Nyugati határoló út kivitelezése

Rövid leírás

Nyugati határoló út és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, valamint hírközlési hálózat kivitelezési munkái

A beszerzés leírása

Jellemző mennyiségek
Útépítés
2040,28 m hosszban – Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)
2115,02 m hosszban – Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút
Csapadékvíz elvezetés
Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m
Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m
Ivóvíz – szennyvíz
Vízvezeték építése 1 542,10 m
Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m
Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m
Szennyvízátemelő építése 1 db
Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db
Elektromos hálózat – Közvilágítási hálózat építése:
144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.
22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m
Hírközlési alépítmény
Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m
40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m
Irányított fúrás 110 mm 310 m
200 mm-es csövek 20 m
Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m
Szénhidrogén vezeték
PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A teljesítés helyszínéül szolgáló ingatlanok: Debrecen, 0272/125, 0272/126, 0260/2, 0269/54, 0269/3, 0260/3, 0260/4, 0260/6, 0260/5, 0265/3, 0265/4, 0267/58, 0265/1, 0269/3, 0267/58, 0253, 0264/244, 0269/97, 0269/98, 0269/11, 0264/245, 0264/138, 0265/1, 0269/10.
A műszaki dokumentumok az EKR rendszerben a méretkorlátra tekintettel tömörített fájl darabolásával kerültek feltöltésre, melyhez Ajánlatkérő a Total Commander programot használta. A dokumentáció eléréséhez valamennyi darabolt fájlt egy azonos könyvtárba kell letölteni, majd a fájlokat össze kell fűzni (az összefűzést a "Közbeszerzési dokumentáció.001" fájl tekintetében kell elindítani). Az így keletkező .zip fájl kicsomagolásával érhetők el a dokumentumok.

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki hírközési alépítményi hálózat kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N)

További információk

Értékelés módszere: 1. szempont esetén: arányosítás, 2–3. szempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
A munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban (azaz nem munkanapokban) értendő.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)–o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12–16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
További feltételek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők
Egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy közműépítés) származó árbevétele nem éri el összesen az 1 000 000 000 HUF-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1.)–M2.)–M3.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az M1 alkalmassági követelmény esetén a megvalósított útépítés mennyiségét és jellemző paramétereit (m; sávok száma, terhelési osztály), az M2 alkalmassági követelmény esetén a megvalósított kivitelezés mennyiségét (fm), az M3 követelmény esetén a közvilágítási hálózat hosszát (m), a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 3 000 m hosszban megvalósított út építésére vonatkozó referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) összesen minimum 1 500 m 2x1 sávos " D " terhelési osztályú út építésére vonatkozó referenciát.
(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 2 300 fm hosszúságú ivóvíz és/vagy szennyvíz és/vagy csapadékvíz vezeték építésére vonatkozó referenciával.
(M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 100 m hosszúságú közvilágítási kábel fektetésével megvalósított közvilágítási hálózat építésére vonatkozó referenciával.
Az (M2) követelmény alkalmazásában csapadékvíz vezetéknek minősül a csapadékvíz elvezető árok/folyóka is.
Az (M3) követelmény vonatkozásában közvilágítási hálózat építésének minősül az a kivitelezés, mely közvilágítási kábel fektetése mellett magában foglalja az oszlop(ok) vagy kandeláber(ek) állítását és világító test(ek) felszerelését.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1., M2., M3. pontban előírt igazolásait. A referenciakövetelmény több referenciával is teljesíthető.

A szerződés teljesítésének feltételei

Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli vállalás időtartamát ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdései is irányadók. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén Vállalkozó a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra is jogosult. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A részszámlák 15 %,30 %,45 %,60 %,75 %-os megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be a tényleges teljesítés mértékének megfelelő összegről. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 250 000 000 HUF összegű előleget biztosít, melyet a részszámlákban és a végszámlában kell elszámolni. A beruházás ellenértéke kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A–32/B §-ai is irányadók.

Gyorsított eljárás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176
5.) Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
6.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.
10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A finanszírozással kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
13.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 000 000 HUF/esemény, 300 000 000 HUF/kárév.
14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
15.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
16.) A II.2.7) pontban szereplő időtartam alatt naptári nap (azaz nem munkanap) értendő, mely a munkaterület átadásától számítandó. A beruházás használatbavételre, üzemeltetési engedélyezési eljárás elindítására alkalmas kivitelezésének határideje 240 naptári nap a munkaterület átadásától.
17.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 HUF. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
Folytatás: VI.4.3) pontban

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
18.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.
19.) A vállalkozó kivitelezésével párhuzamosan folyó munkákkal kapcsolatos információk:
Vállalkozónak a kivitelezés során az alábbi, a kivitelezéssel párhuzamosan futó munkavégzésekre kell számítania:
A városi utak I. ütemének kiépítését a kivitelező a vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.
A víz-szennyvíz II. ütem kiépítését a kivitelező a vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.
A víz-szennyvíz II. ütemhez kapcsolódó „üzemi út I.A vállalkozó kivitelezésével párhuzamosan folyó munkákkal kapcsolatos információkII.” kiépítését a kivitelező vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.
A vasútvonal fejlesztés, intermodális csomópont II. fázisához kapcsolódó vasútvonal kiépítését a kivitelező vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi, melynek nyomvonala keresztezi a kivitelezési munkaterületet és max. 1 hónapos időtartamra (vágány-töltés építés) teljes lezárást jelent a munkaterületen.
A vasútvonal fejlesztés, intermodális csomóponthoz II. fázisához kapcsolódó konténerterminál kiépítését a kivitelező vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.
A hírközlési alépítményi hálózat „1. infra szakasz” kiépítését a vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi a 400ha fejlesztési terület D-i határa mentén.
A hírközlési alépítményi hálózat „2. infra szakasz” kiépítését a vállalkozó munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi a 400ha fejlesztési terület D-i határa mentén.
Az E.ON, illetve annak szakkivitelezője az észak-nyugati körforgalom közvilágításához, illetve a szennyvíz átemelő transzformátorának elektromos ellátásához az elektromos betápláló földkábeleket a nyugati út mentén vezeti el. Az E.ON a vállalkozó munkájával párhuzamosan halad, melyhez kapcsolódóan Vállalkozó munkaterületet köteles biztosítani.
A Nyugati határoló út mentén, a szénhidrogén vezetékek beavatkozásával kapcsolatban a vállalkozónak egyeztetési és együttműködési kötelezettsége van a Tigáz Zrt. felé.
20.) A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a feltétele, hogy a Megvalósulási Dokumentáció és a Minőségi követelmények eredményeit bemutató digitális dokumentáció hiánytalanul átadásra kerüljön.

Szöveg

Értékelés módszere: 1. szempont esetén: arányosítás, 2-3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
A munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban (azaz nem munkanapokban) értendő.

Szöveg

Értékelés módszere:1. szempont: arányosítás, 2-3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa:0-10 pont. A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.A munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban (azaz nem munkanapokban értendő).

A fentieken túl Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokat.
A módosítással érintett /azaz a módosított és a kiegészítésként kiadásra kerülő/ dokumentumok a korrigendum megjelenésétől elérhetők az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon (EKR rendszeren keresztül).

A beszerzés leírása

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK
Útépítés
2040,28 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)
2115,02 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút
Csapadékvíz elvezetés
Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m
Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m
Ivóvíz- szennyvíz
Vízvezeték építése 1 542,10 m
Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m
Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m
Szennyvízátemelő építése 1 db
Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db
Elektromos hálózat ~ Közvilágítási hálózat építése:
144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.
22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m
Hírközlési alépítmény
Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m
40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m
Irányított fúrás 110 mm 310 m
200 mm-es csövek 20 m
Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m
Szénhidrogén vezeték
PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).