SE II. Patológia NOIKK megvalósítása

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ megvalósítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-12-02 Ajánlati felhívás
2022-05-03 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-03-18 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-04 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2021-12-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001311392021
Rövid leírás:
Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ megvalósítása
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 306274521 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311392021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311392021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-02 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 237-623139
HL-S szám: 237
További információk
1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, az első Munkaterület-szakasz átadásától értendő. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A 2.1-2.4.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 3. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét, valamint 36 hónapban határozza meg a 2.4. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 70 5. Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
II. számú Patológia átépítése, bővítése kapcsán az az igény merült fel az intézmény részéről, hogy a bővítéssel meg kell oldani a hallgatók öltözését (jelenleg az 1. emeleti folyosón zajlik), létre kell hozni egy új előadótermet 40 fő részére, meg kell oldani a 2. emelet vizesblokk kiszolgálási problémáját, valamint kutatólaborokat és a kiszolgáló területeiket kell kialakítani.
Többet mutasson
A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központja (NOIKK) létrehozásának aktualitását a negyedik ipari forradalom generálta digitális fejlesztések gyógyításban bekövetkezett térhódítása indokolja.
A tervezett új épület - teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése -, -3 parkolószint + földszint + 6 emelet felépítésű, lapos tető lefedésű. A meglévő patológia épület -1, földszint, +4 emelet magas magastetős épület. A kettő épület egymáshoz az aula téren, valamint a -1 szinten létesítendő átjárón keresztül csatlakozik egymáshoz.
Többet mutasson
NOIKK új épület építés területek szintenként:
- -3 pinceszint nettó összesen: 1164,13 m2
- -2 pinceszint nettó összesen: 1214,85
- -1 pinceszint nettó összesen: 1118,79 m2
Terepszint alatti szintterület összesen: 3497,77 m2
- földszint nettó összesen: 796,99 m2
- 1. emelet nettó összesen: 517,05 m2
- 2. emelet nettó összesen: 513,77 m2
- 3. emelet nettó összesen: 507,75 m2
- 4. emelet nettó összesen: 523,82 m2
- 5. emelet nettó összesen: 351,14 m2
- 6. emelet nettó összesen: 180,58 m2
NOIKK nettó szintterület összesen: 6888.69 m2
SE II. sz. Patológia épület felújítása, nettó alapterület 901 m2. A II. számú Patológia épülete és környezete kerületi helyi védettség alatt áll.
Főbb adatok/ellátandó feladatok:
- pinceszintek tekintetében a választott mélyalapozási technológia: résfal.
- szerelt homlokzat: 3088 m2
- üvegtető: 354 m2
- üvegfal: 775 m2
- 3 280 m2 homlokzattisztítás (tégla)
- nettó 1100 m2 Diagnosztikai központ kialakítása, melyben a diagnosztikai blokkal közösen kialakítandó önálló képalkotó (CT, MR, UH) bázis létrehozása is feladat
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
Többet mutasson
Időtartam: 900 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása
További információk:
1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, az első Munkaterület-szakasz átadásától értendő.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A 2.1-2.4.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Többet mutasson
3. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét, valamint 36 hónapban határozza meg a 2.4. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
Többet mutasson
4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 70
5. Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1091 Budapest Üllői út 93.; hrsz: 37192

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Többet mutasson
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Többet mutasson
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
Többet mutasson
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
Többet mutasson
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
Többet mutasson
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Többet mutasson
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:
SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e és a 322/2015.Kr. 21.§(1)bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján,nem Magyarországon letelepedett gazd.-iszereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.A kivitelezési tevékenységet végző AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az ép.kiv.nyilv.-ba.
AK a 321/2015. Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész„α”szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: EEKD benyújtásával,ezt követően a Kbt.69.§(4) alapján.
Az alk. minimumkövetelménye(i):
SZ1) Alkalmatlan a gazdasági szereplő,amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő, ha AK Kbt.69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást AK, Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására kell benyújtani.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Műszaki és szakmai képességek:
AK Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell benyújtania:
M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési szerződésére/szerződéseire (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás (AF) feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.
Többet mutasson
Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy Ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az Ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Többet mutasson
Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:
- ajánlattevő neve,
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
- a teljesítés helye,
- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
- 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,
Többet mutasson
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.
M2) Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania elektronikus űrlap formájában nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.
Amennyiben egy adott szakember az alkalmassági követelmény és valamelyik értékelési szempont tekintetében is megjelölésre kerül, abban az esetben a szakember szakmai önéletrajzában elkülönítetten kell megjelölni az alkalmassági követelmény szempontjából figyelembe veendő és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (abban az esetben is, ha az adott szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben).
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
A minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
Többet mutasson
M.1.1. Résfalas mélyalapozási technológiával készült legalább nettó 2 500 m2 terepszint alatti szintterületű új építmény/épület építése és/vagy bővítés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás.
M.1.2. Legalább 550 m2 nettó alapterületű épület felújítása és/vagy építése és/vagy átépítése során diagnosztikai blokkban/diagnosztikai részlegben/diagnosztikai helységben CT és/vagy MR fogadására alkalmas hely/helység kialakítása.
M.1.3. Homlokzattisztítási munka, melynek keretében tégla tisztítás történt.
M.1.4. Üveges munkák kivitelezése körében készített legalább 250 m2 üvegtető és/vagy legalább 100 m2 belső üvegfal.
M.1.5. Új épület/építmény teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése és/vagy bővítés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás, melynek keretében 1 200 m2 szerelt homlokzatburkolat készült.
Egy referencia több alkalmassági követelmény igazlására is felhasználható, az M.1.1. - M.1.5. referenciák előírásai egy szerződéssel igazolhatók, azaz az egyes referencia előírások (M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4., M.1.5.) mennyiségei nem adódhatnak össze több szerződésből.
Többet mutasson
A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal (vagy azzal egyenértékűvel) rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékűvel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
Többet mutasson
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal (vagy azzal egyenértékűvel) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékűvel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Többet mutasson
M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal (vagy azzal egyenértékűvel) rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékűvel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Többet mutasson
Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított Kivitelezésre jutó nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Előleg 30 %, az előleg összege teljes egészében 3.;4; 5; 6; 7; 8. részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.
Többet mutasson
Teljesítési mérföldkövek: 10 mérföldkő van, 10 %-os teljesítésenként. Az 5. és a 10. mérföldkő kötbérterhes.
Fizetési mérföldkövek: 10 mérföldkő van, szintén 10 %-os kifizetések vannak, ahol a 3.;4; 5; 6; 7; 8. részszámlákból 5 %-onként kerül visszavonásra. A 10. fizetési mérföldkőnél kerül a tartalékkeret terhére megrendelt munka kifizetésre.
Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj %-a): teljesítési, jólteljesítési biztosíték (2-5 %-a), késedelmi-(0,5%/nap, max: 90 naptári nap), meghiúsulási (15%), szerződésszegési kötbér (Szerződésszegésenként: 0,5 % naponta max: 90 naptári napra eső összeg). Jótállás36 hónap.
Többet mutasson
Finanszírozás: a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból, illetve a Gazdaság-újraindítási Akciótervből kerül biztosításra a Beruházási Ügynökség számára
Számlázás: 9 db részszámla és 1 db végszámla. További részletek: szerződéstervezet.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §,
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-01-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó)
2.4. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli nehezített organizációs környezetben szerzett szakmai gyakorlata a szakembernek (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780251
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pálffy Katalin
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311392021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. december 15. 10:00 óra. Találkozás helye: 1091 Budapest, Üllői út 93.; hrsz: 37192 Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
- Ajánlattevő Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
- a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
- a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),
Többet mutasson
- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő a Kbt.44.§(1)bek szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,
Többet mutasson
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
- A Kbt. 69. § szerinti Ajánlatkérő külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
- a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben, amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra).
4) M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, az 2.1.-.2.4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2.1.-.2.4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2.1.-.2.3. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)3) kapcsolódó igazolást (végzettséget illetve képzettséget igazoló okiratokat, kivéve az M2)1-M2)3) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakemberek okiratát, amennyiben a szakemberek rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal) már az ajánlat részeként be kell nyújtania. Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)3 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2.1.-.2.4. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, valamint a 2.1.-2.3. részszempontok tekintetében a szakember ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.
Többet mutasson
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pálffy Katalin (lajstrom szám: 01303)
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
Többet mutasson
12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.
13) További információkat a KD tartalmaz.,
16) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). Ajánlatkérő a Kbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, valamint a szakemberekről szóló nyilatkozat (Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozat).
Többet mutasson
17) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.
18) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
Többet mutasson
19) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.
Többet mutasson
Folyt. köv.: a felhívás VI.4)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
20) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25 000 000 HUF, azaz huszonötmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot Ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
Többet mutasson
21) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
22) Nyertes Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.
Többet mutasson
23) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF/év limitű, a Beruházás minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást, valamint “all risk” típusú építés-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Többet mutasson
24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.
25) Ajánlatkérő a Gazdaság-újraindítási Akcióterv európai uniós támogatás keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 237-623139 (2021-12-02)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-05-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
II. számú Patológia átépítése, bővítése kapcsán az az igény merült fel az intézmény részéről, hogy a bővítéssel meg kell oldani a hallgatók öltözését (jelenleg az 1. emeleti folyosón zajlik), létre kell hozni egy új előadótermet 40 fő részére, meg kell oldani a 2. emelet vizesblokk kiszolgálási problémáját, valamint kutatólaborokat és a kiszolgáló területeiket kell kialakítani. A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központja (NOIKK) létrehozásának aktualitását a negyedik ipari forradalom generálta digitális fejlesztések gyógyításban bekövetkezett térhódítása indokolja. A tervezett új épület - teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése -, -3 parkolószint + földszint + 6 emelet felépítésű, lapos tető lefedésű. A meglévő patológia épület -1, földszint, +4 emelet magas magastetős épület. A kettő épület egymáshoz az aula téren, valamint a -1 szinten létesítendő átjárón keresztül csatlakozik egymáshoz. NOIKK új épület építés területek szintenként: - -3 pinceszint nettó összesen: 1164,13 m2 - -2 pinceszint nettó összesen: 1214,85 - -1 pinceszint nettó összesen: 1118,79 m2 Terepszint alatti szintterület összesen: 3497,77 m2 - földszint nettó összesen: 796,99 m2 - 1. emelet nettó összesen: 517,05 m2 - 2. emelet nettó összesen: 513,77 m2 - 3. emelet nettó összesen: 507,75 m2 - 4. emelet nettó összesen: 523,82 m2 - 5. emelet nettó összesen: 351,14 m2 - 6. emelet nettó összesen: 180,58 m2 NOIKK nettó szintterület összesen: 6888.69 m2 SE II. sz. Patológia épület felújítása, nettó alapterület 901 m2. A II. számú Patológia épülete és környezete kerületi helyi védettség alatt áll. Főbb adatok/ellátandó feladatok: - pinceszintek tekintetében a választott mélyalapozási technológia: résfal. - szerelt homlokzat: 3088 m2 - üvegtető: 354 m2 - üvegfal: 775 m2 - 3 280 m2 homlokzattisztítás (tégla) - nettó 1100 m2 Diagnosztikai központ kialakítása, melyben a diagnosztikai blokkal közösen kialakítandó önálló képalkotó (CT, MR, UH) bázis létrehozása is feladat Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 14 720 797 733 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-03 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 089-239218
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 237-623139
HL-S szám: 89

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-23 📅
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469830244
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 96511350 📞
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.whb.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 14 720 797 733 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.), adószám: 11469830-2-44
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar Körút 13.), adószám: 11121426-2-08
Forrás: OJS 2022/S 089-239218 (2022-05-03)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: SE II. Patológia NOIKK megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001311392021
Rövid leírás:
II. számú Patológia átépítése, bővítése kapcsán az az igény merült fel az intézmény részéről, hogy a bővítéssel meg kell oldani a hallgatók öltözését (jelenleg az 1. emeleti folyosón zajlik), létre kell hozni egy új előadótermet 40 fő részére, meg kell oldani a 2. emelet vizesblokk kiszolgálási problémáját, valamint kutatólaborokat és a kiszolgáló területeiket kell kialakítani. A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központja (NOIKK) létrehozásának aktualitását a negyedik ipari forradalom generálta digitális fejlesztések gyógyításban bekövetkezett térhódítása indokolja. A tervezett új épület - teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése -, -3 parkolószint + földszint + 6 emelet felépítésű, lapos tető lefedésű. A meglévő patológia épület -1, földszint, +4 emelet magas magastetős épület. A kettő épület egymáshoz az aula téren, valamint a -1 szinten létesítendő átjárón keresztül csatlakozik egymáshoz. NOIKK új épület építés területek szintenként: - -3 pinceszint nettó összesen: 1164,13 m2 - -2 pinceszint nettó összesen: 1214,85 - -1 pinceszint nettó összesen: 1118,79 m2 Terepszint alatti szintterület összesen: 3497,77 m2 - földszint nettó összesen: 796,99 m2 - 1. emelet nettó összesen: 517,05 m2 - 2. emelet nettó összesen: 513,77 m2 - 3. emelet nettó összesen: 507,75 m2 - 4. emelet nettó összesen: 523,82 m2 - 5. emelet nettó összesen: 351,14 m2 - 6. emelet nettó összesen: 180,58 m2 NOIKK nettó szintterület összesen: 6888.69 m2 SE II. sz. Patológia épület felújítása, nettó alapterület 901 m2. A II. számú Patológia épülete és környezete kerületi helyi védettség alatt áll. Főbb adatok/ellátandó feladatok: - pinceszintek tekintetében a választott mélyalapozási technológia: résfal. - szerelt homlokzat: 3088 m2 - üvegtető: 354 m2 - üvegfal: 775 m2 - 3.280 m2 homlokzattisztítás (tégla) - nettó 1100 m2 Diagnosztikai központ kialakítása, melyben a diagnosztikai blokkal közösen kialakítandó önálló képalkotó (CT, MR, UH) bázis létrehozása is feladat Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 14 720 797 733 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója: A szerződéshez végül nem került sor EU-s forrás biztosítására, az teljes egészében hazai forrásból valósul meg.
Leírás
Belső azonosító: EKR001311392021/1
Cím: Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemz
További információk:
1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, az első Munkaterület-szakasz átadásától értendő. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A 2.1-2.4.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 3. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét, valamint 36 hónapban határozza meg a 2.4. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 70 5. Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.
Többet mutasson
Időtartam: 1020 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-23 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 14 720 797 733 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001311392021/0476
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Telek előkészítő munkák, bontási munkák Felvonulás, organizáció Földmunka Mélyalapozás Szerkezetépítés Helyszíni beton, vasbeton munkák Falazás, egyéb kőművesmunkák Vakolás és rabicolás Burkolás Szárazépítési munkák Felületképzési munkák Szigetelési munkák Külső nyílászárók (ezen belül üveges munkák) Belső nyílászárók Bútorozás Lakatos munkák Lift Épületgépészeti hűtés-fűtés Gázhálózat Épületgépészeti szellőzés Hő-és füstelvezetés Víz-csatorna Automatika Külső közmű Erősáram Gyengeáram Sprinkler Útépítés Kertépítés Konyhatechnológia Orvostechnológia (panelműtők)
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Telek előkészítő munkák, bontási munkák Felvonulás, organizáció Földmunka Mélyalapozás Szerkezetépítés Helyszíni beton, vasbeton munkák Falazás, egyéb kőművesmunkák Vakolás és rabicolás Burkolás Szárazépítési munkák Felületképzési munkák Szigetelési munkák Külső nyílászárók (ezen belül üveges munkák) Belső nyílászárók Bútorozás Lakatos munkák Lift Épületgépészeti hűtés-fűtés Gázhálózat Épületgépészeti szellőzés Hő-és füstelvezetés Víz-csatorna Automatika Külső közmű Erősáram Gyengeáram Sprinkler Útépítés Kertépítés Konyhatechnológia Orvostechnológia (panelműtők)
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469830244
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai irányítószám: 2051
Postai város: Biatorbágy
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Telefon: +36 96511350 📞
Fax: +36 96511434 📠
URL: https://www.whb.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított Kivitelezésre jutó nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Előleg 30 %, az előleg összege teljes egészében 3.;4; 5; 6; 7; 8. részszámlákban arányosan kerül elszámolásra. Teljesítési mérföldkövek: 10 mérföldkő van, 10 %-os teljesítésenként. Az 5. és a 10. mérföldkő kötbérterhes. Fizetési mérföldkövek: 10 mérföldkő van, szintén 10 %-os kifizetések vannak, ahol a 3.;4; 5; 6; 7; 8. részszámlákból 5 %-onként kerül visszavonásra. A 10. fizetési mérföldkőnél kerül a tartalékkeret terhére megrendelt munka kifizetésre. Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződés 1. sz. módosítása: 2022.12.21. 1. Vállalkozó 2022.04.22-én, 2022.07.05-én, 2022.07.08-án, 2022.08.05-én és 2022.08.19-én kelt levelében akadályt közölt hivatkozva a munkaterületen feltárt, a Közbeszerzési Eljárás során közzétett Terveken nem szereplő közművezetékek, műtárgyak miatt. Felek rögzítik, hogy a pótmunka megrendelése a Tartalékkeret terhére történik, amely önmagában nem vonja maga után a Szerződés módosításának szükségességét. Vállalkozó a 2022.09.15-én átadott 2. számú műszaki változás bejelentőn a pótmunkadíj igény mellett a részhatáridő és a véghatáridő további 5 hónappal, azaz 150 nappal történő hosszabbítására is javaslatot tett. Megrendelő megállapította, hogy az akadályoztatás Vállakozó által kimutatott időtartamából 4 hónap, azaz 120 nap akadályoztatási időtartam elfogadható, amellyel a részhatáridő és a véghatáridő ekként meghosszabbításra kerül a rendelkező részben foglaltak szerint. 2. Felek, tekintettel a kivitelezés során már felmerült pótmunkák elvégzésének szükségességére, amely a kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárásának távoli időpontjából adódóan a Vállalkozónak aránytalan finanszírozási terhet jelent a folyamatos építőipari áremelkedések miatt, egyezően rögzítik a pótmunka elszámolás időpontjának módosítását. 3. A közbeszerzési eljárás kiírásakor Ajánlatkérőnek nem volt tudomása arról, hogy a beruházás területén olyan közművek helyezkednek el, amelyek a beruházást akadályozzák, azért azok nem képezték részét az eredeti műszaki tartalomnak. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdését követően a földmunkák megkezdésekor szembesült a műszaki dokumentációban nem szereplő, a közműdokumentációba fel nem tüntetett, kiváltandó közművekkel, amelyek akadályát képezték a munka folytatásának, ezért pótmunkaigényt jelentett be. A pótmunka elvégzésére a tartalékkeret fedezetet biztosít, azonban a pótmunkához kapcsolódó többlet időigényre tekintettel - mivel a feltárt közművek kiváltásáig, a munkafolyamatok egymásra épülése okán nem tudta folytatni a kivitelezést - szükséges a szerződés határidejét a pótmunka elvégzéséhez szükséges időtartammal meghosszabbítani. A pótmunka elvégzése műszaki szempontból indokolt, annak időigénye a szerződést teljesítési határidejét a munka elvégzéséhez szükséges, azzal arányos mértékben hosszabbítja meg - mivel a munkafolyamatok egymásra épülése okán a párhuzamos munkavégzés a vezetékek kiváltásáig nem lehetséges -, a felmerült pótmunka időtartamának megfelelően került meghatározásra a szerződésmódosításban a teljesítési részhatáridő és a véghatáridő. A fenti körülményekre tekintettel, a pótmunka elvégzésének többlet időigényével - 120 nappal - szükséges a szerződésben foglalt határidőket meghosszabbítani. A fenti körülményeket sem az Ajánlatkérő, sem pedig a Vállalkozó nem láthatta előre, mivel az szerződéskötést megelőzően földmunkák elvégzésére és a közműdokumentáció nem szereplő közművek észlelésére más módon nem kerülhetett sor, így ezen pótmunka elvégzésének szükségességét a felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti, a szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása az alábbiak szerint jogszerűen lehetséges, mivel: - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé - az szerződéskötést megelőzően földmunkák elvégzésére és a közműdokumentáció nem szereplő közművek észlelésére más módon nem kerülhetett sor, így ezen pótmunka elvégzésének szükségességét - , amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya nem változik, Vállalkozó feladata továbbra is a Semmelweis Egyetem II. Patológia NOIKK megvalósítása, amelyhez kapcsolódó pótmunkák miatt kerül sor a teljesítési határidő meghosszabbítására; - a szerződésmódosítás nem eredményezi az ellenérték változását, mivel a Tartalékkeretből történik a teljesítés, ezért az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
Módosuló rendelkezések: 1. A Szerződés I.2.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul. "I.2.2.1. Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő Teljesítési Mérföldkő: Ötödik Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok: A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka Teljesítési Határidő: Az első Munkaterület-szakasz átadásától számított 570 nap [eredeti: 450 nap] Kötbérteher: kötbérterhes (..) Teljesítési Mérföldkő: Tizedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) Feladatok, készültségi fok: A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a nem végleges használatbavételi engedély megszerzése Teljesítési Határidő: Az első Munkaterület-szakasz átadásától számított 1020 nap [eredeti: 900 nap] Kötbérteher: kötbérterhes" 2. A Szerződés I.2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul. "I.2.2.2. Fizetési mérföldkövek Fizetési Mérföldkő: j.) Tizedik Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész: A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka) [eredeti: A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka) és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka) és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke]" 3. A Szerződés II. 6.2.4. g) pontja az alábbiak szerint módosul: "Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére a Pótmunka teljesítésigazolását követően a Szerződés I 2.2.2. pontja szerinti soron következő Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó rész- vagy végszámlában számolják el." [eredeti: Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.]
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 055-177848 (2025-03-18)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 14 720 797 733 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 14 720 797 733 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
A BT-201 mező folytatása: 2.3. Az SE üzemeltői igényeket támasztott a Beruházással kapcsolatosan az alábbiak szerint: A SE üzemeltetői igénnyel élt az MR helyiséget és a felépítményi szintek cadaver műtőit érintően: a -1 szinti MR helyiségben robotműtő készül panelműtős kialakítással, míg a felépítményi szintek műtői épített műtős kialakítást kapnak. A SE kezdeményezte továbbá az AV rendszer teljes passzív hálózati kiépítésének megvalósítását a saját eszközbeszerzéseihez igazítottan. 2.4. VK10 - Műszaki módosítások: A fedvénytervek alapján a Vállalkozó a műszaki tartalom fenti módosulásra vonatkozóan a különbözeti költségvetést és módosított műszaki és pénzügyi ütemterveket kidolgozta, a dokumentumok megrendelői, műszaki ellenőri felülvizsgálata után a VK 10. számú Műszaki tartalom változásbejelentő lap 2024. október 24. napján aláírásra került Felek által. 2.4.1. Eredeti műszaki tartalom: I. Patológia szerkezeti megerősítés és kapcsolódó munkák: A Patológia épület átalakítással érintett részén bontás, átalakítás és szint ráépítéses bővítés az épülettel statikailag közös szerkezettel; II. Üzemeltetői igények: NOIKK épületben panelműtők kialakítása, AV rendszer részére védőcső alapszerelés. III. Egyéb műszakilag szükséges munkák: Az építés ideje alatt működő Patológia ideiglenesen kiváltott közműveinek véglegesítése. Az organizációs költségek szerződés szerinti költségviselése. Szerelt téglaburkolat építése az udvarral szomszédos tűzfalakon. 2.4.2. Módosított műszaki tartalom: I. Patológia szerkezeti megerősítés és kapcsolódó munkák: A Patológia épület tartószerkezeti átalakítása, a meglévő épületszerkezettől független, új acél tartószerkezettel. A tartószerkezeti átalakítás miatt szükséges mélyépítési, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági kialakítás módosításával. II. Üzemeltetői igények: A felépítményi szinteken a műtő helyiségek kialakítása módosul: panelműtők helyett épített műtők készülnek. A -1 szinti 1 db panelműtő megmarad és 1 db további panelműtős helyiség készül, melyben MR helyett robotműtő funkció kap helyet (a helyiségben és a gépbeszállítási útvonalon szerkezetileg MR telepítésére alkalmas kialakítás lehetőségének meghagyásával). A panelműtők, robotműtő és épített műtők esetében módosultak a helyiségek kialakításai és a nyílászárók. Az AV rendszer részére komplett passzív hálózati kiépítés (aktív eszközök nélkül). III. Egyéb műszakilag szükséges munkák: Az ideiglenes közművek végleges helyre történő, több ütemű kiépítése a Patológia átalakítással nem érintett részei üzemszerű működésének biztosításához. Szomszédos épületek tűzfalának felújítása udvari részen vakolt, festett kivitelben. 2.4.3. A VK10-ben foglalt módosítások indoka: I. Patológia szerkezeti megerősítés és kapcsolódó munkák: A Patológia épület átalakítással érintett részén a szintráépítés a meglévő tartószerkezet nem megfelelő statikai állapota miatt az épülettől független acélszerkezet kialakításával, speciális mélyépítési alapozással lehetséges, mely építészeti és szakági módosulással is jár. II. Üzemeltetői igények: SE üzemeltetői igénye szerint a -1 szinten 1 db robotműtő helyiség kialakítása szükséges az eredetileg tervezett MR helyiségben, szerkezetileg egy későbbi MR helyiséggé alakítás lehetőségének meghagyásával. Az emelti szinteken 3 db cadaver panelműtő helyett 3 db épített cadaver műtő készül, amely az üzemeltetői igényeknek megfelelő, egyenértékű, de gazdaságosabb kialakítás. (A -1 szinti 1 db műtő panelműtő marad.) AV rendszer passzív hálózatának komplett kiépítése (vezetékkel, végponttal) az üzemeltetői igényekhez, eszközbeszerzésekhez igazítottan. III. Egyéb műszakilag szükséges munkák: A végleges közművek kiépítése a Patológia átalakítással nem érintett részei üzemszerű működésének biztosításával csak módosított nyomvonalon, kialakítással az építési organizációhoz és ütemhez igazítottan több ütemben átszerelve lehetséges. Műszakilag egyenértékű, gazdaságosabb műszaki megoldás alkalmazása a tűzfalak felújítására. 2.4.4. A műszaki tartalom változtatásokból eredően elmaradó munkák és pótmunkák a Szerződés 6.2.4. pontja alapján a tartalékkeret terhére kerülnek megrendelésre az alábbiak szerint: Elmaradó munkák értéke összesen (nettó): -1.020.152.863 Ft Pótmunkák értéke összesen (nettó): + 1.174.869.820 Ft Különbözet értéke összesen (nettó): + 154.716.957 Ft Taralékkeretből rendelkezésre álló összeg (nettó): 154.721.548 Ft Tartalékkeretből a VK10 után fennmaradó összeg (nettó): 4.591 Ft A pótmunkák tekintetében a tartalékkeret felhasználására a Szerződés 6.2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelően kerül sor. A tartalékkeret felhasználása önmagában nem igényel szerződésmódosítást, azonban a fent bemutatottak okán a pénzügyi ütemterv és a teljesítési határidő módosítása szükséges, amely szerződésmódosítást igényel. 2.4.5. A Vállalkozó fent bemutatott akadályoztatása időtartama: I. Kivitelezési állásidő műszaki megoldás tisztázásáig: Akadályoztatás kezdő időpontja: 2023.06.28. Akadály elhárulásának időpontja: 2024.08.09. Akadályoztatás időtartama összesen: 408 nap II. A Patológia épület szerkezeti megerősítéséhez szükséges, az Ötödik Teljesítési Mérföldkőig elvégzendő többlet technológiai időszükséglet: - speciális mélyépítés, jet-grouting (ütemterv 48. sor): 46 nap - tetemszállító alagút feletti jet fejgerenda építése alagút kiváltással (ütemterv 142. sor): 33 nap - acél tartó keretállások beépítése (ütemterv 143. sor): 20 nap - acél tartó vízszintes szerkezet beépítése (ütemterv 144. sor): 20 nap - összesen: 119 nap III. Üzemeltetői igények miatti többlet átfutási idő Ötödik Fizetési Mérföldkő teljesítéséig: AV passzív hálózat kiépítése (ütemterv 271. sor): 180 nap, ebből többlet műszaki tartalom (vezeték) miatt Ötödik mérföldkőig figyelembe vehető: 69 nap Akadályoztatás időtartama az Ötödik Teljesítési Mérföldkőig mindösszesen (I+II+III.): 596 nap IV. Üzemeltetői igények miatti többlet átfutási idő Teljesítési Véghatáridőig: AV passzív hálózat kiépítése (ütemterv 271. sor): 180 nap, ebből többlet műszaki tartalom (végponti kiépítés) miatt Teljesítési Véghatáridőig figyelembe vehető: 80 nap Akadályoztatás időtartalma a Teljesítési Véghatáridőig (I+IV): 488 nap A fent bemutatott akadályoztatás és fedvényterv módosítás miatt a Szerződés 1.2.2. pontjában foglalt teljesítési határidejének és fizetési ütemezésének alábbi módosítása szükséges: Az akadályoztatásssal érintett kötbérterhes teljesítési határidők: - az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti Ötödik Teljesítési Mérföldkő teljesítési határideje: az első Munkaterület-szakasz átadásától számított 570 nap (azaz 2023. október 19.) az akadályoztatás időtartamára (596 nap) tekintettel 2025. június 6. napjára módosul. - az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti Tizedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő): az első Munkaterület-szakasz átadásától számított 1020 nap (azaz 2025. január 13.) az akadályoztatás időtartamára (488 nap) tekintettel 2026. április 13. napjára módosul. 2.5. Felek rögzítik, hogy a 2.2.-2.4. pontokban bemutatottak szerinti akadályközlés és ahhoz kapcsolódó műszaki tartalom változás, továbbá az újonnan megfogalmazott üzemeltetői igények nem képezték részét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt vállalkozói feladatoknak, azonban tekintettel arra, hogy ezen munkák elvégzése az épület rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága érdekében elengedhetetlenül szükséges, ezért a Felek a jelen 2. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint, az Ötödik Teljesítési Mérföldkő teljesítési határidejének és a Tizedik Teljesítési Mérföldkő, azaz a Teljesítési Véghatáridőnek a 2.4.5. pontban rögzítettek szerinti meghosszabbításában állapodnak meg a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontásával - a műszaki tartalom tekintetében is - beálló kötöttségük beálltát megelőzően. A kivitelezés folyamán olyan a Patológia épületet érintő tartószerkezeti átalakítása és megerősítési munkák merültek fel, amelyekről a közbeszerzési eljáráskor sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tudhatott, továbbá a Megrendelő részéről a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tartószerkezet állapotának teljeskörű felmérése nem volt lehetséges. Ennek alapján a tartalékkeret terhére elvégzett pótmunka igények felmerülését és azok időigényét az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a módosítás nem eredményezi az eredeti szerződés értékének változását. A Szerződésben foglalt teljesítési határidők módosításának mértéke arányban van a felmerült pótmunkák időigényével, valamint az akadályoztatás mértékével, a határidőmódosítás a megvalósításhoz ténylegesen szükséges mértékben került meghatározására. 2.6. A jogutódlás és adatváltozás kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással Felek kijelentik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által ellátott állami feladatokat – ide nem értve a sportért való kormányzati felelősségi körbe tartozó feladatait – 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződés 2. sz. módosítása: 2025.03.19. 2.1. A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó akadályt közölt és műszaki szükségszerűségből adódó műszaki tartalom változásokat jelzett a Megrendelő felé a 2.2-2.4. pontokban foglaltak szerint, amelyek végrehajtása elengedhetetlen a Beruházás szerződésszerű megvalósításához, a projekt sikeres befejezéséhez. Ezzel összefüggésben Vállalkozó változtatási javaslatot nyújtott be (VK10) a Megrendelőnek, amelyet a műszaki ellenőr megvizsgált és 2024. november 28. napján kelt nyilatkozatával elfogadott, a megjelölt pótmunkákhoz és műszaki tartalom változásokhoz kapcsolódó határidő hosszabbításokat arányosnak, az akadályoztatás mértékéhez, illetve az elvégzett pótmunka időigényéhez igazodónak tart. 2.2. A meglévő Patológia épület átalakítása és bővítése kapcsán felmerült problémák kapcsán a Vállalkozó 2023. június 7. napján levelében észrevételezéssel élt a meglévő Patológia épületre vonatkozóan. 2.2.1. Részleges akadály közlés A Szerződés tartalma szerint a Beruházás részként megvalósul a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: SE) meglévő Patológia épület átalakítása és bővítése, mindez az épület felújítással nem érintett részei folyamatos működésének biztosítása mellett. A munkaterület biztosítása a Szerződés szerint szakaszosan történik úgy, hogy a Szerződés hatályba lépést követően 570 napon belül (azaz 2023. október 19. napjáig) köteles Megrendelő valamennyi munkaterület-szakaszt átadni. A bontási munkákat megelőzően a kiviteli tervdokumentáció rendelkezései szerint födémfeltárást kell végezni. Ehhez a feltárási helyek kijelölése Tervező által 2023. május 25. napján megtörtént. A feltárások megkezdéséhez az SE működéséhez (tavaszi szemeszter vége) igazítottan 2023. június 5. napjára összehívott munkaterület átadás meghiúsult, mivel az érintett épületrészt az SE nem tudta kiüríteni. A munkaterület átadás-átvételére ezt követően 2023. június 22. napján került sor. A munkaterület átvételét követően a Vállakozó a Tervező által előírt és kijelölt bontás előtti feltárásokat elkészítette, 2023. június 27. napjára készre jelentette. Vállalkozó 2023. június 28. napján kelt levelében részleges akadályt közölt a meglévő Patológia épületre vonatkozóan a tervezett műszaki tartalom megvalósításához a kivitelezést megelőző feltárások és helyszíni vizsgálatok alapján felmerült előre nem látható műszaki problémák miatt: - a bontási munkák megkezdéséhez előírt előzetes épületszerkezeti feltárások alapján szükséges további diagnosztikai vizsgálatok miatt a kivitelezés a tervezett ütemben nem kezdhető meg és a megvalósítandó műszaki tartalom további tervszintű tisztázása szükséges, továbbá - az átalakítási és bővítési munkák alatt az egyetemi funkciók (egyes bonctermek, tetemtárolás) az SE igényeinek megfelelő, zavartalan működésének biztosítása a meglévő épületgépészeti rendszerek áttelepítése nélkül nem megoldható, terv szinten nem megoldott. A Megrendelő a megvalósítani tervezett műszaki tartalom és a fennálló organizációs körülmények vizsgálatát követően az akadályoztatást indokoltnak ítélte meg és 2023. július 10. napján tudomásul vette azt. 2.2.2. A tartószerkezet diagnosztikai vizsgálata A feltárások és mintavételek alapján a Tervező nyilatkozata szerint további vizsgálatok elvégzése vált szükségessé az épület teljes tartószerkezetére vonatkozóan, melynek átfutási ideje és várható eredménye alapján Vállalkozó 2023. június 28. napján akadályt közölt. Megrendelő az akadály elhárítása érdekében a szükséges további tartószerkezeti diagnosztikai vizsgálatokat megrendelte 2023. június 28. napján. A tartószerkezeti diagnosztikai vizsgálat eredményei a 2023. július 31. napján kelt szakvéleményben dokumentálásra kerültek, amely alapján az épület tartószerkezeti rendszere nem alkalmas a tervezett emeletráépítés terheinek viselésére, a tervezett bővítéséhez a tartószerkezet jelentős, épület üzemelést érintő és organizációs módosításokkal is járó megerősítése vált szükségessé. Megrendelő felhívására 2023. augusztus 15-én Tervező nyilatkozott arról, hogy az épület állékonyságának biztosításához nincs szükség azonnali beavatkozásra. Megrendelő a diagnosztikai eredmények és a tervezői nyilatkozat ismeretében a felmerült műszaki és megvalósíthatósági problémák tisztázásáig az érintett munkaterület szakaszt használtra/üzemeltetésre visszaadta az SE részére 2023. augusztus 18. napján. A Patológia épület tervezett bővítéséhez a tartószerkezet megerősítésére vonatkozó, több változatú tervezői javaslat 2023. szeptember 19. napján elkészült. 2024. február 29. napján a Patológia épület szerkezeti megerősítésének fedvényterv dokumentációja a kapcsolódó szakági munkarészekkel együtt került leszállításra. 2024. április 29. napján a fedvényterv elfogadására a Megrendelő, az üzemeltető SE részéről is sor került. A fenti folyamattal párhuzamosan a SE megkezdte egyes funkciók épületből való kiköltöztetését és a Beruházással érintett ingatlanon ideiglenes bonctermek kiépítését. A kivitelezési munkák megkezdéséhez a munkaterületet SE - az oktatási tevékenységéhez, az egyetemi működéshez, valamint az ideiglenes bonctermek elkészültéhez igazítottan - 2024. június 17. napján biztosította, amely időpontban a Patológia épület, mint rész-munkaterület Vállalkozó részére való átadása Megrendelő által megtörtént. Az akadály ezen időpontban azonban csak részben hárult el. A speciális mélyépítési munkákhoz elvégzett alaptest feltárás és geodéziai bemérés alapján a tetemszállító alagút tervezett és tényleges pozíciójának eltérése miatt a kiviteli fedvénytervek további módosítása vált szükségessé. A módosított alapozási fedvénytervek átadására 2024. augusztus 09. napján került sor. A kivitelezés folytatódhatott és az akadályoztatás ezen időpontban hárult el teljesen. Folytatás a VI.3) További információk pontban.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
Módosuló rendelkezések: 1. Felek a jelen 2. számú szerződésmódosítás II. 2.1-2.4. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a II. 2.5. pontjában foglaltak szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.2.1. pontjának j) alpontját a teljesítési véghatáridő tekintetében közös megegyezéssel módosítják, a Szerződés I.2.2.1. pont e) és j) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „2.2.1. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők Teljesítési Mérföldkő: Ötödik Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok: A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. Teljesítési Határidő: 2025. június 6. [eredeti: 450 nap; 1. sz. mód: 570 nap] Kötbérteher: kötbérterhes Teljesítési Mérföldkő: Tizedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) Feladatok, készültségi fok: A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a nem végleges használatbavételi engedély megszerzése. Teljesítési Határidő: 2026. április 13. [eredeti: 900 nap; 1. sz. mód: 1020 nap] Kötbérteher: kötbérterhes” 2. Módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő személyében bekövetkezett jogutódlásra tekintettel a Megrendelő alapadatai (szervezet neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma, képviselő), a kapcsolattartásra és az óvadék fizetésére vonatkozó adatai.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 068-223595 (2025-04-04)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest