Sz.fehérvár-Multicsarnok - tervezés-kivitelezés II

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése II.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-03-23. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-01-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-01-27	Ajánlati felhívás
2021-03-22	További információk
2021-03-31	További információk
2021-04-26	További információk
2021-10-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-05-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-12-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-01-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-01	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-01-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001089952020
Rövid leírás:

Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése II.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szekesfehervar.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537295 📞
Fax: +36 22537160 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 021-048826
HL-S szám: 21
További információk

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70 Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60 Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

Magasépítési munkálatok:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 68 940 m3

Tükörkészítés 14 800 m2

Betonacél szerelés 10 000 m2

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2

Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2

Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2

Fémlemezfedés készítése 14 000 m2

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m2

Gumiburkolat 3 655 m2

Ipari padlóburkolat 26 313 m2

Diszperziós festés 8 070 m2

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3

Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m2

Aszfalt betonútpálya 1 453 m3

Aszfalt betonparkoló 1 094 m3

Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2

Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m3

Gyepesítés 22 194 m2

Felvonók:

Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db

Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:

Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

Kerékpárút 11660 m2

Járda 9650 m2

Terelősziget/térkőből 1380 m2

Kiemelt szegély 3150 fm

Alacsony„K”szegély4990 4990 fm

Süllyesztett szegély 9720 fm

Humuszleszedés 47700 m3

Földmunka/bevágás 6050 m3

Földmunka/töltés 14560 m3

Tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)

Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban

180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

Víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Térfigyelő kamerarendszer:

Engedélyezési és kiviteli terv készítése

Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

30 db kamera telepítése

1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

— D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

— D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

— DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

— DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

— 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tételre vonatkozó információt lásd II.2.11. pont.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

Időtartam: 26 hónap
A lehetőségek leírása:

Opcionális tétel

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

A sportkomplexumba tervezett rendezvényeken a pálya és a nézőtér bevilágítása, látványos világítási képek, fényeffektusok létrehozása. A lámpák mozgatása és vezérlése a hang- és fényvezérlő helyiségből történik fényvezérlő pult segítségével. A vetítő rendszer reklámok, látványos animációk, képeffektusok kivetítésére ad lehetőséget a pálya felületére vagy egyéb előre definiált területekre. A vetítést nagy fényerejű projektor, valamint mozgatható tükrös rendszer biztosítja, amellyel a kívánt helyre lehet a képet kivetíteni.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető.

Perimeter LED gyűrű

A játéktér fölött elhelyezendő kétoldalas perimeter LED szalag (gyűrű) a 4 oldalas, középen befüggesztett LED fal rendszer kiegészítő megjelenítő rendszere. mely információk, hirdetések, a mérkőzéshez kapcsolódó különböző adatok és információk, stb. megjelenítésére szolgál.

Emelt szintű Digital signage rendszer

Az alap streamelési, rögzítési és Digital signage rendszeren felül az emelt szintű funkcionalitással bíró digital signage rendszer az emelt funkcionalitás keretében a signage rendszeren keresztül rendezett formában, egyszerűen és grafikus menü rendszerrel kezelhető módon elérhetővé válnak a saját kamera rendszer által rögzített felvételek, a központi média szerveren tárolt egyéb videók, képek, információk. A központi stúdió mellett pl. a VIP boxokban a kijelzőn nem csak a központilag sugárzott anyag látható, hanem a távirányító segítségével interaktív módon kereshetők és megjeleníthetők a központi médiaszerveren tárolt anyagok, az éppen folyó mérkőzés góljai, lassításai, visszajátszásai, stb., továbbá a kijelzőkön - akár minden VIP boxban külön szabályozható módon - TV csatornák is foghatók.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70

Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60

Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm.r. 1.§(2)-(5)bek., továbbá a 8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési

Tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2.

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

SZ/2. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői névjegyzékben ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Gazd.szereplő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.

P1) Gazd.szereplőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja es a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három), mérleg forduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezes) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy Gazd.szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevekénységet, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) es (7) bekezdése.

Gazd.szereplő a pénzügyi es gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi es gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) es (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész αpontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előirt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan Gazd.szereplő a szerződés teljesítésére, ha

P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 4 000 000 000 forintot, valamint – a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján – amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezési tevekénységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000 forintot.

Az alkalmassági követelményeknek közös Gazd.szereplők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:

M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

— a teljesítés helye

— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza, továbbá a szakember sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás szerinti MV-É / MV-ÉV / MV-ÉG /MV-KÉ / KÉ-K vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban rögzíteni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, a szakmai tapasztalatok részletezése az alkalmassági követelmény tekintetében nem szükséges. Amennyiben AT az alkalmassági követelménynek való megfelelést jogosultsággal kívánja igazolni, a jogosultság meglétét ajánlatkérő ellenőrzi az mmk.hu honlapon, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet) a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 (132 hónap) éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:

M1/1.

1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan magasépítési referencia, amelyben a beépített szerkezeti acél mennyisége elérte, vagy meghaladta a 600t. mennyiséget

M1/2.

1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, mely minimum 2000 m2 nettó alapterületű térszín alatti épületrész kivitelezését is tartalmazta

M1/3.1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, amely min. 1500 fő befogadására alkalmas, Étv. szerinti közhasználatú építmény magasépítési kivitelezését.

M1/4. 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan min. DN 400 mm átmérőjű csapadékcsatorna építési referencia, amely min. 1000 fm hosszúságú

M1/5 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan városi gyűjtőút vagy országos közút útépítési referencia, amely min. 1000 m hosszúságú vagy min. 6000 m2 burkolt felületű

M1/6. 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan referencia, amely min. 250 m3 zárt rendszerű tározó műtárgy építéséről szól.

Egy referenciával az M/1.-M/6. alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2/1.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/2.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/3.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2.4)

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2.5)legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Előleg (E): legfeljebb nettó 400 000 000 Ft. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 8 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT):teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 5-5 %-a), késedelmi (TK nélkül számított nettó VD 0,4 % naponta, hibásteljesítési kötbér a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó VD-ának 1 %-a, meghiúsulási kötbér (TK nélkül számított nettó VD 25 %-a. Számlázási ütemezés az SZT szerint. A finanszírozás feltételeire: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(8); 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§. A Nyertes a szerződés hatálybalépése után kéthavonta benyújtható előrehaladási jelentések elfogadása után kiállított teljesítésigazolások után jogosult számlái kiállítására. További információ a szerződéstervezetben.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-03-23 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Többlet jótállás vállalása a minimum (60 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_97218353
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin
A vevő profiljának címe: http://www.szekesfehervar.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Helyszíni bejárás: 2021. február 10. napja 10.00 óra. Találkozási pont: Székesfehérvár, Budai út - Nagyszombati utca csomópontnál.

2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár:fordított arányosítás, a további értékelési szempontok vonatkozásában: egyenes arányosítás. További információt az AD tartalmaz.

3) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzés tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be, így a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (5)-(6) bek.) A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének a feltétele.

4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot;

5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

8) AT nem tehet többváltozatú, vagy alternatív ajánlatot.

9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

13) Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként tételes árazott költségvetést kell készítenie és csatolnia. A szakmai ajánlat része a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat is.

14) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

15) Felelősségbiztosítás: tervezés: 10 000 000/év és 5 000 000/káresemény; kivitelezés 400 000 000/év és 200 000 000/káresemény. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

16) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

18) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdést is alkalmazza.

19) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Bp., Hermina u. 49; lajstromszám:00465.)

20) Aminősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P1. és M.1., M.2

Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés és tervezés-kivitelezés egységet képez, mivel a kapcsolódó közutak kialakítása gátolná a csarnok rendeltetésszerű használatát. A kivitelezés egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 021-048826 (2021-01-27)

További információk (2021-03-22)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-22 📅
Benyújtási határidő: 2021-04-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 060-148742
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 021-048826
HL-S szám: 60
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)-(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki és közbeszerzési dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 060-148742 (2021-03-22)

További információk (2021-03-31)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Városház Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-31 📅
Benyújtási határidő: 2021-04-27 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 065-162786
HL-S szám: 65
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)–(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki és közbeszerzési dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 065-162786 (2021-03-31)

További információk (2021-04-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 084-213780
HL-S szám: 84
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)–(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívás ajánlattételi határidőre vonatkozó részét. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki és közbeszerzési dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 084-213780 (2021-04-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában: Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2. Magasépítési munkálatok: Építészet: Munkagödör földkiemelése 68 940 m3 Tükörkészítés 14 800 m2 Betonacél szerelés 10 000 m2 Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2 Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2 Fémlemezfedés készítése 14 000 m2 Belsőépítészet: Álmennyezetszerelés 17 180 m2 Gumiburkolat 3 655 m2 Ipari padlóburkolat 26 313 m2 Diszperziós festés 8 070 m2 Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2 Tartószerkezetek: Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2 Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2 Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2 Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3 Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3 Hegesztett hálószerelés 65 t Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3 Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3 Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3 Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése. Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül): Tükörkészítés 17 244 m2 Aszfalt betonútpálya 1 453 m3 Aszfalt betonparkoló 1 094 m3 Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2 Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2 Automatasorompó 4 db Humuszterítés 4 854 m3 Gyepesítés 22 194 m2 Felvonók: Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei: Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2 Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2 Kerékpárút 11660 m2 Járda 9650 m2 Terelősziget/térkőből 1380 m2 Kiemelt szegély 3150 fm Alacsony„K”szegély4990 4990 fm Süllyesztett szegély 9720 fm Humuszleszedés 47700 m3 Földmunka/bevágás 6050 m3 Földmunka/töltés 14560 m3 Tükörkészítés 60100 m2 Közvilágítás(I-II. szakasz együtt) Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban 180 kandeláber 6800 fm kábel 10 elosztószekrény Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei: DN 1000 184 fm DN 800 910 fm DN 600 953 fm DN 400 1140 fm Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm Tisztítóaknák 66 db Víznyelő 159 db Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db Térfigyelő kamerarendszer: Engedélyezési és kiviteli terv készítése Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m 30 db kamera telepítése 1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése A vízvezeték építés főbb munkanemei - D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m - D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m A szennyvízelvezetés munkanemei - DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m - DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db - 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint. Az opcionális tétel: Audiovizuális berendezések kiépítése: Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet Perimeter LED gyűrű 1 készlet Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet. Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

Rövid leírás

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

Magasépítési munkálatok:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 68 940 m3

Tükörkészítés 14 800 m2

Betonacél szerelés 10 000 m2

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2

Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2

Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2

Fémlemezfedés készítése 14 000 m2

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m2

Gumiburkolat 3 655 m2

Ipari padlóburkolat 26 313 m2

Diszperziós festés 8 070 m2

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3

Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m2

Aszfalt betonútpálya 1 453 m3

Aszfalt betonparkoló 1 094 m3

Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2

Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m3

Gyepesítés 22 194 m2

Felvonók:

Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db

Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:

Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

Kerékpárút 11660 m2

Járda 9650 m2

Terelősziget/térkőből 1380 m2

Kiemelt szegély 3150 fm

Alacsony„K”szegély4990 4990 fm

Süllyesztett szegély 9720 fm

Humuszleszedés 47700 m3

Földmunka/bevágás 6050 m3

Földmunka/töltés 14560 m3

Tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)

Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban

180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

Víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Térfigyelő kamerarendszer:

Engedélyezési és kiviteli terv készítése

Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

30 db kamera telepítése

1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

- DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

- DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

- 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tétel:

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 208-543331
HL-S szám: 208
További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70 Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60 Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

- DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

- DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

- 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

Az opcionális tétel:

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK:

KISZOLGÁLÓ KÖZÚTHÁLÓZAT főbb mennyiségei:

kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

kerékpárút 11660 m2

járda 9650 m2

terelősziget/térkőből 1380 m2

kiemelt szegély 3150 fm

alacsony„K”szegély4990 4990 fm

süllyesztett szegély 9720 fm

humuszleszedés 47700 m3

földmunka/bevágás 6050 m3

földmunka/töltés 14560 m3

tükörkészítés 60100 m2

külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

víznyelő 159 db

engedélyezési és kiviteli terv készítése

optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

A lehetőségek leírása: OPCIONÁLIS TÉTEL
További információk:

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-15 📅
Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_96419052
Postacím: Bojtár Utca 51.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12792727 📞
E-mail: kozbeszerzes@market.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.market.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.

Adószám: 12614277206

Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 51.

Adószám: 14776355244

Feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A tárgyi szerződés hatályba léptetésére még nem került sor.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 208-543331 (2021-10-21)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 096-264376
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 208-543331
HL-S szám: 96

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelez
Forrás: OJS 2022/S 096-264376 (2022-05-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-718770
HL-S szám: 248
További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.11.22.
Forrás: OJS 2022/S 248-718770 (2022-12-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-01-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 013-034798
HL-S szám: 13
További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.19. VII.2.2) pont folytatása: 5. Tekintettel arra, hogy az Infrastruktúrát érintő módosítás következtében megváltozott a lehajtó rámpák, valamint az út- és parkolóépítési munkák műszaki tartalma, mely körülmény eltérő technológiai és kivitelezési sorrendet, ütemezést és megvalósítási időigényt von maga után, a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés VIII. fejezetének 2. pontja szerinti Mérföldkövekhez rendelt feladatok módosítását. A belső út és rámpa változásával összefüggésben a rámpa megvalósítási időpontja, ütemezése változik, azt a IV. Mérföldkőhöz tartozó műszaki tartalomként és időzítéssel indokolt és szükséges megvalósítani. A Mérföldkövek műszaki tartalmával kapcsolatban a Felek - az Infrastruktúrát érintő módosításra figyelemmel és azzal összefüggésben - az alábbiakat rögzítik: - a lehajtó rámpák nem képezik a III. Mérföldkő részét, azokat a Vállalkozónak a IV. Mérföldkő részeként kell megvalósítania; - a TV közvetítés kiszolgálásához szükséges Broadcast akna nem képezi a III. Mérföldkő részét, tekintettel arra, hogy az épülettől elkülönült mélyépítési műtárgynak minősül, és értelemszerűen az V. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő; # a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés részévé váló műszaki tartalmak - a módosított tartalmú lehajtó rámpák kivételével, melyek a IV. Mérföldkő részét képezik - az V. Mérföldkő szerinti véghatáridőre teljesítendők. 6. A Megrendelő projekttámogató szakértője, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodája, és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Infrastruktúrát érintő módosításra, valamint a Mérföldkövek műszaki tartalmának módosítására vonatkozó javaslatot indokoltnak és elfogadhatónak tartja, és javasolta Megrendelőnek, hogy történjen meg a Szerződés módosítása. 7. A Szerződés jelen módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint: „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. (…)”. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a nettó 175 181 462,- Ft ellenérték növekedés - sem önmagában, sem az 1. számú szerződésmódosítás, valamint a 2. számú szerződésmódosítás szerinti ellenérték változással összesítve - nem éri el az uniós értékhatárt. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a Változáskövető szerinti műszaki tartalom is ugyanazon beruházás megvalósítására irányul, annak egyik részelemének funkcionális és üzemeltetési szempontból az eredeti szerződéses tartalomnál magasabb szintű és célszerűbb megvalósítási módját és tartalmát valósítja meg. A módosítás a Vállalkozói díj módosításával jár, továbbá e díjváltozással szorosan összefüggenek a műszaki tartalmat illető változások. Az Infrastruktúrát érintő módosítás szükségessé és indokolttá teszi továbbá a III. Mérföldkőhöz, valamint a IV. Mérföldkőhöz rendelt műszaki tartalmak módosítását. Az Infrastruktúrát érintő módosításban foglalt út és parkolóépítés összefüggésben van és kihat a lehajtó rámpa műszaki tartalmára, a rámpa feletti födém egy része fölött keresztül megy út és parkoló is. Ahhoz, hogy a készítendő út ne süllyedjen meg, a rámpa födém széleinél plusz kiegyenlítő vasbeton lemezeket szükséges betervezni. Ezek egymástól nem elválasztható munkarészek, kompletten szükséges kezelni. E tartalmak egységes tervezése és kivitelezése indokolt, így a rámpák kivitelezésének szükséges bevárnia az út és parkoló módosított terveinek, műszaki tartalmának elfogadását. Mindemellett a rámpa jövőbeni üzemeltetési szempontjait figyelembe véve változik a rámpa műszaki tartalma, a rámpára tervezett aszfalt réteg elmarad, helyette beton készül, melybe elektromos rámpafűtést szükséges tervezni és kivitelezni a téli biztonságos használatot elősegítendő. Módosítás tárgyát képezi az is, hogy az utóbbi időben jellemző, extrém esőzésekre tekintettel plusz víztelenítés betervezése és kivitelezése szükséges plusz folyóka formájában a rámpa aljára. A rámpa műszaki tartalma is módosul tehát, mely változások megvalósítási időigénye túlmutat a III. Mérföldkő szerinti teljesítési határidőn, továbbá műszaki, szervezési okokból is a rámpa megvalósítása a IV. Mérföldkő szerinti tartalmakhoz kapcsolódóan, részben párhuzamosan indokolt. Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező lehajtó rámpákat a Vállalkozó a változtatások hiányában képes és kész lett volna teljesíteni a Szerződésben eredetileg a III. Mérföldkő tekintetében meghatározott határidőre. Ezen tartalmaknak a III. Mérföldkő szerinti határidőre történő teljesítése azonban a jelen szerződésmódosítás szerinti okok miatt indokolatlan és célszerűtlen lenne. Vállalkozó számára a III. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő tartalmak tekintetében időszükségleti csökkenést nem eredményez a lehajtó rámpák megépítésének későbbi időpontra rendelése, ezen munkákat a Vállalkozó a további mérföldkövek, véghatáridő teljesítésének veszélyeztetése nélkül végzi el. A műszaki tartalmi átcsoportosításra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a III. Mérföldkő határidejére a tetőszerkezet 60,0 m támaszközű rácsos tartóinak kivitelezését elvégzi. 8. Felek a Szerződés szerinti Vállalkozói díj növekedésével kapcsolatban kifejezetten rögzítik, hogy - a Vállalkozói díj növekedése nem érinti a Szerződés IX.5. pontja szerinti Előleg összegét, - a Szerződés IX.9. pontja szerinti tartalékkeret százalékosan meghatározott mértékét továbbra is az eredeti szerződéses érték szerinti Vállalkozói díjhoz viszonyítottan határozzák meg, a tartalékkeret felhasználást az eredeti szerződésben kifejezett értékhez viszonyítják, így a Vállalkozói díj jelen szerződésmódosítás általi növekedése nem emeli arányosan a tartalékkeret mértékét is.

További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.19.

VII.2.2) pont folytatása:

5. Tekintettel arra, hogy az Infrastruktúrát érintő módosítás következtében megváltozott a lehajtó rámpák, valamint az út- és parkolóépítési munkák műszaki tartalma, mely körülmény eltérő technológiai és kivitelezési sorrendet, ütemezést és megvalósítási időigényt von maga után, a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés VIII. fejezetének 2. pontja szerinti Mérföldkövekhez rendelt feladatok módosítását. A belső út és rámpa változásával összefüggésben a rámpa megvalósítási időpontja, ütemezése változik, azt a IV. Mérföldkőhöz tartozó műszaki tartalomként és időzítéssel indokolt és szükséges megvalósítani.

A Mérföldkövek műszaki tartalmával kapcsolatban a Felek - az Infrastruktúrát érintő módosításra figyelemmel és azzal összefüggésben - az alábbiakat rögzítik:

- a lehajtó rámpák nem képezik a III. Mérföldkő részét, azokat a Vállalkozónak a IV. Mérföldkő részeként kell megvalósítania;

- a TV közvetítés kiszolgálásához szükséges Broadcast akna nem képezi a III. Mérföldkő részét, tekintettel arra, hogy az épülettől elkülönült mélyépítési műtárgynak minősül, és értelemszerűen az V. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő;

# a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés részévé váló műszaki tartalmak - a módosított tartalmú lehajtó rámpák kivételével, melyek a IV. Mérföldkő részét képezik - az V. Mérföldkő szerinti véghatáridőre teljesítendők.

6. A Megrendelő projekttámogató szakértője, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodája, és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Infrastruktúrát érintő módosításra, valamint a Mérföldkövek műszaki tartalmának módosítására vonatkozó javaslatot indokoltnak és elfogadhatónak tartja, és javasolta Megrendelőnek, hogy történjen meg a Szerződés módosítása.

7. A Szerződés jelen módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint:

„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. (…)”.

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a nettó 175 181 462,- Ft ellenérték növekedés - sem önmagában, sem az 1. számú szerződésmódosítás, valamint a 2. számú szerződésmódosítás szerinti ellenérték változással összesítve - nem éri el az uniós értékhatárt. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a Változáskövető szerinti műszaki tartalom is ugyanazon beruházás megvalósítására irányul, annak egyik részelemének funkcionális és üzemeltetési szempontból az eredeti szerződéses tartalomnál magasabb szintű és célszerűbb megvalósítási módját és tartalmát valósítja meg. A módosítás a Vállalkozói díj módosításával jár, továbbá e díjváltozással szorosan összefüggenek a műszaki tartalmat illető változások.

Az Infrastruktúrát érintő módosítás szükségessé és indokolttá teszi továbbá a III. Mérföldkőhöz, valamint a IV. Mérföldkőhöz rendelt műszaki tartalmak módosítását. Az Infrastruktúrát érintő módosításban foglalt út és parkolóépítés összefüggésben van és kihat a lehajtó rámpa műszaki tartalmára, a rámpa feletti födém egy része fölött keresztül megy út és parkoló is. Ahhoz, hogy a készítendő út ne süllyedjen meg, a rámpa födém széleinél plusz kiegyenlítő vasbeton lemezeket szükséges betervezni. Ezek egymástól nem elválasztható munkarészek, kompletten szükséges kezelni. E tartalmak egységes tervezése és kivitelezése indokolt, így a rámpák kivitelezésének szükséges bevárnia az út és parkoló módosított terveinek, műszaki tartalmának elfogadását. Mindemellett a rámpa jövőbeni üzemeltetési szempontjait figyelembe véve változik a rámpa műszaki tartalma, a rámpára tervezett aszfalt réteg elmarad, helyette beton készül, melybe elektromos rámpafűtést szükséges tervezni és kivitelezni a téli biztonságos használatot elősegítendő. Módosítás tárgyát képezi az is, hogy az utóbbi időben jellemző, extrém esőzésekre tekintettel plusz víztelenítés betervezése és kivitelezése szükséges plusz folyóka formájában a rámpa aljára. A rámpa műszaki tartalma is módosul tehát, mely változások megvalósítási időigénye túlmutat a III. Mérföldkő szerinti teljesítési határidőn, továbbá műszaki, szervezési okokból is a rámpa megvalósítása a IV. Mérföldkő szerinti tartalmakhoz kapcsolódóan, részben párhuzamosan indokolt.

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező lehajtó rámpákat a Vállalkozó a változtatások hiányában képes és kész lett volna teljesíteni a Szerződésben eredetileg a III. Mérföldkő tekintetében meghatározott határidőre. Ezen tartalmaknak a III. Mérföldkő szerinti határidőre történő teljesítése azonban a jelen szerződésmódosítás szerinti okok miatt indokolatlan és célszerűtlen lenne. Vállalkozó számára a III. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő tartalmak tekintetében időszükségleti csökkenést nem eredményez a lehajtó rámpák megépítésének későbbi időpontra rendelése, ezen munkákat a Vállalkozó a további mérföldkövek, véghatáridő teljesítésének veszélyeztetése nélkül végzi el. A műszaki tartalmi átcsoportosításra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a III. Mérföldkő határidejére a tetőszerkezet 60,0 m támaszközű rácsos tartóinak kivitelezését elvégzi.

8. Felek a Szerződés szerinti Vállalkozói díj növekedésével kapcsolatban kifejezetten rögzítik, hogy

- a Vállalkozói díj növekedése nem érinti a Szerződés IX.5. pontja szerinti Előleg összegét,

- a Szerződés IX.9. pontja szerinti tartalékkeret százalékosan meghatározott mértékét továbbra is az eredeti szerződéses érték szerinti Vállalkozói díjhoz viszonyítottan határozzák meg, a tartalékkeret felhasználást az eredeti szerződésben kifejezett értékhez viszonyítják, így a Vállalkozói díj jelen szerződésmódosítás általi növekedése nem emeli arányosan a tartalékkeret mértékét is.

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.19.

VII.2.2) pont folytatása:

5. Tekintettel arra, hogy az Infrastruktúrát érintő módosítás következtében megváltozott a lehajtó rámpák, valamint az út- és parkolóépítési munkák műszaki tartalma, mely körülmény eltérő technológiai és kivitelezési sorrendet, ütemezést és megvalósítási időigényt von maga után, a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés VIII. fejezetének 2. pontja szerinti Mérföldkövekhez rendelt feladatok módosítását. A belső út és rámpa változásával összefüggésben a rámpa megvalósítási időpontja, ütemezése változik, azt a IV. Mérföldkőhöz tartozó műszaki tartalomként és időzítéssel indokolt és szükséges megvalósítani.

A Mérföldkövek műszaki tartalmával kapcsolatban a Felek - az Infrastruktúrát érintő módosításra figyelemmel és azzal összefüggésben - az alábbiakat rögzítik:

- a lehajtó rámpák nem képezik a III. Mérföldkő részét, azokat a Vállalkozónak a IV. Mérföldkő részeként kell megvalósítania;

- a TV közvetítés kiszolgálásához szükséges Broadcast akna nem képezi a III. Mérföldkő részét, tekintettel arra, hogy az épülettől elkülönült mélyépítési műtárgynak minősül, és értelemszerűen az V. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő;

# a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés részévé váló műszaki tartalmak - a módosított tartalmú lehajtó rámpák kivételével, melyek a IV. Mérföldkő részét képezik - az V. Mérföldkő szerinti véghatáridőre teljesítendők.

6. A Megrendelő projekttámogató szakértője, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodája, és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Infrastruktúrát érintő módosításra, valamint a Mérföldkövek műszaki tartalmának módosítására vonatkozó javaslatot indokoltnak és elfogadhatónak tartja, és javasolta Megrendelőnek, hogy történjen meg a Szerződés módosítása.

7. A Szerződés jelen módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint:

„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. (…)”.

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a nettó 175 181 462,- Ft ellenérték növekedés - sem önmagában, sem az 1. számú szerződésmódosítás, valamint a 2. számú szerződésmódosítás szerinti ellenérték változással összesítve - nem éri el az uniós értékhatárt. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a Változáskövető szerinti műszaki tartalom is ugyanazon beruházás megvalósítására irányul, annak egyik részelemének funkcionális és üzemeltetési szempontból az eredeti szerződéses tartalomnál magasabb szintű és célszerűbb megvalósítási módját és tartalmát valósítja meg. A módosítás a Vállalkozói díj módosításával jár, továbbá e díjváltozással szorosan összefüggenek a műszaki tartalmat illető változások.

Az Infrastruktúrát érintő módosítás szükségessé és indokolttá teszi továbbá a III. Mérföldkőhöz, valamint a IV. Mérföldkőhöz rendelt műszaki tartalmak módosítását. Az Infrastruktúrát érintő módosításban foglalt út és parkolóépítés összefüggésben van és kihat a lehajtó rámpa műszaki tartalmára, a rámpa feletti födém egy része fölött keresztül megy út és parkoló is. Ahhoz, hogy a készítendő út ne süllyedjen meg, a rámpa födém széleinél plusz kiegyenlítő vasbeton lemezeket szükséges betervezni. Ezek egymástól nem elválasztható munkarészek, kompletten szükséges kezelni. E tartalmak egységes tervezése és kivitelezése indokolt, így a rámpák kivitelezésének szükséges bevárnia az út és parkoló módosított terveinek, műszaki tartalmának elfogadását. Mindemellett a rámpa jövőbeni üzemeltetési szempontjait figyelembe véve változik a rámpa műszaki tartalma, a rámpára tervezett aszfalt réteg elmarad, helyette beton készül, melybe elektromos rámpafűtést szükséges tervezni és kivitelezni a téli biztonságos használatot elősegítendő. Módosítás tárgyát képezi az is, hogy az utóbbi időben jellemző, extrém esőzésekre tekintettel plusz víztelenítés betervezése és kivitelezése szükséges plusz folyóka formájában a rámpa aljára. A rámpa műszaki tartalma is módosul tehát, mely változások megvalósítási időigénye túlmutat a III. Mérföldkő szerinti teljesítési határidőn, továbbá műszaki, szervezési okokból is a rámpa megvalósítása a IV. Mérföldkő szerinti tartalmakhoz kapcsolódóan, részben párhuzamosan indokolt.

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező lehajtó rámpákat a Vállalkozó a változtatások hiányában képes és kész lett volna teljesíteni a Szerződésben eredetileg a III. Mérföldkő tekintetében meghatározott határidőre. Ezen tartalmaknak a III. Mérföldkő szerinti határidőre történő teljesítése azonban a jelen szerződésmódosítás szerinti okok miatt indokolatlan és célszerűtlen lenne. Vállalkozó számára a III. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő tartalmak tekintetében időszükségleti csökkenést nem eredményez a lehajtó rámpák megépítésének későbbi időpontra rendelése, ezen munkákat a Vállalkozó a további mérföldkövek, véghatáridő teljesítésének veszélyeztetése nélkül végzi el. A műszaki tartalmi átcsoportosításra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a III. Mérföldkő határidejére a tetőszerkezet 60,0 m támaszközű rácsos tartóinak kivitelezését elvégzi.

8. Felek a Szerződés szerinti Vállalkozói díj növekedésével kapcsolatban kifejezetten rögzítik, hogy

- a Vállalkozói díj növekedése nem érinti a Szerződés IX.5. pontja szerinti Előleg összegét,

- a Szerződés IX.9. pontja szerinti tartalékkeret százalékosan meghatározott mértékét továbbra is az eredeti szerződéses érték szerinti Vállalkozói díjhoz viszonyítottan határozzák meg, a tartalékkeret felhasználást az eredeti szerződésben kifejezett értékhez viszonyítják, így a Vállalkozói díj jelen szerződésmódosítás általi növekedése nem emeli arányosan a tartalékkeret mértékét is.

Forrás: OJS 2023/S 013-034798 (2023-01-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-01 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 171-536574
HL-S szám: 171
További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.08.23. Folytatás: VII.2.2. - korszerűbb szoftverek tették lehetővé a légtechnikai modellezés ellenőrzését, ennek eredménye azt adta ki, hogy az átmeneti időkben az épületben egyszerre van igény hűtésre és fűtésre, mivel a kerengő hőmérsékletét a kerengő - küzdőtér közötti filtráció miatt hűteni szükséges, ennek következménye, hogy a kétcsöves hűtő-fűtő rendszer négycsövesre alakult; - a VIP helyiségek részére egy új 2 400 m3/h légtechnikai rendszert kellett kialakítani; - a szerver helyiség és az elektromos elosztó helyiségek hűtési kapacitását az üzembiztonság érdekében növelni kellett; - a hűtő és hőszivattyús gépek forrás oldali csatlakozásába keverő szelepes hőmérséklet szabályozás került, ez az eredeti terv szerint csak 2 db gépnél volt (hűtő-fűtő hőszivattyús gépeknél); - a jégpálya eltérő szélességben való üzemeltetése érdekében a hűtőbeton két szélső sávja a gépháztól önálló hűtővíz hálózatot kapott, hogy a két szélső sáv szakaszolható legyen; - a jégpálya hűtési körébe keverő szabályozást kellett betervezni az évi egyszeri jégpálya készítés szabályozási igényeihez igazítva, ez a tervezett egykörös hűtés helyett kétkörös hidraulikai kialakítást igényelt, 6 m3-es puffertartállyal; - tűzivíz tartályhoz szükségessé vált 3 db leszívó csonk kialakítása; - az elkészített füstmentesítési szimuláció alapján a hő és füstelvezető rendszer is változtatásra került, bekerültek új JET ventillátorok és tűzálló légcsatornák, viszont csökken az elszívó ventilátorok teljesítményigénye; - a pince szinti öltözőblokk módosításából fakadó gépészeti változások: - az öltözői plusz igények kielégítése miatt a vizes berendezések számának növelése és a fűtési, légtechnikai hálózatok bővítése szükséges; - a mosoda technológiai igényei újak voltak, ehhez egy külön légtechnikai rendszert kellett installálni. Felek rögzítik, hogy a 15-16. számú változáskövető szerinti műszaki tartalom változás a Szerződés részét képező eredeti műszaki tartalom változását eredményezi. Az eredeti műszaki tartalomban a módosulás miatt egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak, míg az új műszaki megoldások okán új tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése.

További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.08.23.

Folytatás: VII.2.2.

- korszerűbb szoftverek tették lehetővé a légtechnikai modellezés ellenőrzését, ennek eredménye azt adta ki, hogy az átmeneti időkben az épületben egyszerre van igény hűtésre és fűtésre, mivel a kerengő hőmérsékletét a kerengő - küzdőtér közötti filtráció miatt hűteni szükséges, ennek következménye, hogy a kétcsöves hűtő-fűtő rendszer négycsövesre alakult;

- a VIP helyiségek részére egy új 2 400 m3/h légtechnikai rendszert kellett kialakítani;

- a szerver helyiség és az elektromos elosztó helyiségek hűtési kapacitását az üzembiztonság érdekében növelni kellett;

- a hűtő és hőszivattyús gépek forrás oldali csatlakozásába keverő szelepes hőmérséklet szabályozás került, ez az eredeti terv szerint csak 2 db gépnél volt (hűtő-fűtő hőszivattyús gépeknél);

- a jégpálya eltérő szélességben való üzemeltetése érdekében a hűtőbeton két szélső sávja a gépháztól önálló hűtővíz hálózatot kapott, hogy a két szélső sáv szakaszolható legyen;

- a jégpálya hűtési körébe keverő szabályozást kellett betervezni az évi egyszeri jégpálya készítés szabályozási igényeihez igazítva, ez a tervezett egykörös hűtés helyett kétkörös hidraulikai kialakítást igényelt, 6 m3-es puffertartállyal;

- tűzivíz tartályhoz szükségessé vált 3 db leszívó csonk kialakítása;

- az elkészített füstmentesítési szimuláció alapján a hő és füstelvezető rendszer is változtatásra került, bekerültek új JET ventillátorok és tűzálló légcsatornák, viszont csökken az elszívó ventilátorok teljesítményigénye;

- a pince szinti öltözőblokk módosításából fakadó gépészeti változások:

- az öltözői plusz igények kielégítése miatt a vizes berendezések számának növelése és a fűtési, légtechnikai hálózatok bővítése szükséges;

- a mosoda technológiai igényei újak voltak, ehhez egy külön légtechnikai rendszert kellett installálni.

Felek rögzítik, hogy a 15-16. számú változáskövető szerinti műszaki tartalom változás a Szerződés részét képező eredeti műszaki tartalom változását eredményezi. Az eredeti műszaki tartalomban a módosulás miatt egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak, míg az új műszaki megoldások okán új tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba.

A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése.

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.08.23.

Folytatás: VII.2.2.

- korszerűbb szoftverek tették lehetővé a légtechnikai modellezés ellenőrzését, ennek eredménye azt adta ki, hogy az átmeneti időkben az épületben egyszerre van igény hűtésre és fűtésre, mivel a kerengő hőmérsékletét a kerengő - küzdőtér közötti filtráció miatt hűteni szükséges, ennek következménye, hogy a kétcsöves hűtő-fűtő rendszer négycsövesre alakult;

- a VIP helyiségek részére egy új 2 400 m3/h légtechnikai rendszert kellett kialakítani;

- a szerver helyiség és az elektromos elosztó helyiségek hűtési kapacitását az üzembiztonság érdekében növelni kellett;

- a hűtő és hőszivattyús gépek forrás oldali csatlakozásába keverő szelepes hőmérséklet szabályozás került, ez az eredeti terv szerint csak 2 db gépnél volt (hűtő-fűtő hőszivattyús gépeknél);

- a jégpálya eltérő szélességben való üzemeltetése érdekében a hűtőbeton két szélső sávja a gépháztól önálló hűtővíz hálózatot kapott, hogy a két szélső sáv szakaszolható legyen;

- a jégpálya hűtési körébe keverő szabályozást kellett betervezni az évi egyszeri jégpálya készítés szabályozási igényeihez igazítva, ez a tervezett egykörös hűtés helyett kétkörös hidraulikai kialakítást igényelt, 6 m3-es puffertartállyal;

- tűzivíz tartályhoz szükségessé vált 3 db leszívó csonk kialakítása;

- az elkészített füstmentesítési szimuláció alapján a hő és füstelvezető rendszer is változtatásra került, bekerültek új JET ventillátorok és tűzálló légcsatornák, viszont csökken az elszívó ventilátorok teljesítményigénye;

- a pince szinti öltözőblokk módosításából fakadó gépészeti változások:

- az öltözői plusz igények kielégítése miatt a vizes berendezések számának növelése és a fűtési, légtechnikai hálózatok bővítése szükséges;

- a mosoda technológiai igényei újak voltak, ehhez egy külön légtechnikai rendszert kellett installálni.

Felek rögzítik, hogy a 15-16. számú változáskövető szerinti műszaki tartalom változás a Szerződés részét képező eredeti műszaki tartalom változását eredményezi. Az eredeti műszaki tartalomban a módosulás miatt egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak, míg az új műszaki megoldások okán új tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba.

A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése.

Forrás: OJS 2023/S 171-536574 (2023-09-01)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 186-582127
HL-S szám: 186
További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2023. 09. 12. Folytatása a VII.2.1.) pontnak. 4. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján a műszaki-átadás átvételkor felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint a vizsgálat során érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy az átvételről vagy annak megtagadásáról kizárólag a Megrendelő nyilatkozhat. 5. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése értelmében a kivitelezés átvétele nem tagadható meg olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot, továbbá az Utak kertészeti munkái átadhatóak a VI.A/. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében is. Felek megállapodnak abban, hogy jelen pont szerinti hibák, hiányok nem akadályozzák a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását. Ugyanakkor az átvétel nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, így amennyiben a Vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat nem javítja és hiányosságokat nem pótolja a VI.B/6. pont szerinti határidőre, úgy Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződés XIII.2. pontja szerinti teljesítési biztosíték terhére a hibákat, hiányokat pótolni. 6. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány - és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának ésszerű határidejét a Felek a hiány- és hibalistában közösen határozzák meg. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. 7. Felek rögzítik, hogy a VI.B/1. pontban megjelölt utak műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása után a C81, C82, C812, C813, C814 jelű utak a Megrendelő kezelésébe kerülnek, de azok a közforgalom számára a forgalomba helyezési engedély véglegessé válásáig nem kerülhetnek megnyitásra. Ezen utakat a Vállalkozó közútkezelői hozzájárulás birtokában a Rendezvénycsarnok Kivitelezésének befejezése érdekében továbbra is használhatja. Ehhez kapcsolódóan a Felek megállapodnak, hogy az utak közforgalom számára történő megnyitásig a Vállalkozó vállalja - az utak használatából eredő bármilyen, a Vállalkozó felelőségi körébe eső kárért való felelősséget, azzal, hogy Vállalkozó felelőssége nem terjed ki vis maior körébe tartozó okokból bekövetkező, illetőleg harmadik személy által okozott elháríthatatlan károkra, - az utakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban és tisztán tartja, - a rendeltetésszerű használat ellenére a Vállalkozó esetleges hibás teljesítéséből adódó, feltárt hibákat a saját költségén kijavítja, - A közútkezelői hozzájárulásban előírtak alapján az utakat a közforgalom elől elkorlátozza. 3. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy abban az esetben is, amennyiben élnek az Utak kivitelezését követő külön műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának lehetőségével a Szerződés szerinti Jótállási idő kezdete változatlanul a teljes Kivitelezés megvalósulását követő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Értelemszerűen a Jótállási biztosítékot is ettől az időpontól szükséges rendelkezésre bocsátani a Szerződésben foglalt rendelkezések szerint. III. Záró rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § -ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, a jelen szerződésmódosításban foglaltak az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg, pusztán egy munkarésznek a korábbi elkészülte okán a szerződés eredeti határidőjénél korábbi időpontban történő átadást tesz lehetővé, vállalkozói kötelezettséget új elemre nem terjeszt ki, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, nem tartalmaz olyan feltételt, mely más gazdasági szereplő számára előnyösebb ajánlattételt tenne lehetővé. 2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik. 3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására. 4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes. 5. Jelen szerződésmódosítást - mely 8 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 6 oldalból, III fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2023. 09. 12.

Folytatása a VII.2.1.) pontnak.

4.

A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján a műszaki-átadás átvételkor felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint a vizsgálat során érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy az átvételről vagy annak megtagadásáról kizárólag a Megrendelő nyilatkozhat.

5.

A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése értelmében a kivitelezés átvétele nem tagadható meg olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot, továbbá az Utak kertészeti munkái átadhatóak a VI.A/. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében is. Felek megállapodnak abban, hogy jelen pont szerinti hibák, hiányok nem akadályozzák a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását. Ugyanakkor az átvétel nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, így amennyiben a Vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat nem javítja és hiányosságokat nem pótolja a VI.B/6. pont szerinti határidőre, úgy Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződés XIII.2. pontja szerinti teljesítési biztosíték terhére a hibákat, hiányokat pótolni.

6.

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány - és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának ésszerű határidejét a Felek a hiány- és hibalistában közösen határozzák meg. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.

7.

Felek rögzítik, hogy a VI.B/1. pontban megjelölt utak műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása után a C81, C82, C812, C813, C814 jelű utak a Megrendelő kezelésébe kerülnek, de azok a közforgalom számára a forgalomba helyezési engedély véglegessé válásáig nem kerülhetnek megnyitásra. Ezen utakat a Vállalkozó közútkezelői hozzájárulás birtokában a Rendezvénycsarnok Kivitelezésének befejezése érdekében továbbra is használhatja.

Ehhez kapcsolódóan a Felek megállapodnak, hogy az utak közforgalom számára történő megnyitásig a Vállalkozó vállalja

- az utak használatából eredő bármilyen, a Vállalkozó felelőségi körébe eső kárért való felelősséget, azzal, hogy Vállalkozó felelőssége nem terjed ki vis maior körébe tartozó okokból bekövetkező, illetőleg harmadik személy által okozott elháríthatatlan károkra,

- az utakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban és tisztán tartja,

- a rendeltetésszerű használat ellenére a Vállalkozó esetleges hibás teljesítéséből adódó, feltárt hibákat a saját költségén kijavítja,

- A közútkezelői hozzájárulásban előírtak alapján az utakat a közforgalom elől elkorlátozza.

3. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy abban az esetben is, amennyiben élnek az Utak kivitelezését követő külön műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának lehetőségével a Szerződés szerinti Jótállási idő kezdete változatlanul a teljes Kivitelezés megvalósulását követő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Értelemszerűen a Jótállási biztosítékot is ettől az időpontól szükséges rendelkezésre bocsátani a Szerződésben foglalt rendelkezések szerint.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § -ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, a jelen szerződésmódosításban foglaltak az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg, pusztán egy munkarésznek a korábbi elkészülte okán a szerződés eredeti határidőjénél korábbi időpontban történő átadást tesz lehetővé, vállalkozói kötelezettséget új elemre nem terjeszt ki, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, nem tartalmaz olyan feltételt, mely más gazdasági szereplő számára előnyösebb ajánlattételt tenne lehetővé.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

5. Jelen szerződésmódosítást - mely 8 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 6 oldalból, III fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

A szerződésmódosítás dátuma: 2023. 09. 12.

Folytatása a VII.2.1.) pontnak.

A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján a műszaki-átadás átvételkor felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint a vizsgálat során érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy az átvételről vagy annak megtagadásáról kizárólag a Megrendelő nyilatkozhat.

A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése értelmében a kivitelezés átvétele nem tagadható meg olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot, továbbá az Utak kertészeti munkái átadhatóak a VI.A/. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében is. Felek megállapodnak abban, hogy jelen pont szerinti hibák, hiányok nem akadályozzák a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását. Ugyanakkor az átvétel nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, így amennyiben a Vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat nem javítja és hiányosságokat nem pótolja a VI.B/6. pont szerinti határidőre, úgy Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződés XIII.2. pontja szerinti teljesítési biztosíték terhére a hibákat, hiányokat pótolni.

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány - és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának ésszerű határidejét a Felek a hiány- és hibalistában közösen határozzák meg. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.

Felek rögzítik, hogy a VI.B/1. pontban megjelölt utak műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása után a C81, C82, C812, C813, C814 jelű utak a Megrendelő kezelésébe kerülnek, de azok a közforgalom számára a forgalomba helyezési engedély véglegessé válásáig nem kerülhetnek megnyitásra. Ezen utakat a Vállalkozó közútkezelői hozzájárulás birtokában a Rendezvénycsarnok Kivitelezésének befejezése érdekében továbbra is használhatja.

Ehhez kapcsolódóan a Felek megállapodnak, hogy az utak közforgalom számára történő megnyitásig a Vállalkozó vállalja

- az utak használatából eredő bármilyen, a Vállalkozó felelőségi körébe eső kárért való felelősséget, azzal, hogy Vállalkozó felelőssége nem terjed ki vis maior körébe tartozó okokból bekövetkező, illetőleg harmadik személy által okozott elháríthatatlan károkra,

- az utakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban és tisztán tartja,

- a rendeltetésszerű használat ellenére a Vállalkozó esetleges hibás teljesítéséből adódó, feltárt hibákat a saját költségén kijavítja,

- A közútkezelői hozzájárulásban előírtak alapján az utakat a közforgalom elől elkorlátozza.

3. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy abban az esetben is, amennyiben élnek az Utak kivitelezését követő külön műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának lehetőségével a Szerződés szerinti Jótállási idő kezdete változatlanul a teljes Kivitelezés megvalósulását követő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Értelemszerűen a Jótállási biztosítékot is ettől az időpontól szükséges rendelkezésre bocsátani a Szerződésben foglalt rendelkezések szerint.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § -ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, a jelen szerződésmódosításban foglaltak az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg, pusztán egy munkarésznek a korábbi elkészülte okán a szerződés eredeti határidőjénél korábbi időpontban történő átadást tesz lehetővé, vállalkozói kötelezettséget új elemre nem terjeszt ki, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, nem tartalmaz olyan feltételt, mely más gazdasági szereplő számára előnyösebb ajánlattételt tenne lehetővé.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

5. Jelen szerződésmódosítást - mely 8 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 6 oldalból, III fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Forrás: OJS 2023/S 186-582127 (2023-09-22)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Sz.fehérvár-Multicsarnok - tervezés-kivitelezés II
Hivatkozási szám: EKR001089952020
Rövid leírás:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában: Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2. Magasépítési munkálatok: Építészet: Munkagödör földkiemelése 68 940 m3 Tükörkészítés 14 800 m2 Betonacél szerelés 10 000 m2 Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2 Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2 Fémlemezfedés készítése 14 000 m2 Belsőépítészet: Álmennyezetszerelés 17 180 m2 Gumiburkolat 3 655 m2 Ipari padlóburkolat 26 313 m2 Diszperziós festés 8 070 m2 Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2 Tartószerkezetek: Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2 Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2 Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2 Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3 Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3 Hegesztett hálószerelés 65 t Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3 Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3 Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3 Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése. Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül): Tükörkészítés 17 244 m2 Aszfalt betonútpálya 1 453 m3 Aszfalt betonparkoló 1 094 m3 Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2 Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2 Automatasorompó 4 db Humuszterítés 4 854 m3 Gyepesítés 22 194 m2 Felvonók: Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei: Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2 Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2 Kerékpárút 11660 m2 Járda 9650 m2 Terelősziget/térkőből 1380 m2 Kiemelt szegély 3150 fm Alacsony„K”szegély4990 4990 fm Süllyesztett szegély 9720 fm Humuszleszedés 47700 m3 Földmunka/bevágás 6050 m3 Földmunka/töltés 14560 m3 Tükörkészítés 60100 m2 Közvilágítás(I-II. szakasz együtt) Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban 180 kandeláber 6800 fm kábel 10 elosztószekrény Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei: DN 1000 184 fm DN 800 910 fm DN 600 953 fm DN 400 1140 fm Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm Tisztítóaknák 66 db Víznyelő 159 db Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db Térfigyelő kamerarendszer: Engedélyezési és kiviteli terv készítése Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m 30 db kamera telepítése 1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése A vízvezeték építés főbb munkanemei — D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m — D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m A szennyvízelvezetés munkanemei — DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m — DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db — 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint. Az opcionális tétel: Audiovizuális berendezések kiépítése: Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet Perimeter LED gyűrű 1 készlet Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet. Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

Rövid leírás

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
Magasépítési munkálatok:
Építészet:
Munkagödör földkiemelése 68 940 m3
Tükörkészítés 14 800 m2
Betonacél szerelés 10 000 m2
Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2
Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2
Fémlemezfedés készítése 14 000 m2
Belsőépítészet:
Álmennyezetszerelés 17 180 m2
Gumiburkolat 3 655 m2
Ipari padlóburkolat 26 313 m2
Diszperziós festés 8 070 m2
Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2
Tartószerkezetek:
Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2
Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2
Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2
Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3
Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3
Hegesztett hálószerelés 65 t
Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3
Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3
Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3
Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t
Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t
Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t
Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg
Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.
Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):
Tükörkészítés 17 244 m2
Aszfalt betonútpálya 1 453 m3
Aszfalt betonparkoló 1 094 m3
Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2
Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2
Automatasorompó 4 db
Humuszterítés 4 854 m3
Gyepesítés 22 194 m2
Felvonók:
Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db
Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:
Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra
Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m
Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2
Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2
Kerékpárút 11660 m2
Járda 9650 m2
Terelősziget/térkőből 1380 m2
Kiemelt szegély 3150 fm
Alacsony„K”szegély4990 4990 fm
Süllyesztett szegély 9720 fm
Humuszleszedés 47700 m3
Földmunka/bevágás 6050 m3
Földmunka/töltés 14560 m3
Tükörkészítés 60100 m2
Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)
Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban
180 kandeláber
6800 fm kábel
10 elosztószekrény
Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:
DN 1000 184 fm
DN 800 910 fm
DN 600 953 fm
DN 400 1140 fm
Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm
Tisztítóaknák 66 db
Víznyelő 159 db
Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db
Térfigyelő kamerarendszer:
Engedélyezési és kiviteli terv készítése
Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m
30 db kamera telepítése
1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése
A vízvezeték építés főbb munkanemei
— D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m
— D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m
A szennyvízelvezetés munkanemei
— DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m
— DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db
— 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tétel:
Audiovizuális berendezések kiépítése:
Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet
Perimeter LED gyűrű 1 készlet
Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.
Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 35 003 782 749 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001089952020/1
Cím: Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelez
Mennyiség: 17513.8 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában: Az épület normál befogadóképessége: ~6.000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2.250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2. MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK: Építészet: Munkagödör földkiemelése 68 940 m3 Tükörkészítés 14 800 m2 Betonacél szerelés 10 000 m2 Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2 Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2 Fémlemezfedés készítése 14 000 m2 Belsőépítészet: Álmennyezetszerelés 17 180 m2 Gumiburkolat 3 655 m2 Ipari padlóburkolat 26 313 m2 Diszperziós festés 8 070 m2 Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2 Tartószerkezetek: Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2 Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2 Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2 Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3 Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3 Hegesztett hálószerelés 65 t Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3 Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3 Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3 Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése. Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül): Tükörkészítés 17 244 m2 Aszfalt betonútpálya 1 453 m3 Aszfalt betonparkoló 1 094 m3 Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2 Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2 Automatasorompó 4 db Humuszterítés 4 854 m3 Gyepesítés 22 194 m2 Felvonók: Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db KISZOLGÁLÓ KÖZÚTHÁLÓZAT főbb mennyiségei: kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2 útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2 kerékpárút 11660 m2 járda 9650 m2 terelősziget/térkőből 1380 m2 kiemelt szegély 3150 fm alacsony„K”szegély4990 4990 fm süllyesztett szegély 9720 fm humuszleszedés 47700 m3 földmunka/bevágás 6050 m3 földmunka/töltés 14560 m3 tükörkészítés 60100 m2 Közvilágítás(I-II. szakasz együtt) Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban 180 kandeláber 6800 fm kábel 10 elosztószekrény külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei: DN 1000 184 fm DN 800 910 fm DN 600 953 fm DN 400 1140 fm Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm Tisztítóaknák 66 db víznyelő 159 db Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db Térfigyelő kamerarendszer: engedélyezési és kiviteli terv készítése optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m 30 db kamera telepítése 1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése A vízvezeték építés főbb munkanemei - D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m - D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m A szennyvízelvezetés munkanemei - DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m - DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db - 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint. Az opcionális tételre vonatkozó információt lásd II.2.11. pont. További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

A beszerzés leírása

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:
Az épület normál befogadóképessége: ~6.000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2.250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK:
Építészet:
Munkagödör földkiemelése 68 940 m3
Tükörkészítés 14 800 m2
Betonacél szerelés 10 000 m2
Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2
Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2
Fémlemezfedés készítése 14 000 m2
Belsőépítészet:
Álmennyezetszerelés 17 180 m2
Gumiburkolat 3 655 m2
Ipari padlóburkolat 26 313 m2
Diszperziós festés 8 070 m2
Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2
Tartószerkezetek:
Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2
Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2
Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2
Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3
Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3
Hegesztett hálószerelés 65 t
Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3
Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3
Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3
Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t
Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t
Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t
Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):
Tükörkészítés 17 244 m2
Aszfalt betonútpálya 1 453 m3
Aszfalt betonparkoló 1 094 m3
Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2
Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2
Automatasorompó 4 db
Humuszterítés 4 854 m3
Gyepesítés 22 194 m2
Felvonók:
Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db
KISZOLGÁLÓ KÖZÚTHÁLÓZAT főbb mennyiségei:
kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra
az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m
útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2
útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2
kerékpárút 11660 m2
járda 9650 m2
terelősziget/térkőből 1380 m2
kiemelt szegély 3150 fm
alacsony„K”szegély4990 4990 fm
süllyesztett szegély 9720 fm
humuszleszedés 47700 m3
földmunka/bevágás 6050 m3
földmunka/töltés 14560 m3
tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)
Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban
180 kandeláber
6800 fm kábel
10 elosztószekrény

külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:
DN 1000 184 fm
DN 800 910 fm
DN 600 953 fm
DN 400 1140 fm
Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm
Tisztítóaknák 66 db
víznyelő 159 db
Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db
Térfigyelő kamerarendszer:
engedélyezési és kiviteli terv készítése
optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m
30 db kamera telepítése
1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei
- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m
- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m
A szennyvízelvezetés munkanemei
- DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m
- DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db
- 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tételre vonatkozó információt lásd II.2.11. pont.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 📦

Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦

Közút alapozása 📦

+ még 5

Magasépítési munka 📦

Többcélú sportlétesítmények építése 📦

Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Vízelvezető rendszer építése 📦

Útburkolat építése 📦

Postacím: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220 /1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11
Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Fejér 🏙️
Időtartam: 26 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

OPCIONÁLIS TÉTEL Audiovizuális berendezések kiépítése: Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet Perimeter LED gyűrű 1 készlet Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet. A sportkomplexumba tervezett rendezvényeken a pálya és a nézőtér bevilágítása, látványos világítási képek, fényeffektusok létrehozása. A lámpák mozgatása és vezérlése a hang- és fényvezérlő helyiségből történik fényvezérlő pult segítségével. A vetítő rendszer reklámok, látványos animációk, képeffektusok kivetítésére ad lehetőséget a pálya felületére vagy egyéb előre definiált területekre. A vetítést nagy fényerejű projektor, valamint mozgatható tükrös rendszer biztosítja, amellyel a kívánt helyre lehet a képet kivetíteni. Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető. Perimeter LED gyűrű A játéktér fölött elhelyezendő kétoldalas perimeter LED szalag (gyűrű) a 4 oldalas, középen befüggesztett LED fal rendszer kiegészítő megjelenítő rendszere. mely információk, hirdetések, a mérkőzéshez kapcsolódó különböző adatok és információk, stb. megjelenítésére szolgál. Emelt szintű Digital signage rendszer Az alap streamelési, rögzítési és Digital signage rendszeren felül az emelt szintű funkcionalitással bíró digital signage rendszer az emelt funkcionalitás keretében a signage rendszeren keresztül rendezett formában, egyszerűen és grafikus menü rendszerrel kezelhető módon elérhetővé válnak a saját kamera rendszer által rögzített felvételek, a központi média szerveren tárolt egyéb videók, képek, információk. A központi stúdió mellett pl. a VIP boxokban a kijelzőn nem csak a központilag sugárzott anyag látható, hanem a távirányító segítségével interaktív módon kereshetők és megjeleníthetők a központi médiaszerveren tárolt anyagok, az éppen folyó mérkőzés góljai, lassításai, visszajátszásai, stb., továbbá a kijelzőkön – akár minden VIP boxban külön szabályozható módon – TV csatornák is foghatók. További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

A lehetőségek leírása

OPCIONÁLIS TÉTEL
Audiovizuális berendezések kiépítése:
Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet
Perimeter LED gyűrű 1 készlet
Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

A sportkomplexumba tervezett rendezvényeken a pálya és a nézőtér bevilágítása, látványos világítási képek, fényeffektusok létrehozása. A lámpák mozgatása és vezérlése a hang- és fényvezérlő helyiségből történik fényvezérlő pult segítségével. A vetítő rendszer reklámok, látványos animációk, képeffektusok kivetítésére ad lehetőséget a pálya felületére vagy egyéb előre definiált területekre. A vetítést nagy fényerejű projektor, valamint mozgatható tükrös rendszer biztosítja, amellyel a kívánt helyre lehet a képet kivetíteni.
Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető.

Perimeter LED gyűrű
A játéktér fölött elhelyezendő kétoldalas perimeter LED szalag (gyűrű) a 4 oldalas, középen befüggesztett LED fal rendszer kiegészítő megjelenítő rendszere. mely információk, hirdetések, a mérkőzéshez kapcsolódó különböző adatok és információk, stb. megjelenítésére szolgál.

Emelt szintű Digital signage rendszer
Az alap streamelési, rögzítési és Digital signage rendszeren felül az emelt szintű funkcionalitással bíró digital signage rendszer az emelt funkcionalitás keretében a signage rendszeren keresztül rendezett formában, egyszerűen és grafikus menü rendszerrel kezelhető módon elérhetővé válnak a saját kamera rendszer által rögzített felvételek, a központi média szerveren tárolt egyéb videók, képek, információk. A központi stúdió mellett pl. a VIP boxokban a kijelzőn nem csak a központilag sugárzott anyag látható, hanem a távirányító segítségével interaktív módon kereshetők és megjeleníthetők a központi médiaszerveren tárolt anyagok, az éppen folyó mérkőzés góljai, lassításai, visszajátszásai, stb., továbbá a kijelzőkön – akár minden VIP boxban külön szabályozható módon – TV csatornák is foghatók.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-10-15 📅
Cím: Sz.fehérvár-Multicsarnok - tervezés-kivitelezés II
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/677007 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001089952020/3262
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

tározó műtárgy kivitelezése, közúti építmények tervezése, építményvillamossági felelős műszaki vezetés, városi gyűjtőút és/vagy országos közút útépítés tervezés, felelős műszaki vezetés, útépítés, földmunka, közműépítés, forgalomtechnikai munkák, szakipari munkák, felvonók szerelése, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_96419052
Postacím: Bojtár Utca 51.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@market.hu 📧
Telefon: +36 12792727 📞
Fax: +36 17002054 📠
URL: https://www.market.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Lásd a KÉ-0847/2021 iktatószámú ajánlati felhívásban.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre: Lásd a KÉ-0847/2021 iktatószámú ajánlati felhívásban.
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Lásd a KÉ-0847/2021 iktatószámú ajánlati felhívásban.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_97218353
Postacím: Városház Tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537295 📞
Fax: +36 22537160 📠
URL: https://www.szekesfehervar.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

I. Ajánlattevők ismertetése: Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27. Adószám: 12614277206 Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 51. Adószám: 14776355244 II. BT-202 mező folytatása karakterkorlátra tekintettel: 10. A Szerződés XIII. fejezet 2/A. pontja az alábbiak szerint módosul: „2/A. A Jótállási biztosíték összege a jelen szerződés VII.3. pontja szerinti Jótállási Időszak kezdetétől számított első 60 hónapban 1.671.727.712 - Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhetvenegymillió-hétszázhuszonhétezer-hétszáztizenkettő forint. A Jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a Jótállási Időszak kezdő napján a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani és a munkaterület átadás-átvételének a napjától számított 60 hónapig biztosítani.” 11. A Szerződés XVII. fejezetének „A szerződés mellékletei” része az alábbiak szerint módosul: tájékoztatóban irreleváns 12. A Szerződés az alábbi XVIII. fejezettel egészül ki: „1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kivitelezéshez kapcsolódóan a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott: - 34. számú változáskövetőben szereplő BIM modell készítésével, - 46. számú változáskövetőben szereplő bérbe adandó helyiségek módosításával, és - 25. számú változáskövető 13-17. pontjaiban szereplő sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzésével és helyszínre történő szállításával kapcsolatos feladatok (a továbbiakban együtt: Feladatok) elvégzését jelen szerződés 11., 17. és 27. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Feladatokat 2024. február 28. napjáig készre jelenteni. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a Feladatokat a teljesítési határidőben készre jelenti oly módon, hogy a Feladatok 100 %-ban megvalósultak, a kivitelezési munkáknak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozza és a Feladatoknak a legkésőbb 2024. február 28. napjáig történő készre jelentését követően megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárása a jelen szerződés XVIII.8. pont második bekezdése szerinti időtartamon belül utóbb eredményesen zárult. Vállalkozó a Feladatok megvalósítását a teljesítési határidőben bármikor készre jelentheti, feltéve, ha a készre jelentés alapján a teljesítés – a jelen szerződés és a jogszabályok követelményei szerint - alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lefolytatására. 3. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Feladatokat kizárólag a Megrendelővel és az Üzemeltetővel előre egyeztetett időben és módon jogosult végezni. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a Feladatokat a Kivitelezéshez kapcsolódóan végzi külön munkaterület átadására nem kerül sor. Felek a Feladatokat a jelen szerződés integráns és elválaszthatatlan részeként tekintik, azonban a Feladatokra vonatkozóan – azok eltérő teljesítési határidejére tekintettel - külön építési naplót nyitnak és a Feladatok megvalósulását követően külön műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. 4. Felek rögzítik, hogy - a BIM modell készítésével kapcsolatos munkák ellenszolgáltatásának díja mindösszesen nettó 59.488.800,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenkilencmillió-négyszáznyolcannyolcezer-nyolcszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 75.550.776,- Ft, azaz bruttó Hetvenötmillió-ötszázötvenezer-hétszázhetvenhat forint, - a bérbe adandó helyiségek módosításával kapcsolatos munkák ellenszolgáltatásának díja mindösszesen nettó 49.311.254,- Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvenkilencmillió-háromszáztizenegyezer-kettőszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 62.625.293,- Ft, azaz bruttó Hatvankettőmillió-hatszázhuszonötezer-kettőszázkilencvenhárom forint, - a sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzésével és helyszínre történő szállításával kapcsolatos feladatok díja mindösszesen nettó 45.869.829,.-Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvenötmillió-nyolcszázhatvankilencezer-nyolcszázhuszonkilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 58.254.683,-Ft, azaz bruttó Ötvennyolcmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszáznyolcvanhárom forint. 5. Felek rögzítik, hogy a BIM modell és a bérbe adandó helyiségek módosításával kapcsolatos munkák elvégzéséhez szükséges alapanyag, kellékanyag, beépítésre kerülő anyag beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. 6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó - teljesítésigazolás birtokában, a fordított adózás szabályai szerint – a XVIII.4. pont szerinti díjakról egy számla benyújtására jogosult összesen nettó 154.669.883,-Ft, azaz nettó Százötvennégymillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint összegről. 7. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a számlát kizárólag a Megrendelő teljesítésigazolója által kiadott teljesítésigazolás - továbbiakban: Teljesítésigazolás - birtokában nyújthatja be. A Teljesítésigazolás kiállításának feltétele a műszaki ellenőr által jóváhagyott műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv megléte és a Feladatok szerződésszerű teljesítése. Megrendelő a Teljesítésigazolást ezen együttes feltételek megvalósulásától számított 5 napon belül állítja ki. Vállalkozó a számlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 8 (nyolc) napon belül köteles benyújtani. Vállalkozó a számlát elektronikus számla formájában - továbbiakban: Elektronikus számla - is jogosult kiállítani az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően. Megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy nem minősül Elektronikus számlának a Vállalkozó által eredetileg papír alapon előállított és Megrendelőnek PDF fájl formátumban e-mail útján megküldött számla. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus számlákat Megrendelő szamla@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levelezési címére köteles továbbítani. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a szamla@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levelezési címre kizárólag Elektronikus számla küldhető, valamint azt is, miszerint az Elektronikus számlának nem minősülő számlákra a papíralapú számlára vonatkozó kézbesítési szabályok vonatkoznak. A számla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozó köteles a Teljesítésigazolás alapján számlarészletezőt benyújtani a Megrendelő részére, összhangban a megvalósult műszaki tartalommal. 8. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőrnek lefolytatnia. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és kezdi meg a készre jelentés kézhezvételét követő 5 (öt) napnál nem későbbi időponttal. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap. Az átadás-átvételi eljárásról Felek - mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Feladatok átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Felek a hibák kijavítására olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére 1 db nyomtatott és digitális példányban az átadási dokumentációt, melynek része (PDF és DWG formátumban is) a megvalósulási terv, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat és a kivitelezői nyilatkozat. 9. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a XVIII.2. pont szerinti teljesítési határidőt elmulasztja, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a XVIII.6 pontban meghatározott nettó díj 0,4 %-a naponta. 10. A Feladatok hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó köteles 7.733.494, - Ft, azaz Hétmillió-hétszázharmincháromezer-négyszázkilencvennégy forint jótállási biztosítékot Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja, a Feladatok teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak szerint 60 hónapig köteles biztosítani. 11. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával járnak el.” III.- BT-720 mezőhöz tájékoztatásul: - módosításokat megelőző aktualizált szerződéses érték: 33.428.946.644,- HUF; - módosítást követő szerződéses érték: 33.434.554.238,- (opciós tételek és a jelen szerződésmódosítás XVIII. fejezetében foglalt nettó 154.669.883,- díj nélkül); - alapszerződés szerinti díjak ismertetése: mindösszesen nettó 35.003.782.749, melyből az alap vállalkozási díj 31.706.360.968, az opció 760.912.904,- és a tartalékkeret 2.536.508.877,-

További információk

I. Ajánlattevők ismertetése:

Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
Adószám: 12614277206

Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 51.
Adószám: 14776355244

II. BT-202 mező folytatása karakterkorlátra tekintettel:

10. A Szerződés XIII. fejezet 2/A. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2/A.
A Jótállási biztosíték összege a jelen szerződés VII.3. pontja szerinti Jótállási Időszak kezdetétől számított első 60 hónapban 1.671.727.712 - Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhetvenegymillió-hétszázhuszonhétezer-hétszáztizenkettő forint. A Jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a Jótállási Időszak kezdő napján a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani és a munkaterület átadás-átvételének a napjától számított 60 hónapig biztosítani.”

11. A Szerződés XVII. fejezetének „A szerződés mellékletei” része az alábbiak szerint módosul: tájékoztatóban irreleváns

12. A Szerződés az alábbi XVIII. fejezettel egészül ki:

„1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kivitelezéshez kapcsolódóan a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott:
- 34. számú változáskövetőben szereplő BIM modell készítésével,
- 46. számú változáskövetőben szereplő bérbe adandó helyiségek módosításával, és
- 25. számú változáskövető 13-17. pontjaiban szereplő sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzésével és helyszínre történő szállításával
kapcsolatos feladatok (a továbbiakban együtt: Feladatok) elvégzését jelen szerződés 11., 17. és 27. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.

2.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Feladatokat 2024. február 28. napjáig készre jelenteni. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Vállalkozó határidőben teljesít, ha a Feladatokat a teljesítési határidőben készre jelenti oly módon, hogy a Feladatok 100 %-ban megvalósultak, a kivitelezési munkáknak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozza és a Feladatoknak a legkésőbb 2024. február 28. napjáig történő készre jelentését követően megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárása a jelen szerződés XVIII.8. pont második bekezdése szerinti időtartamon belül utóbb eredményesen zárult.

Vállalkozó a Feladatok megvalósítását a teljesítési határidőben bármikor készre jelentheti, feltéve, ha a készre jelentés alapján a teljesítés – a jelen szerződés és a jogszabályok követelményei szerint - alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lefolytatására.

3.
Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Feladatokat kizárólag a Megrendelővel és az Üzemeltetővel előre egyeztetett időben és módon jogosult végezni. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a Feladatokat a Kivitelezéshez kapcsolódóan végzi külön munkaterület átadására nem kerül sor. Felek a Feladatokat a jelen szerződés integráns és elválaszthatatlan részeként tekintik, azonban a Feladatokra vonatkozóan – azok eltérő teljesítési határidejére tekintettel - külön építési naplót nyitnak és a Feladatok megvalósulását követően külön műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

4.
Felek rögzítik, hogy

- a BIM modell készítésével kapcsolatos munkák ellenszolgáltatásának díja mindösszesen nettó 59.488.800,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenkilencmillió-négyszáznyolcannyolcezer-nyolcszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 75.550.776,- Ft, azaz bruttó Hetvenötmillió-ötszázötvenezer-hétszázhetvenhat forint,
- a bérbe adandó helyiségek módosításával kapcsolatos munkák ellenszolgáltatásának díja mindösszesen nettó 49.311.254,- Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvenkilencmillió-háromszáztizenegyezer-kettőszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 62.625.293,- Ft, azaz bruttó Hatvankettőmillió-hatszázhuszonötezer-kettőszázkilencvenhárom forint,
- a sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzésével és helyszínre történő szállításával kapcsolatos feladatok díja mindösszesen nettó 45.869.829,.-Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvenötmillió-nyolcszázhatvankilencezer-nyolcszázhuszonkilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 58.254.683,-Ft, azaz bruttó Ötvennyolcmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszáznyolcvanhárom forint.

5.
Felek rögzítik, hogy a BIM modell és a bérbe adandó helyiségek módosításával kapcsolatos munkák elvégzéséhez szükséges alapanyag, kellékanyag, beépítésre kerülő anyag beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége.

6.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó - teljesítésigazolás birtokában, a fordított adózás szabályai szerint – a XVIII.4. pont szerinti díjakról egy számla benyújtására jogosult összesen nettó 154.669.883,-Ft, azaz nettó Százötvennégymillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint összegről.

7.
Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a számlát kizárólag a Megrendelő teljesítésigazolója által kiadott teljesítésigazolás - továbbiakban: Teljesítésigazolás - birtokában nyújthatja be. A Teljesítésigazolás kiállításának feltétele a műszaki ellenőr által jóváhagyott műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv megléte és a Feladatok szerződésszerű teljesítése. Megrendelő a Teljesítésigazolást ezen együttes feltételek megvalósulásától számított 5 napon belül állítja ki.

Vállalkozó a számlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 8 (nyolc) napon belül köteles benyújtani.

Vállalkozó a számlát elektronikus számla formájában - továbbiakban: Elektronikus számla - is jogosult kiállítani az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően. Megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy nem minősül Elektronikus számlának a Vállalkozó által eredetileg papír alapon előállított és Megrendelőnek PDF fájl formátumban e-mail útján megküldött számla. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus számlákat Megrendelő szamla@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levelezési címére köteles továbbítani.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a szamla@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levelezési címre kizárólag Elektronikus számla küldhető, valamint azt is, miszerint az Elektronikus számlának nem minősülő számlákra a papíralapú számlára vonatkozó kézbesítési szabályok vonatkoznak. A számla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozó köteles a Teljesítésigazolás alapján számlarészletezőt benyújtani a Megrendelő részére, összhangban a megvalósult műszaki tartalommal.

8.
A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és kezdi meg a készre jelentés kézhezvételét követő 5 (öt) napnál nem későbbi időponttal. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap.

Az átadás-átvételi eljárásról Felek - mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Feladatok átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Felek a hibák kijavítására olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére 1 db nyomtatott és digitális példányban az átadási dokumentációt, melynek része (PDF és DWG formátumban is) a megvalósulási terv, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat és a kivitelezői nyilatkozat.

9.
Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a XVIII.2. pont szerinti teljesítési határidőt elmulasztja, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a XVIII.6 pontban meghatározott nettó díj 0,4 %-a naponta.

10.
A Feladatok hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó köteles 7.733.494, - Ft, azaz Hétmillió-hétszázharmincháromezer-négyszázkilencvennégy forint jótállási biztosítékot Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja, a Feladatok teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak szerint 60 hónapig köteles biztosítani.

11.
Felek rögzítik, hogy a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával járnak el.”

III.- BT-720 mezőhöz tájékoztatásul:

- módosításokat megelőző aktualizált szerződéses érték: 33.428.946.644,- HUF;
- módosítást követő szerződéses érték: 33.434.554.238,- (opciós tételek és a jelen szerződésmódosítás XVIII. fejezetében foglalt nettó 154.669.883,- díj nélkül);
- alapszerződés szerinti díjak ismertetése: mindösszesen nettó 35.003.782.749, melyből az alap vállalkozási díj 31.706.360.968, az opció 760.912.904,- és a tartalékkeret 2.536.508.877,-

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Szerződésmódosítás dátuma: 2023. december 21. napja. Lényegi módosítási indokokat ismertetve a karakterkorlát okán: 1. Felek a IV. számú szerződésmódosítás Előzmény részében rögzítették, miszerint Megrendelő 2022. évben úgy döntött, hogy szükséges a rendelkezésre álló építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági szakági kiviteli terveket korszerűségi szempontból felülvizsgálni, aktualizálni, szükség szerint kiegészíteni. Döntött továbbá a Rendezvénycsarnok használatához szükséges, a multifunkcionális jelleget szolgáló egyéb tervezési feladatok elvégzéséről is. Ezen tervezési folyamat eredményeként olyan megrendelői többletigények merültek fel, melyek egy részét a Felek a Kivitelezés üteméhez igazodóan a közöttük létrejött IV. számú szerződésmódosításban rendezték. A szintén ezen tervezési folyamat eredményeként felmerült, továbbá a Rendezvénycsarnok gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetését biztosító újabb megrendelői igényeket Felek a jelen szerződésmódosításban rendezik. 3. Jelen szerződésmódosítás I.2. pontjában foglaltak alapján a Vállalkozó az alábbi főbb feladatokat végzi el, mely feladatokat a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott 25. (13-17. pontok)., 27., 28., 29., 33., 34. 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 45., 46., 47. és 48. számú változáskövetők tartalmaznak részletesen: a) I. emeleti mosdó, videóbíró, hang- és fénytechnika helyiségek módosítása; b) új pinceszinti öltözőhelyiségek kialakítása; c) beléptető rendszer bővítése; d) automatika rendszer módosítása; e) BIM modell készítése, f) KPE csövek cseréje; g) belsőépítészet módosítása; h) LED perimeter karzat módosítása; i) konyha helyiség módosítása; j) AV stúdió kiegészítő berendezéseinek kialakítása; k) kültéri wayfinding kialakítása; l) térkő módosítások a parkolóakna körül; m) optikai kábelkötések számának módosítása; n) bérbe adandó helyiségek kialakítása; o) gyengeáram bővítése; p) rámpa folyóka miatti vízkiváltás; q) a sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzése. 4. Felek rögzítik, miszerint a Szerződés részét képező műszaki tartalom és költségvetés az alábbiak szerint változik: a) A jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában foglaltak alapján a műszaki tartalomban egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak. Az elmaradó tételeket és díjukat a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott 24., 25.(1-12. pontok), 26., és 44. számú változáskövetők tartalmazzák. b) A jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában foglaltak szerint új műszaki tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba. c) Az árazott költségvetési leírásban a LED perimeter sor kétszer került feltűntetésre. Értelemszerűen a Vállalkozó által elvégzett munka a Felek egyező akaratából kétszer nem kerül kifizetésre, így annak egyik költségvetési sora a 49. számú változáskövető szerint elmarad. 5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás I.3. e), n) és q) pontjaiban rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges megvalósítási időigény meghaladja a Szerződés VIII.1. pontja szerinti Kivitelezés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt. Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a feladataival a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten és jól haladt, a Felek a Vállalkozó készre jelentése alapján - amennyiben annak valamennyi feltétele fennáll - a műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés VIII.1.pontja szerinti szabályok megtartásával le kívánják bonyolítani. Ennek érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg: a) A Szerződésben szereplő „Kivitelezés” alatt kell érteni valamennyi olyan munkát, mely a Szerződés I. fejezet 6. pontjában szerepel, illetve jelen szerződésmódosítással annak részévé válik, ide nem értve a jelen szerződésmódosítás I.3. e) pontja szerinti „BIM modell” (34. számú változáskövető), I.3. n) pontja szerinti „bérbe adandó helyiségek kialakítása” (46. számú változáskövető) és I.3 q) pontja szerinti „sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzése” (25. számú változáskövető 13-17. pontjai) tételhez kapcsolódó feladatokat. 6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás I.3. és I.4. pontjaiban foglaltak alapján a Vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül módosításra: a) A jelen szerződésmódosítás I.3. a)-d), f)-m) és o)-p) pontjaiban foglalt munkák vállalkozói díja - figyelemmel a jelen szerződésmódosítás I.4. a) és c) pontja szerint elmaradó feladatok miatt keletkező különbözetre - mindösszesen nettó 5.607.594,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 7.121.644,- Ft. A Szerződés IX.1. pontja szerinti Vállalkozói díj ezen összeggel megemelésre kerül. b) A jelen szerződésmódosítás I.3. e), n) és q) pontjaiban szereplő feladatok vállalkozói díja mindösszesen nettó 154.669.883,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 196.430.751,- Ft. A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak.

Egyéb kiegészítő információk

Szerződésmódosítás dátuma: 2023. december 21. napja.

Lényegi módosítási indokokat ismertetve a karakterkorlát okán:

1. Felek a IV. számú szerződésmódosítás Előzmény részében rögzítették, miszerint Megrendelő 2022. évben úgy döntött, hogy szükséges a rendelkezésre álló építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági szakági kiviteli terveket korszerűségi szempontból felülvizsgálni, aktualizálni, szükség szerint kiegészíteni. Döntött továbbá a Rendezvénycsarnok használatához szükséges, a multifunkcionális jelleget szolgáló egyéb tervezési feladatok elvégzéséről is.

Ezen tervezési folyamat eredményeként olyan megrendelői többletigények merültek fel, melyek egy részét a Felek a Kivitelezés üteméhez igazodóan a közöttük létrejött IV. számú szerződésmódosításban rendezték. A szintén ezen tervezési folyamat eredményeként felmerült, továbbá a Rendezvénycsarnok gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetését biztosító újabb megrendelői igényeket Felek a jelen szerződésmódosításban rendezik.

3. Jelen szerződésmódosítás I.2. pontjában foglaltak alapján a Vállalkozó az alábbi főbb feladatokat végzi el, mely feladatokat a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott 25. (13-17. pontok)., 27., 28., 29., 33., 34. 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 45., 46., 47. és 48. számú változáskövetők tartalmaznak részletesen:

a) I. emeleti mosdó, videóbíró, hang- és fénytechnika helyiségek módosítása;
b) új pinceszinti öltözőhelyiségek kialakítása;
c) beléptető rendszer bővítése;
d) automatika rendszer módosítása;
e) BIM modell készítése,
f) KPE csövek cseréje;
g) belsőépítészet módosítása;
h) LED perimeter karzat módosítása;
i) konyha helyiség módosítása;
j) AV stúdió kiegészítő berendezéseinek kialakítása;
k) kültéri wayfinding kialakítása;
l) térkő módosítások a parkolóakna körül;
m) optikai kábelkötések számának módosítása;
n) bérbe adandó helyiségek kialakítása;
o) gyengeáram bővítése;
p) rámpa folyóka miatti vízkiváltás;
q) a sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzése.

4. Felek rögzítik, miszerint a Szerződés részét képező műszaki tartalom és költségvetés az alábbiak szerint változik:
a) A jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában foglaltak alapján a műszaki tartalomban egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak. Az elmaradó tételeket és díjukat a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott 24., 25.(1-12. pontok), 26., és 44. számú változáskövetők tartalmazzák.
b) A jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában foglaltak szerint új műszaki tartalom, mennyiség kerül az árazott költségvetési leírásba.
c) Az árazott költségvetési leírásban a LED perimeter sor kétszer került feltűntetésre. Értelemszerűen a Vállalkozó által elvégzett munka a Felek egyező akaratából kétszer nem kerül kifizetésre, így annak egyik költségvetési sora a 49. számú változáskövető szerint elmarad.

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás I.3. e), n) és q) pontjaiban rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges megvalósítási időigény meghaladja a Szerződés VIII.1. pontja szerinti Kivitelezés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt. Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a feladataival a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten és jól haladt, a Felek a Vállalkozó készre jelentése alapján - amennyiben annak valamennyi feltétele fennáll - a műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés VIII.1.pontja szerinti szabályok megtartásával le kívánják bonyolítani.

Ennek érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

a) A Szerződésben szereplő „Kivitelezés” alatt kell érteni valamennyi olyan munkát, mely a Szerződés I. fejezet 6. pontjában szerepel, illetve jelen szerződésmódosítással annak részévé válik, ide nem értve a jelen szerződésmódosítás I.3. e) pontja szerinti „BIM modell” (34. számú változáskövető), I.3. n) pontja szerinti „bérbe adandó helyiségek kialakítása” (46. számú változáskövető) és I.3 q) pontja szerinti „sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzése” (25. számú változáskövető 13-17. pontjai) tételhez kapcsolódó feladatokat.

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás I.3. és I.4. pontjaiban foglaltak alapján a Vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül módosításra:

a) A jelen szerződésmódosítás I.3. a)-d), f)-m) és o)-p) pontjaiban foglalt munkák vállalkozói díja - figyelemmel a jelen szerződésmódosítás I.4. a) és c) pontja szerint elmaradó feladatok miatt keletkező különbözetre - mindösszesen nettó 5.607.594,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 7.121.644,- Ft.

A Szerződés IX.1. pontja szerinti Vállalkozói díj ezen összeggel megemelésre kerül.

b) A jelen szerződésmódosítás I.3. e), n) és q) pontjaiban szereplő feladatok vállalkozói díja mindösszesen nettó 154.669.883,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 196.430.751,- Ft.

A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

II. A Szerződés módosítása Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés I. fejezet 6. pontja az alábbi j) ponttal egészül ki: „j) Vállalkozó jelen szerződés 10-30. számú mellékleteként csatolt 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 46., 47., 48. és 49. számú változáskövetői.” 2. A Szerződés VI. fejezet A/1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - műszaki átadás-átvételét - ide nem értve a VI.B/ pontban foglalt esetet - a Vállalkozó jelen szerződés VIII.2. pontja szerinti készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és kezdi meg a készre jelentés kézhezvételét követő 5 (öt) napnál nem későbbi időponttal. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap.” 3. A Szerződés VIII.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - teljesítési határideje jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónap. Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26. hónap utolsó napjáig az alábbi együttes feltételek megvalósulnak: 1.1. a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen zárul, 1.2. a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges próbaüzemek sikeresen lefolytatásra kerülnek, 1.3. Vállalkozó jelen szerződés III.16.1.-16.3. pontja szerinti feladatának maradéktalanul eleget tett. 4. A Szerződés VIII. 2. pontja - nem érintve a 2.1-2.4. alpontokat - az alábbiak szerint módosul: „Vállalkozó köteles a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - oly módon készre jelenteni, hogy jelen szerződés VIII.1. pontjában rögzített együttes feltételek a teljesítési határidőre megvalósuljanak. Ennek teljesülése érdekében a Felek az alábbi, kötbérterhes mérföldkövekben (a továbbiakban: Mérföldkő) állapodnak meg:” 5. A Szerződés VIII. 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „V. Mérföldkő: A Kivitelezés 100 %-os készültsége - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - és a jelen szerződés VIII.1. pontjában foglalt feltételek teljesülése. teljesítési határideje: jelen szerződés hatályba lépését követő 26. hónap utolsó napja (kötbérterhes) 6. A Szerződés IX. 1. pontja – nem érintve a 1.1.-1.2. alpontokat - az alábbiak szerint módosul: „A Beruházás maradéktalan teljesítéséért - ide nem értve az Opciós tételt és a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - a Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó 33.434.554.238,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchárommilliárd-négyszázharmincnégymillió-ötszázötvennégyezer-kettőszázharmincnyolc forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 42.461.883.882,- Ft, azaz bruttó Negyvenkettőmilliárd-négyszázhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszáznyolcvankettő forint (a továbbiakban: Vállalkozói díj). . 7. A Szerződés IX. 9. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek a Rendelet 20. § -a alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege nettó 1.193.407.636,-Ft+ÁFA, azaz nettó Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-négyszázhétezer-hatszázharminchat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.515.627.698,-Ft, azaz Egymilliárd-ötszáztizetnötmillió-hatszázhuszonhétezer-hatszázkilencvennyolc forint (továbbiakban: Tartalékkeret).” 8. A Szerződés X.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A végszámlához tartozó teljesítésigazolást a Megrendelő kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adja ki: 3.1. a Vállalkozó a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró átadás-átvételi eljárás során az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Kivitelezés valamennyi hibáját - ide nem értve jelen vállalkozási szerződés VI.5. pontja szerinti hibákat és hiányokat - kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott, 3.2 a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a műszaki ellenőr igazolta, 3.3. jelen szerződés VIII.1. pontjában leírtak maradéktalanul teljesültek. 9. A Szerződés XI.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén - teljesítésigazolás birtokában - az alábbiak szerint jogosult a számlákat kiállítani: 1.1. Vállalkozó a számláit az Elszámolási időszakhoz igazodóan jogosult benyújtani a Megrendelő részére a fordított adózás szabályai szerint, 1.2. Opciós tétel megrendelése esetén a IX.1.2. szerinti összeget a Vállalkozó az aktuális Elszámolási időszakban jogosult elszámolni és a számlájában elkülönítve feltüntetni, 1.3. Vállalkozó a Tervezési feladatok teljesítéséről külön számlát köteles kiállítani, 1.4. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a részszámlák együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződés IX.1. pontja szerinti nettó Vállalkozói díj 90 %-át, 1.5. A jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokról külön számlát, mely nem számítandó bele a XI.1.1.4. pont szerinti 90%-os mértékbe, és a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokon kívüli Kivitelezésre vonatkozó végszámla teljes értékben kiállítható a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokra vonatkozó külön számlát megelőzően a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok kivételével elkészült teljes készültség szerinti értékre. BT-300 mezőben folytatva a karakterkorlátra tekintettel.

Szöveg

II. A Szerződés módosítása

Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés I. fejezet 6. pontja az alábbi j) ponttal egészül ki:

„j) Vállalkozó jelen szerződés 10-30. számú mellékleteként csatolt 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 46., 47., 48. és 49. számú változáskövetői.”

2. A Szerződés VI. fejezet A/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - műszaki átadás-átvételét - ide nem értve a VI.B/ pontban foglalt esetet - a Vállalkozó jelen szerződés VIII.2. pontja szerinti készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és kezdi meg a készre jelentés kézhezvételét követő 5 (öt) napnál nem későbbi időponttal. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap.”

3. A Szerződés VIII.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - teljesítési határideje jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónap. Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26. hónap utolsó napjáig az alábbi együttes feltételek megvalósulnak:

1.1. a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen zárul,

1.2. a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges próbaüzemek sikeresen lefolytatásra kerülnek,

1.3. Vállalkozó jelen szerződés III.16.1.-16.3. pontja szerinti feladatának maradéktalanul eleget tett.

4. A Szerződés VIII. 2. pontja - nem érintve a 2.1-2.4. alpontokat - az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó köteles a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - oly módon készre jelenteni, hogy jelen szerződés VIII.1. pontjában rögzített együttes feltételek a teljesítési határidőre megvalósuljanak. Ennek teljesülése érdekében a Felek az alábbi, kötbérterhes mérföldkövekben (a továbbiakban: Mérföldkő) állapodnak meg:”

5. A Szerződés VIII. 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„V. Mérföldkő: A Kivitelezés 100 %-os készültsége - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - és a jelen szerződés VIII.1. pontjában foglalt feltételek teljesülése.

teljesítési határideje: jelen szerződés hatályba lépését követő 26. hónap utolsó napja (kötbérterhes)

6. A Szerződés IX. 1. pontja – nem érintve a 1.1.-1.2. alpontokat - az alábbiak szerint módosul:

„A Beruházás maradéktalan teljesítéséért - ide nem értve az Opciós tételt és a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - a Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó 33.434.554.238,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchárommilliárd-négyszázharmincnégymillió-ötszázötvennégyezer-kettőszázharmincnyolc forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 42.461.883.882,- Ft, azaz bruttó Negyvenkettőmilliárd-négyszázhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszáznyolcvankettő forint (a továbbiakban: Vállalkozói díj).
.
7. A Szerződés IX. 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek a Rendelet 20. § -a alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege nettó 1.193.407.636,-Ft+ÁFA, azaz nettó Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-négyszázhétezer-hatszázharminchat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.515.627.698,-Ft, azaz Egymilliárd-ötszáztizetnötmillió-hatszázhuszonhétezer-hatszázkilencvennyolc forint (továbbiakban: Tartalékkeret).”

8. A Szerződés X.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A végszámlához tartozó teljesítésigazolást a Megrendelő kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adja ki:

3.1. a Vállalkozó a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró átadás-átvételi eljárás során az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Kivitelezés valamennyi hibáját - ide nem értve jelen vállalkozási szerződés VI.5. pontja szerinti hibákat és hiányokat - kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott,

3.2 a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a műszaki ellenőr igazolta,

3.3. jelen szerződés VIII.1. pontjában leírtak maradéktalanul teljesültek.

9. A Szerződés XI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén - teljesítésigazolás birtokában - az alábbiak szerint jogosult a számlákat kiállítani:

1.1. Vállalkozó a számláit az Elszámolási időszakhoz igazodóan jogosult benyújtani a Megrendelő részére a fordított adózás szabályai szerint,
1.2. Opciós tétel megrendelése esetén a IX.1.2. szerinti összeget a Vállalkozó az aktuális Elszámolási időszakban jogosult elszámolni és a számlájában elkülönítve feltüntetni,
1.3. Vállalkozó a Tervezési feladatok teljesítéséről külön számlát köteles kiállítani,
1.4. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a részszámlák együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződés IX.1. pontja szerinti nettó Vállalkozói díj 90 %-át,
1.5. A jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokról külön számlát, mely nem számítandó bele a XI.1.1.4. pont szerinti 90%-os mértékbe, és a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokon kívüli Kivitelezésre vonatkozó végszámla teljes értékben kiállítható a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokra vonatkozó külön számlát megelőzően a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok kivételével elkészült teljes készültség szerinti értékre.

BT-300 mezőben folytatva a karakterkorlátra tekintettel.

Forrás: OJS 2024/S 008-018950 (2024-01-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 35 003 782 749 HUF 💰
Leírás
További információk:

2021/S 021-048826 iktatószámú ajánlati felhívásból átemelve az ajánlati felhívás II.2.5.) pontjához kiegészítésül (a hivatkozott ajánlati felhívásban BT mezőre történő hivatkozás nem lehetséges): Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70 Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60 Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10 Jelen hirdetmény BT-36 mezőjéhez magyarázatul: a 2021/S 021-048826 iktatószámú ajánlati felhívásból átemelt 26 hónap időtartamú teljesítési határidőt a 18950-2024 közzétételi számú, VI. szerződésmódosításra vonatkozó hirdetmény (és a tényleges szerződésmódosítás) az alábbiak szerint módosította- lásd a hivatkozott hirdetmény BT-202 és BT-300 mezője (VII.2.4) A módosítások ismertetése pontnál és a VI.3) További információk pontnál): 3. A Szerződés VIII.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - teljesítési határideje jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónap. Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésétől számított 26. hónap utolsó napjáig az alábbi együttes feltételek megvalósulnak: 1.1. a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen zárul, 1.2. a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges próbaüzemek sikeresen lefolytatásra kerülnek, 1.3. Vállalkozó jelen szerződés III.16.1.-16.3. pontja szerinti feladatának maradéktalanul eleget tett. 12. A Szerződés az alábbi XVIII. fejezettel egészül ki: „1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kivitelezéshez kapcsolódóan a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott: - 34. számú változáskövetőben szereplő BIM modell készítésével, - 46. számú változáskövetőben szereplő bérbe adandó helyiségek módosításával, és - 25. számú változáskövető 13-17. pontjaiban szereplő sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok beszerzésével és helyszínre történő szállításával kapcsolatos feladatok (a továbbiakban együtt: Feladatok) elvégzését jelen szerződés 11., 17. és 27. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Feladatokat 2024. február 28. napjáig készre jelenteni. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a Feladatokat a teljesítési határidőben készre jelenti oly módon, hogy a Feladatok 100 %-ban megvalósultak, a kivitelezési munkáknak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozza és a Feladatoknak a legkésőbb 2024. február 28. napjáig történő készre jelentését követően megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárása a jelen szerződés XVIII.8. pont második bekezdése szerinti időtartamon belül utóbb eredményesen zárult. Vállalkozó a Feladatok megvalósítását a teljesítési határidőben bármikor készre jelentheti, feltéve, ha a készre jelentés alapján a teljesítés – a jelen szerződés és a jogszabályok követelményei szerint - alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lefolytatására.

További információk

2021/S 021-048826 iktatószámú ajánlati felhívásból átemelve az ajánlati felhívás II.2.5.) pontjához kiegészítésül (a hivatkozott ajánlati felhívásban BT mezőre történő hivatkozás nem lehetséges): Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70
Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60
Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

Jelen hirdetmény BT-36 mezőjéhez magyarázatul: a 2021/S 021-048826 iktatószámú ajánlati felhívásból átemelt 26 hónap időtartamú teljesítési határidőt a 18950-2024 közzétételi számú, VI. szerződésmódosításra vonatkozó hirdetmény (és a tényleges szerződésmódosítás) az alábbiak szerint módosította- lásd a hivatkozott hirdetmény BT-202 és BT-300 mezője (VII.2.4) A módosítások ismertetése pontnál és a VI.3) További információk pontnál):

3. A Szerződés VIII.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - teljesítési határideje jelen
szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónap. Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben legkésőbb jelen szerződés hatályba
lépésétől számított 26. hónap utolsó napjáig az alábbi együttes feltételek megvalósulnak:

1.1. a Kivitelezést - ide nem értve a jelen szerződés XVIII. fejezetében foglalt feladatokat - lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás
eredményesen zárul,
1.2. a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges próbaüzemek sikeresen lefolytatásra kerülnek,
1.3. Vállalkozó jelen szerződés III.16.1.-16.3. pontja szerinti feladatának maradéktalanul eleget tett.

12. A Szerződés az alábbi XVIII. fejezettel egészül ki:

„1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kivitelezéshez kapcsolódóan a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által
elfogadott:
- 34. számú változáskövetőben szereplő BIM modell készítésével,
- 46. számú változáskövetőben szereplő bérbe adandó helyiségek módosításával, és
- 25. számú változáskövető 13-17. pontjaiban szereplő sporttechnológiához kapcsolódó további kiegészítők és tartozékok
beszerzésével és helyszínre történő szállításával
kapcsolatos feladatok (a továbbiakban együtt: Feladatok) elvégzését jelen szerződés 11., 17. és 27. számú mellékletében
meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.

2.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Feladatokat 2024. február 28. napjáig készre jelenteni. A Megrendelő
előteljesítést elfogad.

Vállalkozó határidőben teljesít, ha a Feladatokat a teljesítési határidőben készre jelenti oly módon, hogy a Feladatok 100 %-ban
megvalósultak, a kivitelezési munkáknak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a rendeltetésszerű és biztonságos
használatot akadályozza és a Feladatoknak a legkésőbb 2024. február 28. napjáig történő készre jelentését követően
megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárása a jelen szerződés XVIII.8. pont második bekezdése szerinti időtartamon belül utóbb
eredményesen zárult.

Vállalkozó a Feladatok megvalósítását a teljesítési határidőben bármikor készre jelentheti, feltéve, ha a készre jelentés alapján a
teljesítés – a jelen szerződés és a jogszabályok követelményei szerint - alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére
és lefolytatására.

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 35 003 782 749 HUF 💰
Az ajánlattevő fél vezetője ✅

Kiegészítő információk
További információk

- BT-145 mezőhöz tájékoztatásul (szerződéskötés dátuma): 2021.10.15. napja; - BT-720 mezőhöz (szerződés értékének változása) tájékoztatásul: - módosításokat megelőző aktualizált szerződéses érték: nettó 33.434.554.238,- HUF - módosítást követő szerződéses érték: 33.434.554.238,- HUF (összhangban jelen szerződésmódosítás tartalmával és a VI. sz. szerződésmódosítással- lásd a18950-2024 közzétételi számú hirdetményben). - Szerződés BT-201 mező szerinti jogalapjának további indokolása- előre nem látható körülmények: A szerződésmódosításban (BT-201 mező) leírt előzmények alapján Felek a közöttük fennálló szerződést módosították. A módosítás keretében megállapodtak abban, hogy a szerződés teljesítésre vonatkozó hatályát, a módosítás lehetőségét fenntartják, mindaddig, ameddig a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezése elbírálására, a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a szerződés módosítására és a módosítás szerinti kötelezettségek teljesítésére nem kerül sor. A Vállalkozó kezdeményezésében szereplő, a Korm. rendelet alapján elszámolható költségnövekmény a szerződésben szeplő korábbi – a Megrendelő teljesítésigazolásával igazoltan megvalósult - munkanemekhez kapcsolódik, így értelemszerűen a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a költségnövekmény elszámolása szorosan összefügg a szerződés teljesítésre vonatkozó hatályával. Ezen okból eredően a módosítás elengedhetetlen és szükséges, hiszen a szerződés XVIII. fejezetében foglalt munkák lezárulnak, teljesítésigazolás birtokában kifizetésükre 2024. áprilisában sor kerülhet. Ezzel a szerződésben szereplő munkák teljesítése várhatóan befejeződik még az előtt, hogy a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a szerződés módosítására sor kerülhetne. Megrendelő vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntése esetén a szerződésmódosítás jogalapja – figyelemmel az orosz-ukrán háború okozta költségnövekedés elszámolása tárgyában kibocsátott ajánlásokra - a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja, tekintettel arra is, hogy a Kbt. 141.§ (2) bekezdése a korábbi szerződésmódosításokra is figyelemmel nem alkalmazható. Az előzőekben előadott okfejtés alapján tehát a szerződés jelen módosítása jogszerűen szükséges Megrendelő vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntése esetén a szerződés további módosításához, továbbá azzal szorosan összefügg. Fegyelemmel erre és azon körülményre is, miszerint a Támogató többlettámogatás biztosítására vonatkozó döntésének meghozatala a Felek számára előre nem ismert a Kbt. 141.§-ban felsorolt jogalapok közül a Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontját tekintik a szerződésmódosítás megfelelő jogalapjának.

További információk

- BT-145 mezőhöz tájékoztatásul (szerződéskötés dátuma): 2021.10.15. napja;

- BT-720 mezőhöz (szerződés értékének változása) tájékoztatásul: - módosításokat megelőző aktualizált szerződéses érték: nettó 33.434.554.238,- HUF

- módosítást követő szerződéses érték: 33.434.554.238,- HUF (összhangban jelen szerződésmódosítás tartalmával és a VI. sz. szerződésmódosítással- lásd a18950-2024 közzétételi számú hirdetményben).

- Szerződés BT-201 mező szerinti jogalapjának további indokolása- előre nem látható körülmények:

A szerződésmódosításban (BT-201 mező) leírt előzmények alapján Felek a közöttük fennálló szerződést módosították. A módosítás keretében megállapodtak abban, hogy a szerződés teljesítésre vonatkozó hatályát, a módosítás lehetőségét fenntartják, mindaddig, ameddig a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezése elbírálására, a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a szerződés módosítására és a módosítás szerinti kötelezettségek teljesítésére nem kerül sor.

A Vállalkozó kezdeményezésében szereplő, a Korm. rendelet alapján elszámolható költségnövekmény a szerződésben szeplő korábbi – a Megrendelő teljesítésigazolásával igazoltan megvalósult - munkanemekhez kapcsolódik, így értelemszerűen a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a költségnövekmény elszámolása szorosan összefügg a szerződés teljesítésre vonatkozó hatályával.

Ezen okból eredően a módosítás elengedhetetlen és szükséges, hiszen a szerződés XVIII. fejezetében foglalt munkák lezárulnak, teljesítésigazolás birtokában kifizetésükre 2024. áprilisában sor kerülhet. Ezzel a szerződésben szereplő munkák teljesítése várhatóan befejeződik még az előtt, hogy a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a szerződés módosítására sor kerülhetne.

Megrendelő vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntése esetén a szerződésmódosítás jogalapja – figyelemmel az orosz-ukrán háború okozta költségnövekedés elszámolása tárgyában kibocsátott ajánlásokra - a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja, tekintettel arra is, hogy a Kbt. 141.§ (2) bekezdése a korábbi szerződésmódosításokra is figyelemmel nem alkalmazható.

Az előzőekben előadott okfejtés alapján tehát a szerződés jelen módosítása jogszerűen szükséges Megrendelő vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntése esetén a szerződés további módosításához, továbbá azzal szorosan összefügg. Fegyelemmel erre és azon körülményre is, miszerint a Támogató többlettámogatás biztosítására vonatkozó döntésének meghozatala a Felek számára előre nem ismert a Kbt. 141.§-ban felsorolt jogalapok közül a Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontját tekintik a szerződésmódosítás megfelelő jogalapjának.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Szerződésmódosítás dátuma: 2024. április 10. napja. Lényegi módosítási indokokat ismertetve a karakterkorlát okán: I. Előzmények 1. ... 2. Felek a 2023. december 21. napján aláírt VI. számú szerződésmódosításban egyebek mellett az alábbiakat rögzítették: 2.1. Felek - bele nem értve a VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Szerződés szerinti kivitelezésre (a továbbiakban: Kivitelezés) vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés VIII.1. pontja szerinti határidő megtartása érdekében a Szerződésben foglalt szabályok szerint bonyolítják le. A XVIII. fejezetben rögzített feladatok tartalmát a VI. számú szerződésmódosítás határozta meg. 2.2. Vállalkozó – bele nem értve a VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárása esetén teljesítésigazolás birtokában a Szerződés XVIII. fejezte szerinti feladatokon kívüli Kivitelezésre vonatkozóan a Szerződés X.3. pontja szerinti végszámla benyújtására jogosult. 2.3. A VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok elvégzését követően – tekintettel arra, hogy azok megrendelése és megvalósítási időigénye alapján a Szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónapot meghaladják – külön műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le és ezen feladatok elvégzéséről a Vállalkozó teljesítésigazolás birtokában külön számlát fog benyújtani. 3. Felek rögzítik, hogy – bele nem értve a XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2024. január 16. napján sikeresen lezárult. 4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2024. március 11. napján megkezdődött. A Szerződés szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap. Vállalkozó a Szerződés XVIII. fejezte szerinti feladatokra vonatkozó külön számla kiállítására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően válhat jogosulttá. 5. Vállalkozó 2023. szeptember 22. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kérelmet nyújtott be, melyben kezdeményezte, hogy a Megrendelő a Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II.23.) ÉKM rendelet szerint kérjen szakvéleményt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény mértékéről, valamint kezdeményezte a „szakvélemény szerinti mértékben a vállalkozási díjváltozás szerint a szerződés módosítását”. A szakvélemény kiadása iránti kezdeményezést a Megrendelő a jogszabályban foglaltak szerint 2023. október 4. napján továbbította az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) részére. 6. Felek rögzítik, hogy a Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadására a 2023. december 21. napján kelt VI. számú szerződésmódosítás aláírásáig, valamint – bele nem értve a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokat – a Kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig nem került sor, ezért Felek – a tőlük elvárható gondosság mellett – a VI. számú szerződésmódosításban a számlák elnevezésével kapcsolatos rendelkezéseket még nem módosították, és a Szerződés X.3. pontja szerinti számla továbbra is végszámla elnevezésű maradt, azonban a Szerződés XVIII. fejezete szerinti munkák elvégzése még folyamatban volt, és értelemszerűen annak számlázására később kerül sor. 7. Az I.5. pontban leírt kérelemre a szakvéleményt (a továbbiakban: Szakvélemény) a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 2024. február 26. napján adta meg, és az ÉKM-től a Megrendelő 2024. március 6. napján vette át. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy a Korm.rendelet alapján a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 2.165.458.820, - Ft. 8. A Szerződés tartalmazza, hogy a Megrendelő a Beruházást teljes mértékben központi költségvetési támogatás felhasználásával valósítja meg. A Szakvéleményben a Vállalkozó részére megállapított, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény fedezetével a Megrendelő nem rendelkezik, ezért a Megrendelőnek a vállalkozói díj emeléséről szóló döntéséhez központi költségvetési támogatás biztosítása szükséges. Megrendelő a Vállalkozó I.5. pontban leírt szerződésmódosítás kezdeményezéséről még döntést nem tudott hozni. Megrendelő a vállalkozói díj emeléséhez szükséges többlettámogatásra vonatkozó kérelmét 2024. március 22. napján küldte meg a Támogató részére. 9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szakvéleményre figyelemmel és a Támogató többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében az orosz-ukrán háború okozta a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedésről, annak alapján pedig a vállalkozói díj emeléséről dönteni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult. Felek rögzítik, hogy előre láthatólag - a Támogató többlettámogatás biztosításáról szóló döntése hiányában - a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezésről a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásáig, ezen feladatok elvégzésének ellenértékét tartalmazó számla kiállításáig Megrendelő döntést nem tud hozni. 10. Felek megállapítják, hogy mindaddig Megrendelő részéről döntés nem születhet a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezéséről, amíg a Támogató a többlettámogatás biztosításáról döntést nem hoz. Támogató döntésének ideje a Felek részéről előre nem látható. 11. ...

Egyéb kiegészítő információk

Szerződésmódosítás dátuma: 2024. április 10. napja.

Lényegi módosítási indokokat ismertetve a karakterkorlát okán:

I. Előzmények

1. ...

2. Felek a 2023. december 21. napján aláírt VI. számú szerződésmódosításban egyebek mellett az alábbiakat rögzítették:

2.1. Felek - bele nem értve a VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Szerződés szerinti kivitelezésre (a továbbiakban: Kivitelezés) vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés VIII.1. pontja szerinti határidő megtartása érdekében a Szerződésben foglalt szabályok szerint bonyolítják le. A XVIII. fejezetben rögzített feladatok tartalmát a VI. számú szerződésmódosítás határozta meg.
2.2. Vállalkozó – bele nem értve a VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárása esetén teljesítésigazolás birtokában a Szerződés XVIII. fejezte szerinti feladatokon kívüli Kivitelezésre vonatkozóan a Szerződés X.3. pontja szerinti végszámla benyújtására jogosult.
2.3. A VI. számú szerződésmódosítás tárgyát képező a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok elvégzését követően – tekintettel arra, hogy azok megrendelése és megvalósítási időigénye alapján a Szerződés hatályba lépésétől számított 26 hónapot meghaladják – külön műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le és ezen feladatok elvégzéséről a Vállalkozó teljesítésigazolás birtokában külön számlát fog benyújtani.

3. Felek rögzítik, hogy – bele nem értve a XVIII. fejezetben rögzített feladatokat – a Kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2024. január 16. napján sikeresen lezárult.

4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2024. március 11. napján megkezdődött. A Szerződés szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap. Vállalkozó a Szerződés XVIII. fejezte szerinti feladatokra vonatkozó külön számla kiállítására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően válhat jogosulttá.

5. Vállalkozó 2023. szeptember 22. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kérelmet nyújtott be, melyben kezdeményezte, hogy a Megrendelő a Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II.23.) ÉKM rendelet szerint kérjen szakvéleményt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény mértékéről, valamint kezdeményezte a „szakvélemény szerinti mértékben a vállalkozási díjváltozás szerint a szerződés módosítását”.

A szakvélemény kiadása iránti kezdeményezést a Megrendelő a jogszabályban foglaltak szerint 2023. október 4. napján továbbította az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) részére.

6. Felek rögzítik, hogy a Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadására a 2023. december 21. napján kelt VI. számú szerződésmódosítás aláírásáig, valamint – bele nem értve a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokat – a Kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig nem került sor, ezért Felek – a tőlük elvárható gondosság mellett – a VI. számú szerződésmódosításban a számlák elnevezésével kapcsolatos rendelkezéseket még nem módosították, és a Szerződés X.3. pontja szerinti számla továbbra is végszámla elnevezésű maradt, azonban a Szerződés XVIII. fejezete szerinti munkák elvégzése még folyamatban volt, és értelemszerűen annak számlázására később kerül sor.

7. Az I.5. pontban leírt kérelemre a szakvéleményt (a továbbiakban: Szakvélemény) a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 2024. február 26. napján adta meg, és az ÉKM-től a Megrendelő 2024. március 6. napján vette át. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy a Korm.rendelet alapján a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 2.165.458.820, - Ft.

8. A Szerződés tartalmazza, hogy a Megrendelő a Beruházást teljes mértékben központi költségvetési támogatás felhasználásával valósítja meg. A Szakvéleményben a Vállalkozó részére megállapított, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény fedezetével a Megrendelő nem rendelkezik, ezért a Megrendelőnek a vállalkozói díj emeléséről szóló döntéséhez központi költségvetési támogatás biztosítása szükséges.

Megrendelő a Vállalkozó I.5. pontban leírt szerződésmódosítás kezdeményezéséről még döntést nem tudott hozni. Megrendelő a vállalkozói díj emeléséhez szükséges többlettámogatásra vonatkozó kérelmét 2024. március 22. napján küldte meg a Támogató részére.

9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szakvéleményre figyelemmel és a Támogató többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében az orosz-ukrán háború okozta a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedésről, annak alapján pedig a vállalkozói díj emeléséről dönteni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult.

Felek rögzítik, hogy előre láthatólag - a Támogató többlettámogatás biztosításáról szóló döntése hiányában - a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezésről a Szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatok műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásáig, ezen feladatok elvégzésének ellenértékét tartalmazó számla kiállításáig Megrendelő döntést nem tud hozni.

10. Felek megállapítják, hogy mindaddig Megrendelő részéről döntés nem születhet a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezéséről, amíg a Támogató a többlettámogatás biztosításáról döntést nem hoz. Támogató döntésének ideje a Felek részéről előre nem látható.

11. ...

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

II. A Szerződés módosítása Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés az alábbi XIX. fejezettel egészül ki: „1. Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló jelen szerződés alapján a XVIII. fejezetben rögzítettek teljesítése - így magának a jelen szerződésnek a teljesítése - jelenleg is folyamatban van, és a jelen szerződés a XVIII. fejezetben leírt feladatokhoz kapcsolódó számla megfizetését követően is hatályos, figyelemmel a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségére, valamint a jelen szerződésben a Vállalkozó részére előírt egyéb kötelezettségekre tekintettel is. Felek ehhez kapcsolódóan rögzítik, hogy a jelen szerződés - bele nem értve a jótállási, szavatossági, és egyéb kötelezettségeket - teljesítésre vonatkozó hatályát, módosítási lehetőségét fenntartják mindaddig, ameddig a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezése elbírálására, a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a jelen szerződés módosítására és a módosítás szerinti kötelezettségek teljesítésére nem kerül sor. 2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés X.3. pontja szerinti végszámláját, valamint a még hátralevő, a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokra vonatkozó külön számlát jogosult kiállítani a jelen szerződés rendelkezései szerint. Felek abban is megállapodnak, hogy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján érvényesíthető költségnövekményre vonatkozó számlát tekintik a Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdése szerinti végszámlának, amennyiben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 2024. február 26. napján kelt szakvéleményére (továbbiakban: Szakvélemény) figyelemmel, valamint a Támogató által biztosított többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében – a vállalkozói díj megemeléséről dönt. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a döntéshozatali határkörök és eljárási szabályok alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult - a Szakvéleményre figyelemmel, valamint a Támogató által biztosított többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében – a vállalkozói díj megemeléséről dönteni. 3. Felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést a Korm. rendeletre, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a vállalkozói díj megemelésére és a Szakvélemény, illetőleg a biztosítandó fedezet szerinti díjnövekményre vonatkozó számla kiállítására és elszámolására, kifizetésére vonatkozóan tovább módosítsák. „ 2. Jelen módosítás egyértelmű értelmezése érdekében a Megrendelő nyilatkozik, miszerint jelen szerződésmódosítás nem jelent kötelezettséget a vállalkozói díj emelésére. III. Záró rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § -ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, figyelemmel arra a körülményre, hogy a Szakvélemény szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény a Felek által a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény miatt merült fel, e költségnövekmény miatti elszámolási kérdésekre vonatkozó többlet rendelkezés Szerződésbe történő beiktatása ezen előre nem látható körülmény következménye. 2. A Szerződés, valamint annak 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú és 6. számú módosítása a jelen 7. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a jelen 7. számú módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 7. számú módosítás az 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú és 6. számú módosítással módosított Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik. - A jelen mezőben ismertetett módosított tartalomra tekintettel eredeti rendelkezés megjelenítése nem releváns (a szerződésmódosítás során kizárólag a szerződés XIX. fejezettel történő kiegészítésére került sor). - A BT-201 mező (a módosítás okai, előzmények) I/8-11. alpontjai és a jelen mező II/1-2. pontjai tartalmaznak a szerződés időtartamának módosulására vonatkozó rendelkezéseket.

Szöveg

II. A Szerződés módosítása

Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés az alábbi XIX. fejezettel egészül ki:

„1.
Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló jelen szerződés alapján a XVIII. fejezetben rögzítettek teljesítése - így magának a jelen szerződésnek a teljesítése - jelenleg is folyamatban van, és a jelen szerződés a XVIII. fejezetben leírt feladatokhoz kapcsolódó számla megfizetését követően is hatályos, figyelemmel a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségére, valamint a jelen szerződésben a Vállalkozó részére előírt egyéb kötelezettségekre tekintettel is.

Felek ehhez kapcsolódóan rögzítik, hogy a jelen szerződés - bele nem értve a jótállási, szavatossági, és egyéb kötelezettségeket - teljesítésre vonatkozó hatályát, módosítási lehetőségét fenntartják mindaddig, ameddig a Vállalkozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kezdeményezése elbírálására, a vállalkozói díj emelésére vonatkozó döntés esetén a jelen szerződés módosítására és a módosítás szerinti kötelezettségek teljesítésére nem kerül sor.

2.
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés X.3. pontja szerinti végszámláját, valamint a még hátralevő, a jelen szerződés XVIII. fejezete szerinti feladatokra vonatkozó külön számlát jogosult kiállítani a jelen szerződés rendelkezései szerint. Felek abban is megállapodnak, hogy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján érvényesíthető költségnövekményre vonatkozó számlát tekintik a Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdése szerinti végszámlának, amennyiben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 2024. február 26. napján kelt szakvéleményére (továbbiakban: Szakvélemény) figyelemmel, valamint a Támogató által biztosított többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében – a vállalkozói díj megemeléséről dönt.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a döntéshozatali határkörök és eljárási szabályok alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult - a Szakvéleményre figyelemmel, valamint a Támogató által biztosított többlettámogatásra vonatkozó döntése ismeretében – a vállalkozói díj megemeléséről dönteni.

3.
Felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést a Korm. rendeletre, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a vállalkozói díj megemelésére és a Szakvélemény, illetőleg a biztosítandó fedezet szerinti díjnövekményre vonatkozó számla kiállítására és elszámolására, kifizetésére vonatkozóan tovább módosítsák. „

2. Jelen módosítás egyértelmű értelmezése érdekében a Megrendelő nyilatkozik, miszerint jelen szerződésmódosítás nem jelent kötelezettséget a vállalkozói díj emelésére.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § -ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, figyelemmel arra a körülményre, hogy a Szakvélemény szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény a Felek által a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény miatt merült fel, e költségnövekmény miatti elszámolási kérdésekre vonatkozó többlet rendelkezés Szerződésbe történő beiktatása ezen előre nem látható körülmény következménye.

2. A Szerződés, valamint annak 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú és 6. számú módosítása a jelen 7. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a jelen 7. számú módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 7. számú módosítás az 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú és 6. számú módosítással módosított Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

- A jelen mezőben ismertetett módosított tartalomra tekintettel eredeti rendelkezés megjelenítése nem releváns (a szerződésmódosítás során kizárólag a szerződés XIX. fejezettel történő kiegészítésére került sor).

- A BT-201 mező (a módosítás okai, előzmények) I/8-11. alpontjai és a jelen mező II/1-2. pontjai tartalmaznak a szerződés időtartamának módosulására vonatkozó rendelkezéseket.

Forrás: OJS 2024/S 091-275775 (2024-05-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)