MTK LUNK MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE

Rövid leírás

MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint

A beszerzés leírása

MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A feladat tárgya a Ajánlatkérő, mint építtető által az MTK Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központ beruházás (továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében az Ajánlatkérő által kötött Kivitelezési Szerződés(ek) teljesítéséhez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri és bizonyos, a Közbeszerzési dokumentum részét képező III. Szerződéstervezet fejezetben (Szerződéstervezet), és az V. Műszaki Leírás fejezetben (Műszaki leírás) rögzített beruházás-lebonyolítói szolgáltatások ellátása.
A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:
Beruházási első ütem tekintetében:
Főépület I. szárny: 3212 m2
Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek
Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek
Üzemeltetési épület: 307 m2
Lelátó: 558 m2
Fedett, zárt, fűtetlen épület
Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár
Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, ebből az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint 1 db NB III-as minősítésű „F” alkategóriás, 3 db élőfüves „G” alkategóriás és 2 db műfüves „H” alkategóriás
1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
Beruházás második ütem tekintetében:
Főépület II. szárny: 1011 m2
Földszinti és emeleti funkciók: szállás fürdőszobákkal, közösségi helyiségek
A Telek teljes területe: 75 205 m2
A Beruházásra vonatkozó hatályos építési engedély és a részletes kiviteli tervdokumentáció lehetőséget biztosít az ütemezett megvalósításra. Ajánlatkérő elsődleges célja a teljes Beruházás egyszerre, egy ugyanazon Kivitelezési Szerződés keretében történő megvalósítása, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy több, különálló Kivitelezési Szerződés keretében történik a megvalósítás. A nyertes ajánlattevő szerződéses feladata a Beruházásra vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentációban leírt műszaki tartalomra vonatkozó (teljes körű) műszaki ellenőri és a Műszaki Leírásban leírt (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatások nyújtása, függetlenül attól, hogy a Beruházás egy vagy több Kivitelezési Szerződés alapján valósul-e meg.
Nyertes ajánlattevő tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát a Szerződéstervezet, valamint a Beruházás megvalósítása érdekében kötött Kivitelezési Szerződés(ek) és azok tervdokumentációi, költségvetései, valamint a teljesítési- és pénzügyi ütemtervei, továbbá a vonatkozó hatósági-, szakhatósági és közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások alapján végzi (Alapdokumentumok).
A feladat terjedelmébe tartozó tevékenységek (részletesen Műszaki leírásban kifejtve):
- Kivitelezési Szerződés(ek) megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó feladatok,
- Beruházás megvalósításának mérnöki támogatása,
- Teljes körű, valamennyi Kivitelezési Szerződésre és a Műszaki leírás 4-es pontjában felsorolt szakágra kiterjedő Műszaki ellenőrzés,
- Környezetvédelem, munkavédelem,
- Pótmunkaigények elbírálásában történő közreműködés,
- Akadályközlések elbírálásában történő közreműködés,
- Műszaki átadás-átvétel, használatbavétel,
- Garanciális bejárások lebonyolítása.
A feladat teljesítésével érintett szakfeladatok:
- építészet
- belsőépítészet
- statika (mélyalapozás, szerkezet)
- mélyépítés
- épületgépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat)
- épületautomatika
- épületvillamosság (erősáramú hálózatok, UPS hálózat, gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, telefon, hangosítás)
- tűzvédelem
- felvonó
- külső közmű (vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamos energiaellátás, térvilágítás, távközlés, stb.)
- közlekedés, útépítés
- tájépítészet (út-, térburokaltok, kertépítés, növénytelepítés)
- labdarúgó sportpálya-technológia
Az ellátandó feladatok ütemezése:
Első ütem (alapfeladat):
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás első ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap.
Második ütem (Opció 1)
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36 hónap.
Nyertes ajánlattevő további feladatát képezi - annak a szerződés hatálya alatt történő lehívása (megrendelése) esetén -
- a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében (Opció 2),
- a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálatában (Opció 3)
Az Opció 1, Opció 2 és Opció 3 a Szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő ezen feladatokat a szerződés hatálya alatt megrendeli.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik magasépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik az MLSZ 2021.04.04-től hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint, a Nagypályás labdarúgás tekintetében legalább „F” alkategóriábaba sorolt és akként minősített labdarúgó pálya kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik közműépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik épületgépészeti munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

6. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik útépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

A lehetőségek leírása

Opció 1: A Beruházás második ütem műszaki ellenőri és egyes, a Műszaki leírásban ismertetett (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatásai ellátása
Opció 2: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében Opció 3: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálatában (opció 3)
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálya alatt jogosult megrendelni, egyoldalú nyilatkozattal, az Opció 2 és az Opció 3 feladatot akár több alkalommal is.
Az Opció 2 és az Opció 3 feladatot ellentételező Közreműködési díjat Ajánlatkérő a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj (ami a Beruházás első és második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri, és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások együttes nettó ellenértéke) 0,5%-ban határozza meg, az Opció 2 és Opció 3 szolgáltatásokkal érintett közbeszerzési eljárásonként.
A Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díjon belül az Opció 1 feladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 20%-a, míg az alapfeladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 80%-a.

További információk

) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel
2) A felhívás II.2.7. pont kiegészítése:
a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig tart az alábbiak figyelembevételével:
A II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam magában foglalja az I. és II. utófelülvizsgálati eljárás tervezett időtartamát is.
A Beruházás tervezett kivitelezése 11 hónap. Az Opció 1 esetén a Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőrzési szolgáltatás teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Nyertes ajánlattevő feladata az I. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap) és II. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap) utófelülvizsgálti eljáráson való közreműködés is (mindként beruházási ütem tekintetében), amelyre tekintettel került a II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam megadásra.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
- A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
- A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
- Az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
- Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
- A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
- az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

III.1.2.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. Korm. rendelet 1.§ és a 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy beruházáslebonyolítói szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a III.1.2.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek; az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a Ptk. 6:419. § -ban foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1) pontban előírt igazolásait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.2.1 Ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőrzési és/vagy beruházás-lebonyolítói szolgáltatás) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább az 60 000 000,- Ft azaz hatvanmillió forintot.
Amennyiben az Ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lásd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - közbeszerzés tárgya szerinti (műszaki ellenőrzési szolgáltatás) - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ban meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
- a szolgáltatás mennyisége
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az Ajánlattevő
III.1.3.1.1 Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben szerződésszerűen teljesített összesen minimum 3 050 m2 alapterületű új épület építésére vonatkozó munka műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával.
Épület alatt Ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pontjában definiált épület fogalmat érti.
III.1.3.1.2 Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben legalább 1 db labdarúgás célját szolgáló összetett sportlétesítmény kivitelezése műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával.
Labdarúgás célját szolgáló összetett sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő MLSZ hitelesítéssel rendelkező, az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzatában a Nagypályás labdarúgás tekintetében legalább „F” alkategóriába sorolt labdarúgó pályával ellátott sporttelepet, klubházat, stadiont ért.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

A szerződés teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő számlázásra az alábbiak szerint jogosult:
A Szerződésben definiált Vállalkozási díjat a Megrendelő a Kivitelezési Szerződés(ek) előre haladásához igazodó részletekben fizeti ki a Vállalkozónak, a következők szerint:
- A Beruházás első ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat ellentételező Első Ütem Vállalkozási díjrész összegének 90%-ra vetítve a Vállalkozó a kivitelezés egy adott naptári hónapjának végén olyan százalékos mértékre válik jogosulttá, mint amivel a Beruházás kivitelezésének készültségi szintje - a Kivitelezési Szerződés mindenkor hatályos verziója szerint - az adott naptári hónap végéig az előző hónap végi készültséghez képest előre haladt. Példával megvilágítva: ha a Beruházás kivitelezése egy adott naptári hónapban az előző hó végi 20%-os készültséghez képest a tárgyhó végéig 30%-os készültségi szintet éri el, akkor az adott naptári hónapra a Vállalkozónak az Első Ütem Vállalkozási díjrész 90%-nak a 10%-a jár. Vagyis a teljes egyértelműség kedvéért a Beruházás első ütem kivitelezésének 100%-os készültségénél a Vállalkozó az Első Ütem Vállalkozási díjrész 90%-ára jogosult összesen. Az előző mondat szerinti százalékos mérték meghatározásának, és a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolásnak az alapjául szolgáló dokumentum a Kivitelezési Szerződés alapján a kivitelező által előterjesztett, a Vállalkozó által leigazolt és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A teljesítés napja a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának dátuma. A Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmának esetleges változtatása (pótmunka vagy elmaradó munka) az Első Ütem Vállalkozási díjrész összegét nem módosítja. Amennyiben a Beruházás első ütemének az erre vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentáció szerinti műszaki tartalma több elkülönült Kivitelezési Szerződés keretében valósul meg, úgy ettől függetlenül a kifizetés a legnagyobb értékű Kivitelezési Szerződés teljesítésének előre haladásához igazodik, ettől függetlenül azonban a Vállalkozó az összes többi Kivitelezési Szerződésre vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatás teljesítésére is köteles marad.
- A Beruházás első ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat ellentételező Első Ütem Vállalkozási díjrész 5-5%-át (öt-öt százalék) fizeti ki a Megrendelő a Beruházás első ütemének kivitelezését követő, a Kivitelezési Szerződés alapján megvalósított I. és II. jótállási ellenőrzés (utófelülvizsgálati eljárás) alapján (amin a Vállalkozó, mint műszaki ellenőr köteles részt venni).
- A Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat (amennyiben az erre vonatkozó Opció 1 lehívásra kerül) a Megrendelő pontosan ugyanazon séma és szabályok alapján fizeti ki, mint a Beruházás első ütemére műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások díját, azzal az eltéréssel, hogy itt a kifizetés alapja a Második Ütem Vállalkozási díjrész.
- A Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat ellentételező Második Ütem Vállalkozói díjrész 5-5%-át (öt-öt százalék) fizeti ki a Megrendelő a Beruházás második ütemének kivitelezését követő, a Kivitelezési Szerződés alapján megvalósított I. és II. jótállási ellenőrzés (utófelülvizsgálati eljárás) alapján (amin a Vállalkozó, mint műszaki ellenőr köteles részt venni), ha az erre vonatkozó Opció 1 lehívásra kerül.
A Szerződésben definiált közbeszerzési eljárásokban történő közreműködésre vonatkozó opciós szolgáltatás (Opció 2 és Opció 3) lehívása esetén az ezen szolgáltatást ellentételező Közreműködési díjat az adott közbeszerzési eljárást lezáró hirdetmény megjelentetésekor, egyösszegben, utólag fizeti ki a Megrendelő a Vállalkozónak, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján.
Folytatás VI.4.3 pontban!

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.2-III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket az ajánlattevőknek az EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: pontozás
a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
„MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT” kivitelezése építési beruházás egy beruházás részét képezi, így a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzés is egy egységet képez. A gazdasági, műszaki
és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A megvalósítandó feladatok egy beruházás műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több nyertes Ajánlattevővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása nem kivitelezhető, a teljes beruházás műszaki ellenőrzéséért viselt egységes felelősség megállapítása is csak egy nyertes Ajánlattevő által biztosítható. A munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a műszaki ellenőrzés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
16) Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Az értékelési szempontok körében a 2.-6. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
17) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
17.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
17.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
17.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
17.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból és a szakemberek megnevezéséből áll.
17.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
17.6 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet elfogadásáról.
17.7 Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább:
20 000 000,- Ft/káresemény, 50 000 000,- Ft/kárév,
Tárgya: műszaki ellenőri felelősségbiztosítás.
18) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
22) Ajánlatkérő és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke:
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés szerinti, a Műszaki leírásban szereplő műszaki ellenőri és beruházáslebonyolítói feladatait, vagy a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatait (amennyiben a közbeszerzési eljárásban történő részvételre irányuló opció lehívásra kerül) késedelmesen teljesíti úgy, hogy ennek eredményeképpen a Beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása késedelmet szenved, vagy a Beruházás kivitelezése csúszik, úgy a csúszás minden, a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett késedelmes napja késedelmi kötbérterhes.
A késedelmi kötbér alapja:
- a Beruházás első üteme esetén az Első Ütem Vállalkozói díjrész nettó összege,
- a Beruházás második üteme esetén a Második Ütem Vállalkozói díjrész nettó összege,
- az Opció 2 és Opció 3 esetén az érintett közbeszerzés eljárásban történő vállalkozói részvétel nettó Közreműködési díja,
A kötbér napi mértéke a kötbéralap 2%-a. A jelen bekezdés szerinti késedelmi kötbérek összesített maximuma a vonatkozó kötbéralap 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke:
A teljesítés elmaradása miatti kötbér összege a teljes nettó Vállalkozási díj 25%-nak (huszonöt százalék) megfelelő mértékű.
A szerződés kapcsán, kötbér jogcímén igényelhető teljes összeg maximális mértéke a teljes, nettó Vállalkozási díj 30%-a (harminc százalék). A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Vállalkozótól a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

A beszerzés leírása

MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK)a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot (továbbiakban: Beruházás vagy LUNK) létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A feladat tárgya az Ajánlatkérő (AK), mint építtető által az MTK Beruházás megvalósítása érdekében az AK által kötött Kivitelezési Szerződés(ek) teljesítéséhez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri és bizonyos, a Közbeszerzési Dokumentum (KD) részét képező III. Szerződéstervezet fejezetben (Szerződéstervezet), és az V. Műszaki Leírás fejezetben (Műszaki leírás) rögzített beruházás-lebonyolítói szolgáltatások ellátása.
A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:
Beruházási 1. ütem tekintetében:
Főépület I. szárny: 3212m2
Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek
Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek
Üzemeltetési épület:307 m2
Lelátó:558m2
Fedett, zárt, fűtetlen épület
Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár
Labdarúgó pályák:6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, ebből az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint 1 db NB III-as minősítésű „F” alkategóriás, 3 db élőfüves „G” alkategóriás és 2 db műfüves „H” alkategóriás, 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
Beruházás 2. ütem tekintetében:
Főépület II. szárny:1011m2
Földszinti és emeleti funkciók: szállás fürdőszobákkal, közösségi helyiségek
A Telek teljes területe: 75205m2
A Beruházásra vonatkozó hatályos ép. eng. és a részletes kiv. tervdok. lehetőséget biztosít az ütemezett megvalósításra. AK elsődleges célja a teljes Beruházás egyszerre, egy ugyanazon Kivitelezési Szerződés keretében történő megvalósítása, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy több, különálló Kivitelezési Szerződés keretében történik a megvalósítás. A nyertes Ajánlattevő (AT) szerződéses feladata a Beruházásra vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentációban leírt műszaki tartalomra vonatkozó (teljes körű) műszaki ellenőri és a Műszaki Leírásban leírt (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatások nyújtása, függetlenül attól, hogy a Beruházás egy vagy több Kivitelezési Szerződés alapján valósul-e meg.
Nyertes AT tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
Nyertes AT feladatát a Szerződéstervezet, valamint a Beruházás megvalósítása érdekében kötött Kivitelezési Szerződés(ek) és azok tervdokumentációi, költségvetései, valamint a teljesítési- és pénzügyi ütemtervei, továbbá a vonatkozó hatósági-, szakhatósági és közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások alapján végzi (Alapdokumentumok).
A feladat terjedelmébe tartozó tevékenységek (részletesen Műszaki leírásban kifejtve):
-Kivitelezési Szerződés(ek) megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó feladatok,
-Beruházás megvalósításának mérnöki támogatása,
-Teljes körű, valamennyi Kivitelezési Szerződésre és a Műszaki leírás 4-es pontjában felsorolt szakágra kiterjedő Műszaki ellenőrzés,
-Környezetvédelem, munkavédelem,
-Pótmunkaigények elbírálásában történő közreműködés,
-Akadályközlések elbírálásában történő közreműködés,
-Műszaki átadás-átvétel, használatbavétel,
-Garanciális bejárások lebonyolítása.
Folytatás:VI.4.3 pontban!

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §
1.) a II.2.4 és a VII.1.4 pont folytatása:
A feladat teljesítésével érintett szakfeladatok:
-építészet
-belsőépítészet
-statika (mélyalapozás, szerkezet)
-mélyépítés
-épületgépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat)
-épületautomatika
-épületvillamosság (erősáramú hálózatok, UPS hálózat, gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, telefon, hangosítás)
-tűzvédelem
-felvonó
-külső közmű (vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamos energiaellátás, térvilágítás, távközlés, stb.)
-közlekedés, útépítés
-tájépítészet (út-, térburokaltok, kertépítés, növénytelepítés)
-labdarúgó sportpálya-technológia
Az ellátandó feladatok ütemezése:
Első ütem (alapfeladat):
Nyertes AT által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás első ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap.
Második ütem (Opció 1)
Nyertes AT által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36 hónap.
Nyertes AT további feladatát képezi - annak a szerződés hatálya alatt történő lehívása (megrendelése) esetén -
-a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében (Opció 2),
-a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálatában (Opció 3)
Az Opció 1, Opció 2 és Opció 3 a Szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha AK ezen feladatokat a szerződés hatálya alatt megrendeli.
AK felhívja a T. ATk figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további KDok tartalmazzák.