Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése

Karcag Városi Önkormányzat

„A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-01. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-05-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Karcag Városi Önkormányzat

Mi az?

• Építési munkák › Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

Hol?

• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-05-26	Ajánlati felhívás
2021-08-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-02-18	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-11-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-25	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-02-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-09-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000573632021
Rövid leírás:

„A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Karcag Városi Önkormányzat
Postacím: Kossuth tér 1.
Postai irányítószám: 5300
Postai város: Karcag
Kapcsolat
Internetcím: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/ 🌏
E-mail: dr.fulopgy@kozbeszmagister.hu 📧
Telefon: +36 59500610 📞
Fax: +36 59500610 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573632021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573632021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 103-269950
HL-S szám: 103
További információk

1. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a jelen Szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadásától számított 12 hónap. 2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása.

A beruházás alapparaméterei:

Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület.

2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata.

Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani.

A beruházás során a fő szakágak:

— alapozás,

— tartószerkezet építés,

— építőmesteri és szakipari munkák,

— épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés - ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)

— épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika - wifi, telefon is -, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),

— felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,

— közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),

— térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.

Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő.

A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei:

— pinceszint: 643,34 m2,

— földszint: 801,59 m2,

— 1. emelet: 334,86 m2,

— 2. emelet: 236,89 m2,

— 3. emelet: 82,36 m2.

Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2.

Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei:

— pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,

— földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,

— emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,

— emelet: tetőterasz: 339,48 m2.

Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2.

Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2.

Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

Időtartam: 12 hónap
További információk:

1. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a jelen Szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadásától számított 12 hónap.

2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 5300 Karcag, Fürdő utca 2932/5 Hrsz. ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolása:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.

Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:

Sz.1) Alkalmatlan AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) nem szerepel(nek) az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

SZ/1. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

AK a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P/2. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás kivitelezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti beruházás értendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Amennyiben az AT a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a működését, abban az esetben az alkalmassága akkor igazolt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás kivitelezése) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 2,5 milliárd Ft-ot.

P/3. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmények kivitelezése) szerinti nettó árbevétele összesen nem éri el a 2,5 milliárd Ft-ot.

A P/3. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/1. és P/2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M/1. A Kr.21. § (2) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, és a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

— teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap),

— szerződést kötő másik fél neve, címe,

— az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

M/2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok átfedésben lévő időtartama csupán egyszer kerül beszámításra), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát;

c) szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni.

Amennyiben valamely bemutatásra kerülő szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság elérési útvonala mellett a jogosultság megszerzésének pontos idejét is szükséges megadni.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételével lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, és az alábbiaknak is megfelelő, magasépítési beruházás kivitelezési referenciát, amely:

M/1.1. minden alapszakágat (építészet és tartó-/teherhordó-szerkezetépítés és épületgépészet és épületvillamosság és közműellátás) tartalmazó, minimum 1500 m2 összes helyiség-alapterületű, új épület rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításra vonatkozott, melynek a megengedett befogadóképessége elérte a 225 főt;

M/1.2. íves tartóelem beépítését is tartalmazó legalább 60 m3 rétegragasztott fatartó beépítését és 500 m2 fémlemez-fedés és/vagy fémlemez-homlokzatburkolat készítését tartalmazta korcolt kivitelben.

M/1.3. legalább 750 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezet készítését tartalmazta;

M/1.4. legalább 1000 m2 nettó alapterületű könnyűszerkezetes építési móddal készült épület/épületrész kivitelezése.

Összes helyiség-alapterület alatt értendő: a magasépítési létesítmény valamennyi használati szintjén lévő, épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkező tér (helyiség) teljes járófelületeinek összesített alapterülete (a nem minden irányból körülhatárolt járófelületek (pl. erkélyek, loggiák, teraszok) és a falak, illetve körülhatároló épületszerkezetek alapterülete nem számít bele.

Megengedett befogadóképesség alatt értendő: az épületben egyidejűleg maximálisan bent tartózkodni megengedett személyek száma, melyre az épület alaprendeltetése alapján méretezve lett.

Új épület kivitelezése tekintetében: bővítmény/emelet-ráépítés is elfogadott; bővítmény esetében csak az új nettó alapterület vehető figyelembe, a meglévő/megmaradó alapterület nem számolható bele. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy mennyiség, vagy tevékenység szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Fenti követelmények egy vagy több szerződésből származó referenciával is teljesíthetőek.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M/1.1-M/1.4. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/1.1-M/1.4. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M/1.1-M/1.4. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 4 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület „MV-É” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. pont, építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. pont építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban megjelölt szakemberek esetében elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel/végzettségekkel történő megfelelést is.

Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.

Az M/2.1.-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama (időbeli átfedés) csak egyszer vehető figyelembe, továbbá a szakemberek esetében, az értékelési részszempont tekintetében vizsgált többlet időtartamú szakmai tapasztalat és az alkalmassági követelményhez bemutatott szakmai tapasztalat között az átfedés nem megengedett.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Jótállás: 36 hónap.

AK maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Abban az esetben, ha AT 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az az előlegnek a 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékére vonatkozóan. Előleg elszámolása: valamennyi számlában, a teljesítéssel arányosan.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díjra vetítve):

a) teljesítési biztosíték: 3 %-a;

b) jólteljesítési biztosíték: 3 %-a;

c) késedelmi kötbér: 0,2 %-a, maximum 15 %-a;

d) meghiúsulási kötbér: 15 %-a.

A műszaki előrehaladásához igazodóan havonként 11 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1),(3),(5)-(6),

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-07-01 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Ekr.gov.hu
További információk:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M/2.1. pont tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez figyelembe vett szakmai tapasztalatán felüli, új építésű (bővítmény is elfogadott) kulturális, vagy oktatási, vagy államigazgatási, vagy közigazgatási, vagy közrendvédelmi épület/épületrész generálkivitelezése során, felelős műszaki vezetőként, vagy projektvezetőként, 1 vagy 2 beruházás megvalósítása során szerzett többletszakmai tapasztalatának mértéke (az ajánlati elem minimum értéke: 0 m2, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 2000 m2)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15732688216
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula
A vevő profiljának címe: http://www.ekr.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573632021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, valamint költségvetés esetében olvasható és nem szerkeszthető pdf-t és excel (xls) formátumot jelöli meg (illetve ezek tömörített *zip fájlformátumát) jelöli meg, eltérés esetén a pdf formátum a mérvadó. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont, módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2. részszempont: egyenes arányosítás. A 2. részszempont legkedvezőbb mértéke: 2000 m2. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

6.) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés a felek ezzel ellentétes megállapodásának hiányában minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

7.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) és 30. § (4) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

8.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

9.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

10.) AK az eljárásban való részvételt 20 000 000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank-nál vezetett 12053005-01000953-05800003 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.

11.) A nyertes ajánlattevő a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni: „All risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg, Kivitelezői felelősségbiztosítás: min. 300 Millió HUF/kár és min. 1 Milliárd HUF/év kárösszegű.

12.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

13.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

14.) A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

15.) FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)

16.) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

17.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban (KD), illetve egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (EKRr.), a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (Kr.) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. alkalmazására.

18.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.

A helyszíni bejárás időpontja és helyszíne: 2021. június 11. 10:00, találkozó: 5300 Karcag, Fürdő utca 3. szám, az „Akácliget” Gyógy és Strandfürdő bejárata előtt.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 103-269950 (2021-05-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth Tér 1

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 161-422020
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 103-269950
HL-S szám: 161

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- alapozás,

- tartószerkezet építés,

- építőmesteri és szakipari munkák,

- épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés - ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)

- épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika - wifi, telefon is -, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),

- felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,

- közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),

- térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.

- pinceszint: 643,34 m2,

- földszint: 801,59 m2,

- 1. emelet: 334,86 m2,

- 2. emelet: 236,89 m2,

- 3. emelet: 82,36 m2,

- pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,

- földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,

- emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,

- emelet: tetőterasz: 339,48 m2,

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-08-11 📅
Név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23077355205
Postacím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 709406011 📞
E-mail: info@zeron.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.zeron.hu 🌏
Név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11788821207
Postacím: Palotai Utca 4. manzárd
Postai város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Telefon: +36 309659938 📞
E-mail: preiltamas@peszter.hu 📧
Ország: Fejér 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula

Hivatkozás
További információk

Az eljárás során az alábbi ajánlattevők nyújtották be ajánlatukat:

1. ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3526 Miskolc Arany János Utca 2. 2. em. 5., adószám: 23077355-2-05) és PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár Palotai Utca 4. manzárd, adószám: 11788821-2-07)

2. FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73., adószám: 11887827-2-05)

3. Prím Építő Építőipari Kft. (1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2., adószám: 11906508-2-42)

4. Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen Simonffy Utca 34-36. 8768/1, adószám: 12656770-2-09)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 161-422020 (2021-08-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-02-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 038-097303
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 161-422020
HL-S szám: 38
További információk
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. február 7.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése
Forrás: OJS 2022/S 038-097303 (2022-02-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 220-634482
HL-S szám: 220
További információk
A szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának időpontja: 2022.10.28.
Forrás: OJS 2022/S 220-634482 (2022-11-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-25 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 188-586408
HL-S szám: 188
További információk

A szerződésmódosítás kelte: 2023. augusztus…

… 11. Jelen szerződésmódosítás 3. sz. szerződés a teljesítés során. Az eredeti kivitelezési határidő a 2023. március 18. napja volt (tekintettel arra, hogy a szerződés hatálybalépésének napja 2022. március 18. napja volt). A 2. sz. szerződésmódosítás során az eredeti kivitelezési határidő meghosszabbításra került, így az új határidő 2023. augusztus 18. napja lett.

… 11.

Jelen szerződésmódosítás 3. sz. szerződés a teljesítés során.

Az eredeti kivitelezési határidő a 2023. március 18. napja volt (tekintettel arra, hogy a szerződés hatálybalépésének napja 2022. március 18. napja volt).

A 2. sz. szerződésmódosítás során az eredeti kivitelezési határidő meghosszabbításra került, így az új határidő 2023. augusztus 18. napja lett.

Forrás: OJS 2023/S 188-586408 (2023-09-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése
Hivatkozási szám: EKR000573632021
Rövid leírás:

„A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése – II. ütem” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 757 920 333 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000573632021/1
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése – II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása. A beruházás alapparaméterei: Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület. 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata. Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani. A beruházás során a fő szakágak: - alapozás, - tartószerkezet építés, - építőmesteri és szakipari munkák, - épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés – ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés) - épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika – wifi, telefon is –, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek), - felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó, - közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás), - térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés. Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő. A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei: • pinceszint: 643,34 m2, • földszint: 801,59 m2, • 1. emelet: 334,86 m2, • 2. emelet: 236,89 m2, • 3. emelet: 82,36 m2, Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2. Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei: • pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2, • földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2, • emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2, • emelet: tetőterasz: 339,48 m2, Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2. Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2. Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3. A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése – II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása.
A beruházás alapparaméterei:
Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület.
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata.
Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani.
A beruházás során a fő szakágak:
- alapozás,
- tartószerkezet építés,
- építőmesteri és szakipari munkák,
- épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés – ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)
- épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika – wifi, telefon is –, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),
- felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,
- közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),
- térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.
Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő.
A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei:
• pinceszint: 643,34 m2,
• földszint: 801,59 m2,
• 1. emelet: 334,86 m2,
• 2. emelet: 236,89 m2,
• 3. emelet: 82,36 m2,
Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2.
Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei:
• pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,
• földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,
• emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,
• emelet: tetőterasz: 339,48 m2,
Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2.
Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2.
Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3.
A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

További információk:

1. II.2.7-hez: A kezdési időpont a szerződés hatálybalépésének napja, míg a befejezési határidő a 3. sz. módosítás során meghatározott befejezési határidő. 2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

További termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
Postacím: Fürdő utca 2932/5 Hrsz. ingatlan
Irányítószám: 5300
Város: Karcag
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-03-18 📅
Végdátum: 2024-03-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-08-11 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000573632021/6025
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

felvonulási létesítmények részmunkái zsaluzás és állványozás részmunkái irtás, föld-és sziklamunka részmunkái szivárgó részmunkái síkalapozás részmunkái mélyalapozás részmunkái helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái fém-és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái ácsmunka részmunkái vakolás és rabicolás részmunkái szárazépítés részmunkái hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái bádogozás részmunkái fa-és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részmunkái üvegezés részmunkái felületképzés részmunkái szigetelés részmunkái közműcsatorna-építés részmunkái útburkolatalap és makadámburkolat készítése részmunkái kőburkolat készítése részmunkái kert-és parképítési munka részmunkái szabadidő és sportlétesítmények részmunkái építményvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 375792033.30 HUF 💰
Arány (%): 10
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23077355205
Postacím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Postai irányítószám: 3526
Postai város: Miskolc
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@zeron.hu 📧
Telefon: +36 709406011 📞
Fax: +36 12660593 📠
URL: https://www.zeron.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR000573632021/6026
Név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11788821207
Postacím: Palotai Utca 4. manzárd
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér 🏙️
E-mail: preiltamas@peszter.hu 📧
Telefon: +36 309659938 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15732688216
Postacím: Kossuth Tér 1
Postai irányítószám: 5300
Postai város: Karcag
Régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula
E-mail: dr.fulopgy@kozbeszmagister.hu 📧
Telefon: +36 59500610 📞
Fax: +36 59500610 📠
URL: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A 4. sz. szerződésmódosítás kelte: 2024. január 24. Az alapszerződés kelte: 2021.08.11

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő a kivitelezés végéhez közeledve az épület eredeti hasznosítása mellett, egyéb alternatív hasznosítás érdekében tárgyalásokat kezdeményezett. A tárgyalások eredményeként lehetőségként felmerült kiállítás szervezés és megrendezés is az épületben, mely tovább emelné az épület presztízsét. A kiállítás megrendezéshez azonban szükséges alapinfrastruktúra kialakítása az épületen belül, mely alkalmassá teszi egy kiállítás megrendezésére. A részletes műszaki leírást a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozat és műszaki tartalom tartalmazza. A fenti módosítások árváltozást igényelnek. A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján feltétel, hogy az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás nem haladhatja meg. Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 3.757.920.333,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2021. évben nettó 1.704.296.000,- Ft volt. A módosítás nettó 35.381.355,- Ft összege az uniós értékhatár 2023. évi 1.883.592.360,- Ft összegű értékét nem éri el, így a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül. A szerződésmódosítás értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 15% érték alatt található. A 3. sz. módosítás során eszközölt árváltozás mértéke mindösszesen 7,17% (nettó 269.642.771,- Ft) volt. Jelen módosítás és a 3. sz. módosítás együttes értéke 8,11% (nettó 305.024.126,- Ft). A százalékos arányra tekintettel a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának is megfelel. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy olyan kiegészítő munkák megrendelésére kerül sor, melyek a szerződésszerű teljesítéshez feltétlenül szükségesek. Jelen szerződésmódosítás Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozott része a szerződés értékének változásával jár, továbbá a jogviszony olyan elemeit érinti még (műszaki tartalom, valamint számlázási ütemterv), melyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek.

Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő a kivitelezés végéhez közeledve az épület eredeti hasznosítása mellett, egyéb alternatív hasznosítás érdekében tárgyalásokat kezdeményezett. A tárgyalások eredményeként lehetőségként felmerült kiállítás szervezés és megrendezés is az épületben, mely tovább emelné az épület presztízsét. A kiállítás megrendezéshez azonban szükséges alapinfrastruktúra kialakítása az épületen belül, mely alkalmassá teszi egy kiállítás megrendezésére.

A részletes műszaki leírást a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozat és műszaki tartalom tartalmazza.

A fenti módosítások árváltozást igényelnek.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján feltétel, hogy az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás nem haladhatja meg.
Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 3.757.920.333,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2021. évben nettó 1.704.296.000,- Ft volt. A módosítás nettó 35.381.355,- Ft összege az uniós értékhatár 2023. évi 1.883.592.360,- Ft összegű értékét nem éri el, így a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül.

A szerződésmódosítás értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 15% érték alatt található. A 3. sz. módosítás során eszközölt árváltozás mértéke mindösszesen 7,17% (nettó 269.642.771,- Ft) volt. Jelen módosítás és a 3. sz. módosítás együttes értéke 8,11% (nettó 305.024.126,- Ft). A százalékos arányra tekintettel a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának is megfelel.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy olyan kiegészítő munkák megrendelésére kerül sor, melyek a szerződésszerű teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

Jelen szerződésmódosítás Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozott része a szerződés értékének változásával jár, továbbá a jogviszony olyan elemeit érinti még (műszaki tartalom, valamint számlázási ütemterv), melyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

„2.1 „Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): 3. sz. módosítás során módosított rendelkezés 2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4.027.563.104,- Forint 4. sz. módosítás során módosított rendelkezés 2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4 062 944 459,- Forint „2.2 „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.2. „Fizetési mérföldkövek” alpontja szerinti táblázat az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): 3. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 1 db Fizetési mérföldkő a jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével. 4. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével. Az ÁFA mértéke és elszámolása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint történik (fordított ÁFA szabályai szerint).

Szöveg

„2.1 „Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

3. sz. módosítás során módosított rendelkezés

2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4.027.563.104,- Forint

4. sz. módosítás során módosított rendelkezés

2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4 062 944 459,- Forint

„2.2 „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.2. „Fizetési mérföldkövek” alpontja szerinti táblázat az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

3. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés

Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 1 db Fizetési mérföldkő a jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével.

4. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés

Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével.

Az ÁFA mértéke és elszámolása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint történik (fordított ÁFA szabályai szerint).

Forrás: OJS 2024/S 031-090868 (2024-02-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 757 920 333 HUF 💰
Leírás
További információk:

1. II.2.7-hez: A kezdési időpont a szerződés hatálybalépésének napja, míg a befejezési határidő a 3. sz. módosítás során meghatározott befejezési határidő. Jelen 5. sz. módosítás során a teljesítési határidő nem módosul, továbbra is a 3. sz. módosítás során megváltoztatott határidő az irányadó. 2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

Szerződés típusa: Építési beruházás
A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 757 920 333 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 375792033.30 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
Az 5. sz. szerződésmódosítás kelte: 2024. február 19.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő a 2023. október 4. napján szakvélemény iránti kérelmet nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium részére az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24) Korm. rendelet és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. ÉKM rendelet alapján. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkársága EPAT/9546-2/2023/ÉPGHÁT iktatószám alatt, arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a kérelem megfelelt a 13/2023. Korm. rendelet és a 4/2023 ÉKM rendelet szerinti feltételeknek és a szerződésmódosításban érvényesíthető növekményként maximum nettó 563.688.050,- Ft összeget állapított meg. A vélemény a javasolt költségnövekmény összegét egyébiránt nettó 455.660.690,- Ft összegben rögzítette, de ettől a Támogató maximum nettó 563.688.050,- Ft összegig eltérhet. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának való megfelelés A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja alapján feltétel, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. 2022.02.24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta is folyamatosan háborúban állnak egymással. Magyarország és alapvetően az egész Európai Unióról elmondható, hogy sok tekintetben közvetlen függésben állt mind Ukrajnától, mind Oroszországtól különböző nyersanyagok és szolgáltatások importjára tekintettel. A fegyveres konfliktus közvetlen hátrányos befolyása fennállt az építőipar területén, mely jelen beruházást is érintette. Például.: - Az építőipari alapanyagok esetében – különös tekintettel az acélra, egyéb fémekre, faanyagokra, valamint cementre is – tapasztalhatóak az ellátási nehézségek: az utánpótlás folyamatosan nem biztosított, folyamatosan előfordulnak hiányok, melyek beszállítói késedelemhez vezetnek. - Az anyagbeszállítók kvóta alapján kapnak több gyártótól termékeket az előző évek értékesítési számai alapján. A kereskedők ezen termékmennyiséggel elsősorban a végfelhasználói szektort elégítik ki, tekintettel az ott realizálható nagyobb haszonkulcs és azonnali fizetésre. Erre tekintettel az alapanyaggyártók szolgáltatása folyamatosan csúszik, kalkulálhatatlanná vált. Az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel a Felek nem számolhattak, ezt támasztja alá a 13/2023. Korm. rendelet célja is. A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése alapján "A 2022. február 24. napjáig megkötött építési beruházási tárgyú szerződés esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél – a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével – e rendelet szerint is kezdeményezheti a szerződés módosítását, ha az érintett szerződés alapján lefolytatandó valamennyi műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására még nem került sor. (2) A szerződés módosítása e rendelet szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény esetén kezdeményezhető. A háború kitörésének pillanatában Felek között a Vállalkozási szerződés már megszületett, így az áremelkedéssel kapcsolatos nehézségek előre nem látható, vis maior helyzetnek minősülnek. A Rendelet kifejezetten említi a rendes üzleti kockázaton kívüli mértéket, mely egyben előre nem látható feltételnek is minősül. Hangsúlyozzuk a háború kitörésével és az azzal járó alapanyagár változással a Felek előre nem kalkulálhattak. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontja alapján feltétel, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; A szerződés általános jellege nem változik, csak a költségnövekményt érinti a módosítás. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontja alapján feltétel, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 3.757.920.333,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2021. évben nettó 1.704.296.000,- Ft volt. A megvalósítás során 4 db módosításra került sor, ebből 2 db módosítás érintette a vállalkozói díjat. A 3. és 4. sz. módosítások együttes értéke 8,11% (nettó 305.024.126,- Ft) volt. Jelen módosítás keretében maximum nettó 563.688.050,- Ft összeggel emelkedne a vállalkozói díj, mely összeg az eredeti szerződéses érték 15%-a. Az eddigiek alapján a vállalkozói díj módosítás mindösszesen 23,11%-ban (összegszerűségét tekintve: nettó 868 712 176,- Ft) értékben érintette a szerződést.

Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő a 2023. október 4. napján szakvélemény iránti kérelmet nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium részére az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24) Korm. rendelet és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. ÉKM rendelet alapján.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkársága EPAT/9546-2/2023/ÉPGHÁT iktatószám alatt, arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a kérelem megfelelt a 13/2023. Korm. rendelet és a 4/2023 ÉKM rendelet szerinti feltételeknek és a szerződésmódosításban érvényesíthető növekményként maximum nettó 563.688.050,- Ft összeget állapított meg. A vélemény a javasolt költségnövekmény összegét egyébiránt nettó 455.660.690,- Ft összegben rögzítette, de ettől a Támogató maximum nettó 563.688.050,- Ft összegig eltérhet.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának való megfelelés

A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja alapján feltétel, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
2022.02.24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta is folyamatosan háborúban állnak egymással. Magyarország és alapvetően az egész Európai Unióról elmondható, hogy sok tekintetben közvetlen függésben állt mind Ukrajnától, mind Oroszországtól különböző nyersanyagok és szolgáltatások importjára tekintettel. A fegyveres konfliktus közvetlen hátrányos befolyása fennállt az építőipar területén, mely jelen beruházást is érintette.
Például.:
- Az építőipari alapanyagok esetében – különös tekintettel az acélra, egyéb fémekre, faanyagokra, valamint cementre is – tapasztalhatóak az ellátási nehézségek: az utánpótlás folyamatosan nem biztosított, folyamatosan előfordulnak hiányok, melyek beszállítói késedelemhez vezetnek.
- Az anyagbeszállítók kvóta alapján kapnak több gyártótól termékeket az előző évek értékesítési számai alapján. A kereskedők ezen termékmennyiséggel elsősorban a végfelhasználói szektort elégítik ki, tekintettel az ott realizálható nagyobb haszonkulcs és azonnali fizetésre. Erre tekintettel az alapanyaggyártók szolgáltatása folyamatosan csúszik, kalkulálhatatlanná vált.

Az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel a Felek nem számolhattak, ezt támasztja alá a 13/2023. Korm. rendelet célja is. A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése alapján "A 2022. február 24. napjáig megkötött építési beruházási tárgyú szerződés esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél – a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével – e rendelet szerint is kezdeményezheti a szerződés módosítását, ha az érintett szerződés alapján lefolytatandó valamennyi műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására még nem került sor.
(2) A szerződés módosítása e rendelet szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény esetén kezdeményezhető.

A háború kitörésének pillanatában Felek között a Vállalkozási szerződés már megszületett, így az áremelkedéssel kapcsolatos nehézségek előre nem látható, vis maior helyzetnek minősülnek. A Rendelet kifejezetten említi a rendes üzleti kockázaton kívüli mértéket, mely egyben előre nem látható feltételnek is minősül. Hangsúlyozzuk a háború kitörésével és az azzal járó alapanyagár változással a Felek előre nem kalkulálhattak.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontja alapján feltétel, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik, csak a költségnövekményt érinti a módosítás.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontja alapján feltétel, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 3.757.920.333,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2021. évben nettó 1.704.296.000,- Ft volt. A megvalósítás során 4 db módosításra került sor, ebből 2 db módosítás érintette a vállalkozói díjat. A 3. és 4. sz. módosítások együttes értéke 8,11% (nettó 305.024.126,- Ft) volt. Jelen módosítás keretében maximum nettó 563.688.050,- Ft összeggel emelkedne a vállalkozói díj, mely összeg az eredeti szerződéses érték 15%-a. Az eddigiek alapján a vállalkozói díj módosítás mindösszesen 23,11%-ban (összegszerűségét tekintve: nettó 868 712 176,- Ft) értékben érintette a szerződést.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

„2.1 „Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): 4. sz. módosítás során módosított rendelkezés 2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4 062 944 459,- Forint 5. sz. módosítás során módosított rendelkezés 2.1.1. Vállalkozói Díj maximum nettó 4 626 632 509,- Forint (a Támogatási szerződésben rögzített összeg erejéig) „2.2 „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.2. „Fizetési mérföldkövek” alpontja szerinti táblázat az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): 4. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével. 5. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Kivitelező a költségnövekmény kapcsán további 1 db számla kiállítására jogosult. A költségnövekménnyel kapcsolatban Kivitelező abban az esetben jogosult számla kiállításra, amennyiben Megrendelő részére folyósításra kerül a költségnövekmény összege. Megrendelő a folyósítás tényéről köteles 5 napon belül tájékoztatni Kivitelezőt. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével.

Szöveg

„2.1 „Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

4. sz. módosítás során módosított rendelkezés

2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 4 062 944 459,- Forint

5. sz. módosítás során módosított rendelkezés

2.1.1. Vállalkozói Díj maximum nettó 4 626 632 509,- Forint (a Támogatási szerződésben rögzített összeg erejéig)

„2.2 „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.2. „Fizetési mérföldkövek” alpontja szerinti táblázat az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

4. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés

Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével.

5. sz. szerződésmódosítás során Módosított rendelkezés

Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a) 1 – 16. Fizetési Mérföldkő: Havonkénti Fizetési Mérföldkövek és további 2 db Fizetési mérföldkő a 3. sz. módosítás és jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom részmunkái és további 1 db végső Fizetési Mérföldkő a teljes műszaki tartalom elvégzését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Kivitelező a költségnövekmény kapcsán további 1 db számla kiállítására jogosult. A költségnövekménnyel kapcsolatban Kivitelező abban az esetben jogosult számla kiállításra, amennyiben Megrendelő részére folyósításra kerül a költségnövekmény összege. Megrendelő a folyósítás tényéről köteles 5 napon belül tájékoztatni Kivitelezőt. A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével.

Forrás: OJS 2024/S 175-537723 (2024-09-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)