalt pályaszerkeztből fúrássa 3200 m2 MSZ EN 12697-27 6 db
Fúrt minta helyének helyreállítása 3200 m2 - 6 furat
Aszfaltrétegek vastagságmérése rétegenként 3200 m2 MSZ EN 12697-36 2 db
Ásványi anyag keverék szemeloszlása szitálással 3200 m2 MSZ EN 12697-2 2 vizsgálati alkalom
Kötőanyag meghatározása (keverék vizsgálat fúrt mintából) 3200 m2 MSZ EN 12697-1 2 vizsgálati alkalom
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Hézagmentes testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-5 2 vizsgálati alkalom
Marshall próbatest készítés 3200 m2 MSZ EN 12697-30 2 sorozat
Marshall testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Burkolati hézag, szabadhézag 3200 m2 MSZ EN 12697-8 2 vizsgálati alkalom
Tömörségi fok 3200 m2 MSZ EN 12697-9 2 vizsgálati alkalom
Hosszirányú útpályaegyenetlenség mérés (ÚT-02) 3200 m2 e-ÚT 09.02.22 2 km/sáv
Keréknyomképződés fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-22 1 vizsgálati alkalom
A részletes elvégzendő feladatot a műszaki leírás tartalmazza.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 198-516787

A szerződés odaítélése

1️⃣
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Acélszerkezet korrózióvédelem vizsgálata
Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították

2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Hídpálya és járda szigetelés/bevonat vizsgálata

3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Monolit vasbetonszerkezetek vizsgálata

4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Kőanyagok, fugázás vizsgálata

5️⃣
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Hídpálya aszfaltréteg vizsgálata

6️⃣
Tétel azonosító száma: 6
Cím: Acélszerkezetek varratvizsgálata

Kiegészítő információk
További információk

“1 - Acélszerkezet korrózióvédelem vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ● kizárólag...”

1 - Acélszerkezet korrózióvédelem vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen. ;
2 - Hídpálya és járda szigetelés/bevonat vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen. ;
3 - Monolit vasbetonszerkezetek vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen. ;
4 - Kőanyagok, fugázás vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen. ;
5 - Hídpálya aszfaltréteg vizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 5. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen. ;
6 - Acélszerkezetek varratvizsgálata számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 6. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel eredménytelen.
A II.1.4) pont folytatása
4. rész:
Keretösszeg: nettó 2 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Természetes kövek
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Kőanyagok felületvédelme hidrofóbizálással -vizsgálat Karsten-csöves vízfelvétel vizsgálattal vagy vízpermet szórással
3400 m2 MSZ-04-262-1:1989 5 db
Fugázás vizsgálat szemrevételezéssel, ellenőrzés: szélesség-magasság-háttérkitöltés
19800 m 4 fm
5. rész:
Keretösszeg: nettó 5 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az árképzést elősegítendő becsült mennyiségi adatok, amelyekkel Ajánlatkérő tervezetten számol, ugyanakkor a teljesítés során a tényleges mennyiségek részfeladatonként az eseti megrendelések keretében kerülnek rögzítésre.
Hídpálya aszfalt vizsgálat
Vizsgálható teljes szerk. becs. mennyisége Mértékegység Szabvány Megbízott által végzendő vizsg. becs.
mennyisége/alkalma Mértékegysége
Magmintavétel beépített aszfalt pályaszerkeztből fúrássa 3200 m2 MSZ EN 12697-27 2 db
Fúrt minta helyének helyreállítása 3200 m2 - 2 furat
Aszfaltrétegek vastagságmérése rétegenként 3200 m2 MSZ EN 12697-36 2 db
Ásványi anyag keverék szemeloszlása szitálással 3200 m2 MSZ EN 12697-2 2 vizsgálati alkalom
Kötőanyag meghatározása (keverék vizsgálat fúrt mintából) 3200 m2 MSZ EN 12697-1 2 vizsgálati alkalom
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Hézagmentes testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-5 2 vizsgálati alkalom
Marshall próbatest készítés 3200 m2 MSZ EN 12697-30 2 sorozat
Marshall testsűrűség meghatározása 3200 m2 MSZ EN 12697-6 2 vizsgálati alkalom
Burkolati hézag, szabadhézag 3200 m2 MSZ EN 12697-8 2 vizsgálati alkalom
Tömörségi fok 3200 m2 MSZ EN 12697-9 2 vizsgálati alkalom
Hosszirányú útpályaegyenetlenség mérés (ÚT-02) 3200 m2 e-ÚT 09.02.22 2 km/sáv
Keréknyomképződés 3200 m2 MSZ EN 12697-22 1 vizsgálati alkalom
6. rész:
lásd a VI.1.10) További információk pontban
Ajánlattevők (részenkénti bontásban):
1. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
2. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
3. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
Cégnév: MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki, Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Adószám: 10965948-2-42
4. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
5. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
Cégnév: MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki, Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Adószám: 10965948-2-42
6. rész:
Cégnév: VIA-S Építőipari Szolgáltató Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 13668578-2-43
Cégnév: SIGREC Mérnöki Kft.
Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62.
Adószám: 14068184-2-43
Cégnév: MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki, Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Adószám: 10965948-2-42

Forrás: OJS 2021/S 250-663625 (2021-12-20)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Kapcsolódó keresések 🔍

Régió: Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest

Termékek/szolgáltatások: Építészeti, építési, mérnöki és... Laboratóriumi szolgáltatások