Szent György tér távhővezeték felújítása

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. kerület Szent György tér Oroszlános udvar területén lévő DN250-es védőcsatornás távhővezeték felújítása az A019922 (56-2-02006) és az A001783 (56-2-03020) jelű aknák közötti szakaszon 75 nyvfm DN250-es előreszigetelt közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves csővezetékkel, kiviteli tervezéssel, a 03020 aknában a DN250-es szerelvény cseréjével együtt. A távhővezeték csere a megmaradó aknákban lévő hagyományos acélcsövek és tartószerkezetek cseréjét is magában foglalja. Tervező feladata továbbá mindegyik érintett akna (végponti aknák is) építészeti, és gépészeti felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, átalakítása, javítása előírásoknak való megfelelés).

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-31. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-04-14.

Kicsoda?

• FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-04-14	Ajánlati felhívás
2021-05-27	További információk
2021-06-11	További információk
2021-06-23	További információk
2021-07-23	További információk
2021-08-25	További információk
2021-10-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-04-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Távfűtés-fővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR000347712021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
További CPV-kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg utca 31.
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.fotav.hu 🌏
E-mail: nberei@fotav.hu 📧
Telefon: +36 204683880 📞
Fax: +36 14636538 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347712021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347712021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-31 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 075-192828
HL-S szám: 75
További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ 10 pont. Értékelési szempontoknál alkalmazott módszerek: 1. fordított arányosítás, 2., 3. és 4. egyenes arányosítás.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A kiviteli és az előzetes organizációs tervek készítésénél figyelembe kell venni a terület kiemelt turisztikai jellegéből adódó sajátosságokat, korlátozásokat.

VI.3) pont folytatása:

23. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

24. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Daragó Máté (00102) és Berei Norbert (01202)

25. AK helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2021. április 30. napja 10:00 óra. Találkozás helye: Bp., I. kerület Szent György tér.

26. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell a szerződés teljesítéséhez az alábbi eszközökkel a szerződés teljes időtartama alatt:

— rézsűkanállal is szerelhető markoló (forgó kotró) (min. 8 tonnás önsúlyú),

— billenőplatós teherautó,

— nagyteljesítményű vontatható kompresszor (Vlevegő 60 l/sec),

— legalább kettő darab Diesel motoros hegesztő aggregát (vontatható),

— 3 x 380/220 V-os min. 4 kVA -es áramfejlesztő,

— legalább 1 db – minimum 49 kW teljesítményű burkolatbontásra is alkalmas árokásó-markoló géppel (kis- és nagyteljesítményű árokásó-markológép törőfejjel),

— legalább 1 db és minimum 10 kW teljesítményű Kotrógép, mely felszerelhető bontófejjel és tolólappal rendelkezik (min. 15t önsúlyú), amelyekkel a hatékony bontás nagy teherbírású (főközlekedési útvonalakon) utakon, külterületi, mezőbeni vezetékek nyomvonalán ugyanúgy elvégezhető, mint a legkisebb állékonysággal rendelkező területeken (belterületi járda burkolaton, illetve parkosított terület),

— legalább 1 db és minimum 3 kW teljesítményű aszfaltvágó,

— legalább 1 db és minimum 1,5 kW teljesítményű padkahenger, vibrodöngölővel,

— legalább 1 db minimum 3,5t teherbírású szállítóeszköz,

— legalább 1 db és minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyú, valamint munkaterület elhatároláshoz a forgalom terelés táblái, eszközei,

— zárt terekhez, aknákhoz megfelelő szellőztető ventilátor,

— legalább 50m

— minimum 3 db 40 t teherbírású közúti hídprovizórium és minimum 5 db gyalogos hídprovizórium.

27. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, I. kerület Szent György tér – Oroszlános udvar. (Hrsz: 6452/1.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8–9. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban bekell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1) és SZ.2) Gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bekezdése és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban feltüntetnie.)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal

SZ.2) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt előreszigetelt közvetlenül földbe fektetett acél haszoncsöves csővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha:

P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább 1 (egy) évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt az előreszigetelt közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves csővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó – árbevétele nem éri el a 60 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített előreszigetelt közvetlenül földbe fektetett acél haszoncsöves csővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

— szerződést kötő másik fél,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket – különösen a minőségellenőrzésért felelősöket – a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket,

— szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül),

— a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata,

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha

M.1) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum DN250 előreszigetelt közvetlenül földbe fektetett acél haszoncsöves csővezeték építésére és / vagy felújítására vonatkozó referencia munkával, mindösszesen minimum 50 nyvfm mennyiségben. Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

M.2) rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-TH” kategóriájú (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-HŐ (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „EN-HŐ” kategóriájú (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.3) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 96061:2014 / MSZ EN ISO 96061:2017 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel és legalább 24 hónapos gyakorlattal rendelkezik legalább az alábbiak szerint:

Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy J-L045 vagy HL045. A minősítések – az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabványok érvényességi tartományának figyelembe vételével – legyenek érvényesek DN400-as (Ø406,4x6,3 mm) geometriájú csőre.

Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A teljesítési és jótállási biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-a.

A teljesítési és jótállási biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő bankhoz, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.

A teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.

Késedelmi kötbér alapja a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

A hibás teljesítés mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összege, de legfeljebb 30 %. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.

A meghiúsulási kötbér teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötelező jótállás 60 hónap.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől, aminek elszámolására az 1. részszámlában kerül sor.

Teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele*

Ajánlatkérő a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

a) A tervezői díjra a Vállalkozó a teljesítésigazolás ellenében 3 db számla benyújtására jogosult.

1. részszámla:

Tervezői díj 25 %-a

*kivitelezés 25 %-os készültsége

2. részszámla:

Tervezői díj 50 %-a

*kivitelezés 75 %-os készültsége

3. részszámla:

*kivitelezés befejezését követően, az engedélyes megvalósulási tervek leszállításakor

b) A kivitelezési munkák tekintetében a Vállalkozó az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:

Kivitelezői díj 25 %-a

*kivitelezés 25 %-os készültség.

2 részszámla:

*kivitelezés 50 %-os készültség.

*kivitelezés 75 %-os készültség.

4. részszámla (végszámla):

*sikeres műszaki átadás-átvétel és jelen szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdései szerint kiadott teljesítési igazolást követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3), (5), (6) és (7) bek. és 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30–32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 32/A., illetve 32/B. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

Teljesítés igazolás rendjét, finanszírozási és fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-31 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: http://ekr.gov.hu
További információk:

A Kbt. 68. § (1)–(6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap – max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.2) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap – max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.3) pontban bevont hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett hegesztési tapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Berei Norbert
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347712021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

2. Részajánlattétel lehetőségét AK kizárja. Ennek indoka: A távhővezeték szilárdságilag akkor tud megfelelően működni, ha a benne áramló közeg hőmérséklet változásaiból eredő feszültségek levezetésére szolgáló eszközök (kompenzátorok, fixpontok) beépítésénél, a későbbi (akár 140 C fokos közeghőmérséklethez tartozó) feszültségek kompenzálására is alkalmasak lesznek. A kivitelezés teljes szakasza fizikailag egy műszaki egységet képez, így részekre bontani nem lehetséges, továbbá az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) továbbá a költséghatékonyság nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A tervezés és kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak és egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan leválasztható részfeladatot, mely önálló egységként kezelhető. A kivitelezés időigénye és a megvalósítás kockázata mind gazdasági mind műszaki szakmai szempontból alátámasztja a tervezési és kivitelezési munkák egy közbeszerzési eljárásban történő beszerzésének előnyét. A munkaterület és felvonulási területek elaprózódásával irreálisan magas költségeket eredményeznének ajánlatkérő számára, továbbá az egyes műtárgyak kapcsolódási pontjaira tekintettel üzemeltetési, garanciális szempontból előnyösebb az egy szerződés keretében történő kivitelezés.

3. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. szerint kell elkészíteni és benyújtani .pdf formátumban egy vagy több file-ban.

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bek.-nek megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.

5. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek.-ben foglaltak szerint (EKR űrlap).

6. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

8. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.

10. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

11. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési és tervezési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 20 000 000 HUF, azaz Húszmillió forint/káresemény és 80 000 000 HUF, azaz Nyolcvanmillió forint/év összeget. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 4 000 000 HUF/év és 2 000 000 HUF/káresemény.

AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

12. Az ajánlathoz csatolni kell AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.

13. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

15. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

16. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§ (4) bek. alapján a P.1), M.1), M.2) alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.

17. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.

18. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.

19. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok alapján. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell. A tervezés ellenértékét és a kivitelezés ellenértékét az ajánlatban külön-külön meg kell adni. Az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.

20. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

21. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

22. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

Folytatás II.2.4) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 075-192828 (2021-04-14)

További információk (2021-05-27)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 104-274885
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 075-192828
HL-S szám: 104
Forrás: OJS 2021/S 104-274885 (2021-05-27)

További információk (2021-06-11)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kalotaszeg utca 31

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 115-303258
HL-S szám: 115
További információk
A közbeszerzési dokumentáció egyes része módosításra került.
Forrás: OJS 2021/S 115-303258 (2021-06-11)

További információk (2021-06-23)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 122-324482
HL-S szám: 122
Forrás: OJS 2021/S 122-324482 (2021-06-23)

További információk (2021-07-23)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 144-384048
HL-S szám: 144
Forrás: OJS 2021/S 144-384048 (2021-07-23)

További információk (2021-08-25)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kalotaszeg Utca 31

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-25 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 167-438616
HL-S szám: 167
Forrás: OJS 2021/S 167-438616 (2021-08-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-26)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 211-556658
HL-S szám: 211

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- rézsűkanállal is szerelhető markoló (forgó kotró) (min. 8 tonnás önsúlyú),

- billenőplatós teherautó,

- nagyteljesítményű vontatható kompresszor (Vlevegő 60 l/sec),

- legalább kettő darab Diesel motoros hegesztő aggregát (vontatható),

- 3 x 380/220 V-os min. 4 kVA -es áramfejlesztő,

- legalább 1 db - minimum 49 kW teljesítményű burkolatbontásra is alkalmas árokásó-markoló géppel (kis- és nagyteljesítményű árokásó-markológép törőfejjel),

- legalább 1 db és minimum 10 kW teljesítményű Kotrógép, mely felszerelhető bontófejjel és tolólappal rendelkezik (min. 15t önsúlyú), amelyekkel a hatékony bontás nagy teherbírású (főközlekedési útvonalakon) utakon, külterületi, mezőbeni vezetékek nyomvonalán ugyanúgy elvégezhető, mint a legkisebb állékonysággal rendelkező területeken (belterületi járda burkolaton, illetve parkosított terület),

- legalább 1 db és minimum 3 kW teljesítményű aszfaltvágó,

- legalább 1 db és minimum 1,5 kW teljesítményű padkahenger, vibrodöngölővel,

- legalább 1 db minimum 3,5t teherbírású szállítóeszköz,

- legalább 1 db és minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyú, valamint munkaterület elhatároláshoz a forgalom terelés táblái, eszközei,

- zárt terekhez, aknákhoz megfelelő szellőztető ventilátor,

- legalább 50m2 táblás dúcolat,

- minimum 3 db 40 t teherbírású közúti hídprovizórium és minimum 5 db gyalogos hídprovizórium.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, I. kerület Szent György tér - Oroszlános udvar. (Hrsz: 6452/1)

Hivatkozás
További információk
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonta.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 211-556658 (2021-10-26)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Vízvezeték-építés járulékos munkája

Távfűtés-fővezeték építése