M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására.
PST kód: A004.13

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-11-09. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-10-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Duna Aszfalt Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Autópálya építése
• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Kerékpárút építése
• Autópálya és közút építése › Közút építése › Körforgalom építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái › Közúti híd építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka › Magasépítési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-10-06	Ajánlati felhívás
2021-11-05	További információk
2021-11-18	További információk
2022-04-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-12-12	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-08-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-01-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-10-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000983462021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására. PST kód: A004.13

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://cloud.nif.hu/index.php/s/Z8cXdWEcAEjFk58 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000983462021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-06 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-09 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 197-512599
HL-S szám: 197
További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, - a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I.kötetében. II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.

Értékelési módszer:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,

- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.

Részletek az AD I.kötetében.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Ár kritérium:

1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására.

PST kód: A004.13

Az M4 2x2 sávos gyorsforgalmi út megvalósítása 34,29 km hosszúságban, 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel az alábbiak szerint:

- új nyomvonal: 118+000-143+500 km sz. között

- meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. között

Csomópontok:

- 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) forgalmi csomópont

- 131+874 km sz. a 4204. j. úti forgalmi csomópont

- 143+255 km sz. a 4. sz. főúti forgalmi csomópont

1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.)

1 db komplex pihenő (143+255 km sz.)

Keresztező országos közutak:

- 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút)

Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak:

- keresztező földutak: 6 db

- párhuzamos földutak: 31 db

Műtárgyak:

- 11 db aluljáró

- 2 db felüljáró, melyek között van közút átvezetését szolgáló olyan felüljáró (vagy híd vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 82,36 méter

- további 4 db műtárgy a három, fenn nevesített különszintű csomópont részeként valósul meg.

Üzemi Hírközlési Központ telepítése

Várható Közmű keresztezések:

- Hírközlő vezetékek

- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek

- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek

- Szénhidrogén vezetékek

Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

- Közvilágítás

- Üzemi Hírközlés energiaellátás

- Érintésvédelem

- Üzemi Hírközlés

- Növénytelepítési feladatok

- Vízépítési feladatok, záportározók létesítésével

- Környezetvédelmi feladatok

- Forgalomtechnikai feladatok

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

Időtartam: 36 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

További információk:

Értékelési módszer:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,

- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.

Részletek az AD I.kötetében.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Ár kritérium:

1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti nyomvonala

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a…

… Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

… Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 50 000 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél (név,székhely),

- építési beruházás tárgya és mennyisége,

- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,

- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amennyiben azzal rendelkezik, a jogosultság kamarai számának és a jogosultság megszerzési idejének (év, hónap, nap pontosságal)) feltüntetése.

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt

megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1, az M/2.2 és az M/2.3 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

Min. 15 000 m hosszúságú min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy főút megépítésére és/vagy min. 2×1 sávos közútnak min. 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úttá és/vagy főúttá történő átépítésére vonatkozó referenciával.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2. Min. 1 db, közút átvezetését szolgáló olyan híd vagy felüljáró vagy aluljáró építésére vonatkozó referenciával, melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min. 45 méter.

Az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő ugyanazon referenciával is igazolhatja.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő főút út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv. szerinti 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1.legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

Ajánlatkérő „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket ért, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kötbérek (késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási): VSZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

A támogatás intenzitása 100%.

Előleg: hazai forrás esetén 20%, uniós forrás esetében max 30 %, azzal hogy támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.

Előleg-visszafizetési bizt. szabályok AD II. kötetében.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §.

Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §.

A Szerződés tervezetten utófinanszírozású.

További előírások az AD II. kötetében.

2% tartalékkeret kerül előírásra.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-11-09 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap)
4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://cloud.nif.hu/index.php/s/Z8cXdWEcAEjFk58 🌏

Hivatkozás
További információk

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig minimum 1 000 millió Ft/év és 300 millió Ft/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.

12.Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13.Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16.Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.

17.Részajánlat-tétel kizárásának indokai: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlattétel nem lehetséges. A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet alkot, az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet alkotnak, ennek következtében a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. Az egyes kivitelezési fázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak. Ezen felül az egyes kivitelezési fázisok egységes kivitelezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem szükséges az egyes kivitelezési feladatokat egymástól függetlenül többször elvégezni, illetve ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő kivitelezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

18. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

19. FAKSZ: dr. Kiss Balázs 01037

20. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára:

https://cloud.nif.hu/index.php/s/Z8cXdWEcAEjFk58

SR-szám: SR204177

letöltési jelszó: eA2wVHn8

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 197-512599 (2021-10-06)

További információk (2021-11-05)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-05 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 218-573057
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 197-512599
HL-S szám: 218
Forrás: OJS 2021/S 218-573057 (2021-11-05)

További információk (2021-11-18)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-18 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-30 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 227-596594
HL-S szám: 227
További információk

Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok III.; IV. és V. kötetének egyes részeit is.

Forrás: OJS 2021/S 227-596594 (2021-11-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 084-223395
HL-S szám: 84

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-04-20 📅
Név: Duna Aszfalt Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27427202203
Postacím: Béke Utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. Duna Aszfalt Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.); adószám: 27427202-2-03

2. SDD Konzorcium:

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.); adószám: 10229105-2-11

Subterra - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr Rómer Flóris utca 5.); adószám: 24824040-2-08

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki út 187-189); adószám: 24657998-2-43

3. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.(Infopark D épület); adószám: 12961555-4-43

Forrás: OJS 2022/S 084-223395 (2022-04-25)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 243-701918
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 084-223395
HL-S szám: 243
További információk
Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírásának a napja 2022.10.20. napja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás
Forrás: OJS 2022/S 243-701918 (2022-12-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás
Hivatkozási szám: EKR000983462021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására. PST kód: A004.13

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 133 901 046 713 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000983462021/1
A beszerzés leírása:

Az M4 2x2 sávos gyorsforgalmi út megvalósítása 34,29 km hosszúságban, 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel az alábbiak szerint: • új nyomvonal: 118+000-143+500 km sz. között • meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. között Csomópontok: • 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) forgalmi csomópont • 131+874 km sz. a 4204. j. úti forgalmi csomópont • 143+255 km sz. a 4. sz. főúti forgalmi csomópont 1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.) 1 db komplex pihenő (143+255 km sz.) Keresztező országos közutak: • 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút) Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak: • keresztező földutak: 6 db • párhuzamos földutak: 31 db Műtárgyak: • 11 db aluljáró • 2 db felüljáró, melyek között van közút átvezetését szolgáló olyan felüljáró (vagy híd vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 82,36 méter • további 4 db műtárgy a három, fenn nevesített különszintű csomópont részeként valósul meg. Üzemi Hírközlési Központ telepítése Várható Közmű keresztezések: • Hírközlő vezetékek • Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek • Ivóvíz-szennyvíz vezetékek • Szénhidrogén vezetékek Egyéb érintett Közmű beavatkozások: • Közvilágítás • Üzemi Hírközlés energiaellátás • Érintésvédelem • Üzemi Hírközlés • Növénytelepítési feladatok • Vízépítési feladatok, záportározók létesítésével • Környezetvédelmi feladatok • Forgalomtechnikai feladatok A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. PST kód: A004.13

A beszerzés leírása

Az M4 2x2 sávos gyorsforgalmi út megvalósítása 34,29 km hosszúságban, 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel az alábbiak szerint:
• új nyomvonal: 118+000-143+500 km sz. között
• meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. között
Csomópontok:
• 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) forgalmi csomópont
• 131+874 km sz. a 4204. j. úti forgalmi csomópont
• 143+255 km sz. a 4. sz. főúti forgalmi csomópont
1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.)
1 db komplex pihenő (143+255 km sz.)
Keresztező országos közutak:
• 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút)
Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak:
• keresztező földutak: 6 db
• párhuzamos földutak: 31 db
Műtárgyak:
• 11 db aluljáró
• 2 db felüljáró, melyek között van közút átvezetését szolgáló olyan felüljáró (vagy híd vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 82,36 méter
• további 4 db műtárgy a három, fenn nevesített különszintű csomópont részeként valósul meg.

Üzemi Hírközlési Központ telepítése
Várható Közmű keresztezések:
• Hírközlő vezetékek
• Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek
• Ivóvíz-szennyvíz vezetékek
• Szénhidrogén vezetékek
Egyéb érintett Közmű beavatkozások:
• Közvilágítás
• Üzemi Hírközlés energiaellátás
• Érintésvédelem
• Üzemi Hírközlés
• Növénytelepítési feladatok
• Vízépítési feladatok, záportározók létesítésével
• Környezetvédelmi feladatok
• Forgalomtechnikai feladatok

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: A004.13

További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: — az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, — a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I.kötetében. II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
— az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
— a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-04-01 📅
Végdátum: 2025-12-23 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 4500015437
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-04-20 📅
Cím: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós–Kisújszállás_Váll szerz megállapodás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000983462021/8994
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Duna Aszfalt Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27427202203
Postacím: Béke Utca 150.
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
Fax: +36 19201404 📠

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Alapszerződés megkötésének időpontja: 2024.04.20. napja. Eredeti szerződéses érték nettó 133 901 046 713, - Ft. Felek rögzítik, hogy 2022. év második félévétől előre nem látható, elháríthatatlan külső körülményként jelentkeznek a hazánk szomszédságában zajló elhúzódó háború tartós - gazdasági, társadalmi - következményei azzal, hogy a háború legutóbbi fejleményei eredményeként a veszély nő, és így a következmények hatásai elhúzódók és erősödnek. Ennek következményeként a Kormány előírta Megrendelőnek, hogy szükséges felülvizsgálnia az állam által ellátandó és ellátott beruházási közfeladatokat. Ennek keretében Megrendelő feladatát képezi, hogy készítse elő a Szerződés fent írtakkal összhangban álló mérföldköves elszámolás lehetőségét megteremtő módosítását, és tegye meg ezen módosítások megkötéséhez szükséges lépéseket. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő viszonylatában a Szerződés megkötését követő időszakban beállt fenti körülmény olyan objektív körülménynek minősül, amely a Megrendelőtől függetlenül következett be, vagyis olyan külső kényszerítő körülmény, amely nem a Megrendelő beszerzési igényének megváltozásából ered. A cél elérése érdekében a Megrendelő megvizsgálta a Szerződés vonatkozásában a mérföldköves elszámolásra való áttérés jogi, műszaki, valamint pénzügyi-elszámolási lehetőségeit, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a havi rendszerességű elszámolásról a mérföldköves teljesítésre történő áttérés a Szerződés módosításával jogszerűen kezelhető. Felek a szerződéses feladatok jelenlegi előrehaladását és a Szerződés teljesítési határidejét figyelembe véve felek megállapodnak abban, hogy a mérföldköves elszámolásra való áttérésre irányuló jelen 2. számú módosításában egy köztes mérföldkövet határoznak meg, amely mérföldkő keretében teljesítendő feladatokat a jelen 2. számú módosítás 1. számú mellékletét képező feladatok alkotják. A végteljesítés dátuma a Szerződés szerint változatlanul 2025. december 23. napja. A köztes mérföldkő tekintetében teljesítendő feladat és az ahhoz szükséges munkafolyamatok összessége – a hatályos Szerződés szerinti előrehaladás arányos számlázás szabályait figyelembe véve – arányul a Vállalkozói Díj 65 %-át kifejező göngyölt teljesítéshez tartozó műszaki előrehaladáshoz, mellyel a Vállalkozó nem kerül kedvezőbb helyzetbe a ténylegesen igazolható teljesítés és a mérföldkőre meghatározott ellenérték tekintetében. Ennek érdekében a Felek abban állapodnak meg, hogy a vállalkozói díj kifizetésének módjára vonatkozó jogi, műszaki, valamint pénzügyi-elszámolási szempontú rendelkezéseket, illetve az előlegre vonatkozó rendelkezéseket közös megegyezéssel módosítják. Felek kijelentik, hogy a jelen 2. számú módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt konjunktív szerződésmódosítási feltételeknek, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak szerint. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre A Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 2021. október 6. napján került megindításra, így a Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre azt, hogy 2022. év második félévétől előre nem látható, elháríthatatlan külső körülményként jelentkeznek a hazánk szomszédságában zajló elhúzódó háború tartós – gazdasági, társadalmi – következményei, mely alapján a Kormány feladatul szabja megrendelőnek, hogy készítse elő a Szerződés tekintetében a mérföldköves elszámolás lehetőségét megteremtő módosítását. A Megrendelő viszonylatában a Szerződés megkötését követő időszakban beállt fenti körülmény olyan objektív körülménynek minősül, amely a Megrendelőtől függetlenül következett be, vagyis olyan külső kényszerítő körülmény, amely nem a Megrendelő beszerzési igényének megváltozásából ered. Ebből fakadóan a Szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről a Megrendelőnek nem volt tudomása, és arra a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem számíthatott. cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét A Megrendelő beszerzési igénye építési beruházás megvalósítására irányult, amelyet vállalkozási szerződés keretében kívánt megvalósítani. Ebből következően a Felek között létrejött jogviszony típusa vállalkozási típusú azzal, hogy beszerzési igény megfogalmazott végeredménye, vagyis a teljesítés tárgya az „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós–Kisújszállás” tekintetében megvalósítandó tervezési és kivitelezési munkák. A 2. számú módosítás következtében a beszerzés tárgya szerinti építési beruházás nem kerül mással helyettesítésre, vagyis a beszerzés fajtája nem változik meg, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is építési beruházás keretében szükséges a Szerződés tárgya szerinti tervezési és kivitelezési munkákat elvégezni. cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át A 2. számú módosítás keretében kezelni kívánt elszámolási módra vonatkozó rendelkezés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével. A jelen 2. számú módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg.

Egyéb kiegészítő információk

Alapszerződés megkötésének időpontja: 2024.04.20. napja. Eredeti szerződéses érték nettó 133 901 046 713, - Ft. Felek rögzítik, hogy 2022. év második félévétől előre nem látható, elháríthatatlan külső körülményként jelentkeznek a hazánk szomszédságában zajló elhúzódó háború tartós - gazdasági, társadalmi - következményei azzal, hogy a háború legutóbbi fejleményei eredményeként a veszély nő, és így a következmények hatásai elhúzódók és erősödnek. Ennek következményeként a Kormány előírta Megrendelőnek, hogy szükséges felülvizsgálnia az állam által ellátandó és ellátott beruházási közfeladatokat. Ennek keretében Megrendelő feladatát képezi, hogy készítse elő a Szerződés fent írtakkal összhangban álló mérföldköves elszámolás lehetőségét megteremtő módosítását, és tegye meg ezen módosítások megkötéséhez szükséges lépéseket. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő viszonylatában a Szerződés megkötését követő időszakban beállt fenti körülmény olyan objektív körülménynek minősül, amely a Megrendelőtől függetlenül következett be, vagyis olyan külső kényszerítő körülmény, amely nem a Megrendelő beszerzési igényének megváltozásából ered. A cél elérése érdekében a Megrendelő megvizsgálta a Szerződés vonatkozásában a mérföldköves elszámolásra való áttérés jogi, műszaki, valamint pénzügyi-elszámolási lehetőségeit, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a havi rendszerességű elszámolásról a mérföldköves teljesítésre történő áttérés a Szerződés módosításával jogszerűen kezelhető. Felek a szerződéses feladatok jelenlegi előrehaladását és a Szerződés teljesítési határidejét figyelembe véve felek megállapodnak abban, hogy a mérföldköves elszámolásra való áttérésre irányuló jelen 2. számú módosításában egy köztes mérföldkövet határoznak meg, amely mérföldkő keretében teljesítendő feladatokat a jelen 2. számú módosítás 1. számú mellékletét képező feladatok alkotják. A végteljesítés dátuma a Szerződés szerint változatlanul 2025. december 23. napja. A köztes mérföldkő tekintetében teljesítendő feladat és az ahhoz szükséges munkafolyamatok összessége – a hatályos Szerződés szerinti előrehaladás arányos számlázás szabályait figyelembe véve – arányul a Vállalkozói Díj 65 %-át kifejező göngyölt teljesítéshez tartozó műszaki előrehaladáshoz, mellyel a Vállalkozó nem kerül kedvezőbb helyzetbe a ténylegesen igazolható teljesítés és a mérföldkőre meghatározott ellenérték tekintetében. Ennek érdekében a Felek abban állapodnak meg, hogy a vállalkozói díj kifizetésének módjára vonatkozó jogi, műszaki, valamint pénzügyi-elszámolási szempontú rendelkezéseket, illetve az előlegre vonatkozó rendelkezéseket közös megegyezéssel módosítják. Felek kijelentik, hogy a jelen 2. számú módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt konjunktív szerződésmódosítási feltételeknek, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak szerint. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre
A Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 2021. október 6. napján került megindításra, így a Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre azt, hogy 2022. év második félévétől előre nem látható, elháríthatatlan külső körülményként jelentkeznek a hazánk szomszédságában zajló elhúzódó háború tartós – gazdasági, társadalmi – következményei, mely alapján a Kormány feladatul szabja megrendelőnek, hogy készítse elő a Szerződés tekintetében a mérföldköves elszámolás lehetőségét megteremtő módosítását. A Megrendelő viszonylatában a Szerződés megkötését követő időszakban beállt fenti körülmény olyan objektív körülménynek minősül, amely a Megrendelőtől függetlenül következett be, vagyis olyan külső kényszerítő körülmény, amely nem a Megrendelő beszerzési igényének megváltozásából ered. Ebből fakadóan a Szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről a Megrendelőnek nem volt tudomása, és arra a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem számíthatott.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét
A Megrendelő beszerzési igénye építési beruházás megvalósítására irányult, amelyet vállalkozási szerződés keretében kívánt megvalósítani. Ebből következően a Felek között létrejött jogviszony típusa vállalkozási típusú azzal, hogy beszerzési igény megfogalmazott végeredménye, vagyis a teljesítés tárgya az „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós–Kisújszállás” tekintetében megvalósítandó tervezési és kivitelezési munkák. A 2. számú módosítás következtében a beszerzés tárgya szerinti építési beruházás nem kerül mással helyettesítésre, vagyis a beszerzés fajtája nem változik meg, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is építési beruházás keretében szükséges a Szerződés tárgya szerinti tervezési és kivitelezési munkákat elvégezni.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át
A 2. számú módosítás keretében kezelni kívánt elszámolási módra vonatkozó rendelkezés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével.
A jelen 2. számú módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

III.1. A Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10300002-20609931-00003285 számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 734144810 törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)”. III.2. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.4.1. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország központi költségvetése biztosítja, amely 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító 401106).” III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10. pontja szerinti rendelkezést – a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10.1. pontjában foglaltak változatlanul hagyása mellett – közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10. pontja az alábbi 10.2. alponttal egészül ki: „10.2. A Vállalkozónak 2024. április 1. napjától számítottan az alábbiakban meghatározott mérföldkövek szerinti feladatokat az alábbi ütemezés alapján köteles elvégeznie a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10.1. pontja szerinti Kötbérterhes Befejezési Határidőre. 2. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése: 2025.03.31. III.4. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja szerinti rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.2. A Vállalkozói Díj megfizetésére 2024. március 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan havonkénti műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint. A Vállalkozó 2024. április 1. napjától számított időszakra vonatkozóan az alábbiakban meghatározott számlázási ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani: Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla: a Vállalkozó díj 65%-ának és a 2024.03.31-ig igazolt teljesítések különbözete, azaz 53.007.014.900, - Ft, a 2. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése. III.5. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.5. pontja szerinti előlegre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás a 4.5.4. pont és a 4.5.5. pont szerinti rendelkezésekkel egészül ki: „4.5.4. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. számú módosítással rögzített részteljesítési mérföldkő szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98%-ának megfelelő mértékű, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 2. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 19.761.309.683,- Ft – előleg jelen 2. számú szerződésmódosítás szerinti hátralévő teljesítések arányában számított értékével – ami a részteljesítési mérföldkő tekintetében nettó 10.488.265.361,- Ft – csökkentett mértékű, azaz 41.458.609.241,- Ft összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Felek megállapodnak, hogy a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában számolnak el egymással. Amennyiben a részteljesítési mérföldkő esetében kiállításra kerül a teljesítésigazolás, úgy az azt követő 15 napon belül további előleg igényelhető a még hátralévő Vállalkozói Díj legfeljebb 98%-ának megfelelő, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 2. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 19.761.309.683,- Ft – előleg jelen 2. számú szerződésmódosítás szerinti hátralévő teljesítések arányában számított értékével – ami a sikeres Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezéséig történő teljesítés tekintetében nettó 9.273.044.322,- Ft – csökkentett, azaz 36.655.014.701,- Ft mértékig. Felek megállapodnak, hogy az így felvett előleggel a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezését követő számlában számolnak el egymással. Amennyiben az itt igazolt teljesítés mértéke nem fedezi teljes egészében a felvett, de el nem számolt előleg értékét, úgy a Vállalkozó ennek különbözetét a teljesítésigazolás kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőnek megtéríteni. 4.5.5. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. számú módosítás hatályba lépéséig már biztosított előleg, illetve a jelen 2. számú módosítással biztosítani kívánt előleg elszámolása tekintetében a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.22. pontjában foglaltak szerint járnak el.” III.6. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerinti Értelemző rendelkezések pontjában foglalt Mérföldkő és Részhatáridő fogalmakat az alábbiak szerint módosítják: „Mérföldkő” jelenti a Projekt meghatározott részét, amelyet a Szerződéses Megállapodás külön meghatározott, mint Mérföldkövet. A Mérföldkő megvalósítási határideje a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban meghatározott esetben minősül Részhatáridőnek vagy Kötbérterhes Határidőnek.” „Részhatáridő” jelenti a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban a Mérföldkövekre vonatkozóan megállapított határidőt.” Alapszerződés megkötésének időpontja: 2024.04.20. napja. A 2. sz. módosítás aláírásának időpontja: 2024.08.02. napja.

Szöveg

III.1. A Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul:
„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10300002-20609931-00003285
számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01
elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 734144810
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)”.
III.2. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.4.1. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország központi költségvetése biztosítja, amely 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító 401106).” III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10. pontja szerinti rendelkezést – a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10.1. pontjában foglaltak változatlanul hagyása mellett – közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10. pontja az alábbi 10.2. alponttal egészül ki: „10.2. A Vállalkozónak 2024. április 1. napjától számítottan az alábbiakban meghatározott mérföldkövek szerinti feladatokat az alábbi ütemezés alapján köteles elvégeznie a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 10.1. pontja szerinti Kötbérterhes Befejezési Határidőre. 2. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése: 2025.03.31. III.4. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja szerinti rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.2. A Vállalkozói Díj megfizetésére 2024. március 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan havonkénti műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint. A Vállalkozó 2024. április 1. napjától számított időszakra vonatkozóan az alábbiakban meghatározott számlázási ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani: Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla: a Vállalkozó díj 65%-ának és a 2024.03.31-ig igazolt teljesítések különbözete, azaz 53.007.014.900, - Ft, a 2. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése. III.5. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.5. pontja szerinti előlegre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás a 4.5.4. pont és a 4.5.5. pont szerinti rendelkezésekkel egészül ki: „4.5.4. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. számú módosítással rögzített részteljesítési mérföldkő szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98%-ának megfelelő mértékű, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 2. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 19.761.309.683,- Ft – előleg jelen 2. számú szerződésmódosítás szerinti hátralévő teljesítések arányában számított értékével – ami a részteljesítési mérföldkő tekintetében nettó 10.488.265.361,- Ft – csökkentett mértékű, azaz 41.458.609.241,- Ft összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Felek megállapodnak, hogy a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában számolnak el egymással. Amennyiben a részteljesítési mérföldkő esetében kiállításra kerül a teljesítésigazolás, úgy az azt követő 15 napon belül további előleg igényelhető a még hátralévő Vállalkozói Díj legfeljebb 98%-ának megfelelő, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 2. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 19.761.309.683,- Ft – előleg jelen 2. számú szerződésmódosítás szerinti hátralévő teljesítések arányában számított értékével – ami a sikeres Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezéséig történő teljesítés tekintetében nettó 9.273.044.322,- Ft – csökkentett, azaz 36.655.014.701,- Ft mértékig. Felek megállapodnak, hogy az így felvett előleggel a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezését követő számlában számolnak el egymással. Amennyiben az itt igazolt teljesítés mértéke nem fedezi teljes egészében a felvett, de el nem számolt előleg értékét, úgy a Vállalkozó ennek különbözetét a teljesítésigazolás kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőnek megtéríteni. 4.5.5. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. számú módosítás hatályba lépéséig már biztosított előleg, illetve a jelen 2. számú módosítással biztosítani kívánt előleg elszámolása tekintetében a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.22. pontjában foglaltak szerint járnak el.” III.6. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerinti Értelemző rendelkezések pontjában foglalt Mérföldkő és Részhatáridő fogalmakat az alábbiak szerint módosítják: „Mérföldkő” jelenti a Projekt meghatározott részét, amelyet a Szerződéses Megállapodás külön meghatározott, mint Mérföldkövet. A Mérföldkő megvalósítási határideje a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban meghatározott esetben minősül Részhatáridőnek vagy Kötbérterhes Határidőnek.” „Részhatáridő” jelenti a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban a Mérföldkövekre vonatkozóan megállapított határidőt.” Alapszerződés megkötésének időpontja: 2024.04.20. napja. A 2. sz. módosítás aláírásának időpontja: 2024.08.02. napja.

Forrás: OJS 2024/S 165-511237 (2024-08-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására. PST kód: A004.13

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 133 901 046 713 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: — az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, — a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I.kötetében. II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Béke Utca 150.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Váll Díj mód az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható többletforr biztása miatt a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással 2023.jan 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módnak kezdeményezéséről szóló 13/2023.(I. 24.) Korm.rend (a tov: Korm.rend), mely szerint a Vállnak lehetősége van a szerzmód kezdésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerz telj során a Korm.rend szerint meghat rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktségnöv keletkezett. 2023.febr 23. napjával megjelent tov a Mo szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, vmint az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módnak kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rend szerinti szakvélemény kiadásának részl szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rend, mely rögzíti, h a Korm. rend 2.§ (3) bek szerint összeállított szerzmód kezdeket az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon Megrendnek kell beterjeszteni a szakvél kiadása céljából. A Váll az orosz-ukrán háború okozta áremelkek kapcsán 2025.jan 15. napján kelt levelében benyújtotta a szerzmód igényét, hivsal a Korm.rendre, vmint az egyes közútfejl beruházások megvalósítására kötött szerzek módának kezdéséről szóló 426/2024. (XII. 23.) Korm.rendre (a tov: 426/2024. Korm.rend). 2025.máj 19. napján kelt beadványában a Korm.rend 2.§ (3) bek szerinti szerzmód kezdet nyújtott be Megrend részére a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti ktségnöv tárgyban. A váll többletdíj igényt 2023.márc–2025.márc hónap közötti időszakra vonatkozóan nettó 12.167.432.503 Ft-ban jelölte meg. Felek rögzítik, hogy a jszvált eredményeképp a 426/2024. Korm.rend helyett a 200/2025. (VII. 16.) Korm.rend (a tov: 200/2025. Korm.rend) 9.§-a biztosítja a Korm.rend alkalmazhatóságát azzal, h a Korm.rend rendelkezéseit az annak 2. § (1) bek foglaltak kivételével kell alkalmazni az egyes közlfejlesztési projektekkel összefüggő közig hat ügyek nemzgazdi szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az elj hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm.rend 1. mell 1.1.27. pontjában nevesített orsz közúti közl projekt tekintetében. Az ÉKM rend 2. § (4) bek alapján az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvél kiadása iránti kérelem alapján a Közltudományi Intézet, mint az ÉKM rend 2.§ (2) és (3) bek szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó ktségnöv tárgyában a Szakvéleményét 2025.aug 27. napján elkészítette. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Váll összes ktségnövekménye - 2023.márc–2025.márc hónap közötti időszakra vonatkozóan nettó 28.138.830.925 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 6.693.531.607 Ft tartozik. Megállapításra került tov, h a Korm.rend 2.§ (5) bek alapján a Váll részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható ktségnöv – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes ktségnövnek (nettó 21.445.299.318 Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 10.722.649.659 Ft, ami az eredeti szerzes érték 8 %-a. A Szakvéleményben rögzített díjnövt a 4. sz. szerzmód tartalmazza. Megrend – az Intézet támogató tartalmú szakvéleményt figyelembe véve – a Váll többlet díjigényt nettó 10.722.649.659,- Ft összegben fogadja el. A Váll díj módjának rendezésére szerzmód útján kerülhet sor a Kbt. 141.§ (4) bek c) pontjában foglaltak alapján. A Kbt. 141.§ (4) bek c) pontja a következőkről rendelkezik: „A (2) bekben szabályozott esetek mellett ...” A Felek megvizsg a Kbt.141. § (4) beknek c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megáll, hogy a Szerz módsa jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, h a módot olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrend, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A mód nem vált meg a Szerz ált jellegét (Szerz tárgya és típusa vált marad, a Vállnak a Szerz tárgya szerinti munkákat kellett elvégeznie). A tárgyi vált értéke (nettó 10.722.649.659 Ft) 8 %-os váltot jelent a Szerz eredeti ellenértékhez (nettó 133.901.046.713 Ft) viszonyítva. Az ellenérték növ, a Kbt. 141.§ (4) beknek c) pontja szerinti jogalapon kezelt korábbi módokkal együtt (nettó 10.418.370.202 Ft) sem éri el az eredeti szerz értékének 50%-át. Felek előirányozták, hogy a felülvizsg ktségnöv egy részszámlában kerülhet megfizetésre a Korm.rend 2.§ (6) beknek b) pontja alapján. A Váll Díj növelésével összhangban mód a telj bizt és a jótáll bizt összege, tov a váll díjnövekmény pügyi forrása is. A tartkeret és az előleg összege nem vált. A vált a Szerz bef hatidejét nem érinti. II.2. A Szerz pügyi finanszírozási forrnak módsa a Kbt. 141.§ (6) bekben foglaltak alapján A jelen szerzmód szerinti Váll Díj növ fedezetét a Korm.rend alapján Mo adott évi kp-i ktségvetéséről szóló tv 1. mell XLV. Állami beruházások fejezeten belül a 2. Közl beruházások cím, 2. Állami közútfejl beruházások jogcímcsopon belül a Kvtv.10. §-a alapján létrehozásra kerülő, az adott beruh finanszírozását szolgáló jogcímcsopra átcsop előirányzat biztosítja. Szerz felek a Kbt. 141.§ (6) bek alapján módják a Szerzt, a Projekt pügyi fedezetének változása okán. A Kbt. 141.§ (6) bekben rögzített szerzmódsi feltételek a Szerz pügyi fedezetének módosítása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „A (2) és (4) bekben ..." A Szerz pügyi fedezetének módsa a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módnak tekinthető, ugyanis nem hat meg olyan felt-t, melyek ha szerepeltek volna a szerzkötést megelőző közbesz eljban, azok a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, a mód nem vált meg a szerz gazdi egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, ill a szerz tárgyát nem terjeszti ki új elemre a szerzben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2025.12.12. III.1. A II.1 pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói díj + ÁFA: 144.319.416.915,-Ft + ÁFA, azaz száznegyvennégymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszáztizenhatezer-kilencszáztizenöt forint +ÁFA.” III.2. A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: „4.4.1 A jelen 4. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet alapján Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezeten belül a 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoporton belül a Kvtv. 10. §-a alapján létrehozásra kerülő, az adott beruházás finanszírozását szolgáló jogcímcsoportra átcsoportosított előirányzat biztosítja. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja." III.3. A II.1 pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 9.1.1. pontja és 9.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „9.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói díj 5 (öt) %-a, 7.215.970.846,- Ft, azaz hétmilliárd-kétszáztizenötmillió-kilencszázhetvenezer-nyolcszáznegyvenhat forint.” „9.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói díj 5 (öt) %-a, 7.215.970.846,- Ft, azaz hétmilliárd-kétszáztizenötmillió-kilencszázhetvenezer-nyolcszáznegyvenhat forint, illetve amennyiben a Vállalkozói Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 018-060671 (2026-01-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 133 901 046 713 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 133 901 046 713 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

melyet a Mérnök javaslata alapján Megrendelő 2025. február 26. napján jóváhagyott. Vállalkozó a részletesen kidolgozott, VK-003 MÁV 102 sz. Kál-Kápolna-Kisújszállás vasútvonal, 1243+23,70 hm sz. vasúti átjáró létesítése tárgyú változtatási kérelmét 2025. március 7. napján nyújtotta be Mérnök és Megrendelő részére. A Mérnök javaslatára Megrendelő által kért kiegészítéseket, módosításokat Vállalkozó elvégezte, és 2025. június 23. napján benyújtotta Megrendelő és Mérnök részére. Mérnök a Vállalkozó kiegészített változtatási kérelmét megvizsgálta, megállapította, hogy a változtatás jogalapja fennáll, a Megrendelő által elrendelt munkák mennyiségi változása miatt többletköltség keletkezik, a változtatás összegét nettó 20.086.029,-Ft összegben elfogadásra javasolta Megrendelő részére, mely összeg elfogadását a 2025. július 31. napján kelt árszakértői vélemény is javasol. Előzőek alapján Megrendelő, a Mérnök és az árszakértői véleményben foglaltakat figyelembe véve a MÁV 102 sz. Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonal 1243+23,70 hm. szelvényben az építés során kialakított ideiglenes vasúti átjáró végleges állapotú kiépítésével kapcsolatos tervezési, kivitelezési feladatok értékét, ezáltal a Vállalkozói Díj növekedését nettó +20.086.029,-Ft összegben elfogadta, mely a Kenderesi komplex pihenőhely műszaki tartalom változásból eredő vállalkozói díj csökkentéssel együttesen a Vállalkozói Díj nettó -304.279.457, - Ft összegben történő csökkentésének szükségességét jelenti. A fentiekben foglalt változtatás a Szerződéses határidőkre nincs hatással. A fentebb részletezett műszaki tartalom változások alapján a Kenderesi komplex pihenőhely műszaki tartalom módosítása okán a 31203 építmény esetén elmaradó tételek, illetve elmaradó mennyiségek keletkeznek, melynek összege: -324.365.486,- Ft., a MÁV 102 sz. Kál - Kápolna - Kisújszállás vasútvonal, 1243+23,70 hm sz. vasúti átjáró létesítése okán új építmény kerül felvezetésre 34311 számon, melynek összege: +20.086.029,- Ft. Fentiekben foglal változtatásokban foglaltat műszaki tartalom változásokból eredően a Vállalkozói Díj nettó 304.279.457,-Ft értékkel való csökkentése szükséges, ezáltal a Szerződés 4.1. pontjában foglalt nettó 133.901.046.713,-Ft összegű Vállalkozói Díj nettó 133.596.767.256,-Ft összegre módosul, a tartalékkeret összegének változatlanul hagyása mellett, mely a Szerződés 4.3 pontjának módosítását eredményezi, valamint a Szerződés 9.1.1. pontjában foglalt Teljesítési Biztosíték-, és a Szerződés 9.2.1. pontjában foglalt Jótállási Biztosíték összege 6.679.838.363,- Ft-ra módosul. Vállalkozó a kivitelezési munkákat 2025. november 10. napjával készre jelentette, melyet követően a projektet lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. november 24. napjával megkezdődött. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés ...” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint ...” Az ismertetett műszaki tartalom változások okán szükségessé vált az ellenérték csökkentése (-304.279.457,-Ft), mely nem éri el a „de minimis” értékhatárt, azaz sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses érték 15%-át, azaz a 20.085.157.007,- Ft értéket. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a módosítás a szerződés értékének változásával jár és a jelen módosítással érintett szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nem olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken. Fentiekre tekintettel a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. II.2. A Szerződés pénzügyi finanszírozási forrásának módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján A 2025. évtől a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 24. „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás között” jogcím biztosítja. ÁHT-T azonosító: 406084. Szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, a Projekt pénzügyi fedezetének változása okán. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha ...” A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, ugyanis nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, azok a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, illetve a szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre a szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest.

További információk

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: RESULT
Új érték
Szöveg:

A(z) II.4.7) Erre a közbeszerzési eljárásra / eljárás részre az energiahatékonyságról szóló (EU) 2023/1791 irányelv alkalmazandó (BT-810) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: - Helyesen: Nem

A(z) VI.3) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: - Helyesen: melyet a Mérnök javaslata alapján Megrendelő 2025. február 26. napján jóváhagyott. Vállalkozó a részletesen kidolgozott, VK-003 MÁV 102 sz. Kál-Kápolna-Kisújszállás vasútvonal, 1243+23,70 hm sz. vasúti átjáró létesítése tárgyú változtatási kérelmét 2025. március 7. napján nyújtotta be Mérnök és Megrendelő részére. A Mérnök javaslatára Megrendelő által kért kiegészítéseket, módosításokat Vállalkozó elvégezte, és 2025. június 23. napján benyújtotta Megrendelő és Mérnök részére. Mérnök a Vállalkozó kiegészített változtatási kérelmét megvizsgálta, megállapította, hogy a változtatás jogalapja fennáll, a Megrendelő által elrendelt munkák mennyiségi változása miatt többletköltség keletkezik, a változtatás összegét nettó 20.086.029,-Ft összegben elfogadásra javasolta Megrendelő részére, mely összeg elfogadását a 2025. július 31. napján kelt árszakértői vélemény is javasol. Előzőek alapján Megrendelő, a Mérnök és az árszakértői véleményben foglaltakat figyelembe véve a MÁV 102 sz. Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonal 1243+23,70 hm. szelvényben az építés során kialakított ideiglenes vasúti átjáró végleges állapotú kiépítésével kapcsolatos tervezési, kivitelezési feladatok értékét, ezáltal a Vállalkozói Díj növekedését nettó +20.086.029,-Ft összegben elfogadta, mely a Kenderesi komplex pihenőhely műszaki tartalom változásból eredő vállalkozói díj csökkentéssel együttesen a Vállalkozói Díj nettó -304.279.457, - Ft összegben történő csökkentésének szükségességét jelenti. A fentiekben foglalt változtatás a Szerződéses határidőkre nincs hatással. A fentebb részletezett műszaki tartalom változások alapján a Kenderesi komplex pihenőhely műszaki tartalom módosítása okán a 31203 építmény esetén elmaradó tételek, illetve elmaradó mennyiségek keletkeznek, melynek összege: -324.365.486,- Ft., a MÁV 102 sz. Kál - Kápolna - Kisújszállás vasútvonal, 1243+23,70 hm sz. vasúti átjáró létesítése okán új építmény kerül felvezetésre 34311 számon, melynek összege: +20.086.029,- Ft. Fentiekben foglal változtatásokban foglaltat műszaki tartalom változásokból eredően a Vállalkozói Díj nettó 304.279.457,-Ft értékkel való csökkentése szükséges, ezáltal a Szerződés 4.1. pontjában foglalt nettó 133.901.046.713,-Ft összegű Vállalkozói Díj nettó 133.596.767.256,-Ft összegre módosul, a tartalékkeret összegének változatlanul hagyása mellett, mely a Szerződés 4.3 pontjának módosítását eredményezi, valamint a Szerződés 9.1.1. pontjában foglalt Teljesítési Biztosíték-, és a Szerződés 9.2.1. pontjában foglalt Jótállási Biztosíték összege 6.679.838.363,- Ft-ra módosul. Vállalkozó a kivitelezési munkákat 2025. november 10. napjával készre jelentette, melyet követően a projektet lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. november 24. napjával megkezdődött. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés ...” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint ...” Az ismertetett műszaki tartalom változások okán szükségessé vált az ellenérték csökkentése (-304.279.457,-Ft), mely nem éri el a „de minimis” értékhatárt, azaz sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses érték 15%-át, azaz a 20.085.157.007,- Ft értéket. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a módosítás a szerződés értékének változásával jár és a jelen módosítással érintett szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nem olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken. Fentiekre tekintettel a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. II.2. A Szerződés pénzügyi finanszírozási forrásának módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján A 2025. évtől a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 24. „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás között” jogcím biztosítja. ÁHT-T azonosító: 406084. Szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, a Projekt pénzügyi fedezetének változása okán. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha ...” A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, ugyanis nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, azok a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, illetve a szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre a szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest.

Szöveg

A(z) VII.2.2) A módosítás oka (BT-200) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos ajánlatkérő előre nem láthatott. Helyesen: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).

A 3. sz. szerződésmódosítás tartalma helyett adminisztratív hiba folytán részben a 4. sz. szerződésmódosítás tartalma került hirdetményezésre, amely a jelen korrigendumban kerül javításra, a 3. sz. szerződésmódosítás tartalmának rögzítésével.

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Műszaki tart mód okán a Váll díj csökkentése a Kbt. 141. § (2)-(3) bekben foglaltak alapján Kenderesi komplex pihenőhely műszaki tart módsa Váll Szerzben rögzített kivitelezési feladatai között szerepel a 143+255 km sz.-ben lévő komplex pihenő létesítése. A közbesz elj során a Közbesz Dokumentumok részeként kiadott kiviteli tervek tartalmazták a gyorsforg útszakasz leendő kezelője, a Magyar Közút Nzrt. eng tervekhez 2020. júl 24. napján kiadott, vmint a kiviteli tervekhez 2021. okt 11. napján kiadott közútkezelői hozzájárulását. A hozzájárulások forgalomtechnikai észrevételei között szerepelt, h a 143 km szelvényben lévő Kenderesi komplex pihenőben a két körforgalmi csomópont közötti úton - E és F ágak esetében - nem szükséges a két irány fizikai elválasztása. A Szerz 2022. dec 23. napján történt hatálybalépése után Váll ált tervezési feladatai keretében a kiviteli terveket a kezelői hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően átdolgozta, melyhez a gyorsforgalmi út 2022. szept 1. napjától kezdődően meghatározott kezelője, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a tov: MKIF) a közútkezelői hozzájárulását kiadta. Az MKIF fenntartotta az előző közútkezelői hozzájárulásban leírtakat, vmint az üzemeltetendő terület racionalizálása érdekében a korona méretének csökkentését írta elő ezen szakaszoknál. A mód a beépítendő mennyiségekben, ezáltal a szerzes összegben csökkenést eredményez. A 2023. júl 26. napján tartott előrehaladási megbeszélésen Megrend kérte Válltól az MKIF közútkezelői hozzájárulásában előírtak szerinti Fedvényterv elkészítését. A Kenderesi komplex pihenő és csomópont Fedvényterv 2023. szept 26. napján benyújtásra került Váll részéről. Mérnök a módosított tervrészleteket felülvizsgálta, azokat megfelelőnek találta, és 2023. nov 15. napján jelezte Megrendfelé, h a változtatás az építési eng módosítását teszi szükségessé, egyben elfogadásra javasolta a Megrend részére. A műszaki kialakításban tervezett változtatást Bp Főv Kormhivatala Orsz Közúti és Hajózási Hatósági Főoszt Gyorsforg Útügyi Oszt 2024. márc 5. napján kelt határozatával engedélyezte. 2024. ápr 3. napján az építési és közl miniszter engedélyezte az „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás” tárgyú szerzel összefüggésben Megrendelői Utasítás kiadását a Kenderesi komplex pihenő műszaki tart módra vonatkozóan, tov a szükséges munkák megvalósításának Váll irányába történő elrendelését. Fentiek alapján a Projekt sikeres megvalósítása érdekében 2024. júl 24. napján Megrend utasítás került kiadásra Váll felé a Kenderesi komplex pihenő műszaki tart módsa tárgyában. Váll a részletesen kidolgozott, Kenderesi komplex pihenő műszaki tart módsa tárgyú változtatási kérelmét 2024. szept 12. napján nyújtotta be Mérnök és Megrend részére. Mérnök javaslata alapján meghatározott hiánypótlást Váll teljesítette, és egységes szerkezetbe foglalt változtatási kérelmét 2024. okt 30. napján benyújtotta. Mérnök az előzményeket és Váll Kérelmében foglaltakat megvizsgálta, és összefoglaló javaslatában megállapította, h a változtatás jogalapja fennáll, a ktségvetési mennyiség változásának alátámasztottsága megfelelő, az így kimutatott nettó -324.365.486,- Ft összegű Váll Díj csökkentésére szerzmódsi elj lefolytatását javasolta Megrend részére, mely összeg elfogadását a 2025. júl 31. napján kelt árszakértői vélemény is javasol. Megrend, a Mérnök véleményében foglaltakat figyelembe véve a Kenderesi komplex pihenő műszaki tart módsa miatt, az elmaradó munkák értékét, ezáltal a Váll Díj csökkentését nettó -324.365.486,-Ft összegben elfogadta. A fentiekben foglalt vált a Szerzben foglalt hatidőkre nincs hatással. A MÁV 102 sz. Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonal 1243+23,70 hm. szelvényben az építés során kialakított ideiglenes vasúti átjáró végleges állapotú kiépítésével kapcs tervezési, kivitelezési feladatok elvégzése Váll Szerz szerinti kivitelezési feladata az M4 2x2 sávos gyorsforg út 118+000-152+290 km szelvények közötti megvalósítása. A Projekt megvalósítása során a 143+500–152+290 km szelvények közötti szakaszon a gyorsforg út a 4 sz. főút meglévő Kisújszállást elkerülő, 2x1 sávos szakaszának bővítésével valósul meg. Váll az építési munkák során egyik organizációs útvonalát a MÁV 102 sz. Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonal 1243+23,70 hm. szelvényben lévő, korábban megszüntetett vasúti átjáró újbóli ideiglenes megnyitásával alakította ki a szükséges kezelői hozzájárulások megszerzésével. Kisújszállás Város Önkorm részéről igény merült fel az ideiglenesen megnyitott vasúti átjáró végleges állapotú kiépítésére az épülő M4 gyorsforg út környezetében lévő földúthálózat folytonosságának biztosítása, a mezőgazdasági tevékenységet végzők közlekedésének zavartalan biztosítása érdekében. A MÁV Zrt. előzetes állásfoglalásában a végleges átjáró kialakítását támogatta, egyben jelezte, h új hatósági létesítési engedély szükséges a végleges fennmaradás érdekében. 2024. ápr 3. napján az építési és közl miniszter engedélyezte az „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás szakasz” tárgyú szerződéssel összefüggésben Megrendelői Utasítás kiadását az ideiglenesen kialakított vasúti átjáró véglegesítésére vonatkozóan, tov a szükséges munkák megvalósításának Váll irányába történő elrendelését. Fentiek alapján a Projekt sikeres megvalósítása érdekében 2024. júl 24. napján Megrendelői utasítás került kiadásra Váll felé a MÁV 102 sz. Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonal 1243+23,70 hm. szelvényben az építés során kialakított ideigl vasúti átjáró végl állapotú kiépítésével kapcs tervezési, kivitelezési feladatok tárgyában. Váll 2024. szept 20. napján érkezett levelében jelezte, h az elrendelt munkák tervezési feladatait megkezdte. A vasúti átjáró végl kiépítésének létesítési engét Bp Főv Kormhivatala Orsz Közúti és Hajózási Hatósági Főoszt Gyorsforg Útügyi Oszt 2024. okt 30. napján kelt határozatával engedélyezte. A kiadott eng alapján Váll elkészítette a végl kivit terveket, Folyt. VI.3) vagy BT-300

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Frissített információ
Új érték
Szöveg:

A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2025.12.12. III.1. A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés műszaki tartalmát a Vállalkozói Díj csökkentésével összefüggésben. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 2.2.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „2.2.1.1 A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles: Az M4 2x2 sávos gyorsforgalmi út megvalósítása 34,29 km hosszúságban, 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel az alábbiak szerint: • új nyomvonal: 118+000-143+500 km sz. • meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. Csomópontok: • 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) forgalmi csomópont • 131+874 km sz. a 4204. j. úti forgalmi csomópont • 143+255 km sz. a 4. sz. főúti forgalmi csomópont 1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.) 1 db komplex pihenő (143+255 km sz.) Keresztező országos közutak: • 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút) Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak: • keresztező földutak: 6 db • párhuzamos földutak: 31 db Műtárgyak: • 11 db aluljáró • 2 db felüljáró, melyek között van közút átvezetését szolgáló olyan felüljáró (vagy híd vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 82,36 méter. • további 4 db műtárgy a három, fenn nevesített különszintű csomópont részeként valósul meg. Vasúti átjáró: • MÁV 102 sz. Kál - Kápolna - Kisújszállás vasútvonal, 1243+23,70 hm sz. vasúti átjáró létesítése A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A Vállalkozó által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.” III.2. A II.1 pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói díj + ÁFA: 133.596.767.256,-Ft + ÁFA, azaz százharminchárommilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-hétszázhatvanhétezer-kétszázötvenhat forint +ÁFA.” III.3. A II.1 pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést, a tartalékkeret százalékos arányának meghatározása törlésre kerül, a tartalékkeret összege változatlan marad. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „4.3.1 A tartalékkeret összege: 2.678.020.934,- Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-húszezer-kilencszázharmincnégy forint” III.4. A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „4.4.1 A 2025. évtől a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 24. „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás között” jogcím biztosítja. ÁHT-T azonosító: 406084.” III.5. A II.1 pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 9.1.1. pontja és 9.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „9.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói díj 5 (öt) %-a, 6.679.838.363,- Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-nyolcszázharmincnyolcezer-háromszázhatvan-három forint.” „9.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói díj 5 (öt) %-a, 6.679.838.363,- Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-nyolcszázharmincnyolcezer-háromszázhatvan-három forint, illetve amennyiben a Vállalkozói Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

Szöveg

Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 60671-2026
Forrás: OJS 2026/S 080-281956 (2026-04-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)