MTK LUNK MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE

Magyar Testgyakorlók Köre Budapest

MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-19.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-08-19 Ajánlati felhívás
2022-02-09 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-02-25 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-03-14 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2021-08-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001016372021
Rövid leírás:
MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Postacím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Postai irányítószám: 1087
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mtk.hu 🌏
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu 📧
Telefon: +36 302780886 📞
Fax: +36 17808358 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016372021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016372021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-24 📅
Kezdeti időpont: 2021-10-30 📅
Végdátum: 2025-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 163-429163
HL-S szám: 163
További információk
) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 2) A felhívás II.2.7. pont kiegészítése: a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig tart az alábbiak figyelembevételével: A II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam magában foglalja az I. és II. utófelülvizsgálati eljárás tervezett időtartamát is. A Beruházás tervezett kivitelezése 11 hónap. Az Opció 1 esetén a Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőrzési szolgáltatás teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik. Nyertes ajánlattevő feladata az I. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap) és II. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap) utófelülvizsgálti eljáráson való közreműködés is (mindként beruházási ütem tekintetében), amelyre tekintettel került a II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam megadásra.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 85 330 933 HUF 💰
Rövid leírás:
MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Többet mutasson
A feladat tárgya a Ajánlatkérő, mint építtető által az MTK Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központ beruházás (továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében az Ajánlatkérő által kötött Kivitelezési Szerződés(ek) teljesítéséhez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri és bizonyos, a Közbeszerzési dokumentum részét képező III. Szerződéstervezet fejezetben (Szerződéstervezet), és az V. Műszaki Leírás fejezetben (Műszaki leírás) rögzített beruházás-lebonyolítói szolgáltatások ellátása.
Többet mutasson
A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:
Beruházási első ütem tekintetében:
Főépület I. szárny: 3212 m2
Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek
Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek
Üzemeltetési épület: 307 m2
Lelátó: 558 m2
Fedett, zárt, fűtetlen épület
Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár
Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, ebből az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint 1 db NB III-as minősítésű „F” alkategóriás, 3 db élőfüves „G” alkategóriás és 2 db műfüves „H” alkategóriás
1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
Beruházás második ütem tekintetében:
Főépület II. szárny: 1011 m2
Földszinti és emeleti funkciók: szállás fürdőszobákkal, közösségi helyiségek
A Telek teljes területe: 75 205 m2
A Beruházásra vonatkozó hatályos építési engedély és a részletes kiviteli tervdokumentáció lehetőséget biztosít az ütemezett megvalósításra. Ajánlatkérő elsődleges célja a teljes Beruházás egyszerre, egy ugyanazon Kivitelezési Szerződés keretében történő megvalósítása, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy több, különálló Kivitelezési Szerződés keretében történik a megvalósítás. A nyertes ajánlattevő szerződéses feladata a Beruházásra vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentációban leírt műszaki tartalomra vonatkozó (teljes körű) műszaki ellenőri és a Műszaki Leírásban leírt (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatások nyújtása, függetlenül attól, hogy a Beruházás egy vagy több Kivitelezési Szerződés alapján valósul-e meg.
Többet mutasson
Nyertes ajánlattevő tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
Többet mutasson
Nyertes ajánlattevő feladatát a Szerződéstervezet, valamint a Beruházás megvalósítása érdekében kötött Kivitelezési Szerződés(ek) és azok tervdokumentációi, költségvetései, valamint a teljesítési- és pénzügyi ütemtervei, továbbá a vonatkozó hatósági-, szakhatósági és közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások alapján végzi (Alapdokumentumok).
Többet mutasson
A feladat terjedelmébe tartozó tevékenységek (részletesen Műszaki leírásban kifejtve):
- Kivitelezési Szerződés(ek) megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó feladatok,
- Beruházás megvalósításának mérnöki támogatása,
- Teljes körű, valamennyi Kivitelezési Szerződésre és a Műszaki leírás 4-es pontjában felsorolt szakágra kiterjedő Műszaki ellenőrzés,
- Környezetvédelem, munkavédelem,
- Pótmunkaigények elbírálásában történő közreműködés,
- Akadályközlések elbírálásában történő közreműködés,
- Műszaki átadás-átvétel, használatbavétel,
- Garanciális bejárások lebonyolítása.
A feladat teljesítésével érintett szakfeladatok:
- építészet
- belsőépítészet
- statika (mélyalapozás, szerkezet)
- mélyépítés
- épületgépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat)
- épületautomatika
- épületvillamosság (erősáramú hálózatok, UPS hálózat, gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, telefon, hangosítás)
- tűzvédelem
- felvonó
- külső közmű (vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamos energiaellátás, térvilágítás, távközlés, stb.)
- közlekedés, útépítés
- tájépítészet (út-, térburokaltok, kertépítés, növénytelepítés)
- labdarúgó sportpálya-technológia
Az ellátandó feladatok ütemezése:
Első ütem (alapfeladat):
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás első ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap.
Második ütem (Opció 1)
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36 hónap.
Nyertes ajánlattevő további feladatát képezi - annak a szerződés hatálya alatt történő lehívása (megrendelése) esetén -
- a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás…
… előkészítésében (Opció 2),
… során a beérkezett ajánlatok bírálatában (Opció 3)
Az Opció 1, Opció 2 és Opció 3 a Szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő ezen feladatokat a szerződés hatálya alatt megrendeli.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Becsült érték héa nélkül: 85 330 933 HUF 💰
A lehetőségek leírása:
Opció 1: A Beruházás második ütem műszaki ellenőri és egyes, a Műszaki leírásban ismertetett (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatásai ellátása
Opció 2: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében Opció 3: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálatában (opció 3)
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálya alatt jogosult megrendelni, egyoldalú nyilatkozattal, az Opció 2 és az Opció 3 feladatot akár több alkalommal is.
Az Opció 2 és az Opció 3 feladatot ellentételező Közreműködési díjat Ajánlatkérő a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj (ami a Beruházás első és második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri, és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások együttes nettó ellenértéke) 0,5%-ban határozza meg, az Opció 2 és Opció 3 szolgáltatásokkal érintett közbeszerzési eljárásonként.
Többet mutasson
A Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díjon belül az Opció 1 feladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 20%-a, míg az alapfeladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 80%-a.
További információk:
) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel
2) A felhívás II.2.7. pont kiegészítése:
a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig tart az alábbiak figyelembevételével:
A II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam magában foglalja az I. és II. utófelülvizsgálati eljárás tervezett időtartamát is.
A Beruházás tervezett kivitelezése 11 hónap. Az Opció 1 esetén a Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőrzési szolgáltatás teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Nyertes ajánlattevő feladata az I. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap) és II. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap) utófelülvizsgálti eljáráson való közreműködés is (mindként beruházási ütem tekintetében), amelyre tekintettel került a II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam megadásra.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Magyarország, Budapest, VIII. Salgótarjáni út, HRSZ: 38820/4 és 38820/3 (volt Józsefvárosi pályaudvar területének egy része)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
- A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
- A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Többet mutasson
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
- Az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
Többet mutasson
- Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
Többet mutasson
- A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
Többet mutasson
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
- az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja.
Többet mutasson
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
III.1.2.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. Korm. rendelet 1.§ és a 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy beruházáslebonyolítói szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a III.1.2.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek; az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Többet mutasson
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a Ptk. 6:419. § -ban foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.2.1 Ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőrzési és/vagy beruházás-lebonyolítói szolgáltatás) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább az 60 000 000,- Ft azaz hatvanmillió forintot.
Többet mutasson
Amennyiben az Ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lásd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - közbeszerzés tárgya szerinti (műszaki ellenőrzési szolgáltatás) - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ban meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
Többet mutasson
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
- a szolgáltatás mennyisége
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Többet mutasson
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő
III.1.3.1.1 Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben szerződésszerűen teljesített összesen minimum 3 050 m2 alapterületű új épület építésére vonatkozó munka műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával.
Többet mutasson
Épület alatt Ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pontjában definiált épület fogalmat érti.
III.1.3.1.2 Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben legalább 1 db labdarúgás célját szolgáló összetett sportlétesítmény kivitelezése műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával.
Többet mutasson
Labdarúgás célját szolgáló összetett sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő MLSZ hitelesítéssel rendelkező, az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzatában a Nagypályás labdarúgás tekintetében legalább „F” alkategóriába sorolt labdarúgó pályával ellátott sporttelepet, klubházat, stadiont ért.
Többet mutasson
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő számlázásra az alábbiak szerint jogosult:
A Szerződésben definiált Vállalkozási díjat a Megrendelő a Kivitelezési Szerződés(ek) előre haladásához igazodó részletekben fizeti ki a Vállalkozónak, a következők szerint:
- A Beruházás első ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat ellentételező Első Ütem Vállalkozási díjrész…
… összegének 90%-ra vetítve a Vállalkozó a kivitelezés egy adott naptári hónapjának végén olyan százalékos mértékre válik jogosulttá, mint amivel a Beruházás kivitelezésének készültségi szintje - a Kivitelezési Szerződés mindenkor hatályos verziója szerint - az adott naptári hónap végéig az előző hónap végi készültséghez képest előre haladt. Példával megvilágítva: ha a Beruházás kivitelezése egy adott naptári hónapban az előző hó végi 20%-os készültséghez képest a tárgyhó végéig 30%-os készültségi szintet éri el, akkor az adott naptári hónapra a Vállalkozónak az Első Ütem Vállalkozási díjrész 90%-nak a 10%-a jár. Vagyis a teljes egyértelműség kedvéért a Beruházás első ütem kivitelezésének 100%-os készültségénél a Vállalkozó az Első Ütem Vállalkozási díjrész 90%-ára jogosult összesen. Az előző mondat szerinti százalékos mérték meghatározásának, és a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolásnak az alapjául szolgáló dokumentum a Kivitelezési Szerződés alapján a kivitelező által előterjesztett, a Vállalkozó által leigazolt és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A teljesítés napja a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának dátuma. A Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmának esetleges változtatása (pótmunka vagy elmaradó munka) az Első Ütem Vállalkozási díjrész összegét nem módosítja. Amennyiben a Beruházás első ütemének az erre vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentáció szerinti műszaki tartalma több elkülönült Kivitelezési Szerződés keretében valósul meg, úgy ettől függetlenül a kifizetés a legnagyobb értékű Kivitelezési Szerződés teljesítésének előre haladásához igazodik, ettől függetlenül azonban a Vállalkozó az összes többi Kivitelezési Szerződésre vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatás teljesítésére is köteles marad.
… 5-5%-át (öt-öt százalék) fizeti ki a Megrendelő a Beruházás első ütemének kivitelezését követő, a Kivitelezési Szerződés alapján megvalósított I. és II. jótállási ellenőrzés (utófelülvizsgálati eljárás) alapján (amin a Vállalkozó, mint műszaki ellenőr köteles részt venni).
- A Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat…
… (amennyiben az erre vonatkozó Opció 1 lehívásra kerül) a Megrendelő pontosan ugyanazon séma és szabályok alapján fizeti ki, mint a Beruházás első ütemére műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások díját, azzal az eltéréssel, hogy itt a kifizetés alapja a Második Ütem Vállalkozási díjrész.
… ellentételező Második Ütem Vállalkozói díjrész 5-5%-át (öt-öt százalék) fizeti ki a Megrendelő a Beruházás második ütemének kivitelezését követő, a Kivitelezési Szerződés alapján megvalósított I. és II. jótállási ellenőrzés (utófelülvizsgálati eljárás) alapján (amin a Vállalkozó, mint műszaki ellenőr köteles részt venni), ha az erre vonatkozó Opció 1 lehívásra kerül.
A Szerződésben definiált közbeszerzési eljárásokban történő közreműködésre vonatkozó opciós szolgáltatás (Opció 2 és Opció 3) lehívása esetén az ezen szolgáltatást ellentételező Közreműködési díjat az adott közbeszerzési eljárást lezáró hirdetmény megjelentetésekor, egyösszegben, utólag fizeti ki a Megrendelő a Vállalkozónak, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján.
Többet mutasson
Folytatás VI.4.3 pontban!

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-21 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik magasépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik az MLSZ 2021.04.04-től hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint, a Nagypályás labdarúgás tekintetében legalább „F” alkategóriábaba sorolt és akként minősített labdarúgó pálya kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)
4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik közműépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)
5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik épületgépészeti munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)
6. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik útépítési munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19804651242
Más típusú ajánlatkérő: Támogatott szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Görözdi György
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016372021/reszletek 🌏
Ajánlatkérő neve: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti nyilvántartási szám: 18196669242
Postacím: Szent László u. 3/c, 3. ajtó
Postai irányítószám: 1135
Kapcsolattartó pont: Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280 📞
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
Többet mutasson
2) Az ajánlati felhívás III.1.2-III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket az ajánlattevőknek az EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
Többet mutasson
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
Többet mutasson
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
Többet mutasson
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: pontozás
a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
„MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT” kivitelezése építési beruházás egy beruházás részét képezi, így a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzés is egy egységet képez. A gazdasági, műszaki
és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A megvalósítandó feladatok egy beruházás műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több nyertes Ajánlattevővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása nem kivitelezhető, a teljes beruházás műszaki ellenőrzéséért viselt egységes felelősség megállapítása is csak egy nyertes Ajánlattevő által biztosítható. A munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a műszaki ellenőrzés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
Többet mutasson
16) Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Az értékelési szempontok körében a 2.-6. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Többet mutasson
17) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
17.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
17.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
17.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
Többet mutasson
17.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból és a szakemberek megnevezéséből áll.
17.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
17.6 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet elfogadásáról.
17.7 Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább:
Többet mutasson
20 000 000,- Ft/káresemény, 50 000 000,- Ft/kárév,
Tárgya: műszaki ellenőri felelősségbiztosítás.
18) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Többet mutasson
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
22) Ajánlatkérő és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Kbt. 148. §
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke:
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés szerinti, a Műszaki leírásban szereplő műszaki ellenőri és beruházáslebonyolítói feladatait, vagy a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatait (amennyiben a közbeszerzési eljárásban történő részvételre irányuló opció lehívásra kerül) késedelmesen teljesíti úgy, hogy ennek eredményeképpen a Beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása késedelmet szenved, vagy a Beruházás kivitelezése csúszik, úgy a csúszás minden, a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett késedelmes napja késedelmi kötbérterhes.
Többet mutasson
A késedelmi kötbér alapja:
- a Beruházás első üteme esetén az Első Ütem Vállalkozói díjrész nettó összege,
- a Beruházás második üteme esetén a Második Ütem Vállalkozói díjrész nettó összege,
- az Opció 2 és Opció 3 esetén az érintett közbeszerzés eljárásban történő vállalkozói részvétel nettó Közreműködési díja,
A kötbér napi mértéke a kötbéralap 2%-a. A jelen bekezdés szerinti késedelmi kötbérek összesített maximuma a vonatkozó kötbéralap 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke:
A teljesítés elmaradása miatti kötbér összege a teljes nettó Vállalkozási díj 25%-nak (huszonöt százalék) megfelelő mértékű.
A szerződés kapcsán, kötbér jogcímén igényelhető teljes összeg maximális mértéke a teljes, nettó Vállalkozási díj 30%-a (harminc százalék). A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Vállalkozótól a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.
Többet mutasson
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 163-429163 (2021-08-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint
A beszerzés teljes értéke: 28 562 800 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-09 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 031-080249
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 163-429163
HL-S szám: 31
További információk
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 2) A felhívás II.2.7. pont kiegészítése: a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig tart az alábbiak figyelembevételével: A II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam magában foglalja az I. és II. utófelülvizsgálati eljárás tervezett időtartamát is. A Beruházás tervezett kivitelezése 11 hónap. Az Opció 1 esetén a Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőrzési szolgáltatás teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik. Nyertes ajánlattevő feladata az I. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap) és II. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap) utófelülvizsgálti eljáráson való közreműködés is (mindként beruházási ütem tekintetében), amelyre tekintettel került a II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam megadásra.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-02-08 📅
Név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25424959241
Postacím: Perc Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 17766005 📞
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 28 562 800 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk
1) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma:
- a Realiscon Kft. (HU 1088 Budapest Krúdy Gyula Utca 2, adószám: 25725652-2-42)
- a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. (HU 2081 Piliscsaba-Klotildliget Fényesliget Sétány 2., adószám: 20597407-2-13)
- a HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1123 Budapest Alkotás Utca 55-61. 2. em., adószáma: 13555139-2-43)
- a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (HU 1138 Budapest Faludi Utca 3., adószám: 12037984-2-41)
- a Mecsek Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 7630 Pécs Barázda Utca 17/2., adószáma: 26130822-2-02)
- a Perfektum Mérnöki Kft. (HU 1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 25424959-2-41)
- a ATROX-MÉRNÖK Kft. (HU 2060 Bicske Barsi Utca 30., adószám: 13632960-2-07)
Forrás: OJS 2022/S 031-080249 (2022-02-09)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-02-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 28 562 800 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 043-112468
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 031-080249
HL-S szám: 43

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Mtk lunk műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése
Rövid leírás:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK)a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot (továbbiakban: Beruházás vagy LUNK) létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Többet mutasson
A feladat tárgya az Ajánlatkérő (AK), mint építtető által az MTK Beruházás megvalósítása érdekében az AK által kötött Kivitelezési Szerződés(ek) teljesítéséhez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri és bizonyos, a Közbeszerzési Dokumentum (KD) részét képező III. Szerződéstervezet fejezetben (Szerződéstervezet), és az V. Műszaki Leírás fejezetben (Műszaki leírás) rögzített beruházás-lebonyolítói szolgáltatások ellátása.
Többet mutasson
Beruházási 1. ütem tekintetében:
Főépület I. szárny: 3212m2
Üzemeltetési épület:307 m2
Lelátó:558m2
Labdarúgó pályák:6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, ebből az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint 1 db NB III-as minősítésű „F” alkategóriás, 3 db élőfüves „G” alkategóriás és 2 db műfüves „H” alkategóriás, 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
Többet mutasson
Beruházás 2. ütem tekintetében:
Főépület II. szárny:1011m2
A Telek teljes területe: 75205m2
A Beruházásra vonatkozó hatályos ép. eng. és a részletes kiv. tervdok. lehetőséget biztosít az ütemezett megvalósításra. AK elsődleges célja a teljes Beruházás egyszerre, egy ugyanazon Kivitelezési Szerződés keretében történő megvalósítása, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy több, különálló Kivitelezési Szerződés keretében történik a megvalósítás. A nyertes Ajánlattevő (AT) szerződéses feladata a Beruházásra vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentációban leírt műszaki tartalomra vonatkozó (teljes körű) műszaki ellenőri és a Műszaki Leírásban leírt (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatások nyújtása, függetlenül attól, hogy a Beruházás egy vagy több Kivitelezési Szerződés alapján valósul-e meg.
Többet mutasson
Nyertes AT tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
Többet mutasson
Nyertes AT feladatát a Szerződéstervezet, valamint a Beruházás megvalósítása érdekében kötött Kivitelezési Szerződés(ek) és azok tervdokumentációi, költségvetései, valamint a teljesítési- és pénzügyi ütemtervei, továbbá a vonatkozó hatósági-, szakhatósági és közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások alapján végzi (Alapdokumentumok).
Többet mutasson
-Kivitelezési Szerződés(ek) megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó feladatok,
-Beruházás megvalósításának mérnöki támogatása,
-Teljes körű, valamennyi Kivitelezési Szerződésre és a Műszaki leírás 4-es pontjában felsorolt szakágra kiterjedő Műszaki ellenőrzés,
-Környezetvédelem, munkavédelem,
-Pótmunkaigények elbírálásában történő közreműködés,
-Akadályközlések elbírálásában történő közreműködés,
-Műszaki átadás-átvétel, használatbavétel,
-Garanciális bejárások lebonyolítása.
Folytatás:VI.4.3 pontban!

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
1.) a II.2.4 és a VII.1.4 pont folytatása:
A feladat teljesítésével érintett szakfeladatok:
-építészet
-belsőépítészet
-statika (mélyalapozás, szerkezet)
-mélyépítés
-épületgépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat)
-épületautomatika
-épületvillamosság (erősáramú hálózatok, UPS hálózat, gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, telefon, hangosítás)
-tűzvédelem
-felvonó
-külső közmű (vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamos energiaellátás, térvilágítás, távközlés, stb.)
-közlekedés, útépítés
-tájépítészet (út-, térburokaltok, kertépítés, növénytelepítés)
-labdarúgó sportpálya-technológia
Az ellátandó feladatok ütemezése:
Első ütem (alapfeladat):
Nyertes AT által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás első ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap.
Második ütem (Opció 1)
Nyertes AT által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik.
Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36 hónap.
Nyertes AT további feladatát képezi - annak a szerződés hatálya alatt történő lehívása (megrendelése) esetén -
-a közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás…
… előkészítésében (Opció 2),
… során a beérkezett ajánlatok bírálatában (Opció 3)
Az Opció 1, Opció 2 és Opció 3 a Szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha AK ezen feladatokat a szerződés hatálya alatt megrendeli.
AK felhívja a T. ATk figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további KDok tartalmazzák.
Forrás: OJS 2022/S 043-112468 (2022-02-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mtk lunk műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001016372021
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 28 562 800 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001016372021/1
Mennyiség: 1 óra
A beszerzés leírása:
MTK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI KÖZPONT kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása: A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A feladat tárgya a Ajánlatkérő, mint építtető által az MTK Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központ beruházás (továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében az Ajánlatkérő által kötött Kivitelezési Szerződés(ek) teljesítéséhez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri és bizonyos, a Közbeszerzési dokumentum részét képező III. Szerződéstervezet fejezetben (Szerződéstervezet), és az V. Műszaki Leírás fejezetben (Műszaki leírás) rögzített beruházás-lebonyolítói szolgáltatások ellátása. A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll: Beruházási első ütem tekintetében: Főépület I. szárny: 3212 m2 Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek Üzemeltetési épület: 307 m2 Lelátó: 558 m2 Fedett, zárt, fűtetlen épület Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, ebből az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint 1 db NB III-as minősítésű „F” alkategóriás, 3 db élőfüves „G” alkategóriás és 2 db műfüves „H” alkategóriás 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya Beruházás második ütem tekintetében: Főépület II. szárny: 1011 m2 Földszinti és emeleti funkciók: szállás fürdőszobákkal, közösségi helyiségek A Telek teljes területe: 75.205 m2 A Beruházásra vonatkozó hatályos építési engedély és a részletes kiviteli tervdokumentáció lehetőséget biztosít az ütemezett megvalósításra. Ajánlatkérő elsődleges célja a teljes Beruházás egyszerre, egy ugyanazon Kivitelezési Szerződés keretében történő megvalósítása, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy több, különálló Kivitelezési Szerződés keretében történik a megvalósítás. A nyertes ajánlattevő szerződéses feladata a Beruházásra vonatkozó részletes kivitelezési tervdokumentációban leírt műszaki tartalomra vonatkozó (teljes körű) műszaki ellenőri és a Műszaki Leírásban leírt (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatások nyújtása, függetlenül attól, hogy a Beruházás egy vagy több Kivitelezési Szerződés alapján valósul-e meg. Nyertes ajánlattevő tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni. Nyertes ajánlattevő feladatát a Szerződéstervezet, valamint a Beruházás megvalósítása érdekében kötött Kivitelezési Szerződés(ek) és azok tervdokumentációi, költségvetései, valamint a teljesítési- és pénzügyi ütemtervei, továbbá a vonatkozó hatósági-, szakhatósági és közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások alapján végzi (Alapdokumentumok). A feladat terjedelmébe tartozó tevékenységek (részletesen Műszaki leírásban kifejtve): • Kivitelezési Szerződés(ek) megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó feladatok, • Beruházás megvalósításának mérnöki támogatása, • Teljes körű, valamennyi Kivitelezési Szerződésre és a Műszaki leírás 4-es pontjában felsorolt szakágra kiterjedő Műszaki ellenőrzés, • Környezetvédelem, munkavédelem, • Pótmunkaigények elbírálásában történő közreműködés, • Akadályközlések elbírálásában történő közreműködés, • Műszaki átadás-átvétel, használatbavétel, • Garanciális bejárások lebonyolítása. A feladat teljesítésével érintett szakfeladatok: • építészet • belsőépítészet • statika (mélyalapozás, szerkezet) • mélyépítés • épületgépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat) • épületautomatika • épületvillamosság (erősáramú hálózatok, UPS hálózat, gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, telefon, hangosítás) • tűzvédelem • felvonó • külső közmű (vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamos energiaellátás, térvilágítás, távközlés, stb.) • közlekedés, útépítés • tájépítészet (út-, térburokaltok, kertépítés, növénytelepítés) • labdarúgó sportpálya-technológia Az ellátandó feladatok ütemezése: Első ütem (alapfeladat): Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás első ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik. Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap. Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap. Második ütem (Opció 1) Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik. Az utófelülvizsgálati eljárás I. (egyéves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap. Az utófelülvizsgálati eljárás II. (hároméves garanciális bejárás és hibajavítás) tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36 hónap.
Többet mutasson
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 2) A felhívás II.2.7. pont kiegészítése: a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig tart az alábbiak figyelembevételével: A II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam magában foglalja az I. és II. utófelülvizsgálati eljárás tervezett időtartamát is. A Beruházás tervezett kivitelezése 11 hónap. Az Opció 1 esetén a Beruházás második ütemére vonatkozó műszaki ellenőrzési szolgáltatás teljesítése a Beruházás második ütemére vonatkozó kivitelezés lebonyolításának ütemtervéhez igazodik. Nyertes ajánlattevő feladata az I. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap) és II. (tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 36. hónap) utófelülvizsgálti eljáráson való közreműködés is (mindként beruházási ütem tekintetében), amelyre tekintettel került a II.2.7. pont pontban meghatározott időtartam megadásra.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
Postacím: HRSZ: 38820/4 és 38820/3
Város: Budapest
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-10-30 📅
Végdátum: 2025-12-31 📅
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
Opció 1: A Beruházás második ütem műszaki ellenőri és egyes, a Műszaki leírásban ismertetett (kifejezetten nem teljes körű) beruházás-lebonyolítói szolgáltatásai ellátása Opció 2: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében Opció 3: közreműködés a Beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálatában (opció 3) Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálya alatt jogosult megrendelni, egyoldalú nyilatkozattal, az Opció 2 és az Opció 3 feladatot akár több alkalommal is. Az Opció 2 és az Opció 3 feladatot ellentételező Közreműködési díjat Ajánlatkérő a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj (ami a Beruházás első és második ütemére vonatkozó műszaki ellenőri, és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások együttes nettó ellenértéke) 0,5%-ban határozza meg, az Opció 2 és Opció 3 szolgáltatásokkal érintett közbeszerzési eljárásonként. A Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díjon belül az Opció 1 feladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 20%-a, míg az alapfeladat ellenértéke a Szerződésben rögzített nettó Vállalkozási díj 80%-a.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-08 📅
Cím: vállalkozási szerződés
A szerződés címe: https://www.ekr.gov.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 28 562 800 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001016372021/8060
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
egyéb szakági műszaki ellenőri valamint szakértői feladatok ellátása, gépész műszaki ellenőri feladatok ellátása, labdarúgó pálya műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
egyéb szakági műszaki ellenőri valamint szakértői feladatok ellátása, gépész műszaki ellenőri feladatok ellátása, labdarúgó pálya műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25424959241
Postacím: Perc Utca 2.
Postai irányítószám: 1036
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu 📧
Telefon: +36 17766005 📞
Fax: +36 17766006 📠
URL: https://www.perfektumcsoport.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A Szerződésben definiált Vállalkozási díjat a Megrendelő a Kivitelezési Szerződés(ek) előre haladásához igazodó részletekben fizeti ki a Vállalkozónak, a következők szerint: - A Beruházás első ütemére vonatkozó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokat ellentételező Első Ütem Vállalkozási díjrész összegének 90%-ra vetítve a Vállalkozó a kivitelezés egy adott naptári hónapjának végén olyan százalékos mértékre válik jogosulttá, mint amivel a Beruházás kivitelezésének készültségi szintje - a Kivitelezési Szerződés mindenkor hatályos verziója szerint - az adott naptári hónap végéig az előző hónap végi készültséghez képest előre haladt. Példával megvilágítva: ha a Beruházás kivitelezése egy adott naptári hónapban az előző hó végi 20%-os készültséghez képest a tárgyhó végéig 30%-os készültségi szintet éri el, akkor az adott naptári hónapra a Vállalkozónak az Első Ütem Vállalkozási díjrész 90%-nak a 10%-a jár.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése. Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti nyilvántartási szám: 19804651242
Postacím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Postai irányítószám: 1087
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Görözdi György
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu 📧
Telefon: +36 302780886 📞
Fax: +36 17808358 📠
URL: https://www.mtk.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Tekintettel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés 1. sz. Szerződésmódosítása elválaszthatatlan részét képező 1. sz. Mellékletben rögzített Pótmunkákra vonatkozó műszaki ellenőrzési és lebonyolító mérnöki szolgáltatások nem képezték részét a Szerződés eredeti, aláírásakori műszaki tartalmának (ugyanakkor ezek a Pótmunkák a Beruházás részét képezik, így a Beruházással szerves műszaki egységet alkotnak, így a Beruházás biztonságos kivitelezése szempontjából az a célszerű, ha egy ugyanazon műszaki ellenőr és beruházás-lebonyolító mérnök műszaki ellenőrzi és bonyolítja le a Beruházás eredeti műszaki tartalmát és a Pótmunkákat), a Felek a Kivitelezési Szerződés 1. sz. Szerződésmódosítása elválaszthatatlan részét képező 1. sz. Mellékletben rögzített Pótmunkákra vonatkozó műszaki ellenőrzési és beruházás-lebonyolítási szolgáltatások beszerzése tárgyában létrehozták a jelen 2. sz. Szerződésmódosítás
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
2. sz. szerz.mód. dátuma: 2022. november 10. A szerződés időtartama nem módosult. Szerződés eredeti ellenértéke: nettó 28 562 800 HUF 2. sz. szerz. mód. utáni ellenérték: nettó 31 382 800 HUF A Szerződés 6.1 pontja első bekezdésének módosítása A Felek a Szerződéből a Szerződés 6.1 pontja első bekezdését teljes egészében törlik, helyette a következő szöveg alkalmazandó: „6.1 A Vállalkozó a Szerződés előző 2.1. pontjában megjelölt alapfeladat, és Opció 1 feladat körébe eső szolgáltatások teljes körű teljesítéséért Vállalkozási díjra jogosult. A Vállalkozási díj összege fix összeg, ami a következő: nettó 31.100.000,- forint, azaz betűvel kiírva harmincegymillió-egyszázezer forint + ÁFA, összesen bruttó 39.497.000,- forint, azaz betűvel kiírva bruttó harminckilencmillió-négyszázkilencvenhétezer forint. A Vállalkozási díj fix összeg, amit a Megrendelő a Vállalkozónak a Közbeszerzési Műszaki Leírásban rögzített, a Beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások kapcsán (a teljes egyértelműség kedvéért: a Beruházás első üteme – alapfeladat - és második üteme – Opció 1 feladat - kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói szolgáltatásokért együttesen) fizet ki. A Vállalkozási díj összege (az Első Ütem Vállalkozási díjrész) a Beruházás első ütemére (alapfeladat) nettó 25.444.000,- forint, azaz betűvel kiírva huszonötmillió-négyszáznegyvennégyezer forint, a Beruházás második ütemének (az Opció 1 feladat) kivitelezéséhez kapcsolódó vállalkozási díjrész összege (a Második Ütem Vállalkozási díjrész) nettó 5.656.000,- forint, azaz betűvel kiírva ötmillió-hatszázötvenhatezer forint. 2.2.3 Szolgáltatási pótmunkák megrendelése A Megrendelő a jelen 2. sz. Szerződésmódosítás aláírásával a Vállalkozótól megrendeli, a Vállalkozó pedig teljesíteni vállalja a Kivitelezési Szerződés 1. sz. Szerződésmódosítása elválaszthatatlan részét képező 1. sz. Melléklet szerinti, alábbi kivitelezési Pótmunkákra vonatkozó, a Szerződés 2. pontja szerinti műszaki ellenőrzési és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások teljesítését: 1. Tűzivíz-tároló, 2. Tűzivíz rendszer bővítés közmű és gépészeti munkák, 3. Nyomásfokozók beépítése a főépületben, üzemépületben és a lelátó-épületében, 4. IT gyengeáramú hálózat bővítése, 5. Tűzjelző rendszer kiépítése, biztonságtechnika. A 2. sz. Szerződésmódosítás a Szerződés értékének a változásával jár (a Szerződés eredeti szerződéses értéke növekszik), vagyis a Kbt. 141.§ (2) bekezdése a 2. sz. Szerződésmódosításra alkalmazható. A 2. sz Szerződésmódosítás eredményeképpen a Szerződés szerinti eredeti ellenérték növekedése: a) nem éri el az uniós értékhatárt, b) szolgáltatás beszerzéséről lévén szó (a Szerződés szerinti beszerzés tárgya építési beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési és beruházás-lebonyolítói szolgáltatások beszerzése) nem éri el az eredeti szerződéses érték 10%-át (tíz százalék), és c) a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 054-158113 (2024-03-14)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Termékek/szolgáltatások:
Építészeti, építési, mérnöki és... Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó... Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások Műszaki ellenőrzési szolgáltatások Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési...