Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-03-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Mi az?

• Festés és üvegezés › Homlokzati munka
• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Napenergia › Napelemek
• Szigetelési munka › Hőszigetelési munka
• Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka › Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
• Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka › Gázkészülék szerelése
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-03-30	Ajánlati felhívás
2021-04-30	További információk
2021-05-28	További információk
2021-06-28	További információk
2021-08-12	További információk
2021-08-30	További információk
2021-09-22	További információk
2021-10-01	További információk
2022-04-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-11-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-11-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-04-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-04-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-03-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000159872021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
Napelemek 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 705227802 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159872021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159872021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 065-162025
HL-S szám: 65
További információk

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; Minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Berkesz - DOC Középisk. és Ált. Isk. Tagintézménye
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Demecseri Oktatási Centrum Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Demecseri Oktatási Centrum Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézményének (4521 Berkesz, Rákóczi út 5. Hrsz: 357/4.) épületét érinti. Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal és a tetőszerkezet hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A meglévő épület tartószerkezetileg jó általános állapotban van. Az épület kisméretű tömör tégla tartófalazatú. A födémek v.b. lemez kialakításúak. A meglévő nyílászárók PVC szerkezettel, két rétegű üvegezéssel, bevilágító felületekkel ellátott nyílászárók. A külső falak hőszigeteltek, nemes vakolat kialakításúak. A lábazat sima felületű, hőszigetelt lábazat, a homlokzatsíkhoz képest negatív lábazatként. A tetőszerkezet befelé lejtő lapostető bitumenes vízszigeteléssel.

Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszer készül. A jelenlegi gázbojler és állandó hőmérsékletű fűtési kazán helyett két darab 64 kW-os kondenzációs gázkazán lesz melegvíztárolóval. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:

— műanyag homlokzati nyílászárók 440 m2 (142 db)

Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:

— EPS 1 175 m2

— XPS 80 m2

— kőzetgyapot 43 m2

Összesen: 1 298 m2

Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival:

— EPS 1 630 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:

— fali kondenzációs gázkazánok beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=64 kW

Folyt. a VI.4.3) pontban

Időtartam: 9 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
További információk:

A rész elnevezése: Demecser - Általános Iskola
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája (Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola) (4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 8. Hrsz: 680/6/A/4.) épületét érinti. Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal és a tetőszerkezet hőszigetelését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

— Műanyag homlokzati nyílászárók 600 m2

— EPS az OTSZ szerinti tűzgátlósávokkal 1 580 m2

— EPS 1 400 m2

Padlástér szigetelése ásványgyapot hőszigetelőlemezzel: 1105 m2

Napelemes energiatermelő rendszer telepítése kompletten: 30 KW

A rész elnevezése: Demecser - Középiskola
A rész száma: 3
Rövid leírás:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a DOC Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája (4516 Demecser, Szabolcsvezér út 4. Hrsz: 680/6/A/2.) épületét érinti. Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal és a tetőszerkezet hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

— műanyag homlokzati nyílászárók 730,6 m2 (171 db)

— EPS 2664,0 m2

— kőzetgyapot 37,5 m2

Összesen: 2701,5 m2

— Ásványgyapot hőszigetelő lemez 1518 m2

Padlásfödém szigetelés ásványgyapot szigetelőlemezzel: 1536 m2

Gépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival:

— kondenzációs falikazán 3x90kW szabályzóval, kompletten szerelvényeivel

Napelemes energiatermelő rendszer telepítése 50 KW

A rész elnevezése: Nyírtura - Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola
A rész száma: 4
Rövid leírás:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola (4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Hrsz: 109.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal, a zárófödém hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület kisméretű tömör tégla tartófalazatú. A födémek fa gerendás kialakításúak. Az épületen fa, fém, illetve üvegtégla nyílászárók a meglévő szerkezetek. A külső falak vakolt, kőporos kialakításúak. A felújítás során ezek részben feltöltésre kerülnek a homlokzati hőszigetelés anyagával. A lábazat sima felületű, cement lábazat, a homlokzatsíkhoz képest negatív lábazatként.

A tetőszerkezet utólag ráépített magastető cserépfedéssel. Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van.

Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszert készül. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei.

A napelemes modulokból 38 db a tornaterem udvar felőli ferdetető felületén D-i tájolással, míg az iskola NY-i ferdetető felületén, az Orvosi szoba fölötti tetőfelületen 22 db kerül NY-i tájolással elhelyezésre speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A PV modulok elhelyezési rajza 33 fokos dőlésszöget feltételezve készült. Amennyiben a tető dőlésszöge ettől eltér, az elhelyezés lehetőségét a kivitelezés előtt meg kell vizsgálni! A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni.

— műanyag homlokzati nyílászárók 402 m2 (260 db)

— EPS 658 m2

— XPS 60 m2

— kőzetgyapot 25 m2

Összesen: 743 m2

Zárófödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:

— kőzetgyapot 860 m2

— fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=45 kW

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

— napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 16 kW (60 db 275 W napelem)

A rész elnevezése: Ramocsaháza - Nyárády Mihály Általános Iskola
A rész száma: 5
Rövid leírás:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyárády Mihály Általános Iskola (4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/A. Hrsz: 425/1.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetek és az elavult nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső fal, lábazat, valamint a tetőszerkezet hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van. Égetett vázkerámia falazatú, a nyílászárók gyengén hőszigetelt üvegezésű PVC szerkezetek valamint kopolit üvegek, a fedélszék betonacél cserepeslemez fedéssel. A tetőtér beépített, belső oldalon farost/rétegelt lemez borítással.

Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszer készül. A jelenlegi két darab Vaillant típusú állandó hőmérsékletű kazán helyett két darab 45 kW-os típusú kondenzációs kazán lesz. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei.

A napelemes modulok (továbbiakban: PV modulok, 55 db) a főépület Kossuth utca felőli ferde tetőfelületén kerülnek elhelyezésre D-i tájolással speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni.

Homlokzati és tetősíki nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:

— műanyag homlokzati nyílászárók 89 db

— fa tetősíki ablakok 15 db

Összesen: 104 db (290 m2)

— EPS: 903 m2

— XPS: 108 m2

— kőzetgyapot: 22 m2

Összesen: 1 033 m2

— kőzetgyapot: 688 m2

— fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn= 45 kW

— napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 15 kW (55 db 275 W napelem)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Demecseri Oktatási Centrum Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye (4521 Berkesz, Rákóczi út 5. Hrsz: 357/4.)

DOC Középiskola és Ált. Isk. Demecseri Ált. Isk., Alapfokú Műv. Isk. (Demecseri Okt. Centr. Gimn., Szakgimn., Ált. Isk., Alapf. Műv. Isk.) (4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 8. Hrsz: 680/6/A/4.)

DOC Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája (4516 Demecser, Szabolcsvezér út 4. Hrsz: 680/6/A/2.)

Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola (4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Hrsz: 109.)

Nyárády Mihály Általános Iskola (4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/A. Hrsz: 425/1.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. §-ának (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.

AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7),(8) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi részben:

SZ.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésének és 2. § (5) bekezdésének megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére, 69. § (11a) bekezdésére.

SZ.1) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdései és 69. § (11), (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi részben:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) be megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69. § (4) bekezdése alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére, 69. § (11a) bekezdésére.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7),(8) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó nettó árbevétele nem éri el az 1. részben: 57 millió Ft-ot, a 2. részben: 119 millió Ft-ot, a 3. részben: 110 millió Ft-ot, a 4. részben: 59 millió Ft-ot, 5. részben: 69 millió Ft-ot.

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelményeknek megfelelni.

A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi részben.

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdésének megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69. § (4) bekezdése alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére, 69. § (11a) bekezdésére.

M.1) A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a Kr. 22. § (3) és (5) bekezdés szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége),

— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményre figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése is irányadó.

M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat;

c) a szakember jogosultsága elérési útvonalának megjelölése és/vagy kamarai nyilvántartási száma megjelölése.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. A jogosultság vonatkozásában szükséges megjelölni, hogy a szakember a jogosultságot mikor szerezte meg (év/hónap/nap).

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

A szakmai gyakorlatot év/hónap (kezdő és befejező időpont) bontásban szükséges feltüntetni.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7),(8) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

1. részben:

M.1.1) legalább 330 m2 külső nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.2) legalább 970 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát

M.1.3) legalább 1200 m2 lapostető hőszigetelése és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát

2. részben:

M.1.4) legalább 450 m2 külső nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.5) legalább 1100 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát

M.1.6) legalább 1000 m2 lapostető hőszigetelése és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát

M.1.7) legalább 22 KW napelemes energiatermelő rendszer telepítése tárgyú referenciát

3. részben:

M.1.8) legalább 540 m2 külső nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.9) legalább 2000 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát

M.1.10) legalább 1100 m2 lapostető hőszigetelése és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát

M.1.11) legalább 37 KW napelemes energiatermelő rendszer telepítése tárgyú referenciát

4. részben:

M.1.12) legalább 300 m2 külső nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.13) legalább 550 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát

M.1.14) legalább 12 KW napelemes energiarendszer kialakítása tárgyú referenciát

5. részben:

M.1.15) legalább 210 m2 külső nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.16) legalább 770 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát

M.1.17) legalább 11 KW napelemes energiarendszer kialakítása tárgyú referenciát

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több részben is bemutatható. Ugyanazon tárgyú referencia tekintetében több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelményeknek megfelelni.

Ajánlatkérő az M.1.1)-M.1.17) pontban előírt referenciakövetelmények vonatkozásában a munkanemek bemutatását egymástól függetlenül is elfogadja, lehetőség van azokat külön-külön referenciákban is bemutatni.

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be

1-5. rész esetében:

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

1. rész és 3-5. esetében:

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető azonban több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható több, akár valamennyi részben Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér:

A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér:

A nettó Vállalkozói Díj 30 %-a

Jótállási kötelezettség:

A sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap - afelett értékelési részszempontot képez - amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Jólteljesítési biztosíték:

A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó Vállalkozói Díj nettó 5 %-a.

Az igényelhető előleg mértéke: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Nyertes ajánlattevő az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

3 db rész és 1 db végszámla a Vállalkozói Díj 25 %-25 %-ának megfelelő mértékben, kiállításának esedékessége szerződéstervezetben rögzített műszaki tartalom legalább 25 %-os/50%-os/75%-os teljesítettsége. Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és Ajánlatkérő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1) és (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.30.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

AK tartalékkeretet nem biztosít.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: https://ekr.gov.hu Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
További információk:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Ajánlatkérő neve: Klebelsberg Központ
Nemzeti nyilvántartási szám: 15799658241
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Postai irányítószám: 1054
Ország: Budapest 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Barabás Áron
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195 📞
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu 📧
Internetcím: https://kk.gov.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159872021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.

3. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.

4. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.

5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése.

8. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább az 1. részben: 60 000 000 HUF/év, valamint 30 000 000 HUF/kár, a 2. részben: 140 000 000- HUF/év, valamint 70 000 000- HUF/kár a 3. részben: 130 000 000- HUF/év, valamint 65 000 000- HUF/kár, a 4. részben: 60 000 000- HUF/év, valamint 30 000 000- HUF/kár,, az 5. részben: 80 000 000- HUF/év, valamint 40 000 000- HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

9. Az ajánlati biztosíték mértéke: az 1. részben nettó 1 100 000,- Ft, a 2. részben nettó 2 300 000- Ft, a 3. részben nettó 2 200 000- Ft, a 4. részben nettó 1 100 000- Ft, a 5. részben nettó 1 300 000- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

10.Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést, annak valamennyi sorát módosítás nélkül, teljeskörűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontjára. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. Amennyiben az ajánlat a 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét nem tartalmazza, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

11. AK helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye: 1. részben 4521 Berkesz, Rákóczi út 5. Hrsz: 357/4., 2. részben: 4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 8. Hrsz: 680/6/A/4., 3. részben: 4516 Demecser, Szabolcsvezér út 4. Hrsz: 680/6/A/2., 4. részben: 4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Hrsz: 109., 5. részben: 4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/A. Hrsz: 425/1. helyszínen. A helyszíni bejárás időpontja: 1. részben: 2021.04.12. napja,12:00 óra, 2. részben: 2021.04.12. napja 14:00 óra, 3. részben: 2021.04.12 napja 15:00 óra, 4. részben: 2021.04.13. napja 10:00 óra, 5. részben: 2021.04.12. napja 10:00 óra. A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

12. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

13.Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Klebelsberg Központ, mint megrendelő köti meg.Folyt. a VI.4.3)pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

Valamennyi rész II.2.4) pontjának folyt:

Amennyiben a dokumentáció vagy az árazatlan költségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

A VI.3) pont folyt:

14.AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

15.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

16.Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

17.Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján,

— Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is),

— Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is),

— Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,

— nyilatkozat üzleti titokról.

18.Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumok által előírtakat.

19.A 2-5. rész vonatkozásában AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. Ajánlatkérő a fent említett küszöbértéknek való megfelelőséget Ajánlattevők által a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetési összesítők megújuló energia során, az anyag és díjtételként beárazott munkatételeket összeadva, a napelem kW-ban megadott összesített névleges teljesítményével történő elosztásával állapítja meg.

20.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Pete Judit (00353),dr. Léka-Papp Petra(00559)

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 065-162025 (2021-03-30)

További információk (2021-04-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 087-224202
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 065-162025
HL-S szám: 87
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosítja. Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.
Forrás: OJS 2021/S 087-224202 (2021-04-30)

További információk (2021-05-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 105-275510
HL-S szám: 105
További információk

Adminisztrációs hiba okán (EKR fejlesztés miatt) az eredeti hirdetmény IV.2.2) pontja és IV.2.7) pontja 2021.5.25. napján hirdetmény nélkül került módosításra, azonban Ajánlatkérő eredeti szándéka ez esetben is a korrigendum feladására irányult, jelen korrigendumban ezen adminisztrációs okból szerepelnek a IV.2.2) és IV.2.7) pont szerinti határidők. Ajánlatkérő jelzi, hogy a VII.1.2) pont rovatai nincsenek összhangban a módosítandó hirdetmény megjelölt pontjaival; helyesen az ajánlattételi határidő 2021. június 1. 11:00 óra helyett 2021. július 2. 13:00 órára, míg a bontás időpontja 2021. június 1. 13:00 óráról 2021. július 2. 15:00 órára módosult. A határidők egyebekben a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel kerültek módosításra. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 105-275510 (2021-05-28)

További információk (2021-06-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 126-330783
HL-S szám: 126
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosítja. Egyéb Közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 126-330783 (2021-06-28)

További információk (2021-08-12)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-03 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 158-417471
HL-S szám: 158
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosítja. Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Forrás: OJS 2021/S 158-417471 (2021-08-12)

További információk (2021-08-30)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 171-443974
HL-S szám: 171
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja. Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 171-443974 (2021-08-30)

További információk (2021-09-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-22 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 187-485695
HL-S szám: 187
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel módosítja. Módosulnak az egyéb közbeszerzési dokumentumok is (árazatlan költségvetések) a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerint.

Forrás: OJS 2021/S 187-485695 (2021-09-22)

További információk (2021-10-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 194-504376
HL-S szám: 194
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2), IV.2.7), VI.3. és VI.4.3. pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel módosítja. Módosulnak az egyéb közbeszerzési dokumentumok is (árazatlan költségvetések, ajánlati dokumentáció) a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerint.

Forrás: OJS 2021/S 194-504376 (2021-10-01)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 510 224 502 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-22 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 082-220124
HL-S szám: 82
További információk

Nyertes ajánlattevők: 1. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 2. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 3. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 4. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 5. részben: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15 Ajánlattevők: 1. részben: - KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 - DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15 - Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44 - KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15 - MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41 - RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41 - TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09 2. rész: - KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 - DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15 - Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44 - KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15 - RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41 - KERMI-SZOLG Kft (4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113.) - adószám: 26161136-2-15 - VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42 3. rész: - KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 - DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15 - Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44 - KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15 - RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41 - KERMI-SZOLG Kft (4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113.) - adószám: 26161136-2-15 - VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42 - TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09 4. rész: - KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 - DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15 - Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44 - Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15 - MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41 - RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41 - TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09 - VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42 5. rész: - KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15 - DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15 - Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44 - Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15 - MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41 - RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41 - TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

További információk

Nyertes ajánlattevők:

1. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

2. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

3. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

4. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

5. részben: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15

Ajánlattevők:

1. részben:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15

- MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

2. rész:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- KERMI-SZOLG Kft (4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113.) - adószám: 26161136-2-15

- VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42

3. rész:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- KERMI-SZOLG Kft (4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113.) - adószám: 26161136-2-15

- VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42

- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

4. rész:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15

- MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

- VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42

5. rész:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15

- MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- műanyag homlokzati nyílászárók 440 m2 (142 db)

- EPS 1 175 m2

- XPS 80 m2

- kőzetgyapot 43 m2

összesen: 1 298 m2

- EPS 1 630 m2

- fali kondenzációs gázkazánok beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=64 kW

- Műanyag homlokzati nyílászárók 600 m2

- EPS az OTSZ szerinti tűzgátlósávokkal 1 580 m2

- EPS 1 400 m2

- műanyag homlokzati nyílászárók 730,6 m2 (171 db)

- EPS 2664,0 m2

- kőzetgyapot 37,5 m2

összesen: 2701,5 m2

- Ásványgyapot hőszigetelő lemez 1518 m2

- kondenzációs falikazán 3x90kW szabályzóval, kompletten szerelvényeivel

- műanyag homlokzati nyílászárók 402 m2 (260 db)

- EPS 658 m2

- XPS 60 m2

- kőzetgyapot 25 m2

összesen: 743 m2

- kőzetgyapot 860 m2

- fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=45 kW

- napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 16 kW (60 db 275 W napelem)

- műanyag homlokzati nyílászárók 89 db

- fa tetősíki ablakok 15 db

összesen: 104 db (290 m2)

- EPS: 903 m2

- XPS: 108 m2

- kőzetgyapot: 22 m2

összesen: 1 033 m2

- kőzetgyapot: 688 m2

- fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn= 45 kW

- napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 15 kW (55 db 275 W napelem)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-04-13 📅
Név: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11253525215
Postacím: TULIPÁN KÖZ 4.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 209652523 📞
E-mail: karakter@netra.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 97 029 887 HUF 💰
159 309 186 HUF 💰
142 291 632 HUF 💰
63 421 036 HUF 💰
Név: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22663131215
Postacím: Kállói Út 123
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4405
Telefon: +36 209515083 📞
E-mail: fourroadkft18@gmail.com 📧
A beszerzés teljes értéke: 82 041 643 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7
8

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevők:

1. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

2. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

3. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

4. részben: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

5. részben: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15

Ajánlattevők:

1. részben:

- KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) - adószám: 11253525-2-15

- DCs-Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12.) - adószám: 24330710-2-15

- Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34) - adószám: 11066901-2-44

- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Utca 14.) - adószám: 11896447-2-15

- MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom Sétány 2. 3/9) - adószám: 24329837-2-41

- RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Szentendrei Utca 28) - adószám: 13434281-2-41

- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.) - adószám: 22757937-2-09

2. rész:

- KERMI-SZOLG Kft (4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113.) - adószám: 26161136-2-15

- VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.) - adószám: 25479588-2-42

3. rész:

4. rész:

- Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4405 Nyíregyháza, Kállói Út 123.) - adószám: 22663131-2-15

5. rész:

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 082-220124 (2022-04-22)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények
Hivatkozási szám: EKR000159872021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR000159872021/4
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában. A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola (4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Hrsz: 109.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal, a zárófödém hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület kisméretű tömör tégla tartófalazatú. A födémek fa gerendás kialakításúak. Az épületen fa, fém, illetve üvegtégla nyílászárók a meglévő szerkezetek. A külső falak vakolt, kőporos kialakításúak. A felújítás során ezek részben feltöltésre kerülnek a homlokzati hőszigetelés anyagával. A lábazat sima felületű, cement lábazat, a homlokzatsíkhoz képest negatív lábazatként. A tetőszerkezet utólag ráépített magastető cserépfedéssel. Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van. Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszert készül. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei. A napelemes modulokból 38 db a tornaterem udvar felőli ferdetető felületén D-i tájolással, míg az iskola NY-i ferdetető felületén, az Orvosi szoba fölötti tetőfelületen 22 db kerül NY-i tájolással elhelyezésre speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A PV modulok elhelyezési rajza 33 fokos dőlésszöget feltételezve készült. Amennyiben a tető dőlésszöge ettől eltér, az elhelyezés lehetőségét a kivitelezés előtt meg kell vizsgálni! A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: - műanyag homlokzati nyílászárók 402 m2 (260 db) Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: - EPS 658 m2 - XPS 60 m2 - kőzetgyapot 25 m2 összesen: 743 m2 Zárófödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: - kőzetgyapot 860 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival: - fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=45 kW Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival - napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 16 kW (60 db 275 W napelem)

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola (4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Hrsz: 109.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal, a zárófödém hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület kisméretű tömör tégla tartófalazatú. A födémek fa gerendás kialakításúak. Az épületen fa, fém, illetve üvegtégla nyílászárók a meglévő szerkezetek. A külső falak vakolt, kőporos kialakításúak. A felújítás során ezek részben feltöltésre kerülnek a homlokzati hőszigetelés anyagával. A lábazat sima felületű, cement lábazat, a homlokzatsíkhoz képest negatív lábazatként.
A tetőszerkezet utólag ráépített magastető cserépfedéssel. Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van.
Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszert készül. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei.
A napelemes modulokból 38 db a tornaterem udvar felőli ferdetető felületén D-i tájolással, míg az iskola NY-i ferdetető felületén, az Orvosi szoba fölötti tetőfelületen 22 db kerül NY-i tájolással elhelyezésre speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A PV modulok elhelyezési rajza 33 fokos dőlésszöget feltételezve készült. Amennyiben a tető dőlésszöge ettől eltér, az elhelyezés lehetőségét a kivitelezés előtt meg kell vizsgálni! A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- műanyag homlokzati nyílászárók 402 m2 (260 db)
Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- EPS 658 m2
- XPS 60 m2
- kőzetgyapot 25 m2
összesen: 743 m2
Zárófödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- kőzetgyapot 860 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
- fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn=45 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 16 kW (60 db 275 W napelem)

További információk: Jelen szerződésmódosítást követően a szerződéses érték nem változik.
További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 📦

Gázkészülék szerelése 📦

+ még 6

Gépészeti szerelések 📦

Homlokzati munka 📦

Hőszigetelési munka 📦

Napelemek 📦

Villamos szerelési munka 📦

Épületszerelési munka 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola
Postacím: Arany János
utca
19.
Irányítószám: 4532
Város: Nyírtura
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 9 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0004
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-04-13 📅
Cím: Kivitelezési szerződés 4. rész
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 63 421 036 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000159872021/4025
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11253525215
Postacím: TULIPÁN KÖZ 4.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: karakter@netra.hu 📧
Telefon: +36 209652523 📞
Fax: +36 42726979 📠

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre: KEHOP-5.2.2-16-2016-00042

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Barabás Áron
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 705227802 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A szerződésmódosítást a Miniszterelnökség KFF előzetesen véleményezte és KSZ-53/1945/1/2023 számon támogató tartalmú véleményt adott ki. 1./ A jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. elemeként megnevezett egyenértékű termékkiváltások részletes indokait a jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. és 2. sz. mellékletét képező Egyenértékűség nyilatkozat kérelem és annak elválaszthatatlan mellékletei (a továbbiakban együtt: Egyenértékűségi nyilatkozat) rögzítik. Kivitelező az Egyenértékűségi nyilatkozatban a kiváltás indokaként az alábbiakat jelölte meg: a) Épületvillamosság: „A szerződésben szereplő SunLink SL220-20P-275 polikristályos napelemmodulok és a GROWATT 12000UE, 18000UE hálózati inverter helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemmodulokat és a SAJ R5-15K-T2 hálózati invertereket fogjuk beépíteni kivitelezéskor. A beépítésre kerülő napelemes rendszert a műszaki mellékletben meghatározottak szerint I. oszt. minőségben és a hatályban lévő magyar szabvámyoknak megfelelően építjük ki a rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokkal és kivitelben.[...] A kiváltás oka, az eredetileg kiírt műszaki tartalmú SunLink SL220-20P-275 polikristályos napelemmodult már hosszabb ideje nem lehet beszerezni, mivel már ilyen teljesítménnyel nem gyártják. A ténylegesen beépíteni tervezett LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemmodulok és a SAJ R5-15K-T2 hálózati inverterek rendelkeznek megfelelőségi nyilatkozattal, megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.“ A műszaki ellenőr a kiváltásra kerülő terméket megvizsgálta és annak az eredeti termékkel való egyenértékűségét megállapíotta. A műszaki tartalom változása a teljesítési határidőt nem hosszabbítja meg, továbbá a módosítás ellenérték változással sem jár, mivel a napelemmodulok, inverterek anyagköltsége azonos az eredetileg tervezett napelemek költségével. b) Építészet: „A szerződésben szereplő Horizont Penta 5 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárókat kívánjuk beépíteni a kivitelezéskor. A beépítésre kerülő nyílászárók a műszaki mellékletben meghatározottak szerint I. oszt. minőségben és a hatályban levő magyar szabványoknak megfelelően építjük be a rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokkal és kivitelben. A változás az épület, illetve az épületszerkezet (homlokzati falak) energetikai paramétereit nem befolyásolja kedvezőtlenül, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor válallt indikátorok értéke.[...] A kiváltás oka, az eredetileg kiírt műszaki tartalmú Horizont Penta nyílászárók nem szerezhetőek be határidőre. A tényélegesen beépíteni tervezett nyílászárók rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal, megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.“ A műszaki ellenőr a kiváltásra kerülő terméket megvizsgálta és annak az eredeti termékkel való egyenértékűségét megállapíotta. A műszaki tartalom változása a teljesítési határidőt nem hosszabbítja meg, továbbá a módosítás ellenérték változással sem jár, mivel a nyílászárók anyagköltsége azonos az eredetileg tervezett nyílászárók költségével. A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerű, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek az alábbi indokok alapján: a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel az egyenértékű kiváltásra mind a Szerződés VI.6. pontja, mind pedig a Korm. rendelet. 28. §-a jogszerű lehetőséget biztosít; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, ugyanis az ellenérték a közbeszerzési eljárásban kihirdetett összegezésben foglaltakhoz képest nem változik, továbbá Kivitelező egyéb kötelezettségei sem változnak; c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mivel csupán az eredetileg is beépíteni tervezett termékek egyenértékű kiváltására kerül sor. A jelen 1. számú szerződésmódosítás mellékletét képező Egyenértékűségi nyilatkozatok szerint a napelemmodulok, inverterek és a műanyag nyílászárókkal kapcsolatos módosítások mind műszaki, mind pénzügyi szempontból egyenértékűnek minősülnek, így tehát nem tekinthetőek jelentősnek. A módosítás a szerződés szövegének változását nem eredményezi. 2./ Jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. elemeként megnevezett, a Kivitelező bankszámlaszámában történő változás indoka a következő: A teljesítés során a Kivitelező jelezte Megrendelő felé (3. sz. melléklet), hogy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által nyilvánosan elérhető adatbázisban fellelhető cégjegyzék adatok szerinti valamennyi, a cégjegyzékben feltüntetett számlavezető pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi jelzőszáma kerüljön a szerződésben feltüntetésre, annak érdekében, hogy a vállalkozói díj ezen számlaszámok bármelyikére kifizetésre kerülhessen. Felek a 2.4. pont szerinti 2. elemként megnevezett adatváltozásra figyelemmel megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerű, tekintettel arra, hogy a felek szerződéses adataiban bekövetkezett változás Szerződésben történő átvezetése nem minősül lényeges módosításnak. Kivitelező pénzforgalmi szolgáltójának és pénzforgalmi jelzőszámának adatait az alábbiak szerint egészítik ki: „Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.; K&H Bank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000; 10404405-49515252-55501012”

Egyéb kiegészítő információk

A szerződésmódosítást a Miniszterelnökség KFF előzetesen véleményezte és KSZ-53/1945/1/2023 számon támogató tartalmú véleményt adott ki.

1./ A jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. elemeként megnevezett egyenértékű termékkiváltások részletes indokait a jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. és 2. sz. mellékletét képező Egyenértékűség nyilatkozat kérelem és annak elválaszthatatlan mellékletei (a továbbiakban együtt: Egyenértékűségi nyilatkozat) rögzítik.
Kivitelező az Egyenértékűségi nyilatkozatban a kiváltás indokaként az alábbiakat jelölte meg:

a) Épületvillamosság:

„A szerződésben szereplő SunLink SL220-20P-275 polikristályos napelemmodulok és a GROWATT 12000UE, 18000UE hálózati inverter helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemmodulokat és a SAJ R5-15K-T2 hálózati invertereket fogjuk beépíteni kivitelezéskor. A beépítésre kerülő napelemes rendszert a műszaki mellékletben meghatározottak szerint I. oszt. minőségben és a hatályban lévő magyar szabvámyoknak megfelelően építjük ki a rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokkal és kivitelben.[...]
A kiváltás oka, az eredetileg kiírt műszaki tartalmú SunLink SL220-20P-275 polikristályos napelemmodult már hosszabb ideje nem lehet beszerezni, mivel már ilyen teljesítménnyel nem gyártják.
A ténylegesen beépíteni tervezett LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemmodulok és a SAJ R5-15K-T2 hálózati inverterek rendelkeznek megfelelőségi nyilatkozattal, megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.“
A műszaki ellenőr a kiváltásra kerülő terméket megvizsgálta és annak az eredeti termékkel való egyenértékűségét megállapíotta. A műszaki tartalom változása a teljesítési határidőt nem hosszabbítja meg, továbbá a módosítás ellenérték változással sem jár, mivel a napelemmodulok, inverterek anyagköltsége azonos az eredetileg tervezett napelemek költségével.

b) Építészet:

„A szerződésben szereplő Horizont Penta 5 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárókat kívánjuk beépíteni a kivitelezéskor. A beépítésre kerülő nyílászárók a műszaki mellékletben meghatározottak szerint I. oszt. minőségben és a hatályban levő magyar szabványoknak megfelelően építjük be a rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokkal és kivitelben. A változás az épület, illetve az épületszerkezet (homlokzati falak) energetikai paramétereit nem befolyásolja kedvezőtlenül, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor válallt indikátorok értéke.[...]
A kiváltás oka, az eredetileg kiírt műszaki tartalmú Horizont Penta nyílászárók nem szerezhetőek be határidőre. A tényélegesen beépíteni tervezett nyílászárók rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal, megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.“
A műszaki ellenőr a kiváltásra kerülő terméket megvizsgálta és annak az eredeti termékkel való egyenértékűségét megállapíotta. A műszaki tartalom változása a teljesítési határidőt nem hosszabbítja meg, továbbá a módosítás ellenérték változással sem jár, mivel a nyílászárók anyagköltsége azonos az eredetileg tervezett nyílászárók költségével.

A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerű, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek az alábbi indokok alapján:
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel az egyenértékű kiváltásra mind a Szerződés VI.6. pontja, mind pedig a Korm. rendelet. 28. §-a jogszerű lehetőséget biztosít;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, ugyanis az ellenérték a közbeszerzési eljárásban kihirdetett összegezésben foglaltakhoz képest nem változik, továbbá Kivitelező egyéb kötelezettségei sem változnak;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mivel csupán az eredetileg is beépíteni tervezett termékek egyenértékű kiváltására kerül sor.

A jelen 1. számú szerződésmódosítás mellékletét képező Egyenértékűségi nyilatkozatok szerint a napelemmodulok, inverterek és a műanyag nyílászárókkal kapcsolatos módosítások mind műszaki, mind pénzügyi szempontból egyenértékűnek minősülnek, így tehát nem tekinthetőek jelentősnek. A módosítás a szerződés szövegének változását nem eredményezi.

2./ Jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. elemeként megnevezett, a Kivitelező bankszámlaszámában történő változás indoka a következő:

A teljesítés során a Kivitelező jelezte Megrendelő felé (3. sz. melléklet), hogy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által nyilvánosan elérhető adatbázisban fellelhető cégjegyzék adatok szerinti valamennyi, a cégjegyzékben feltüntetett számlavezető pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi jelzőszáma kerüljön a szerződésben feltüntetésre, annak érdekében, hogy a vállalkozói díj ezen számlaszámok bármelyikére kifizetésre kerülhessen.
Felek a 2.4. pont szerinti 2. elemként megnevezett adatváltozásra figyelemmel megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerű, tekintettel arra, hogy a felek szerződéses adataiban bekövetkezett változás Szerződésben történő átvezetése nem minősül lényeges módosításnak.

Kivitelező pénzforgalmi szolgáltójának és pénzforgalmi jelzőszámának adatait az alábbiak szerint egészítik ki:

„Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.; K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000; 10404405-49515252-55501012”

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0004
Új érték
Szöveg:

A szerződésmódosítást a Miniszterelnökség KFF előzetesen véleményezte és KSZ-53/1945/1/2023 számon támogató tartalmú véleményt adott ki. Az 1./ pont szerinti módosítás a szerződés szövegének változását nem eredményezi. A 2./ pont szerinti módosítás Kivitelező pénzforgalmi szolgáltójának és pénzforgalmi jelzőszámának adatait az alábbiak szerint egészítik ki: „Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.; K&H Bank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000; 10404405-49515252-55501012” A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. október 25.

Forrás: OJS 2023/S 215-679033 (2023-11-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014/2020)
Uniós alapok további adatai:

KEHOP-5.2.2-16- 2016-00042

Az uniós alapok azonosítója:

2016-00042

KEHOP-5.2.2-16-

Leírás
Belső azonosító: EKR000159872021/3
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények - 3
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 142 291 632 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000159872021/4049
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Kivitelezési Szerződésben a Kivitelezőre vonatkozóan megadott adatokat – Kivitelező erre vonatkozó, 2022. október 19. napján kelt kérelmére tekintettel, mely a jelen módosítás 2. számú mellékletét képezi - az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szerződéses rendelkezés: Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4. Adószám: 11253525-2-15 Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-062896 Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000 Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323 Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető (továbbiakban: Kivitelező) Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4. Adószám: 11253525-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-062896 Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000 Pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012 Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323 Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető (továbbiakban: Kivitelező) 2. A Kivitelező által Megrendelő részére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megküldött változásbejelentésre tekintettel Felek a Kivitelező ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg az alábbiak szerint: Eredeti tétel SunLink SL220-20P-275 Wp polikristályos napelemmodulok és GROWATT 12000UE, 18000UE, 20000UE hálózati inverterek Gelan S 9000 PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók Helyettesítő tétel LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemek és SAJ Suntrio Plus 25K hálózati inverterek Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Kivitelezési Szerződésben a Kivitelezőre vonatkozóan megadott adatokat – Kivitelező erre vonatkozó, 2022. október 19. napján kelt kérelmére tekintettel, mely a jelen módosítás 2. számú mellékletét képezi - az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:
Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
Adószám: 11253525-2-15
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-062896
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000
Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323
Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető
(továbbiakban: Kivitelező)

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:
Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
Adószám: 11253525-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-062896
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012
Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323
Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető
(továbbiakban: Kivitelező)

2. A Kivitelező által Megrendelő részére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megküldött változásbejelentésre tekintettel Felek a Kivitelező ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg az alábbiak szerint:
Eredeti tétel
SunLink SL220-20P-275 Wp polikristályos napelemmodulok és GROWATT 12000UE, 18000UE, 20000UE hálózati inverterek
Gelan S 9000 PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók
Helyettesítő tétel
LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemek és SAJ Suntrio Plus 25K hálózati inverterek
Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0003
Új érték
Szöveg:

Szöveg

1. Felek a Kivitelezési Szerződésben a Kivitelezőre vonatkozóan megadott adatokat – Kivitelező erre vonatkozó, 2022. október 19. napján kelt kérelmére tekintettel, mely a jelen módosítás 2. számú mellékletét képezi - az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:
Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
Adószám: 11253525-2-15
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-062896
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000
Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323
Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető
(továbbiakban: Kivitelező)

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:
Név: ”KARAKTER 95” Építő és Szakipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
Adószám: 11253525-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-062896
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20626280-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012
Kivitelezői nyilvántartási szám: 29A10323
Képviseli: Vancsisin Sándor András ügyvezető
(továbbiakban: Kivitelező)

2. A Kivitelező által Megrendelő részére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megküldött változásbejelentésre tekintettel Felek a Kivitelező ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítéséről állapodtak meg az alábbiak szerint:
Eredeti tétel
SunLink SL220-20P-275 Wp polikristályos napelemmodulok és GROWATT 12000UE, 18000UE, 20000UE hálózati inverterek
Gelan S 9000 PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók
Helyettesítő tétel
LONGI LR4-60HPH 375W monokristályos napelemek és SAJ Suntrio Plus 25K hálózati inverterek
Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók
Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek.
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.11.02.

Forrás: OJS 2023/S 223-704725 (2023-11-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 82 041 643 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
Leírás
Belső azonosító: EKR000159872021/5
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Nyárády Mihály Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában. A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyárády Mihály Általános Iskola (4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/A. Hrsz: 425/1.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetek és az elavult nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső fal, lábazat, valamint a tetőszerkezet hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van. Égetett vázkerámia falazatú, a nyílászárók gyengén hőszigetelt üvegezésű PVC szerkezetek valamint kopolit üvegek, a fedélszék betonacél cserepeslemez fedéssel. A tetőtér beépített, belső oldalon farost/rétegelt lemez borítással. Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszer készül. A jelenlegi két darab Vaillant típusú állandó hőmérsékletű kazán helyett két darab 45 kW-os típusú kondenzációs kazán lesz. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei. A napelemes modulok (továbbiakban: PV modulok, 55 db) a főépület Kossuth utca felőli ferde tetőfelületén kerülnek elhelyezésre D-i tájolással speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati és tetősíki nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: - műanyag homlokzati nyílászárók 89 db - fa tetősíki ablakok 15 db összesen: 104 db (290 m2) Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: - EPS: 903 m2 - XPS: 108 m2 - kőzetgyapot: 22 m2 összesen: 1.033 m2 Zárófödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: - kőzetgyapot: 688 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival: - fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn= 45 kW Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival - napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 15 kW (55 db 275 W napelem) Folyt. a VI.4.3) pontban

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Nyárády Mihály Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.
A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Nyárády Mihály Általános Iskola (4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/A. Hrsz: 425/1.) épületét érinti. Az épület az építési korának megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetek és az elavult nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.
Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső fal, lábazat, valamint a tetőszerkezet hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Tartószerkezetileg az épület jó általános állapotban van. Égetett vázkerámia falazatú, a nyílászárók gyengén hőszigetelt üvegezésű PVC szerkezetek valamint kopolit üvegek, a fedélszék betonacél cserepeslemez fedéssel. A tetőtér beépített, belső oldalon farost/rétegelt lemez borítással.
Az épület fűtési hőenergia igényének fedezésére központi, zárt rendszer készül. A jelenlegi két darab Vaillant típusú állandó hőmérsékletű kazán helyett két darab 45 kW-os típusú kondenzációs kazán lesz. Külön bejáratú hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hő termelő rendszer és kazánházi szerelvényei, illetve a fűtési fogyasztói rendszer központi elemei.
A napelemes modulok (továbbiakban: PV modulok, 55 db) a főépület Kossuth utca felőli ferde tetőfelületén kerülnek elhelyezésre D-i tájolással speciális, ferdetetőkön alkalmazható napelemes tartószerkezeten. A tartószerkezetet tömítetten kell szerelni, azt a védőösszekötő vezető (EPH) hálózatba szabvány szerint be kell kötni.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati és tetősíki nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- műanyag homlokzati nyílászárók 89 db
- fa tetősíki ablakok 15 db
összesen: 104 db (290 m2)
Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- EPS: 903 m2
- XPS: 108 m2
- kőzetgyapot: 22 m2
összesen: 1.033 m2
Zárófödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- kőzetgyapot: 688 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
- fali kondenzációs gázkazán beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2 db Qn= 45 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 15 kW (55 db 275 W napelem)
Folyt. a VI.4.3) pontban

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0005

A szerződés odaítélése
LOT-0005
Kivitelezési szerződés - 5. rész
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 82 041 643 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000159872021/3985
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0005
A vállalkozó neve és címe
Név: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22663131215
Postacím: Kállói Út 123
Postai irányítószám: 4405
Postai város: Nyíregyháza
E-mail: fourroadkft18@gmail.com 📧
Telefon: +36 209515083 📞

Kiegészítő információk
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Régió: Budapest 🏙️

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Egyenértékű kiváltások a beépítendő napelemes rendszerre vonatkozóan a Kbt. 141.§ (6) bekezdése. és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a alapján A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §–a alapján „Az ajánlatkérőként szerződő fél (jelen esetben a Megrendelő) és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (jelen esetben a Kivitelező) a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.” „A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.” „Amennyiben a felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0005
Új érték
Szöveg:

A Szerződés II.1. sz. mellékletében szereplő SunLink SL-220-20P-275 polikristályos napelemmodulok és a Growatt 7000UE, és Growatt 8000UE hálózati inverter kiváltása szükséges. A kiváltás oka, az eredetileg kiírt műszaki tartalmú SunLink SL220-20P-275 polikristályos napelemmodult már hosszabb ideje nem lehet beszerezni, mivel ilyen teljesítménnyel már nem gyártják. Kiváltó termék: Risen RSM 144-7-450 Wp napelem modul A Szerződés II.1. sz. mellékletében szereplő Growatt gyártmányú inverterek beszerzése határidőre nem biztosított. Kiváltó termék: Fronius Symo 15.0-3-M inverter

Forrás: OJS 2024/S 036-104123 (2024-02-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 97 029 887 HUF 💰
Az uniós alapok azonosítója: A Szerződés finanszírozása a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042, továbbá a KEHOP-PLUSZ-4.1.3-23-223-00003 azonosítószámú projekt forrásaiból, történik.
Leírás
Belső azonosító: EKR000159872021/1
Cím: Berkesz - DOC Középisk. és Ált. Isk. Tagintézménye
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 📦

Gázkészülék szerelése 📦

+ még 4

Gépészeti szerelések 📦

Homlokzati munka 📦

Hőszigetelési munka 📦

Épületszerelési munka 📦

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

A szerződés odaítélése
LOT-0001
Kivitelezési szerződés - 1. rész
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 97 029 887 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000159872021/4001
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Egyenértékű kiváltásokra a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § figyelembevételével kerül sor. A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései alapján: (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. (2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére. Kiváltásra kerülő anyagok: a) A Kivitelezési Szerződésben szereplő Horizont Penta 5 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre a kivitelezéskor. A kiváltás oka: az eredetileg kiírt műszaki tartalmú Horizont Penta nyílászárók nem szerezhetőek be határidőre. b) A Kivitelezési Szerződésben szereplő Rockwool Hardrock kőzetgyapot szigetelő anyag kiváltása EPS 150 típusú hőszigetelő anyaggal a napelemes rendszert tartalmazó tetőfelületen. Kiváltás oka: a meglévő napelemes rendszer alá tervezett Rockwool Hardrock kőzetgyapot szigetelő lap a napelemes rendszer súlya alatt idővel tömörödhet és ennek következtében a felső vízszigetelő lemez megnyúlhat, kiszakadhat, ami beázáshoz vezet. A kőzetgyapot szigetelő tábla kiváltása indokolt nagyobb terhelést bíró EPS 150 típusú hőszigetelő táblára. Az anyagkiváltás a lapostető hőszigetelő képességét is javítja. Az egyenértékű kiváltások költségnövekedést nem okoznak. 2. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján A Kivitelezési Szerződés VII. pontjában foglaltaknak megfelelően felmerült pótmunkák, amelyek a kivitelezéshez feltétlenül szükségesek, tervmódosítás vagy műszaki okok miatt váltak szükségessé. A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása Energetikai szempontból releváns KEHOP pótmunkák: a) A lapostető meglévő és átvizesedett salakfeltöltésének eltávolítása és új hőszigetelt rétegrend kialakítása pótmunka keretében. A kivitelezés előtti feltárás során derült arra fény, hogy a lapostető egy részén a meglévő hőszigetelő réteg átnedvesedett, szigetelési képessége nagymértékben csökkent. Az átnedvesedett réteg eltávolítása után egy, a meglévőnél jobb hőszigetelési tulajdonsággal rendelkező új hőszigetelő réteg kerül kialakításra. A lapostető szigetelésre vonatkozó pótmunka megrendelésétől számított 60 naptári nap áll vállalkozó rendelkezésére a munka elvégzésére. Pótmunka összege: 13. 347. 976,- Ft + ÁFA b) A tűz-, és balesetvédelmi előírások betartását figyelembe véve a közlekedő folyosón lévő kazánház leválasztása tűzgátló fallal pótmunka keretében. A kazánház az épület oktatási egységével egy légtérben van, amely katasztrófavédelmi szempontból nem megengedett. Az érvényben lévő szabályok szerint tűzvédelmi leválasztás szükséges. Pótmunka összege: 793. 200,- Ft + ÁFA KEHOP pótmunkák összesen: 14. 141. 176,- Ft + ÁFA

Egyéb kiegészítő információk

1. Egyenértékű kiváltásokra a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § figyelembevételével kerül sor.
A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása
A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései alapján:
(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
(3) Amennyiben a felek Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére.
Kiváltásra kerülő anyagok:
a) A Kivitelezési Szerződésben szereplő Horizont Penta 5 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók helyett jobb műszaki paraméterekkel rendelkező Fischer AVANT D-70 AD 6 légkamrás PVC profilú 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre a kivitelezéskor.
A kiváltás oka: az eredetileg kiírt műszaki tartalmú Horizont Penta nyílászárók nem szerezhetőek be határidőre.
b) A Kivitelezési Szerződésben szereplő Rockwool Hardrock kőzetgyapot szigetelő anyag kiváltása EPS 150 típusú hőszigetelő anyaggal a napelemes rendszert tartalmazó tetőfelületen.
Kiváltás oka: a meglévő napelemes rendszer alá tervezett Rockwool Hardrock kőzetgyapot szigetelő lap a napelemes rendszer súlya alatt idővel tömörödhet és ennek következtében a felső vízszigetelő lemez megnyúlhat, kiszakadhat, ami beázáshoz vezet. A kőzetgyapot szigetelő tábla kiváltása indokolt nagyobb terhelést bíró EPS 150 típusú hőszigetelő táblára. Az anyagkiváltás a lapostető hőszigetelő képességét is javítja.
Az egyenértékű kiváltások költségnövekedést nem okoznak.
2. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján
A Kivitelezési Szerződés VII. pontjában foglaltaknak megfelelően felmerült pótmunkák, amelyek a kivitelezéshez feltétlenül szükségesek, tervmódosítás vagy műszaki okok miatt váltak szükségessé.
A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása
Energetikai szempontból releváns KEHOP pótmunkák:
a) A lapostető meglévő és átvizesedett salakfeltöltésének eltávolítása és új hőszigetelt rétegrend kialakítása pótmunka keretében.
A kivitelezés előtti feltárás során derült arra fény, hogy a lapostető egy részén a meglévő hőszigetelő réteg átnedvesedett, szigetelési képessége nagymértékben csökkent. Az átnedvesedett réteg eltávolítása után egy, a meglévőnél jobb hőszigetelési tulajdonsággal rendelkező új hőszigetelő réteg kerül kialakításra.
A lapostető szigetelésre vonatkozó pótmunka megrendelésétől számított 60 naptári nap áll vállalkozó rendelkezésére a munka elvégzésére.
Pótmunka összege: 13. 347. 976,- Ft + ÁFA
b) A tűz-, és balesetvédelmi előírások betartását figyelembe véve a közlekedő folyosón lévő kazánház leválasztása tűzgátló fallal pótmunka keretében.
A kazánház az épület oktatási egységével egy légtérben van, amely katasztrófavédelmi szempontból nem megengedett. Az érvényben lévő szabályok szerint tűzvédelmi leválasztás szükséges.
Pótmunka összege: 793. 200,- Ft + ÁFA

KEHOP pótmunkák összesen: 14. 141. 176,- Ft + ÁFA

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. A Felek jelen 1. számú szerződésmódosítással a Kivitelezési Szerződés IV.1. pontjának első és második bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: „A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke nettó 111.171.063,- Ft + Áfa, azaz – a jelen Kivitelezési szerződés aláíráskor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 141.187.250,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042, továbbá a KEHOP-PLUSZ-4.1.3-23-223-00003 azonosítószámú projekt forrásaiból, történik.” 2. A Felek jelen 1. számú szerződésmódosítással a Kivitelezési Szerződés VI.1. pontja kiegészül egy második mondattal az alábbiak lépnek: „A teljesítési véghatáridő kizárólag a pótmunkák vonatkozásában módosul oly módon, hogy az a pótmunkák megrendelésétől számított 60 naptári nap.” 3. A Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés II. 1. sz. melléklete (Kivitelező által beárazott tételes költségvetés) helyébe a jelen 1. számú szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép. 4. Adatváltozás Kivitelező bejelentette, hogy további bankszámlaszám feltüntetését kéri a szerződésben, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átutalását erre a számlaszámra kéri. 5. A fentiek alapján a Kivitelezési szerződés szövege az alábbiak szerint módosul (félkövér betűtípussal jelölve): Kivitelező adatai kiegészülnek az alábbi adatokkal: Pénzforgalmi szolgáltató: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012

Szöveg

1. A Felek jelen 1. számú szerződésmódosítással a Kivitelezési Szerződés IV.1. pontjának első és második bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
„A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke nettó 111.171.063,- Ft + Áfa, azaz – a jelen Kivitelezési szerződés aláíráskor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 141.187.250,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042, továbbá a KEHOP-PLUSZ-4.1.3-23-223-00003 azonosítószámú projekt forrásaiból, történik.”

2. A Felek jelen 1. számú szerződésmódosítással a Kivitelezési Szerződés VI.1. pontja kiegészül egy második mondattal az alábbiak lépnek:
„A teljesítési véghatáridő kizárólag a pótmunkák vonatkozásában módosul oly módon, hogy az a pótmunkák megrendelésétől számított 60 naptári nap.”

3. A Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés II. 1. sz. melléklete (Kivitelező által beárazott tételes költségvetés) helyébe a jelen 1. számú szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép.

4. Adatváltozás
Kivitelező bejelentette, hogy további bankszámlaszám feltüntetését kéri a szerződésben, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átutalását erre a számlaszámra kéri.

5. A fentiek alapján a Kivitelezési szerződés szövege az alábbiak szerint módosul (félkövér betűtípussal jelölve):

Kivitelező adatai kiegészülnek az alábbi adatokkal:
Pénzforgalmi szolgáltató: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012

Forrás: OJS 2024/S 076-227125 (2024-04-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Uniós alapok további adatai: KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
Leírás
Belső azonosító: EKR000159872021/2
Cím: Demecser – Általános Iskola
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában. A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája (Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola) (4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 8. Hrsz: 680/6/A/4.) épületét érinti. Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal és a tetőszerkezet hőszigetelését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: - Műanyag homlokzati nyílászárók 600 m2 Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: - EPS az OTSZ szerinti tűzgátlósávokkal 1.580 m2 Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival: - EPS 1.400 m2 Padlástér szigetelése ásványgyapot hőszigetelőlemezzel: 1105 m2 Napelemes energiatermelő rendszer telepítése kompletten: 30 KW Folyt. a VI.4.3) pontban

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája épületének energetikai korszerűsítése épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája (Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola) (4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 8. Hrsz: 680/6/A/4.) épületét érinti. Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon készült, de határoló szerkezetei és az elavult nyílászárói nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.
Az épületenergetikai beruházás a homlokzati nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal és a tetőszerkezet hőszigetelését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- Műanyag homlokzati nyílászárók 600 m2
Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- EPS az OTSZ szerinti tűzgátlósávokkal 1.580 m2
Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival:
- EPS 1.400 m2
Padlástér szigetelése ásványgyapot hőszigetelőlemezzel: 1105 m2
Napelemes energiatermelő rendszer telepítése kompletten: 30 KW
Folyt. a VI.4.3) pontban

További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Homlokzati munka 📦

Hőszigetelési munka 📦

+ még 3

Napelemek 📦

Villamos szerelési munka 📦

Épületszerelési munka 📦

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

A szerződés odaítélése
LOT-0002
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 159 309 186 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000159872021/4041
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: felelős műszaki vezetés
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: felelős műszaki vezetés

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Pótmunka a. Az eredeti terv nem tartalmazta az aulában lévő háromszög alakú nyílászárók cseréjét. Az aulában lévő háromszög ablakok a tervezés időszakában még megfelelő állapotban voltak, de a kivitelezés időpontjában megállapítást nyert, hogy műszakilag elavultak, ezért a megrendelő pótmunka keretében megrendelte a cseréjüket az épületbe beépítésre kerülő egyéb nyílászárók műszaki paramétereivel megegyező paraméterű nyílászárókra (pótmunka többletköltsége: nettó 974.210,- Ft + Áfa). b. Az épületen lévő villámhárító rendszer használhatatlan, nem felel meg a szabványnak, ezért életvédelmi, valamint balesetvédelmi és tűzvédelmi okból, továbbá a telepítendő napelemes rendszer szakszerű villámvédelme miatt annak felújítása szükséges (pótmunka többletköltsége: nettó 2 500 000,- Ft + Áfa). c. Az épület geometriai kialakításából adódóan a folyosói bevilágító ablak É-i oldalán, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak megfelelő új hő-, és vízszigetelő rétegrend kerül kialakításra, amellyel az épület geometriai kialakítása miatti későbbi beázási kockázatok elkerülhetők (pótmunka többletköltsége: nettó 1 430 400,- Ft + Áfa). A pótmunkák miatt a vállalkozói díj nettó 4 904 610,- Ft-tal emelkedik, amely ellenértékre Megrendelő a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042, továbbá a KEHOP-PLUSZ-4.1.3-23-2023-00003 azonosítószámú projektből fedezettel rendelkezik. 2. Termékcsere (egyenértékű kiváltás) a. Az eredetileg beárazott napelem modul-típusnál és inverternél modernebb, nagyobb teljesítményű berendezéseket kíván Kivitelező beépíteni (az eredeti teljesítménnyel már nem is érhetők el a termékek). b. Az eredetileg beárazott GELAN S 9000 nyílászárók nem szerezhetők be határidőre. 2.1. Az alábbi termékek kerülnek kiváltásra az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-a szerint: Eredeti termék Beépítendő termék SunLink SL220-20P-275 napelemmodul Risen Solar RSM40-8-405M napelemmodul Growatt 12000UE, 18000UE, 20000UE inverter Solplanet ASW30K-LT-G2 inverter Gealan S 9000 nyílászáró Fischer Avant D-70 AD nyílászáró 2.2. A termékcserék nem járnak az ellenérték változásával. 3. Adatváltozás Kivitelező bejelentette, hogy további bankszámlaszám feltüntetését kéri a szerződésben, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átutalását erre a számlaszámra kéri. 4. A fentiek alapján a Kivitelezési szerződés szövege az alábbiak szerint módosul (félkövér betűtípussal jelölve): Kivitelező adatai kiegészülnek az alábbi adatokkal: Pénzforgalmi szolgáltató: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012 5. A Szerződés módosításai ( a módosult és új szövegrészek vastag, dőlt betűvel szedve) 5.2. A Szerződés IV.1. pont első bekezdése: A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 130 344 914,- Ft + Áfa,- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – azaz bruttó 165 538 041,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj) az alábbi megbontás szerint: a) nettó 95.648.231,- Ft + Áfa, azaz bruttó 121.473.253,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosítószámú projekt forrásaiból, b) nettó 34.696.683.-Ft + Áfa, azaz bruttó 44.064.788.-Ft KEHOP-4.1.3-23-2023-00003 azonosítószámú forrásból kerül finanszírozásra. 5.3. A Szerződés IV.5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 4 904 610,- Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra. 5.4. A Szerződés VI.1. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: „A teljesítési véghatáridő kizárólag a pótmunkák vonatkozásában módosul oly módon, hogy az az utolsó pótmunka megrendelését követően, azaz 2023. szeptember 27. napjától számítódik 2023. november 13. napjáig.” 5.5. A Szerződés XVI. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki: Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció szerinti műszaki megoldástól eltérően a napelem modul és inverter, továbbá a nyílászárók tekintetében a Kivitelező által készített kiváltási javaslat szerinti, továbbá az 1.sz. szerződésmódosításban rögzített pótmunkákkal kiegészített műszaki megoldás kerül megvalósításra.

Egyéb kiegészítő információk

1. Pótmunka
a. Az eredeti terv nem tartalmazta az aulában lévő háromszög alakú nyílászárók cseréjét. Az aulában lévő háromszög ablakok a tervezés időszakában még megfelelő állapotban voltak, de a kivitelezés időpontjában megállapítást nyert, hogy műszakilag elavultak, ezért a megrendelő pótmunka keretében megrendelte a cseréjüket az épületbe beépítésre kerülő egyéb nyílászárók műszaki paramétereivel megegyező paraméterű nyílászárókra (pótmunka többletköltsége: nettó 974.210,- Ft + Áfa).
b. Az épületen lévő villámhárító rendszer használhatatlan, nem felel meg a szabványnak, ezért életvédelmi, valamint balesetvédelmi és tűzvédelmi okból, továbbá a telepítendő napelemes rendszer szakszerű villámvédelme miatt annak felújítása szükséges (pótmunka többletköltsége: nettó 2 500 000,- Ft + Áfa).
c. Az épület geometriai kialakításából adódóan a folyosói bevilágító ablak É-i oldalán, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak megfelelő új hő-, és vízszigetelő rétegrend kerül kialakításra, amellyel az épület geometriai kialakítása miatti későbbi beázási kockázatok elkerülhetők (pótmunka többletköltsége: nettó 1 430 400,- Ft + Áfa).

A pótmunkák miatt a vállalkozói díj nettó 4 904 610,- Ft-tal emelkedik, amely ellenértékre Megrendelő a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042, továbbá a KEHOP-PLUSZ-4.1.3-23-2023-00003 azonosítószámú projektből fedezettel rendelkezik.

2. Termékcsere (egyenértékű kiváltás)
a. Az eredetileg beárazott napelem modul-típusnál és inverternél modernebb, nagyobb teljesítményű berendezéseket kíván Kivitelező beépíteni (az eredeti teljesítménnyel már nem is érhetők el a termékek).
b. Az eredetileg beárazott GELAN S 9000 nyílászárók nem szerezhetők be határidőre.

2.1. Az alábbi termékek kerülnek kiváltásra az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-a szerint:

Eredeti termék Beépítendő termék
SunLink SL220-20P-275
napelemmodul Risen Solar RSM40-8-405M
napelemmodul
Growatt 12000UE, 18000UE, 20000UE
inverter Solplanet ASW30K-LT-G2
inverter
Gealan S 9000 nyílászáró Fischer Avant D-70 AD nyílászáró

2.2. A termékcserék nem járnak az ellenérték változásával.

3. Adatváltozás
Kivitelező bejelentette, hogy további bankszámlaszám feltüntetését kéri a szerződésben, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átutalását erre a számlaszámra kéri.

4. A fentiek alapján a Kivitelezési szerződés szövege az alábbiak szerint módosul (félkövér betűtípussal jelölve):

Kivitelező adatai kiegészülnek az alábbi adatokkal:
Pénzforgalmi szolgáltató: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10404405-49515252-55501012

5. A Szerződés módosításai
( a módosult és új szövegrészek vastag, dőlt betűvel szedve)

5.2. A Szerződés IV.1. pont első bekezdése:
A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 130 344 914,- Ft + Áfa,- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – azaz bruttó 165 538 041,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj) az alábbi megbontás szerint:
a) nettó 95.648.231,- Ft + Áfa, azaz bruttó 121.473.253,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosítószámú projekt forrásaiból,
b) nettó 34.696.683.-Ft + Áfa, azaz bruttó 44.064.788.-Ft KEHOP-4.1.3-23-2023-00003 azonosítószámú forrásból kerül finanszírozásra.

5.3. A Szerződés IV.5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 4 904 610,- Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.

5.4. A Szerződés VI.1. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A teljesítési véghatáridő kizárólag a pótmunkák vonatkozásában módosul oly módon, hogy az az utolsó pótmunka megrendelését követően, azaz 2023. szeptember 27. napjától számítódik 2023. november 13. napjáig.”

5.5. A Szerződés XVI. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció szerinti műszaki megoldástól eltérően a napelem modul és inverter, továbbá a nyílászárók tekintetében a Kivitelező által készített kiváltási javaslat szerinti, továbbá az 1.sz. szerződésmódosításban rögzített pótmunkákkal kiegészített műszaki megoldás kerül megvalósításra.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:

Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek.: pótmunka; Kbt. 141. § (6) bek.: termékcsere, adatváltozás Szerződésmódosítás kelte: 2024.04.16.

Forrás: OJS 2024/S 079-237092 (2024-04-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)