Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása

Országos Bírósági Hivatal

Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű építés kivitelezési munkálatok elvégzése (építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú szerelés és az épület tűzjelző-, vagyonvédelmi-, beléptető- és CCTV rendszerének védőcső szerelése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-15.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Integrál Építő Zrt.

Kicsoda?

• Országos Bírósági Hivatal

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Alföld › Békés

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-06-15	Ajánlati felhívás
2021-07-15	További információk
2021-07-26	További információk
2021-08-02	További információk
2021-08-10	További információk
2021-11-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-10-05	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-05	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-06-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Leromlott állagú épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000669902021
Rövid leírás:

Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái. Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű építés kivitelezési munkálatok...

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Leromlott állagú épületek felújítása 📦
További CPV-kód: Leromlott állagú épületek felújítása 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Békés 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Országos Bírósági Hivatal
Postacím: Szalay utca 16.
Postai irányítószám: 1055
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.birosag.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu 📧
Telefon: +36 14583044 📞
Fax: +36 14554253 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-15 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 117-303959
HL-S szám: 117
További információk

Az Ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti (Ft). A készre jelentést a munkaterület átadásától számított 18 hónapos teljesítési határidőn belül kell...

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése és teljes felújítása építési munkái.
Összes nettó hasznos alapterület 1816,27 m
Időtartam: 18 hónap
További információk: Az Ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti (Ft).

A készre jelentést a munkaterület átadásától számított 18 hónapos teljesítési határidőn belül kell megtennie a nyertes ajánlattevőnek, így a műszaki...

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 5541 Szarvas, Deák Ferenc utca 1.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)...

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum...

Többet mutasson (5)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott...

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem...

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1.) Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére a Kbt....

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő...

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) és (12) bekezdéseiben...

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó...

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő...

M1) be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési munkáit. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza...

Többet mutasson (2)

M2.1.-M2.3.) Már az ajánlatban meg kell adni annak a szakembernek a megnevezését és képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit be kíván vonni a...

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9) és (11) és (12) bekezdéseiben...

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb...

M2.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész...

Többet mutasson (2)

M2.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész...

M2.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész...

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított-teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg az...

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-07-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben....

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Az M2.1) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta (egész hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2.2) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-ÉG) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta (egész hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2.3) alkalmassági követelménynél előírt szakember (MV-ÉV) szakmai tapasztalata a jogosultság (jogosultsági idő) megszerzése óta
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15795960241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Csáky Zsófia
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A) Ajánlatkérő előírja az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bek., 66.§ (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. B) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot...

További információk

A) Ajánlatkérő előírja az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bek., 66.§ (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. B) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. tv.9. § (1) és (2) bek. szerinti aláírási példányát vagy aláírásmintáját, meghatalmazott esetében a meghatalmazást is. Elektronikus aláírás esetén ezt nem szükséges csatolni. C) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. D) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi és a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását. E) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét, címét és az értékelésre kerülő számszerűsíthető szempontokat. F) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes, lajstromsz: 00177. G) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. H) Szakmai ajánlatot is kell benyújtani, a kitöltött (árazott) költségvetést (word és pdf.). I) A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − legalább 500 millió forint/év és legalább 50 millió forint/káresemény mértékéig terjedő építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú (dologi-és felelősségi) építés-szerelési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. J) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2021. június 23. 11.00 óra. Találkozás: 5541 Szarvas, Deák Ferenc utca 1. K) Az alkalmassági feltételeknél megadott szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal. Erről ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell, amennyiben a szakember nem rendelkezik még a jogosultsággal. L) Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő a magyar idő. M) A IV.2.6. pontban a 2 hónap 60 napot jelent. N) Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott rész- és véghatáridő elmulasztása esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, mértéke késedelmes naptári naponként 0,5 %, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli és nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Az 60 %-os teljesítésre megadott határidő és a véghatáridő kötbérköteles. Meghiúsulási kötbér: mértéke a tartalékkeret nélküli és nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. Jótállási idő: 60 hónap. Teljesítési biztosíték: a nettó-tartalékkeret nélküli szerződéses ellenérték 5 %-a, amelyet a nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésekor köteles rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítékot ajánlattevő legkésőbb a teljesítési igazolás kiadásának napjáig köteles fenntartani. Jótállási biztosíték: a nettó tartalékkeret nélküli szerződéses ellenérték 5 %-a, amelyet a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás befejezésekor köteles rendelkezésre bocsátani, és legkésőbb a jótállási idő végét követő 30 napig köteles fenntartani. A 2 biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bek. a) alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. O) Ajánlatkérő 500 000 forint ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának a módja: a biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. §-a szerint. Átutalásnál az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni/befizetni, a megjegyzésben: «Szarvasi JB építési munkái.» megjelöléssel. Az átutalást/befizetést igazoló banki dokumentumot az ajánlatban csatolni kell. Egyéb formában történő nyújtás esetére – amelyet szintén az ajánlat részeként kell csatolni – ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. P) A ponthatárok: 0-10. A Pontkiosztás módszere: az 1-3. szempontok esetében arányosítás, a 4. szempont esetében fordított arányosítás. Q) Részajánlat-tételi lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy az épület egyik eleme sem kezelhető külön, a kiviteli tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom teljes körű megvalósítása szükséges az építési engedélyben foglalt feltételek teljesítéséhez, így azok kizárólag egy funkcionális egységként értelmezhetőek (generálkivitelezés).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 117-303959 (2021-06-15)

További információk (2021-07-15)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-15 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 138-366208
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 117-303959
HL-S szám: 138
További információk

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja az ajánlattételi határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 138-366208 (2021-07-15)

További információk (2021-07-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-03 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 146-385119
HL-S szám: 146
További információk

Ajánlatkérő módosította a költségvetést, erre tekintettel meghosszabbította az ajánlattételi határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 146-385119 (2021-07-26)

További információk (2021-08-02)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szalay Utca 16.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-02 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 151-399181
HL-S szám: 151
További információk

Ajánlatkérő az újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket nem tudja megválaszolni az előírt határidőn belül, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Forrás: OJS 2021/S 151-399181 (2021-08-02)

További információk (2021-08-10)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-10 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 156-411245
HL-S szám: 156
További információk

Ajánlatkérő az újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket nem tudja megválaszolni az előírt határidőn belül, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja

Forrás: OJS 2021/S 156-411245 (2021-08-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-11-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 748 598 127 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-22 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 230-602365
HL-S szám: 230

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Összes nettó hasznos alapterület 1816,27 m2. Telek területe:1658 m². Meglévő épület beépített bruttó alapterülete 617,23 m². Tervezett bővítés beépített...

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-11-17 📅
Név: INTEGRÁL Építő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11863557204
Postacím: Árpád Utca 10
Postai város: Szarvas
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 209717017 📞
E-mail: integral@szarvas.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 748 598 127 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt.

Többet mutasson (8)

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10.
11863557204
Ajánlattevő neve: BGTSM-22 Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1224 Budapest Dózsa György Út 23.
25968411243
Ajánlattevő neve: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1205 Budapest Mártírok Útja 75.
12913095243

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 230-602365 (2021-11-22)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 748 598 127 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-05 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 195-551982
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 230-602365
HL-S szám: 195
További információk
A módosított szerződés aláírásának a napja: 2022. szeptember 27.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Szarvasi Járásbíróság épülete bővítése, felújítása
Forrás: OJS 2022/S 195-551982 (2022-10-05)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 748 598 127 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-05 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 110-341659
HL-S szám: 110
További információk
2. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2023.05.25.
Forrás: OJS 2023/S 110-341659 (2023-06-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák

Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

Különféle különleges szakipari munkák