Rövid határidejű távhő technológiai munkák

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Keretszerződés rövid határidejű távhőtechnológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák tervezésére és kivitelezésére. Hibaelhárítási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének tervezése, kivitelezése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-08.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Kicsoda?

• FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-06-08	Ajánlati felhívás
2021-09-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-05-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-06-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Távfűtés-fővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR000258762021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
További CPV-kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg utca 31.
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.fotav.hu 🌏
E-mail: nberei@fotav.hu 📧
Telefon: +36 204683880 📞
Fax: +36 14636131 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258762021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-08 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 112-294874
HL-S szám: 112
További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie. Az értékelés módszere a költség kritériumok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön: — Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15 — Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10 — Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4 — Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3 — Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3 Minőségi kritériumok pontozása: — Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10 — 0 fő megajánlása esetén 0 pont — 1 fő megajánlása esetén 3 pont — 2 fő megajánlása esetén 6 pont — 3 fő megajánlása esetén 10 pont — Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10 — 0 fő megajánlása esetén 0 pont — 1 fő megajánlása esetén 3 pont — 2 fő megajánlása esetén 6 pont — 3 fő megajánlása esetén 10 pont — Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10 — 0 fő megajánlása esetén 0 pont — 1 fő megajánlása esetén 5 pont — 2 fő megajánlása esetén 10 pont Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. VI.3) További információk folytatása 20. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön: Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15-15 Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10-10 Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám:4-4 Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3 Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3-3 Minőségi kritériumok: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám:10 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám:10 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / súlyszám:10 21. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el. 22. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. 23. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele. 24. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 25. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202) 26. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban. 27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Folyt. II.2.4

További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

Az értékelés módszere a költség kritériumok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

— Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15

— Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10

— Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4

— Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

— Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3

Minőségi kritériumok pontozása:

— Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

— 0 fő megajánlása esetén 0 pont

— 1 fő megajánlása esetén 3 pont

— 2 fő megajánlása esetén 6 pont

— 3 fő megajánlása esetén 10 pont

— Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

— 0 fő megajánlása esetén 0 pont

— 1 fő megajánlása esetén 3 pont

— 2 fő megajánlása esetén 6 pont

— 3 fő megajánlása esetén 10 pont

— Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

— 0 fő megajánlása esetén 0 pont

— 1 fő megajánlása esetén 5 pont

— 2 fő megajánlása esetén 10 pont

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

VI.3) További információk folytatása

20. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15-15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10-10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám:4-4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3-3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám:10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám:10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / súlyszám:10

21. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

22. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

23. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

24. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

25. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202)

26. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Folyt. II.2.4

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 900 000 000 HUF 💰
Rövid leírás:

A hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák összessége, melyek technológiai bontást tekintve az alábbiak lehetnek:

1. Távhőszolgáltatási rendszeren nem tervezhető, azonnali, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon

Elvégzendő feladatok:

— kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,

— csővezeték építése, javítása, bontása:

— távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),

— távhővezeték építéséhez kapcsolódóan

O vízvezeték építési,

O csatorna építési,

O gázvezeték építési,

O elektromos vezetéki, távközlési munkák,

— szerelvények cseréje,

— acélszerkezeti munkák,

— vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

— szakipari munkák,

— csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,

— csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

— építési terület előkészítése,

— építést követően, helyreállítási munkák elvégzése,

— egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

2. Hőtermelő létesítményekben, egyéb épületekben előre nem tervezhető, távhő szolgáltatási rendszert érintő, rövid határidővel történő tervezés, kivitelezés.

— szerelvények, berendezések javítása, cseréje,

— épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

— acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,

— hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,

— hőközpontok kivitelezése,

— elektromos kivitelezési munkák,

Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.

Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez:

DN50 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 84 nyvfm;

DN65 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 600 nyvfm;

DN80 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 1371 nyvfm;

DN100 flexibilis és/vagy merev rendszerű előszigetelt: 1437 nyvfm;

DN125 merev rendszerű előszigetelt: 606 nyvfm;

DN150 merev rendszerű előszigetelt: 1704 nyvfm;

DN200 merev rendszerű előszigetelt: 2010 nyvfm;

DN250 merev rendszerű előszigetelt: 915 nyvfm.

A teljesítés során az alábbi tevékenységek merülhetnek fel:

— flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy

— közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távvezeték rekonstrukció és/vagy építés vagy

— előszigetelt acél haszoncsöves közművezeték rekonstrukció és/vagy építés (hegesztett kötésekkel)

Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 900 000 000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70 %-át köteles lehívni.

FŐTÁV Zrt. hőtermelő meglévő létesítményeinek felsorolását a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő mind a hibaelhárítás, mind az új fogyasztó bekötése esetén a gépészeti rezsióradíj nettó 18 000 HUF/óra, a mélyépítési rezsióradíjat nettó 17 000 HUF/óra díjat meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Megrendelés típusai elvégzendő feladatok szerint

Tervezés és építés („B” eset)

Hibaelhárítási feladatok

Ebbe a körbe tartoznak azok a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, amelyek közvetlenül nem fenyegetik a szolgáltatás folyamatosságát, de elvégzésük az üzembiztonság érdekében szükséges.

Új és egyéb távhő szolgáltatási rendszeren végzendő kivitelezés

Távhőszolgáltatási rendszeren kivitelezési munkák abban az esetben, amikor a megvalósításra igényelt és rendelkezésre álló rendkívüli rövid idő nem teszi lehetővé a FŐTÁV Nonprofit Zrt. számára, hogy más közbeszerzési eljárásban történjen a Vállalkozó kiválasztása. Továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: pl. üzemen kívüli vezetékszakaszok bontási munkái, az útépítési ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, stb.

Tervezés „C” eset

Ebbe a körbe tartoznak az előre nem tervezhető, a Megrendelő kivitelezéséhez (pl.„B” feladat csoport) kapcsolódó sürgős tervezési, és szükség szerinti engedélyezési valamint tervezői/ művezetési feladatok elvégzése.

Folyt. II.2.14.

28. Az 1817/2020. (XII.29.) és 1820/2020. (XII.29.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltak alapján a FŐTÁV Nonprofit Zrt. átalakulása folyamatban van. A hivatkozott Főv. Kgy. határozat a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja lesz. A beolvadás napját követően a FŐTÁV Nonprofit Zrt., mint általános jogutód befogadó társaság BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnéven (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) működik tovább. A Ptk. 3:44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a beolvadás cégbírósági bejegyzésével az FŐTÁV Nonprofit Zrt. általános jogutódja a BKM Nonprofit Zrt. lesz. Így a jogutódlás cégbírósági bejegyzését követően a közbeszerzési eljárás jogutódlást követő részében a közbeszerzési dokumentumokban, - beleértve az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést is -, ajánlatkérőként/szerződő félként a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) kerül feltüntetésre/megnevezésre.

Becsült érték héa nélkül: 900 000 000 HUF 💰
Időtartam: 36 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP 5.3.1
További információk:

Az értékelés módszere a költség kritériumok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

— Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15

— Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10

— Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4

— Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

— Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3

Minőségi kritériumok pontozása:

— Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

— 0 fő megajánlása esetén 0 pont

— 1 fő megajánlása esetén 3 pont

— 2 fő megajánlása esetén 6 pont

— 3 fő megajánlása esetén 10 pont

— Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság…

… M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

… M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

— 1 fő megajánlása esetén 5 pont

— 2 fő megajánlása esetén 10 pont

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

VI.3) További információk folytatása

20. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15-15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10-10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám:4-4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3-3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság…

… M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám:10

… M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám:10

… M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / súlyszám:10

21. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

22. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

23. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

24. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

25. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202)

26. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Folyt. II.2.4

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kiegészítő CPV-kód: IA01
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: FŐTÁV Nonprofit Zrt. mindenkori szolgáltatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával - előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A Magyaro.-on letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban bekell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1) és SZ.2) Gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bekezdése és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban feltüntetnie.)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Gazdasági szereplő

SZ.1) alkalmatlan, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ.2) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezési tevékenységből származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alatt egynél több alkalommal negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a távhőtechológiai és / vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezési tevékenységből származó - árbevétele nem éri el az 440 000 000,- HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített távhőtechológiai és / vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

— szerződést kötő másik fél,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket,

— szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartás számát megadni, a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni, az időben párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalat egyszer kerül figyelembe vételre),

— a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata,

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha

M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített összesen 500 nyvfm hosszúságú távhőtechnológiai és/vagy közmű csővezeték rekonstrukció és/vagy építés referenciamunkával, amely magában folgalt:

— DN20-DN100 közötti átmérőjű közvetlenül földbe fektethető flexibilis acél haszoncsöves közművezeték

És

— legalább DN150 átmérőjű közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves közművezeték

És/vagy

— legalább DN150 átmérőjű előszigetelt acél haszoncsöves közművezeték (hegesztett kötésekkel).

A referenciák közül legalább egynek kötött pályás tömegközlekedéssel érintettségűnek kell lennie.

A referenciakövetelmény teljesítő egy vagy több szerződéssel is. (Az előírt 500 nyvfm mennyiséget az 1. és 2., 3. francia bekezdésben foglaltak szerinti referenciákból együttesen kell igazolni.)

M.2) nem rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű, vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.2) legalább 2 fő hegesztővel, aki(k) az MSZ EN ISO 9606-1:2014/2017 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkeznek az alábbiak szerint

M.2.2.1) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag típusa: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045

M.2.2.2) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag típusa: S, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045

Méret:

— 141 eljárás esetében a cső külső átmérője 60,3 mm≤ D ≤ 114,3 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő), az anyagvastagság 3,2≤t≤3,6 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényes anyagvastagság),

— 111 eljárásnál cső külső átmérője 114,3 mm≤ D ≤ 273,0 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő) az anyagvastagság 3,6≤t≤5,0 (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényes anyagvastagság)

Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni.

Egy szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér mértéke az eseti megrendelésben megadott címenkénti nettó szerződéses ár 2 %/nap, azonban nem haladhatja meg az eseti megrendelés szerinti teljes nettó szerződéses ár 30 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelembe esik akkor a Megrendelő jogosult az eseti megrendeléstől elállni vagy azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben a Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosítékból a kötbér összegét lehívni.

Hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes naptári nap után az adott eseti megrendelés meghatározott nettó vállalkozói díjnak a 2 %-a, de maximum az eseti megrendelés teljes nettó vállalkozói díjának 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke eseti megrendelésben megadott címenkénti nettó szerződéses díj 30 %-ának megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér kiszabása esetében a hibás teljesítési és a késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

Teljesítési (nettó keretösszeg 3 %-a) és jótállási biztosíték (eseti megrendelések összesen nettó vállalkozói díjának 3 %-a) a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

A teljesítési és jótállási biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A kötbérekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás: 60 hónap, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésben megadott címenként előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel biztosít. Az előleg elszámolása az első részszámla, vagy amennyiben az első részszámla nem fedezi az előlegszámla összegét, úgy a további számlák, vagy ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak alapján egy végszámla benyújtására jogosult, úgy annak benyújtásával egy időben esedékes - mindaddig, amíg az előleg teljes visszafizetése meg nem történik - a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint.

A részszámlázás lehetősége, illetve annak feltételei az egyedi megrendelések során kerülnek meghatározásra.

Az egyedi megrendelések alapján benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdései szerint kiadott teljesítési igazolást követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bek. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.

A szerződés finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozási és fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-07-26 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: http://ekr.gov.hu
További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 68. § bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Berei Norbert
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

2. Részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő kizárja. Ennek indoka: a szerződés keretében elvégzendő feladatok összefüggő speciális technológiai egységet alkotnak, amelyek megvalósítása speciális szaktudást igényel, azokat az ajánlatkérő jelenleg rendelkezése álló ismeretei szerint ésszerűtlen lenne részekre bontani, mert azt eredményezné, hogy az egyes megrendelések tárgyát képező oszthatatlan építési beruházások bizonyos munkanemeit egy munkaterületen esetlegesen több, speciális tudással nem rendelkező vállalkozó is végezné. Másrészt a vonatkozó jogszabályi előírások miatt az építendő távhő bekötővezetéket a már meglévő távhőhálózatra csak a 2005. évi XVIII. távhő törvényben előírt fűtési időszakon (szeptember 15. - május 15.) kívüli rövid időszakban lehet csatlakoztatni, mert nem korlátozható tartósan a meglévő fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás (fűtés, használati melegvíz), így ajánlatkérőnek a keretszerződés keretében elvégzendő munkák végrehajtására, bizonyos esetekben rövid idő (évente 4-5 hónap) áll rendelkezésre. Amennyiben az egyes kivitelezési feladatok, és az azokhoz tartozó tervezési feladatok egy Vállalkozó kezében összpontosulnak, úgy a feladatok teljesítésére párhuzamosan is lehetőség van, gyorsabb és összehangoltabb lesz az azonnali (nem tervezhető) hibaelhárítás és új fogyasztók bekötése, amely lehetővé teszi, hogy a hivatkozott rendkívül rövid rendelkezésre álló idő alatt történő teljesítést.

3. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani pdf formátumban egy vagy több file-ban.

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (EKR űrlap).

6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

8. Az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is szükséges benyújtani.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.

10. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési és tervezési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 100 000 000,- Ft, azaz Százmillió forint / káresemény és 250 000 000,- Ft, azaz Kétszázötven-millió forint/év, valamint legalább. 10 000 000 Ft/káresemény és 25 000 000 Ft/év mértékű teljes körű tervezési felelősségbiztosítási összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

11. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.

12. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.

13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

16. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján a P.1), M.1), M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.

17. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.

18. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.

19. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Folytatás a II.2.14 pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 112-294874 (2021-06-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-09-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 900 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg Utca 31

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 183-477241
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 112-294874
HL-S szám: 183
További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie. Az értékelés módszere a költség kritériumok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön: -Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15 -Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10 -Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4 -Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3 -Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3 Minőségi kritériumok pontozása: -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 5 pont -2 fő megajánlása esetén 10 pont Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. VI.3) További információk folytatása 20. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön: Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15-15 Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10-10 Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám :4-4 Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3 Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3-3 Minőségi kritériumok: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám:10 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám:10 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / súlyszám:10 21. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el. 22. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. 23. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele. 24. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 25. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202) 26. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban. 27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Folyt. II.2.4

További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

Az értékelés módszere a költség kritériumok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

-Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15

-Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10

-Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4

-Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

-Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3

Minőségi kritériumok pontozása:

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 5 pont

-2 fő megajánlása esetén 10 pont

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

VI.3) További információk folytatása

20. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15-15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10-10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám :4-4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3-3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám:10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám:10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / súlyszám:10

21. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

22. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

23. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

24. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

25. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202)

26. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Folyt. II.2.4

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,

- csővezeték építése, javítása, bontása:

- távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),

- távhővezeték építéséhez kapcsolódóan

o vízvezeték építési,

o csatorna építési,

o gázvezeték építési,

o elektromos vezetéki, távközlési munkák,

- szerelvények cseréje,

- acélszerkezeti munkák,

- vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

- szakipari munkák,

- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,

- csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

- építési terület előkészítése,

- építést követően, helyreállítási munkák elvégzése,

- egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

- szerelvények, berendezések javítása, cseréje,

- épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

- acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,

- hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,

- hőközpontok kivitelezése,

- elektromos kivitelezési munkák,

- flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy

- közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távvezeték rekonstrukció és/vagy építés vagy

- előszigetelt acél haszoncsöves közművezeték rekonstrukció és/vagy építés (hegesztett kötésekkel)

További információk:

-Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:15-15

-Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám:10-10

-Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 4-4

-Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3-3

-Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám:3-3

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság…

… M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

… M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

-1 fő megajánlása esetén 5 pont

-2 fő megajánlása esetén 10 pont

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám :4-4

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő)
Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő)
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-09-13 📅
Név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12067541213
Postacím: Móricz Zsigmond Út 34.
Postai város: Leányfalu
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12703821 📞
E-mail: terra21@terra21.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.terra21.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 900 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Ajánlattevő neve: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.

Adószáma: 12067541213

2. Ajánlattevő neve: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 25873982443

Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15 - 15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10 - 10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetbenleírtak szerint/Súlyszám: 4 - 4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetbenleírtak szerint/Súlyszám: 3 - 3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadottdíjszabásához képest/súlyszám: 3 - 3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság…

… M.2.2.1. pontja szerinti alkalmasságiigazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztőkszáma (0-5 fő) /súlyszám: 10

… M.2.2.2. pontja szerinti alkalmasságiigazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztőkszáma (0-5 fő) / súlyszám: 10

… M.2.1. pontja szerinti alkalmasságigazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszakivezetők száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 183-477241 (2021-09-16)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 900 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 104-291006
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 183-477241
HL-S szám: 104
További információk
Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022. május 19.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Keretszerződés rövid határidejű távhőtechnológiai
Forrás: OJS 2022/S 104-291006 (2022-05-26)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (8)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Vízvezeték-építés járulékos munkája

Távfűtés-fővezeték építése