Mélygarázs létesítése a Sas utcán

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-04.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-08-04	Ajánlati felhívás
2021-09-02	További információk
2021-09-24	További információk
2021-10-11	További információk
2021-10-28	További információk
2021-11-17	További információk
2021-12-09	További információk
2021-12-22	További információk
2022-01-11	További információk
2022-01-25	További információk
2022-04-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-08-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Parkolóház építése
Hivatkozási szám: EKR000891662021
Rövid leírás:

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Parkolóház építése 📦
További CPV-kód: Föld alatti parkolóhely építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Piac Utca 20.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Kapcsolat
Internetcím: http://www.debrecen.hu 🌏
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu 📧
Telefon: +36 52511454 📞
Fax: +36 52511552 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891662021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891662021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-07 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 152-403669
HL-S szám: 152
További információk

- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak. - A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. - Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176. - Értékelés módszere: 1.-2. szempont esetén: pontozás, 3. szempont esetén: arányosítás, Ár szempont esetén: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. - Megrendelő többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megigénylendő forrásemelés a Megrendelő számláján jóváírásra kerül, és/vagy Megrendelő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegzi, és erről a Nyertes ajánlattevőt értesíti. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről a Vállalkozót értesíti. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán:

A beruházás tárgya egy 2 127 m2-es területen lévő 6 971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen.

Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére.

A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.3) További információk pont folytatása:

16.) Ajánlati biztosíték összege: 10 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az Ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: amennyiben ajánlattevő utalással teljesíti, úgy elegendő az utalásról szóló igazolás a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

Időtartam: 13 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002„Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002

„Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”

További információk:

- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.

- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

- Értékelés módszere: 1.-2. szempont esetén: pontozás, 3. szempont esetén: arányosítás, Ár szempont esetén: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

- Megrendelő többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megigénylendő forrásemelés a Megrendelő számláján jóváírásra kerül, és/vagy Megrendelő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegzi, és erről a Nyertes ajánlattevőt értesíti.

Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről a Vállalkozót értesíti. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 4024 Debrecen, Sas u. hrsz.: 8513

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

Igazolási mód:

I. ajánlatban:

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16.§-ai is irányadók.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Ennek megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §…

… (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért nettó teljes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

… (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nettó teljes árbevétele nem éri el az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 2 500 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 2 500 000 000 Ft-ot).

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 8 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjára figyelemmel - teljesített (műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), összesen minimum 100 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs kivitelezésére és/vagy bővítésére irányuló referenciával.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:30
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:30
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68. §-a az irányadó.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki mélygarázs kivitelezésének és/vagy bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki résfal készítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735588209
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Paróczai Bernadett
A vevő profiljának címe: http://www.debrecen.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891662021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás a III.1.3.) (P1) és (M1) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

5.) A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A gazdasági, műszaki, minőségi illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás egy komplex egész épület kivitelezésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené a részekre bontás. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné.

Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.

6.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

7.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.

9.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

11.) A szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás előírt kárérték limitje: 150 000 000 HUF/ esemény, 400 000 000 HUF/kárév.

12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

13.) Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta. A késedelem maximum mértéke 60 naptári nap. A késedelem maximum mértékének elérésének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: a nettó vállalkozói díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont.

A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani.

A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

14.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

15.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § szerint.

Finanszírozás:

A beruházás részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 kódszámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” tárgyú projekt keretében kerül finanszírozásra, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.

A Nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió forint előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 45%-át, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át, az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben Nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:

o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

o A Kbt. 135.§ (1) és (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 152-403669 (2021-08-04)

További információk (2021-09-02)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Föld alatti parkolóhely építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-02 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 173-450761
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 152-403669
HL-S szám: 173
Forrás: OJS 2021/S 173-450761 (2021-09-02)

További információk (2021-09-24)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-24 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-12 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 189-490657
HL-S szám: 189
Forrás: OJS 2021/S 189-490657 (2021-09-24)

További információk (2021-10-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-29 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 201-521480
HL-S szám: 201
Forrás: OJS 2021/S 201-521480 (2021-10-11)

További információk (2021-10-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 212-558032
HL-S szám: 212
Forrás: OJS 2021/S 212-558032 (2021-10-28)

További információk (2021-11-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 226-594148
HL-S szám: 226
Forrás: OJS 2021/S 226-594148 (2021-11-17)

További információk (2021-12-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-09 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 242-636919
HL-S szám: 242
Forrás: OJS 2021/S 242-636919 (2021-12-09)

További információk (2021-12-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-22 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 251-665910
HL-S szám: 251
További információk

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosítás a következő közbeszerzési dokumentumokat érinti: - Árazatlan költségvetés (A módosított tételeket piros színnel jelölte Ajánlatkérő) - Műszaki dokumentumok: Kiviteli tervdokumentáció - Ajánlatkérő kiadott egy megrendelői utasítást. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek. A Közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában érvényesek.

Forrás: OJS 2021/S 251-665910 (2021-12-22)

További információk (2022-01-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 010-017409
HL-S szám: 10
További információk

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosítás a következő közbeszerzési dokumentumokat érinti: - Árazatlan költségvetés: Víztelenítés, Közmű és Villamoshálózat munkalapok A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek. A Közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában érvényesek.

Forrás: OJS 2022/S 010-017409 (2022-01-11)

További információk (2022-01-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 020-045950
HL-S szám: 20
További információk

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosítás a következő közbeszerzési dokumentumokat érinti: - Árazatlan költségvetés (A módosított tételeket sárga háttérszínnel jelölte Ajánlatkérő) - Műszaki dokumentumok: Kiviteli tervdokumentáció - Ajánlatkérő kiadott egy megrendelői utasítást. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek. A Közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában érvényesek.

Forrás: OJS 2022/S 020-045950 (2022-01-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán: A beruházás tárgya egy 2 127 m2-es területen lévő 6 971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen. Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére. A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Rövid leírás

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán:

A beruházás tárgya egy 2 127 m2-es területen lévő 6 971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen.

Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére.

A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

A beszerzés teljes értéke: 3 698 031 258 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-197948
HL-S szám: 75
További információk

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15229/2021. Nyertes ajánlattevő: HUNÉP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36., adószám: 12656770-2-09) További ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-04-07 📅
Név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12656770209
Postacím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309541435 📞
E-mail: vallalkozas@hunep.hu 📧
Ország: Hajdú-Bihar 🏙️
Internetcím: http://www.hunep.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 698 031 258 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15229/2021.

Nyertes ajánlattevő:

HUNÉP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36., adószám: 12656770-2-09)

További ajánlattevő:

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Forrás: OJS 2022/S 075-197948 (2022-04-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mélygarázs létesítése a Sas utcán
Hivatkozási szám: EKR000891662021
Rövid leírás:

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán: A beruházás tárgya egy 2.127 m2-es területen lévő 6.971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen. Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére. A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Rövid leírás

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán:
A beruházás tárgya egy 2.127 m2-es területen lévő 6.971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen.
Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére.

A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Parkolóház építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 698 031 258 HUF 💰
Az uniós alapok azonosítója: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
Leírás
Belső azonosító: EKR000891662021/1
Mennyiség: 6971 négyzetméter
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” keretében Mélygarázs létesítése a Sas utcán:
A beruházás tárgya egy 2.127 m2-es területen lévő 6.971,57 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 4 szintes, 207 db parkolóhelyet tartalmazó mélygarázs létesítése. A mélygarázs terepszint alatt létesül -12,00 m mélyen.
Az építési technológiát tekintve résfalazást követően kezdődhet meg a munkavégzés. A munkálatok elvégzése közben a szomszédos Régi Városháza épületének állagmegóvására a teljes kivitelezés során különös tekintettel kell lenni, továbbá az ERD-ben és az építési engedélyben foglaltak teljes körű betartatása szükséges. A szomszédos Régi Városháza Sas utcai épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszáma: 1807. A teljes kivitelezés ideje alatt figyelemmel kell lenni a műemléki értékek védelmére.
A mélygarázs létesítése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/ÉTDR-19/3378-33/2021 építési engedélyével rendelkezik. Az építés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Termékek/szolgáltatások: Föld alatti parkolóhely építése 📦
Postacím: Sas
utca
8513
Irányítószám: 4024
Város: Debrecen
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 13 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-04-07 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 698 031 258 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000891662021/3385
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Építészeti tartószerkezeti munkák munkanemeinek részfeladatai, felvonó, közlekedéstervezési (közlekedésépítési) munkák munkanemeinek részfeladatai, gépészeti munkák munkanemeinek részfeladatai, elektromos szerelési munkák munkanemeinek részfeladatai, kertészet munkák részfeladatai, öntözőhálózat munkáinak részfeladatai.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12656770209
Postacím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Postai irányítószám: 4025
Postai város: Debrecen
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@hunep.hu 📧
Telefon: +36 309541435 📞
Fax: +36 52507261 📠
URL: https://www.hunep.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A beruházás részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 kódszámú projekt keretében kerül finanszírozásra, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. A Nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió forint előlegként történő kifizetését. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 45%-át, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át, az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735588209
Postacím: Piac Utca 20.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Paróczai Bernadett
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu 📧
Telefon: +36 52511454 📞
Fax: +36 52511552 📠
URL: https://www.debrecen.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2022.04.07. Megajánlott összeg: nettó 3.698.031.258,00 HUF Ajánlat technikai azonosítója: EKR000891662021/3385 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2022.03.18. Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen A módosítást követő szerződéses érték: nettó 4.461.937.055,- Ft. VII.2.2) A módosítás oka című pont folytatása: Elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált és további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, továbbá bizonyos termékeket más típusúra váltott ki Vállalkozó. Az eredeti szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást – figyelemmel a részekre bontás tilalmára illetve az eljárás becsült értékére – Megrendelő uniós rezsimben folytatta le, így a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna akkor is, ha Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. Jelen szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe. A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, mivel bizonyos termékek más típusra történő kiváltása nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges változtatásnak, illetve a módosítás Vállalkozó által a szerződésben megnevezett felelős műszaki vezető és helyszíni képviselő személyének módosítására irányul. A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem határoz meg olyan feltételeket sem, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A helyettesítő termékek az üzemeltetés fenntarthatóságát és biztonságát szolgálják és az ajánlattételre szintén nem bírnak hatással, illetve a módosítás a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye módosítására irányul. A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem érinti a szerződés szerinti vállalkozói díjat, a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, mivel a műszaki tartalom módosulása a szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja vonatkozásában a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett más típusú termékek kerülnek beépítésre, illetve a módosítás a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye módosítására irányul. A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek típusa módosul, illetve a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye változik.

További információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2022.04.07.
Megajánlott összeg: nettó 3.698.031.258,00 HUF
Ajánlat technikai azonosítója: EKR000891662021/3385
Nyertesről szóló döntés dátuma: 2022.03.18.
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen
A módosítást követő szerződéses érték: nettó 4.461.937.055,- Ft.
VII.2.2) A módosítás oka című pont folytatása:
Elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált és további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, továbbá bizonyos termékeket más típusúra váltott ki Vállalkozó.
Az eredeti szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást – figyelemmel a részekre bontás tilalmára illetve az eljárás becsült értékére – Megrendelő uniós rezsimben folytatta le, így a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna akkor is, ha Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
Jelen szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe.
A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket, mivel bizonyos termékek más típusra történő kiváltása nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges
változtatásnak, illetve a módosítás Vállalkozó által a szerződésben megnevezett felelős műszaki vezető és helyszíni képviselő személyének módosítására irányul.
A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem határoz meg olyan feltételeket sem, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A helyettesítő termékek az üzemeltetés fenntarthatóságát és biztonságát szolgálják és az ajánlattételre szintén nem bírnak hatással, illetve a módosítás a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye módosítására irányul.
A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja nem érinti a szerződés szerinti vállalkozói díjat, a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, mivel a műszaki tartalom módosulása a szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja vonatkozásában a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett más típusú termékek kerülnek beépítésre, illetve a módosítás a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye módosítására irányul.
A szerződésmódosítás I/11-12. és IV. pontja a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek típusa módosul, illetve a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni képviselője személye változik.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Jelen szerződésmódosítás I/3. és a III. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe. Jelen szerződésmódosítás I/3. és a III. pontjában foglaltakat olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Vállalkozó vagy a Megrendelő sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő nem láthatta az eljárás indításakor, továbbá a szerződés megkötésekor, hogy szakszerű kivitelezés mellett egy sem a közműtérképen és így a terveken sem szereplő felhagyott kút található, amely feltárása az altalaj teherbírását megszüntette, és szükségessé tette az ágyazati réteg és a mélygarázs épületének teljes statikai áttervezését és a kivitelezés módosítását. A fenti, kellő gondossággal eljárva sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor előre nem látható akadályok és pótmunkák időigényére tekintettel volt szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása, amely szintén sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor nem volt előre látható. A módosítás I/3. és a III. pontja nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a pótmunka során Vállalkozó hasonló munkákat végez, mint amely munkák az eredeti szerződés műszaki tartalma szerint is a Vállalkozó feladatai, illetve továbbra is a szerződésben rögzített építési beruházás (mélygarázs építése) megvalósítása a Vállalkozó feladata. A módosítás a teljesítésre ténylegesen rendelkezésre álló időtartamot nem változtatja meg, hiszen a szerződésmódosítás keretében a teljesítési határidő csak olyan mértékben kerül meghosszabbításra, mint amennyi az akadályoztatás időtartama és a pótmunkák időigénye volt. Vállalkozó számára a szerződésmódosítást követően is ugyanazon időtartam áll rendelkezésre, mint amennyi akkor állt volna rendelkezésére, ha a kivitelezés során akadály és pótmunka nem merül fel. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 3.698.031.258,-Ft, amelynek 50 %-a 1.849.015.629,-Ft, jelen módosítás I/3. és a III. pontja eredményeképpen nettó 488.362.247,-Ft összeggel emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, amely összeg nem éri el a szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 50 %-át, azaz a nettó 1.849.015.629,-Forint összeget. Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja az elmaradó és pótmunkák, illetve a helyettesítő vagy egyenértékű termékek beépítése révén a szerződés értékének változásával jár. A szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja keretében olyan pótmunkák kerülnek megvalósításra, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, valamint elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált, illetve az egyenértékű termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított volt az ajánlattevők számára. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege (nettó 3.698.031.258,-Ft) elérte az uniós értékhatárt. Jelen módosítás I/1-2. és 4-10. pontja eredményeképpen nettó 275.543.550,- Forint összeggel nő az ellenszolgáltatás nettó összege, amely nem éri el az uniós értékhatárt, azaz a nettó 1.883.592.360,-Forint összeget. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 15%-a 554.704.689,-Forint. Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja eredményeképpen nettó 275.543.550,- Forint összeggel nő az ellenszolgáltatás nettó összege, amely nem éri el a szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 15%-át, azaz a nettó 554.704.689,-Forint összeget. A szerződés általános jellegét jelen módosítás I/1-2 és 4-10. pontja nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy egy mélygarázs kivitelezése, amely az eredeti szerződés tárgya is volt. A pótmunkák során Vállalkozó zsaluzási, helyszíni beton és vasbeton munkákat, falazási és egyéb kőműves munkákat és szigetelési munkákat végez, amely munkák az eredeti szerződés műszaki tartalma szerint is a Vállalkozó feladatai, illetve továbbra is a szerződésben rögzített építési beruházás (mélygarázs építése) megvalósítása a Vállalkozó feladata. A Régi Városháza 2. épület pinceszinti födémének és falainak állapota nem látszott, mivel azokhoz hozzáférni, azokat feltárni nem lehetett, vakolattal fedettek, illetve katonafalakkal takartak voltak. A pinceszint teljes kiürítése és a kivitelezési munkálatok megkezdését követően, a szükséges falbontások, a vakolatleverés, a vakolási rétegrend teljes eltávolítása során vált láthatóvá a takart falszerkezet valódi állapota, a szerkezeti elemek károsodása. A tervezés során a Tervező a pinceszint födémének és falainak károsodását azért nem láthatta, mivel az épület a tervezés fázisában folyamatosan hivatalként működött. A tervezői felmérés során roncsolásos feltárás nem történt, mivel a pincében voltak tárolva a hivatal által nem használt bútorok, eszközök, így a falakhoz hozzáférni, azokat feltárni nem lehetett, a falak és a födém vakolattal fedett, illetve katonafalakkal takart volt. Általános szemrevételezéssel nem volt megállapítható a pince takart falszerkezetének a vártnál tényleges rosszabb állapota. A Régi Városháza 2. épület pinceszinti megerősítése eredményezte a közmű vezetékek (távhő, tűzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) nyomvonalának módosítását. A mélygarázs beruházást érintő előre nem látható statikai pótmunkák felmerülésére és időigényére tekintettel nem tudta a Szolgáltató az eredetileg tervezett bekötési pontig az elektromos vezetéket kiépíteni, és erre tekintettel volt szükséges egy új bekötési pont kiépítése és az azzal kapcsolatos pótmunkák elvégzése. Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) További információk című pontban.

Egyéb kiegészítő információk

Jelen szerződésmódosítás I/3. és a III. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe. Jelen szerződésmódosítás I/3. és a III. pontjában foglaltakat olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Vállalkozó vagy a Megrendelő sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
Sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő nem láthatta az eljárás indításakor, továbbá a szerződés megkötésekor, hogy szakszerű kivitelezés mellett egy sem a közműtérképen és így a terveken sem szereplő felhagyott kút található, amely feltárása az altalaj teherbírását megszüntette, és szükségessé tette az ágyazati réteg és a mélygarázs épületének teljes statikai áttervezését és a kivitelezés módosítását.
A fenti, kellő gondossággal eljárva sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor előre nem látható akadályok és pótmunkák időigényére tekintettel volt szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása, amely szintén sem az eljárás indításakor, sem a szerződés megkötésekor nem volt előre látható.
A módosítás I/3. és a III. pontja nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a pótmunka során Vállalkozó hasonló munkákat végez, mint amely munkák az eredeti szerződés műszaki tartalma szerint is a Vállalkozó feladatai, illetve továbbra is a szerződésben rögzített építési beruházás (mélygarázs építése) megvalósítása a Vállalkozó feladata. A módosítás a teljesítésre ténylegesen rendelkezésre álló időtartamot nem változtatja meg, hiszen a szerződésmódosítás keretében a teljesítési határidő csak olyan mértékben kerül meghosszabbításra, mint amennyi az akadályoztatás időtartama és a pótmunkák időigénye volt. Vállalkozó számára a szerződésmódosítást követően is ugyanazon időtartam áll rendelkezésre, mint amennyi akkor állt volna rendelkezésére, ha a kivitelezés során akadály és pótmunka nem merül fel.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 3.698.031.258,-Ft, amelynek 50 %-a 1.849.015.629,-Ft, jelen módosítás I/3. és a III. pontja eredményeképpen nettó 488.362.247,-Ft összeggel emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, amely összeg nem éri el a szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 50 %-át, azaz a nettó 1.849.015.629,-Forint összeget.
Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja az elmaradó és pótmunkák, illetve a helyettesítő vagy egyenértékű termékek beépítése révén a szerződés értékének változásával jár.
A szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja keretében olyan pótmunkák kerülnek megvalósításra, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, valamint elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált, illetve az egyenértékű termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított volt az ajánlattevők számára.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege (nettó 3.698.031.258,-Ft) elérte az uniós értékhatárt. Jelen módosítás I/1-2. és 4-10. pontja eredményeképpen nettó 275.543.550,- Forint összeggel nő az ellenszolgáltatás nettó összege, amely nem éri el az uniós értékhatárt, azaz a nettó 1.883.592.360,-Forint összeget.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 15%-a 554.704.689,-Forint. Jelen szerződésmódosítás I/1-2 és 4-10. pontja
eredményeképpen nettó 275.543.550,- Forint összeggel nő az ellenszolgáltatás nettó összege, amely nem éri el a szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás 15%-át, azaz a nettó 554.704.689,-Forint összeget.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás I/1-2 és 4-10. pontja nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy egy mélygarázs kivitelezése, amely az eredeti szerződés tárgya is volt. A pótmunkák során Vállalkozó zsaluzási, helyszíni beton és vasbeton munkákat, falazási és egyéb kőműves munkákat és szigetelési munkákat végez, amely munkák az eredeti szerződés műszaki tartalma szerint is a Vállalkozó feladatai, illetve továbbra is a szerződésben rögzített építési beruházás (mélygarázs építése) megvalósítása a Vállalkozó feladata.
A Régi Városháza 2. épület pinceszinti födémének és falainak állapota nem látszott, mivel azokhoz hozzáférni, azokat feltárni nem lehetett, vakolattal fedettek, illetve katonafalakkal takartak voltak. A pinceszint teljes kiürítése és a kivitelezési munkálatok megkezdését követően, a szükséges falbontások, a vakolatleverés, a vakolási rétegrend teljes eltávolítása során vált láthatóvá a takart falszerkezet valódi állapota, a szerkezeti elemek károsodása. A tervezés során a Tervező a pinceszint födémének és falainak károsodását azért nem láthatta, mivel az épület a tervezés fázisában folyamatosan hivatalként működött. A tervezői felmérés során roncsolásos feltárás nem történt, mivel a pincében voltak tárolva a hivatal által nem használt bútorok, eszközök, így a falakhoz hozzáférni, azokat feltárni nem lehetett, a falak és a födém vakolattal fedett, illetve katonafalakkal takart volt. Általános szemrevételezéssel nem volt megállapítható a pince takart falszerkezetének a vártnál tényleges rosszabb állapota. A Régi Városháza 2. épület pinceszinti megerősítése eredményezte a közmű vezetékek (távhő, tűzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) nyomvonalának módosítását.
A mélygarázs beruházást érintő előre nem látható statikai pótmunkák felmerülésére és időigényére tekintettel nem tudta a Szolgáltató az eredetileg tervezett bekötési pontig az elektromos vezetéket kiépíteni, és erre tekintettel volt szükséges egy új bekötési pont kiépítése és az azzal kapcsolatos pótmunkák elvégzése.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) További információk című pontban.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.21. I. Pótmunkák és elmaradó munkák: A teljesítés során pótmunkák szükségessége merült fel, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát. Így kerültek kiadásra a pótmunkák, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését is növelik. Elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált és további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják. Továbbá bizonyos termékek vonatkozásában egyenértékű, illetve műszakilag és minőségileg helyettesítő termékek kerül beépítésre. III. A változtatás hatása az ütemtervre: A szerződésmódosítás alapját képező kivitelezés munkaterületének átadására 2022.05.06. napján került sor, amely időpont előtt Vállalkozó elkészítette az ütemtervét. Az ütemterv szerint a munkaterület átadását követően Vállalkozó a gáz-, távhő- és közműkiváltási munkák megkezdését követően 2022.06.07. napján tudta volna megkezdeni a mélygarázs tartószerkezeti és földmunkáit, azonban tekintettel a Régi Városháza 2. épület pinceszintjének állapotára, annak tartószerkezeti megerősítése vált szükségessé pótmunka keretében (jelen szerződésmódosítás I/1. pont). Tekintettel arra, hogy a tartószerkezeti megerősítési pótmunkák egy része párhuzamosan végezhető az eredeti műszaki tartalom szerinti résfalazási munkarészekkel, az alábbi ütemezés alapján történik a kivitelezés: 1. ütem: Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának külső oldali megerősítése Az 1. ütem szerinti munkálatok időigénye: 42 nap, amely 2022. július 11. napjától 2022. augusztus 22. napjáig tartott, amely kizárólag pótmunkákat tartalmazott. Az 1. ütem befejezéséig a mélygarázs résfalazási és földmunkái, illetve az azokra épülő munkák megkezdése nem volt lehetséges, azonban 2022. augusztus 22. napjától kezdődően a Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali azon megerősítése, amely akadályozza a résfal kivitelezési munkálatok horgony-és dúc kiépítési munkarészét (pótmunka), valamint a horgony-és dúcépítést megelőző résfalazási munkarészek (alap műszaki tartalom szerinti munkarész) már párhuzamos munkavégzés mellett haladhatott (2. ütem). A 2. ütem tehát az alábbi munkákat tartalmazza: a Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali azon megerősítése, amely akadályozza a résfal kivitelezési munkálatok horgony-és dúc kiépítési munkarészét (pótmunka), valamint a horgony-és dúcépítést megelőző résfalazási munkarészek (alap műszaki tartalom szerinti munkarész). A 2. ütem időigénye a pótmunka és a résfalazás horgony-és dúc kiépítését megelőző munkarészeinek figyelembe vételével: 105 nap, mely 2022. augusztus 22. napjától 2022. december 5. napjáig tartott. A 3. ütem az alábbi munkákat tartalmazza: Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali fennmaradó megerősítése (pótmunka), valamint a résfalazás horgony-és dúcépítése és az ahhoz kapcsolódó földmunka (alap műszaki tartalom szerinti munkarész). A 3. ütem időigénye a pótmunka és a horgony-és dúcépítés és az ahhoz kapcsolódó földmunka figyelembe vételével: 85 nap, amely 2022. december 5. napjától 2023. február 28. napjáig tartott. Ezt követően kezdődhettek meg a résfalazási munkanemre épülő további munkák: résfalazáshoz nem kapcsolódó, azt követő egyéb földmunkák, ágyazat építés, alapozás, felmenő vasbetonszerkezet építése, szak- és szerelőipari munkák, út-, járda- és kertépítési munkák. Az akadályoztatással nem érintett munkák (azaz a külső közművek bontása, távhő- és gázépítési, illetve kiváltási munkák, valamint a szerviz útalap / ideiglenes útépítési munkák) vonatkozásában a teljesítési határidő továbbra is az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva 13 hónap, azaz 2023. június 06. napja. A résfalazási munkák befejeztével, másnap, 2023. március 01. napján megkezdődött az alapozási lavírsík tervezett kialakítása, amelynek során szakszerű kivitelezés mellett egy sem a közműtérképen és így a terveken sem szereplő, 12 méter mélyen lévő felhagyott kút vascsövét megsértve talajvíz árasztotta el a teljes munkagödröt, amely az altalaj teherbírását megszüntette, amely szükségessé tette az ágyazati réteg és a mélygarázs épületének teljes statikai áttervezését. Ekkor a teljes kivitelezés megállt, a kármentő víztelenítés azonnal megkezdődött. Az akadályoztatással érintett munkarészek a szerkezetépítésen kívül az alábbiak: a belső szakipari, gépészeti és elektromos szerelési, valamint a felszíni út-, járda- és kertépítési munkák. Megrendelő az átdolgozott statikai tervek alapján benyújtott vállalkozói költségvetést 2023. március 20. napján elfogadta, amely alapján 2023. március 23. napján megkezdődtek az elrendelt pótmunka kivitelezési munkálatai (jelen szerződésmódosítás I/3. pont). Az eredeti szerkezetépítési munkálatok időigénye 176 nap volt. Az áttervezést követően a magasabb műszaki tartalmú szerkezetépítés időigénye: 217 nap 2023. március 23-ától számítottan, így annak teljesítési határideje 2023. október 26. A szerkezetépítési munkák befejezése után kezdődhetnek a belső szakipari, gépészeti és elektromos szerelési, valamint a felszíni út-, járda- és kertépítési munkák, amelynek az időigénye az eredeti ütemezés szerint 33 nap. A fentiekre tekintettel az épület teljes befejezési határideje így 2023. november 28. napjára módosul, amely a műszaki átadás megkezdését jelenti. IV. A Szerződés 8) pontja tartalmazza a szerződő felek helyszíni képviselőit, ennek körében a Vállalkozó helyszíni képviselőjét és felelős műszaki vezetőjét. A felelős műszaki vezetőként és a helyszíni képviselőként megjelölt személy tekintetében Vállalkozó változást kíván eszközölni, és a szerződésben megjelölt személy helyett másik szakembert kíván felelős műszaki vezetőként és a helyszíni képviselőként megjelölni.

Szöveg

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.21.
I. Pótmunkák és elmaradó munkák: A teljesítés során pótmunkák szükségessége merült fel, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát. Így kerültek kiadásra a pótmunkák, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését is növelik. Elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált és további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják.
Továbbá bizonyos termékek vonatkozásában egyenértékű, illetve műszakilag és minőségileg helyettesítő termékek kerül beépítésre.
III. A változtatás hatása az ütemtervre:
A szerződésmódosítás alapját képező kivitelezés munkaterületének átadására 2022.05.06. napján került sor, amely időpont előtt Vállalkozó elkészítette az ütemtervét.
Az ütemterv szerint a munkaterület átadását követően Vállalkozó a gáz-, távhő- és közműkiváltási munkák megkezdését követően 2022.06.07. napján tudta volna megkezdeni a mélygarázs tartószerkezeti és földmunkáit, azonban tekintettel a Régi Városháza 2. épület pinceszintjének állapotára, annak tartószerkezeti megerősítése vált szükségessé pótmunka keretében (jelen szerződésmódosítás I/1. pont).
Tekintettel arra, hogy a tartószerkezeti megerősítési pótmunkák egy része párhuzamosan végezhető az eredeti műszaki tartalom szerinti résfalazási munkarészekkel, az alábbi ütemezés alapján történik a kivitelezés:
1. ütem: Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának külső oldali megerősítése
Az 1. ütem szerinti munkálatok időigénye: 42 nap, amely 2022. július 11. napjától 2022. augusztus 22. napjáig tartott, amely kizárólag pótmunkákat tartalmazott.
Az 1. ütem befejezéséig a mélygarázs résfalazási és földmunkái, illetve az azokra épülő munkák megkezdése nem volt lehetséges, azonban 2022. augusztus 22. napjától kezdődően a Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali azon megerősítése, amely akadályozza a résfal kivitelezési munkálatok horgony-és dúc kiépítési munkarészét (pótmunka), valamint a horgony-és dúcépítést megelőző résfalazási munkarészek (alap műszaki tartalom szerinti munkarész) már párhuzamos munkavégzés mellett haladhatott (2. ütem).
A 2. ütem tehát az alábbi munkákat tartalmazza: a Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali azon megerősítése, amely akadályozza a résfal kivitelezési munkálatok horgony-és dúc kiépítési munkarészét (pótmunka), valamint a horgony-és dúcépítést megelőző résfalazási munkarészek (alap műszaki tartalom szerinti munkarész).
A 2. ütem időigénye a pótmunka és a résfalazás horgony-és dúc kiépítését megelőző munkarészeinek figyelembe vételével: 105 nap, mely 2022. augusztus 22. napjától 2022. december 5. napjáig tartott.
A 3. ütem az alábbi munkákat tartalmazza: Régi Városháza 2. épülete pinceszinti falának belső oldali fennmaradó megerősítése (pótmunka), valamint a résfalazás horgony-és dúcépítése és az ahhoz kapcsolódó földmunka (alap műszaki tartalom szerinti munkarész).
A 3. ütem időigénye a pótmunka és a horgony-és dúcépítés és az ahhoz kapcsolódó földmunka figyelembe vételével: 85 nap, amely 2022. december 5. napjától 2023. február 28. napjáig tartott.
Ezt követően kezdődhettek meg a résfalazási munkanemre épülő további munkák: résfalazáshoz nem kapcsolódó, azt követő egyéb földmunkák, ágyazat építés, alapozás, felmenő vasbetonszerkezet építése, szak- és szerelőipari munkák, út-, járda- és kertépítési munkák.
Az akadályoztatással nem érintett munkák (azaz a külső közművek bontása, távhő- és gázépítési, illetve kiváltási munkák, valamint a szerviz útalap / ideiglenes útépítési munkák) vonatkozásában a teljesítési határidő továbbra is az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva 13 hónap, azaz 2023. június 06. napja.
A résfalazási munkák befejeztével, másnap, 2023. március 01. napján megkezdődött az alapozási lavírsík tervezett kialakítása, amelynek során szakszerű kivitelezés mellett egy sem a közműtérképen és így a terveken sem szereplő, 12 méter mélyen lévő felhagyott kút vascsövét megsértve talajvíz árasztotta el a teljes munkagödröt, amely az altalaj teherbírását megszüntette, amely szükségessé tette az ágyazati réteg és a mélygarázs épületének teljes statikai áttervezését. Ekkor a teljes kivitelezés megállt, a kármentő víztelenítés azonnal megkezdődött.
Az akadályoztatással érintett munkarészek a szerkezetépítésen kívül az alábbiak: a belső szakipari, gépészeti és elektromos szerelési, valamint a felszíni út-, járda- és kertépítési munkák.
Megrendelő az átdolgozott statikai tervek alapján benyújtott vállalkozói költségvetést 2023. március 20. napján elfogadta, amely alapján 2023. március 23. napján megkezdődtek az elrendelt pótmunka kivitelezési munkálatai (jelen szerződésmódosítás I/3. pont).
Az eredeti szerkezetépítési munkálatok időigénye 176 nap volt.
Az áttervezést követően a magasabb műszaki tartalmú szerkezetépítés időigénye: 217 nap 2023. március 23-ától számítottan, így annak teljesítési határideje 2023. október 26.
A szerkezetépítési munkák befejezése után kezdődhetnek a belső szakipari, gépészeti és elektromos szerelési, valamint a felszíni út-, járda- és kertépítési munkák, amelynek az időigénye az eredeti ütemezés szerint 33 nap.
A fentiekre tekintettel az épület teljes befejezési határideje így 2023. november 28. napjára módosul, amely a műszaki átadás
megkezdését jelenti.
IV. A Szerződés 8) pontja tartalmazza a szerződő felek helyszíni képviselőit, ennek körében a Vállalkozó helyszíni képviselőjét és felelős műszaki vezetőjét. A felelős műszaki vezetőként és a helyszíni képviselőként megjelölt személy tekintetében Vállalkozó változást kíván eszközölni, és a szerződésben megjelölt személy helyett másik szakembert kíván felelős műszaki vezetőként és a helyszíni képviselőként megjelölni.

Forrás: OJS 2024/S 005-010176 (2024-01-04)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Magasépítési munka (2)

Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

Szállítással kapcsolatos épületek

Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése