Nyíregyháza, Nagykörút DNY-i szakasz négysávosítása

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-04-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése › Útkereszteződés építése
• Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése › Olaj- és gázvezetékek építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái › Közúti híd építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolati jelek festése

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-04-23	Ajánlati felhívás
2021-05-26	További információk
2021-06-07	További információk
2021-09-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-06-02	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2026-01-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-02-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-04-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Útburkolat építése
Hivatkozási szám: EKR000456852021
Rövid leírás: Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Útburkolat építése 📦
További CPV-kód: Útburkolat építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 17829640 📞
Fax: +36 17974168 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456852021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456852021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-27 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 082-210154
HL-S szám: 82
További információk

1) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítására támogatási igényt nyújtott be, amely igény el nem – vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a TSZ aláírása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Bontó feltétel: a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba. 2) A II.2.5) ponthoz: Ár kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül) / súlyszám 70

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m

Főbb mennyiségek:

Útépítés:

– Földmű építése: 40 800 m

– Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m

– Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m

– Út- és közvilágítás építése: 3777 m

– Közművezetékek építése:~16 800 fm

Híd:

– Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m

– Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

Részletek: KD

Időtartam: 24 hónap
További információk:

2) A II.2.5) ponthoz: Ár kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül) / súlyszám 70

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasza, Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

B/1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Előzetes igazolási mód B/1. pont tekintetében:

AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Utólagos igazolási mód B/1. pont tekintetében:

B/1.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5)bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11), (12) és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Igazolási mód:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. Részének α: pont kitöltésével.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI.5 pont) megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)–(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)–(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:

P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 3 000 000 000 Ft-ot.

Fogalommeghatározás (AF III.1.2) ÉS III.1.3) pontokhoz):

— országos közút=19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek, kivéve a (2) bekezdés d) pontját,

— közút építése=műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út/ kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése

— egybefüggő út=folytonos, megszakítás nélküli útszakasz,

— főút=a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti fogalom

— négysávosítás=meglévő 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosra történő bővítése,

— pályafelület= a műtárgy felszerkezeti területe, azaz a felszerkezet hosszának és szélességének szorzata,,

— hídépítés=Útügyi Műszaki Előírások alapján meghatározott műszaki tartalommal új híd építését, meglévő átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját,

— Projektvezető=olyan szakember, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Projektvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Építésvezető=olyan szakember, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja,

— Építésvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Főépítésvezető=olyan szakember, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja,

— Főépítésvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Műszaki és szakmai képességek:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ATnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó egyértelmű információ (amennyiben nem történt közös ajánlattevői teljesítés, úgy ezt az információt szükséges egyértelműen megjelölni) és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).

A teljesítés/részteljesítés helye,

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek

— a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A felhívás III.1.3) M/2. pontjában előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata az értékelés alapját képezi, így az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges – jelen pontban meghatározott – valamennyi dokumentumot Ajánlattevőknek már az ajánlatukban szükséges benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltak alapján.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével és arról, hogy milyen módon kerülnek bevonásra a szerződés teljesítése során (pl. saját munkavállaló/kapacitást nyújtó szervezet munkavállalója stb.).

b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

c) A szakember szakképzettségét igazoló iratot.

d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)–(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)–(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától (ajánlati felhívás VI.5 pontja) visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, következőkben meghatározott referenciákkal:

M/1.1. legalább 1 db, legalább 900 m hosszúságú egybefüggő országos közúthálózat részét képező új közút építése vagy 1 db, legalább 900 m hosszúságú egybefüggő főút négysávosítása tárgyú munkára vonatkozó referenciával, és

M/1.2. legalább 1 db országos közúton végzett, legalább 250 m2 pályafelületű közúti híd építésével, vagy meglévő átépítésével.

Az előírt referencia követelményeknek való megfelelés 1-1 db szerződéssel igazolható. Ugyanazon referencia bemutatható mind az M/1.1, mind pedig az M/1.2. alpont vonatkozásában, amennyiben valamennyi előírt kritériumnak megfelel.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és

— min. 36 hónap országos közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— legalább 36 hónap hídépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: 0,1 %, 0,5 % és 2 % szerz. szerint.

Hibás teljesítési: 15 % és 0,1 % szerz. szerint

Meghiúsulási: 20 %

Teljesítési, jótállási bizt.: 5 % szerz.szerint.

Előleg-visszafizetési bizt. adott esetben

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja: szerz.szerint.

Jótállás 36 hó projekt átvételtől, szavatosság szerz. szerint.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.,

— 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

A finanszírozás forrása: hazai forrás.

Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a szerződésben rögzítettek szerinti vállalkozói díj - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.

Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.

Tartalékkeret: vállalkozói díj 2 %-a.

Vállalkozói díj: fordított ÁFA

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt.68. § (1b)-(1c) bek.i irányadók.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1 - III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Andresz-Bódi Zita
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456852021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlati biztosíték mértéke 30 000 000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

2. Nyertes AT köteles a Szerződés megkötésének időpontjára a Szerződéses Feltételek szerinti összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az összkockázatú építési-szerelési biztosításának 200 millió Forint / káresemény és 500 millió Forint / év limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel, továbbá a VSZF szerinti tartalmú és a Vállalkozói Díj összegét elérő mértékű vagyonbiztosítási résszel kell rendelkeznie.

3. AK

5.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

5.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

5.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

5.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

5.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

5.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ATk, sem önálló ATk vonatkozásában.

4. Szerz.kötési feltétel, hogy az AF III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben az alkalmassági minimumkövetelménynél előírt jogosultsággal. AT az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölte.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

6. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az Ár kritérium kapcsán fordított arányosítás; az 1-2. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (1-2. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap).

7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pete Judit (00353), dr. Andresz-Bódi Zita (00106.)

8. Részajánlattétel kizárásának indoka: a kivitelezés során a meglévő forgalom haladásának biztosítása szükséges, aminek komplexitása miatt kedvezőtlen lehet a részek/szakaszok közötti korlátozások összehangolása. Kivitelezési fázisok egymásra épülnek, részekre bontás hibás, hiányos teljesítés esetén ellehetetlenítené a felelősség megállapítását. Részekre bontás nélkül nem szükséges az egyes kivitelezési feladatokat egymástól függetlenül, többször elvégezni, ill. az ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. Kivitelezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 082-210154 (2021-04-23)

További információk (2021-05-26)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 103-270168
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 082-210154
HL-S szám: 103
További információk

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati felhívás módosítása mellett az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak: közbeszerzési dokumentáció, műszaki dokumentumok, Vállalkozási Szerződéses Megállapodás. A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2021/S 103-270168 (2021-05-26)

További információk (2021-06-07)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-07 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-22 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 112-291075
HL-S szám: 112
További információk

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati felhívás módosítása mellett az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak: közbeszerzési dokumentáció, műszaki dokumentumok. A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2021/S 112-291075 (2021-06-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-09-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73) A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével. Főbb mennyiségek: Útépítés: - Földmű építése: 40 800 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3 - Út- és közvilágítás építése: 3777 m - Közművezetékek építése:~16 800 fm Híd: - Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3 - Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m Részletek: KD

A beszerzés teljes értéke: 5 578 144 901 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 192-498796
HL-S szám: 192
További információk

Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítására támogatási igényt nyújtott be, amely igény el nem - vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a TSZ aláírása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Bontó feltétel: a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- Földmű építése: 40 800 m3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3

- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3

- Út- és közvilágítás építése: 3777 m

- Közművezetékek építése:~16 800 fm

- Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3

- Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

# Földmű építése: 40 800 m3

# Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3

# Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3

# Út- és közvilágítás építése: 3777 m

# Közművezetékek építése:~16 800 fm

# Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3

# Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

További információk:

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-09-24 📅
Név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11876566215
Postacím: Vécsey Utca 21.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 42420191 📞
E-mail: ekr@keviz.hu 📧
Ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Internetcím: http://www.keviz.hu 🌏
Név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12523326215
Postacím: Petőfi Utca 24. A. épület
Postai város: Tivadar
Postai irányítószám: 4921
Telefon: +36 42506514 📞
E-mail: info@zemplenko.hu 📧
Internetcím: http://www.zemplenko.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 578 144 901 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. (Adószám: 10776456443)

2. "KE-VÍZ 21" zRt. - ZEMPLÉNKŐ KFT. Közös Ajánlattevő

Vezető: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21. (adószám: 11876566215)

Tag: ZEMPLÉNKŐ KFT., 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület (adószám: 12523326215)

Nyertes Ajánlattevő: "KE-VÍZ 21" zRt. - ZEMPLÉNKŐ KFT. Közös Ajánlattevő

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 192-498796 (2021-09-29)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 578 144 901 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-02 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 108-304117
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 192-498796
HL-S szám: 108
További információk
Szerződés 1. számú módosításának időpontja: 2022. május 24.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávo
Forrás: OJS 2022/S 108-304117 (2022-06-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyíregyháza,Nagykörút DNY-i szakasz négysávosítása
Hivatkozási szám: EKR000456852021
Rövid leírás:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73) A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével. Főbb mennyiségek: Útépítés: – Földmű építése: 40 800 m3 – Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3 – Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3 – Út- és közvilágítás építése: 3777 m – Közművezetékek építése:~16 800 fm Híd: – Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3 – Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m Részletek: KD

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Útburkolat építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 571 448 901 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000456852021/1
Cím: Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávo
A beszerzés leírása:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73) A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével. Főbb mennyiségek: Útépítés:  Földmű építése: 40 800 m3  Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3  Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3  Út- és közvilágítás építése: 3777 m  Közművezetékek építése:~16 800 fm Híd:  Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3  Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m Részletek: KD

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦

Közúti híd építése 📦

Olaj- és gázvezetékek építése 📦

+ még 2

Útburkolati jelek festése 📦

Útkereszteződés építése 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasza, Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-09-24 📅
Cím: Nyíregyháza,Nagykörút DNY-i szakasz négysávosítása
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 578 144 901 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Ajánlat azonosítója: EKR000456852021/0668
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11876566215
Postacím: Vécsey Utca 21.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: ekr@keviz.hu 📧
Telefon: +36 42420191 📞
Fax: +36 42506821 📠
URL: https://www.keviz.hu 🌏
Név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12523326215
Postacím: Petőfi Utca 24. A. épület
Postai irányítószám: 4921
Postai város: Tivadar
E-mail: info@zemplenko.hu 📧
Telefon: +36 42506514 📞
Fax: +36 42506515 📠
URL: https://www.zemplenko.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: 0,1 %, 0,5 % és 2% szerz. szerint. Hibás teljesítési: 15% és 0,1% szerz. szerint Meghiúsulási: 20% Teljesítési, jótállási bizt.: 5% szerz.szerint. Előleg-visszafizetési bizt. adott esetben Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja: szerz.szerint. Jótállás 36 hó projekt átvételtől, szavatosság szerz. szerint. Részletes szabályozás a szerződéstervezetben. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: • 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek., • 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§ • 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. • 2017. évi CL. tv. • 2007. évi CXXVII. tv. A finanszírozás forrása: hazai forrás. Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. Előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén: - a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a szerződésben rögzítettek szerin

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 17829640 📞
Fax: +36 17974168 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának napja 2024.11.28. Folyt köv. VII.2.2) A módosítás oka: II.2.2. Műszaki tartalom változás a Móricz Zsigmond utca, járda és szervízút kapcsán A Szerződés mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott kiviteli tervek alapján a Vállalkozó feladata volt többek között a Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszán 34101 építményszámon mintegy 113,77 m hosszúságú 4,00 m szélességű Móricz Zsigmond utca szervizút (P7), valamint 34102 építményszámon Móricz Zsigmond utca, gyalogjárda (GY1 és GY2 gyalogjárda) létesítése. Vállalkozó szerződéses feladata a kiviteli tervek felülvizsgálata. Ennek keretében elkészítette az „A” útépítés V02 (tervező: UVATERV Zrt., szakági tervező: Cívis Komplex Mérnöki Kft., tervszám: 52.522, dátum: 2022.04.11.) szakági kiviteli terveket, melyet a Megrendelő a Mérnök 2022. május 10. napján kelt javaslatára– a Móricz Zsigmond utca 0+100 - 0+250 km sz. közötti szakasz (31101 építményszámú létesítmény) kivételével – 2022. május 11. napján jóváhagyott. A Móricz Zsigmond utcai gyalogjárda (34102 építményszámú létesítmény) kivitelezésével érintett munkaterülettel közvetlen határos Móricz Zsigmond utca 4. sz. alatti ingatlanon káresemény következett be, az ingatlanon lévő ház külső fala 2023. augusztus 23. 17:00 és 2023. augusztus 24. 07:00 óra között elborult. Az esemény kapcsán Vállalkozó 2023. szeptember 1. napján megküldte tájékoztató, illetve jogfenntartó levelét Megrendelő részére. A Vállalkozó a káresemény bekövetkezése után a GY2 jelű járda kivitelezési munkálatait felfüggesztette, az épület beomlásának okainak tisztázása érdekében igazságügyi szakértő és a biztosító kárszakértőjének bevonását kezdeményezte. Tájékoztatta továbbá a Megrendelőt arról, hogy a bontásból keletkezett törmelék a GY2 jelű járda, illetve a Móricz Zsigmond utcai szervizút nyomvonalán helyezkedik el, így annak elszállítása csak az igazságügyi szakértői és kárszakértői vizsgálatok elvégzését követően lehetséges. Álláspontja szerint a káresemény okán a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan állapotban van, ezért a VSZF 3.7.3. pontjában leírtaknak megfelelően értesíti Megrendelőt. Levelében jogfenntartással élt, valamint akadályt közölt, tekintettel arra, hogy a káresemény bekövetkezte a Projekt sikerességét, illetve a Befejezési Határidőre történő teljesítést veszélyeztetheti. Álláspontja szerint az érintett épület állékonysági problémája a Közbeszerzési Dokumentum és a helyszín szakcégtől elvárható felülvizsgálata, szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető, a szerződésben nem szereplő munka műszaki tartalma és összegszerűsége csak a szakértői eljárások lefolytatása után, valamint a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotú rendelkezésre állását követően határozható meg teljeskörűen, egyúttal a VSZF 21.1.3. pontja szerinti Megrendelői Utasítást kért a Szerződésben Nem Szereplő Munka elvégzésére. Megrendelő a 2023. szeptember 21. napján kelt, akadályközlésre adott válaszlevelében tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az ügyben eljáró hatóságtól, illetve szervektől kapott információk szerint a bontási törmelék a munkaterületről elszállítható. Továbbá kérte a Vállalkozót, hogy amennyiben ismeretei vagy véleménye szerint, illetve egyéb körülmények miatt a bontási törmelék elszállítása továbbra sem történhet meg, úgy annak tényét az illetékes hatóság, szerv, szervezet nyilatkozatának beszerzésével igazolja, továbbá felszólította a Vállalkozót arra, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkaterület érintett része mielőbb munkavégzésre alkalmas állapotba kerüljön, annak érdekében, hogy a Projekt a Szerződés szerinti határidőre, sikeresen befejeződhessen. A Vállalkozó benyújtotta 2023. október 2. napján kelt Változtatási Kérelemét a VSZF 21.1.1. és 21.1.6. pontjaira hivatkozva. A Vállalkozó 2023. október 25. napján kelt levéllel csatolta a Totál Bau Kft. által 2023. szeptember 25. napján kelt Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 2-22. sz közötti lakóépületek előtti út és járdaépítési munkákkal kapcsolatos Szakvéleményt - mely kivitelezés technológiai módosítás javaslatokat tartalmaz, valamint a Szakvélemény alapján benyújtotta a 34101 építményszámú Móricz Zsigmond utca szervizút és a 34102 építményszámú Móricz Zsigmond utca gyalogjárda műszaki tartalom módosítására (pályaszerkezet módosítására) vonatkozó fedvényterveket (V04), melyeket 2023. november 20. napján pontosított (V04 pontosított). A Megrendelő 2023. december 21. napján a Mérnök 2023. december 7. napján kelt javaslata alapján a fedvényterveket feltételekkel jóváhagyta. Vállalkozó a fedvényterveknek megfelelő műszaki tartalmat megvalósította és 2024. január 10. napján a műszaki átadás-átvételi eljárás sikerezen lezárult. Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzését követően a kivitelezési mennyiségek ismeretében 2024. június 13. napján megküldte VK-03 sz. Változtatási Kérelmének kiegészítését, majd a 2024. július 3. napján kelt megrendelői hiánypótlási felszólítás alapján 2024. július 16. napján hiánypótlást nyújtott be, és 2024. október 9. napján kelt levélben ismételten felülvizsgált és kiegészített Változtatási Kérelmet nyújtott be, melyben a módosított műszaki tartalom megvalósítása kapcsán a VK-03 sz. változtatás értékét -12.869,- Ft összegben határozta meg. A Mérnök 2024. október 17. napján kelt mérnökvéleménye alapján javasolja a Megrendelő részére a Vállalkozó által többszörösen módosított VK-03 sz. Változtatási Kérelmet, az árszakértői javaslatot is figyelembe véve, -12.889,- Ft összegben elfogadni. A Mérnökvélemény szerint a változtatást okozó körülmény az ajánlattétel időszakban megismerhető adottságokból, műszaki követelményekből Vállalkozó előtt és Megrendelő előtt nem lehetett ismert; a Vállalkozó által elvégzett feladat a Szerződéstől nem elválasztható; a gyalogjárda biztonságos és rendeltetésszerű használatának biztosításához a pályaszerkezet részbeni megváltoztatása és az ezáltal módosult, alkalmazandó építéstechnológia, azaz a jelentős vibrációs tömörítés mellőzése szükségszerű volt, így a változtatás eredményeként a hatásterületen lévő épületek károsodásával járó kockázatok valószínűsége jelentősen csökkent, továbbá a hatásterületen lévő épületek állagának megóvása érdekében bekövetkezett pályaszerkezet és építéstechnológiai változtatás a projekt céljának elérését biztosította. **** A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítására a Műszaki tartalom változásból adódó Vállalkozói Díj csökkenés okán a Kbt. 141. § (2)–(3) bekezdései alapján kerül sor. A Vállalkozó által benyújtott II.2. pontban foglalt műszaki tartalom módosításokhoz a Megrendelő – a Mérnök és árszakértői vélemény alapján – szerződésmódosítás keretében járult hozzá. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése a következőkről rendelkezik: „(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.2. pontban rögzített műszaki tartalom változások az Ajánlati felhívásban meghatározott részvételi, alkalmassági, pénzügyi, referenciális és erőforrás feltételek kritériumaira nincs hatással, nem érinti a Befejezési határidőt, a módosítás eredményeként azok összértéke az eredeti szerződéses ellenértékhez viszonyítva csökken, nem éri el a „de minimis” értékhatárt, azaz sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses érték 15%-át, azaz a 836.721.735,- Ft összeget. A 31401 építményszámú Érpataki főfolyás felett épülő híd megnevezésű építményre vonatkozó vállalkozói díjrész 8.393.530,- Ft-tal csökken, a 34102 építményszámú Móricz Zsigmond utca, gyalogjárda és a 34101 építményszámú Móricz Zsigmond utca szervizút megnevezésű építményre vállalkozói díjrész 12.889,- Ft-tal csökken, így a teljes Vállalkozói Díj nettó 5.578.144.901,-Ft-ról nettó 5.569.738.482,-Ft-ra módosul. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezáltal a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának.

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Adatváltozás kezelése, valamint a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással II.2.1. Műszaki tartalom változás hídgerenda módosítás okán A Szerződés mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott kiviteli tervek alapján Vállalkozó feladata többek között a Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszán, az Érpataki főfolyás felett egy 423 m2 pályafelületű híd létesítése. A kiviteli terv műszaki leírása FP jelű (vagy azzal egyenértékű) előregyártott vasbeton hídgerenda alkalmazását írja elő. A Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 Korm. rendelet 28. §-a alapján az FP jelű hídgerendák helyett SHP-32/660 jelű hídgerenda, mint helyettesítő termék beépítését kezdeményezte. Vállalkozó szerződéses feladata a kiviteli tervek felülvizsgálata. Ennek keretében 2022. április 6. napján tervbírálatra benyújtotta B jelű - Nyíregyháza Nagykörút 0+530,20 km szelvényében az Érpataki főfolyás felett építendő híd kiviteli terveit Megrendelő és Mérnök részére. A Megrendelő 2022. augusztus 2. napján kelt levele alapján a Mérnök 2022. augusztus 3. napján kelt levelében pótlólagos tervek elkészítését kérte Vállalkozótól, tekintettel arra, hogy az SHP-32/660 jelű hídgerenda, mint helyettesítő termék beépítése magával vonja a hídon átvezetett pályaszerkezetek módosítását, valamint a híd egyes szerkezeti elemeinek változását is. A Vállalkozó a 2022. augusztus 12. napján kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy megkezdi a pótlólagos tervek elkészítését a vonatkozó e-UT 07.01.11, e-UT 07.03.24 és e-UT 07.03.25 számú műszaki előírásoknak megfelelően, egyben jogfenntartással élt a tervjavítással kapcsolatban felmerült költségeinek és a Befejezési Határidő módosítás érvényesítése tekintetében. A Vállakozó a jogfenntartást 2022. december 20. napján kelt levélében megerősítette. A Vállalkozó a tervfelülvizsgálat során felmerült észrevételek szerint a módosításokat elvégezte, elkészítette az 52.522 tervszámú V07 verziószámú kiviteli tervet, mely alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 2023. január 11. napján az építési engedély módosítását engedélyezte. A Vállalkozó által készített kiviteli tervek a Közbeszerzési Dokumentációban szereplő FP jelű hídgerendák helyett SHP-32/660 hídgerendák – mint egyenértékű helyettesítő termék – beépítését tartalmazták, ami a hídgerenda geometriai méreteinek változásából eredően magával vonta a hídon átvezetett pályaszerkezetek módosítását, valamint a híd egyes szerkezeti elemeinek változását. Megrendelő a V07 verziószámú híd kiviteli terveinek alépítményekre vonatkozó részét a 2023. február 22. napján kelt levéllel jóváhagyta tekintettel Mérnök 2023. február 16. napján kelt javaslatára. A Mérnök 2023. március 14. napján kelt levélben javasolta a Megrendelő részére a híd V07 verziószámú Kiviteli Terveinek teljes körű jóváhagyását tekintettel arra, hogy az FP jelű hídgerendák helyett SHP-32/660 hídgerendák alkalmazása tekintetében az egyenértékűség Vállalkozó által igazolásra került, valamint megállapította, hogy a VSZF 21.1.1 cikkelye alapján a változtatás szabályait kell alkalmazni, mivel az áttervezés eredményeként a létesítmény mérete, mennyisége, műszaki paraméterei, jellemzői megváltoztak. A Megrendelő a V07 terveket – a Mérnök fenti elfogadó javaslatát figyelembe véve – a 2023. március 14. napján kelt levélben foglalt feltételekkel fogadta el. A Vállalkozó 2023. április 27. napján kelt levélben a Vállalkozói érdekkörben felmerülő hídgerendacsere, illetve az azzal összefüggő műszaki tartalom változások okán Változtatási Kérelmet nyújtott be, melyben kérte a VSZF 22.2 d) pontja alapján a Szerződés módosítását, a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel. A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzését követően a mennyiségek ismeretében, a Változtatási Kérelmében kidolgozott költségvetését módosította, illetve kiegészítette, melyet 2024. június 13. napján kelt levélben küldött meg a Megrendelő részére. A műszaki tartalom változásának eredményeként a Vállalkozói díjat nettó -127.086,- Ft összeggel kívánja csökkenteni. A változtatás a Befejezési Határidőt nem érinti. A Mérnök 2024. szeptember 20. napján kelt véleményében megállapította, hogy az elfogadott, V07 verziószámú kiviteli tervdokumentáció szerint megépült híd műszakilag egyenértékű az Ajánlatkérési Dokumentáció szerint tervezett híddal, az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeinek megfelel, amelyhez Tervezői nyilatkozat rendelkezésre áll. A változtatás értékét, árszakértői véleményt figyelembe véve, -8.393.530,- Ft összegben javasolta Megrendelő részére elfogadni. II.2. Adatváltozás kezelése, valamint a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

A Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiadott Szerződésmódosítási Útmutató (6. oldal) szerint a szerződés módosítására kizárólag a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik. Jelen módosítás tekintetében is elmondható, hogy a módosításra okot adó körülmények a teljesítési szakaszban felmerült körülmények miatt kerül sor azzal, hogy a szerződéses kötelezettségek még nem teljesültek teljes mértékben, a kifizetés még nem történt meg, így a Ptk. alapján a szerződés a szerződő felek általi teljesítésig hatályos, vagyis módosítható. A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024.11.28. III.1. A II.1. pont vonatkozásában előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a Megrendelő adatai és a Vállalkozó Zemplénkő Kft. konzorciumi tagjának székhelye módosulnak. III.2. A II.1. pont vonatkozásában előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a Szerződés „12. Kapcsolattartók” pont a); b) és d) alpontjai módosulnak. III.3. A II.1. pont vonatkozásában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a Szerződés „4.4. A Projekt fedezete, finanszírozás módja” pont 4.4.1. alpontja az alábbiak szerint módosul (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „4.4 A Projekt fedezete, finanszírozás módja 4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2022. december 31. napjáig központi költségvetési forrás biztosította, 2023. év tekintetében: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosította (ÁHT-T kód: 401106), továbbá 2024. év tekintetében: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet – XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T kód: 401106). III.4. A II.2. pont vonatkozásában előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): A Szerződés kivitelezési feladatokat meghatározó 2.1.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul: „2.2.1.1 A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles: A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (~1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalogkerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével. Főbb mennyiségek: Útépítés: - Földmű építése: 40 800 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3 - Út- és közvilágítás építése: ~ 3 777 m - Közművezetékek építése: ~16 800 fm Híd: - Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 145 m3 - Előregyártott, feszített vasbeton panel: 614 m” A Szerződés Vállalkozói Díjat rögzítő 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1 A Vállakozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 5.569.738.482,- Ft + ÁFA, azaz Ötmilliárd-ötszázhatvankilencmillió-hétszázharmincnyolcezer-négyszáznyolcvankettő forint + ÁFA.” A Szerződés Tartalékkeret összegét meghatározó 4.3.1 pontjának első mondata törlésre kerül, ennek megfelelően a 4.3.1 pont az alábbiak szerint módosul: „4.3.1 A Tartalékkeret összege: 111.562.898,- Ft, azaz Száztizenegymillió–ötszázhatvankettőezer-nyolcszázkilencvennyolc forint.” A Jótállási Biztosíték Szerződés 8.2.1 pontjában meghatározott összege az alábbiak szerint módosul: „8.2 Jótállási Biztosíték 8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 278.486.924,- Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcmillió-négyszáznyolcvanhatezer-kilencszázhuszonnégy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 019-063518 (2026-01-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-02-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 578 144 901 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 578 144 901 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 567.645.760,- Ft,) és a 2. sz. szerződésmódosítás (nettó -8.406.419,- Ft) tárgyát képező változtatás egybe számított értéke 10 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 5.578.144.901,- Ft) viszonyítva, amely nem éri el a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 567.645.760,- Ft összegű Vállakozói Díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2024. január 10-i Befejezési Határidőre – az utolsó részszámlában (ami megfelel a Korm. rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. II.2. Adatváltozások és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása A Szerződésben megjelölt kapcsolattartók (Megrendelő és Mérnök kapcsolattartója) valamint a Vállalkozó statisztikai jelzőszámai vonatkozásában bekövetkezett adatváltozás átvezetése szükséges, melyet szerződésmódosítás útján szükséges kezelni. A II.1 pont szerinti Vállalkozói Díj növekedésre tekintettel a Szerződés 4.4.1 alpontjának rendelkezéseit módosítani szükséges. A fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják az adatváltozások és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása vonatkozásában. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek az adatváltozások és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A kapcsolattartók adataiban valamint a Vállalkozó statisztikai jelzőszámaiban bekövetkezett változás, valamint a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető. A vállalkozói díj ellenértékének növelése nem a tartalékkeretből történt. A szerződés szerinti tartalékkeret összege (111.562.898,-Ft) nem fedezi a díj növekedésének értékét, (567.645.760,-Ft). Mindezen felül a vállalkozási szerződéses feltételek (VSZF) tartalékkeretre és szerződésben nem szereplő munkára vonatkozó rendelkezései, és a vonatkozó jogszabályok alapján a tartalékkeret felhasználására nem kerülhetett volna sor. A szerződés 2. számú módosításának hirdetményében jelzésre került, hogy: "A Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiadott Szerződésmódosítási Útmutató (6. oldal) szerint a szerződés módosítására kizárólag a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik. Jelen módosítás tekintetében is elmondható, hogy a módosításra okot adó körülmények a teljesítési szakaszban felmerült körülmények miatt kerül sor azzal, hogy a szerződéses kötelezettségek még nem teljesültek teljes mértékben, a kifizetés még nem történt meg, így a Ptk. alapján a szerződés a szerződő felek általi teljesítésig hatályos, vagyis módosítható." A 2. számú módosításának IV.2. pontjában a felek arról is rendelkeztek, hogy: "A Vállalkozó 2022. március 8. napján kelt levelében jelezte, hogy jogfenntartással kíván élni az orosz-ukrán háború okozta áremelkedések kapcsán, és 2023. július 4. napján kelt levelében az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján szerződésmódosítást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a Szerződés teljesítése során a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A kérelem felülvizsgálata folyamatban van, pozitív elbírálása esetén a költségnövekmény egy újabb szerződésmódosítás útján a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti végszámlában (a hatályos Szerződés szerinti fizetési ütemben vagy külön fizetési mérföldkőben) kerül megfizetésre. A Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a hatályos Szerződés szerinti feladatok teljesítése, vagy a hatályos Szerződés szerinti utolsó Vállalkozói Díjrészlet megfizetése megtörtént-e – nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó szerződésmódosítási igénye nem kerül a Megrendelő által elbírálásra, továbbá a Felek az igényelt költségnövekményből eredő, és a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik." Mindezeken felül a Befejezési Igazolás sem került kiadásra a szerződés 3. számú módosításáig.

További információk

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023 (I.24.) Korm. rendelet szerinti Vállalkozói Díjigény kapcsán a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra hivatkozással 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy 2021. szeptember 24. napján került aláírásra és 2022. január 10. lépett hatályba. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó 2023. június 22. napján kelt, I. számú kérelmét benyújtotta a Megrendelőnek. A Vállalkozó szerződésmódosítási kezdeményezésében a 2023. március 31-ig kiállított számlákra vonatkozóan nettó 424.720.298,- Ft vállalkozói többlet díjigényt határozott meg. Ezt követően a Vállalkozó 2023. szeptember 27. napján kelt, II. számú kérelmét benyújtotta a Megrendelőnek, amelyben kiegészítette az I. számú kérelmét a 2023. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan, melyben többlet díjigényétnettó 653.573.729,- Ft összegben határozta meg. A Vállalkozó a 2024. június 13. napján kelt, III. számú kérelmét benyújtotta a Megrendelőnek, amelyben kiegészítette a II. számú kérelmét a 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan. 2024. december 13. napján megküldte a módosított III. számú szerződésmódosítási kezdeményezését, amelyben a 2022. március 1. és 2023. december 31. közötti a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó többlet díjigényt nettó 1.894.892.764,- Ft értékben határozta meg. A Vállalkozó számítása alapján a költségnövekedés érvényesíthető 50%-os része nettó 947.446.382,- Ft, ami meghaladja a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás szerinti Vállalkozói Díj 15%-át, így a Vállalkozó a többlet díjigényét az eredeti szerződéses érték 15%-a alapján nettó 836.721.735,- Ft értékben határozta meg. Megrendelő 2025. március 4. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére. A szakértői feladatok ellátására kijelölt KTI a 2025. április 2. napján kelt véleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként - a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta - a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény – ami az összes költségnövekménynek az 50%-a - mindösszesen nettó 567.645.760,- Ft. Megrendelő – a KTI támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 567.645.760,- összegben fogadja el a 2024. december 31. napjáig felmerült teljesítések vonatkozásában, ami az eredeti szerződéses érték 10,2 %-a. A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” *folytatás a további információk között.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025. 12. 04. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pont szerinti Vállalkozói Díj és a 8.2.1. pontban meghatározott Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: „4.1 A Vállakozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 6.137.384.242,- Ft + ÁFA, azaz Hatmilliárd-százharminchétmillió-háromszáznyolcvannégyezer-kettőszáznegyvenkettő forint + ÁFA.” „A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 306.869.212,- Ft, azaz Háromszázhatmillió-nyolcszázhatvankilencezer-kettőszáztizenkettő forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés „4.4 A Projekt fedezete, finanszírozás módja” pont 4.4.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2022. december 31. napjáig központi költségvetési forrás biztosította. A jogutódlásra tekintettel a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a 2023. és 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetése, XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosította (ÁHT-T azonosító: 401106). A 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekményre vonatkozó forrást az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2025. (VII.8.) Korm. határozat 1. melléklet 5. sor alapján a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 13. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím biztosítja; ÁHT azonosító: 405884.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 12. a), b) és d) pontjaiban megadott kapcsolattartói levelezési címeket és székhely adatot módosítják. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság és a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság statisztikai jelzőszáma az alábbiak szerint módosul (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető) statisztikai jelzőszám: 11876566-4100-114-15 ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi tag) statisztikai jelzőszám: 12523326-4100-113-15

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 027-092043 (2026-02-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (7)

Különféle útburkolatok (3)

Közút burkolása (1)