Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása

Országos Bírósági Hivatal

Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű építés kivitelezési munkálatok elvégzése (építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú szerelés és az épület tűzjelző-, vagyonvédelmi-, beléptető- és CCTV rendszerének védőcső szerelése.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-15.

Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Kicsoda?

Mi az?

Hol?

Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-06-15 Ajánlati felhívás
2021-07-15 További információk
2021-07-26 További információk
2021-08-02 További információk
2021-08-10 További információk
2021-11-22 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-10-05 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-05 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-06-15)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti nyilvántartási szám: 15795960241
Postacím: Szalay utca 16.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
Telefon: +36 14583044 📞
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu 📧
Fax: +36 14554253 📠
Régió: Budapest 🏙️
URL: http://www.birosag.hu 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902021/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902021/reszletek 🌏

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása EKR000669902021
Termékek/szolgáltatások: Leromlott állagú épületek felújítása 📦
Rövid leírás:
“Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű építés kivitelezési munkálatok...”    Többet mutasson

1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Leromlott állagú épületek felújítása 📦
További termékek/szolgáltatások: Épületbővítési munka 📦
A teljesítés helye: Békés 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 5541 Szarvas, Deák Ferenc utca 1.
A beszerzés leírása:
“Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Összes nettó hasznos alapterület 1816,27 m. Telek területe:1658 m. Meglévő...”    Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1. Az M2.1) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta (egész hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név):
“2. Az M2.2) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-ÉG) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta (egész hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név):
“3. Az M2.3) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-ÉV) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta”
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 18
További információk:
“Az Ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti (Ft). A készre jelentést a munkaterület átadásától számított 18 hónapos teljesítési határidőn belül kell...”    Többet mutasson

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)...”    Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő...”    Többet mutasson
Részvételi feltételek

“P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó...”    Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő...”    Többet mutasson
Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb...”    Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlatkérő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított-teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg az...”    Többet mutasson

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2021-07-19 10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2021-07-19 12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Ekr
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben....”    Többet mutasson

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“A) Ajánlatkérő előírja az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bek., 66.§ (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. B) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot...”    Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 117-303959 (2021-06-15)
További információk (2021-07-15)

Kiegészítő információk
Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2021/S 117-303959

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-07-19 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2021-07-28 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-07-19 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-07-28 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja az ajánlattételi határidőt.”
Forrás: OJS 2021/S 138-366208 (2021-07-15)
További információk (2021-07-26)

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-07-28 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2021-08-03 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-07-28 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-08-03 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő módosította a költségvetést, erre tekintettel meghosszabbította az ajánlattételi határidőt.”
Forrás: OJS 2021/S 146-385119 (2021-07-26)
További információk (2021-08-02)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Szalay Utca 16.

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-08-03 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2021-08-16 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-08-03 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-08-16 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő az újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket nem tudja megválaszolni az előírt határidőn belül, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.”    Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 151-399181 (2021-08-02)
További információk (2021-08-10)

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-08-16 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2021-08-31 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2021-08-16 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2021-08-31 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő az újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket nem tudja megválaszolni az előírt határidőn belül, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja”    Többet mutasson
Forrás: OJS 2021/S 156-411245 (2021-08-10)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-11-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 748 598 127 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Összes nettó hasznos alapterület 1816,27 m2. Telek területe:1658 m². Meglévő...”    Többet mutasson

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 117-303959

A szerződés odaítélése

1️⃣
Szerződés száma: 2021.OBH.XIII.A.19/53
Cím: Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-11-17 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A vállalkozó neve és címe
Név: INTEGRÁL Építő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11863557204
Postacím: Árpád Utca 10
Postai város: Szarvas
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 209717017 📞
E-mail: integral@szarvas.hu 📧
Fax: +36 66313917 📠
Régió: Magyarország 🏙️
A vállalkozó kkv
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 898 216 659 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 748 598 127 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“MV-ÉV felelős műszaki vezetés és elektromos szerelési munkák egy része, gépészeti szerelési munkák egy része.”

Kiegészítő információk
További információk

“Az ajánlattevők: Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt. Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10. 11863557204 Ajánlattevő neve: BGTSM-22 Építő Korlátolt...”    Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 230-602365 (2021-11-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 230-602365

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 748 598 127 💰

Kiegészítő információk
További információk
A módosított szerződés aláírásának a napja: 2022. szeptember 27.
Forrás: OJS 2022/S 195-551982 (2022-10-05)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-05)
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 748 598 127 💰

Kiegészítő információk
További információk
2. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2023.05.25.
Forrás: OJS 2023/S 110-341659 (2023-06-05)