Szikszó és térsége szennyvíz fejlesztés

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-07-13	Ajánlati felhívás
2021-08-12	További információk
2021-09-09	További információk
2022-11-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-10-16	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-07-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000838232021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További CPV-kód: Szennyvíztisztító telepi berendezések 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Pap Károly utca 4–6.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nfp.hu 🌏
E-mail: beszerzes@nfp.hu 📧
Telefon: +36 12390420 📞
Fax: +36 12390420 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000838232021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000838232021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-13 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-30 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 136-358423
HL-S szám: 136
További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800) AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

A tervezett zöldmezős beruházás révén olyan eleveniszapos szennyvíztisztító telep keretein belül olyan szennyvízkezelő rendszert kell kialakítani, mely képes kezelni Szikszó és Aszaló települések kommunális szennyvizeit és Szikszó település dinamikusan fejlődő ipari parkjának területén keletkező ipari és kommunális szennyvizeket. Az ipari szennyvizek különböző, speciális minősége miatt az új szennyvíztisztító telepen 3 db, egymástól független tisztítási technológiai sort kell kialakítani:

Az egyes technológiai sorok névleges hidraulikai kapacitása:

Kommunális: 2600 m3/d

A Hell Energy Kft. telephelyéről érkező ipari szennyvízkezelő: 2700 m3/d

A Quality Pack Zrt. telephelyéről érkező ipari szennyvízkezelő: 1100 m3/d

I. tisztítás technológia sor esetén épül:

NKÖHSZ fogadó akna//////1 db//V=12 m3

NKÖHSZ levegőztető és puffer medence//1 db//V=50 m3

Rácsgépház//////////1 db

Osztómű//////////1 db

Zsírgyűjtő akna////////1 db//V=10 m3

Osztóakna//////////1 db//V=12m3

Előülepítő//////////2 db//Vh=2x255 m3

Iszapszivattyú akna////////1 db

Fedett levegőztetett puffer//////2 db//V=1200 m3/db

SBR reaktor//////////3 db//V=2200 m3/db

Szivattyú- és fúvógépház//////1 db

Csurgalékvíz átemelő akna I.//////1 db//V=20 m3

Tisztított szennyvíz mintavevő- és mérőakna I.1 db

II. tisztítás technológia sor esetén épül:

Puffer előtti osztóakna////////1 db//

Zsírgyűjtő akna////////1 db//V=20 m3

Fedett levegőztetett puffer//////1 db//Vössz=1700 m3

Feladószivattyú akna////////1 db

Légfúvó, vegyszer gépház//////1 db//

Előülepítő//////////3 db//V=3x65 m3

Iszapszivattyú akna////////1 db//

Elődenitrifikációs reaktor//////3 db//V=50 m3

1. sz. levegőztető reaktor//////3 db//V=550 m3

2. sz. levegőztető reaktor//////3 db//V=150 m3

Flotálógépház//////////1 db//

Csurgalékvíz átemelő akna II.//////1 db//V=50 m3

Tisztított szennyvíz mintavevő- és mérőakna II.1 db//A=1,0x2,0 m

III. tisztítás technológia sor esetén épül:

Nyers szennyvíz fogadó akna//////1 db//V=3 m3

Szivattyúakna//////////1 db//

Olajtároló akna////////1 db//V=3 m3

Nyers öblítővíz tároló tartály//////1 db//V=150 m3

Nyers koncentrátum és RO hulladékvíz tároló tartály//1 db//V=150 m3

Vészhelyzeti puffer tartály//////1 db//V=150 m3

Szervesanyag kezelő egység - I. szakasz//2 db//V=12 m3

Szervesanyag kezelő egység - II. szakasz//2 db//V=12 m3

Közömbösítő kezelő egység - III. szakasz//2 db//V=12 m3

Flokkulációs kezelő egység - IV. szakasz//2 db//V=10 m3

Lamellás ülepítők////////2 db//Q=25 m3/h V=20 m3

Tisztított szennyvíz tartály//////2 db//V=10 m3

Homokszűrő//////////5 db//V=3.5 m3

Visszamosó víz puffer////////1 db//V=50 m3

Iszapsűrítő//////////1 db//V= 50 m3

Sűrített iszap szivattyú akna//////1 db//

Szűrlet- és csurgalék puffer tartály////1 db//V=5 m3

Adszorbens előkészítő berendezés////1 db//V= 4 m3

Aktívszén siló//////////1 db//15 m3

Mésztej bekeverő és adagoló állomás////1 db//V= 4 m3

Mészsiló//////////1 db//5 m3

Flokkulálószer előkészítő berendezés////1 db//2 m3

Nátrium-biszulfit adagoló//////1 db//V= 1 m3

Tisztított szennyvíz mintavevő- és mérőakna III.//1 db//A=1,0x2,0 m

Iszapvonal:

Kommunális iszapvonal létesítményei:

Iszappuffer

Pálcás iszapsűrítő

Iszapfeladó szivattyúakna (ipari iszapvonaléval közös)

Csigás prés flokkulátorral és polielektrolit adagolóval

2 ipari iszapvonal létesítményei:

Iszappuffer és iszapfeladó szivattyúakna

Iszapfeladó szivattyúakna (kommunális iszapvonaléval közös)

Közös létesítmények:

Iszapvíztelenítő gépház

Közös tartalék csigás prés

Iszap kihordó szállítószalag

Iszaptároló

Egyéb létesítmények:

Kiszolgálóépület, fertőtlenítő labirint és hipóadagoló, tisztított szennyvíz végátemelő, tisztított szennyvíz elvezetés (D355 KPE, 3 090 fm, nyomott szennyvíz vezeték), udvartéri vezetékek kapcsolódó létesítmények (zöldmezős beruházás).

A telep üzemeltetéséhez az alábbi gépekre van szükség:

Szippantós jármű, 10 m3-es tartállyal

Homlokrakodó

Min. 10 tonna teherbírású konténerszállító gépjármű

Csatornamosó gépjármű

CSATORNAHÁLÓZAT:

A szennyvízcsatorna hálózat feladata Szikszó városának keletkező kommunális és ipari eredetű szennyvizeinek fogadása és elvezetése a városi szennyvíztisztító telepre.

Épül:

K-SZV-NY-1 jelű, D280 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 1 850 m hosszban,

IP-SZV-NY-1 jelű, D200 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 680 m hosszban,

K-SZV-NY-2 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

H-SZV-NY-1 jelű, D355 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

QP-SZV-NY-1 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

Továbbá 5 db átemelő tervezett.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

Időtartam: 910 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kehop
További információk:

FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szikszó és Aszaló települések

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 9 milliárd HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

— A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

— az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M/1.1. Legalább 6830 fm, legalább DN100-as nyomott szennyvízelvezető vezeték tervezése és kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása és legalább 4350 fm legalább DN 300-as nyomott szennyvízelvezető vezeték tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

M/1.2. Legalább 1 820 m3/d hidraulikai kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása

A referencia szempontjából a „D” és „DN”,,NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.

Az M/1.1.-M/1.2. pontokban foglalt minimumkövetelményeket legfeljebb 2 db referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25 %

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30 %-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-30 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 32
Minőségi kritérium (név): 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)
2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)
2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)
Ár (súlyozás): 68

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 24290188241
Ajánlatkérő neve: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11069186205
Postacím: Tardonai Út 1
Postai város: Kazincbarcika
Postai irányítószám: 3700
Ország: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Más típusú ajánlatkérő: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Módos István ügyvezető igazgató
A vevő profiljának címe: http://www.nfp.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Lőrinc Ákos vezérigazgató
Telefon: +36 48514500 📞
E-mail: info@ervzrt.hu 📧
Fax: +36 48514582 📠
Internetcím: https://www.ervzrt.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000838232021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

3. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Ajánlati biztosíték:1 000 000,-HUF.Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

5. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

6. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

8. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Folyt.: AF VI.4.3.)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 9 milliárd Ft/év és min. 1,8 milliárd Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min. 1,8 milliárd Ft/év és min. 900 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért.

22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)

25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 136-358423 (2021-07-13)

További információk (2021-08-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Pap Károly Utca 4-6.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 158-417473
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 136-358423
HL-S szám: 158
További információk

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével meghosszabbítja, az ajánlati felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §]. A módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját e hirdetmény tartalmazza. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak. Ajánlatkérő felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Módos István ügyvezető igazgató
Lőrinc Ákos vezérigazgató
Forrás: OJS 2021/S 158-417473 (2021-08-12)

További információk (2021-09-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-09 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 178-462810
HL-S szám: 178
További információk

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével ismételten meghosszabbítja, az ajánlati felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §]. A módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját a hirdetmény tartalmazza. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak. Az ajánlatkérő felhívta a figyelmet, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.

Forrás: OJS 2021/S 178-462810 (2021-09-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-11-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Szikszó és térsége víziközmű-hálózat fejlesztése” c. projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP A tervezett zöldmezős beruházás révén olyan eleveniszapos szennyvíztisztító telep keretein belül olyan szennyvízkezelő rendszert kell kialakítani, mely képes kezelni Szikszó és Aszaló települések kommunális szennyvizeit és Szikszó település dinamikusan fejlődő ipari parkjának területén keletkező ipari és kommunális szennyvizeket. Az ipari szennyvizek különböző, speciális minősége miatt az új szennyvíztisztító telepen 3 db, egymástól független tisztítási technológiai sort kell kialakítani. Egyéb létesítmények: Kiszolgálóépület, fertőtlenítő labirint és hipóadagoló, tisztított szennyvíz végátemelő, tisztított szennyvíz elvezetés (D355 KPE, 3 090 fm, nyomott szennyvíz vezeték), udvartéri vezetékek kapcsolódó létesítmények (zöldmezős beruházás). A telep üzemeltetéséhez az alábbi gépekre van szükség: szippantós jármű, 10 m3-es tartállyal homlokrakodó min. 10 tonna teherbírású konténerszállító gépjármű csatornamosó gépjármű CSATORNAHÁLÓZAT: A szennyvízcsatorna hálózat feladata Szikszó városának keletkező kommunális és ipari eredetű szennyvizeinek fogadása és elvezetése a városi szennyvíztisztító telepre. Épül: K-SZV-NY-1 jelű, D280 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 1 850 m hosszban, IP-SZV-NY-1 jelű, D200 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 680 m hosszban, K-SZV-NY-2 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban, H-SZV-NY-1 jelű, D355 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban, QP-SZV-NY-1 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban, Továbbá 5 db átemelő tervezett. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009. (IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266 /2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés keretében a „Szikszó és térsége víziközmű-hálózat fejlesztése” c. projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási

időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló

339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások

megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

is szükséges:

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

A tervezett zöldmezős beruházás révén olyan eleveniszapos szennyvíztisztító telep keretein belül olyan szennyvízkezelő rendszert kell

kialakítani, mely képes kezelni Szikszó és Aszaló települések kommunális szennyvizeit és Szikszó település dinamikusan fejlődő ipari

parkjának területén keletkező ipari és kommunális szennyvizeket. Az ipari szennyvizek különböző, speciális minősége miatt az új

szennyvíztisztító telepen 3 db, egymástól független tisztítási technológiai sort kell kialakítani.

Egyéb létesítmények:

Kiszolgálóépület, fertőtlenítő labirint és hipóadagoló, tisztított szennyvíz végátemelő, tisztított szennyvíz elvezetés (D355 KPE, 3 090

fm, nyomott szennyvíz vezeték), udvartéri vezetékek kapcsolódó létesítmények (zöldmezős beruházás).

A telep üzemeltetéséhez az alábbi gépekre van szükség:

szippantós jármű, 10 m3-es tartállyal

homlokrakodó

min. 10 tonna teherbírású konténerszállító gépjármű

csatornamosó gépjármű

CSATORNAHÁLÓZAT:

A szennyvízcsatorna hálózat feladata Szikszó városának keletkező kommunális és ipari eredetű szennyvizeinek fogadása és elvezetése

a városi szennyvíztisztító telepre.

Épül:

K-SZV-NY-1 jelű, D280 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 1 850 m hosszban,

IP-SZV-NY-1 jelű, D200 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 680 m hosszban,

K-SZV-NY-2 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

H-SZV-NY-1 jelű, D355 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

QP-SZV-NY-1 jelű, D225 KPE PN10 nyomott szennyvíz távvezeték 3 130 m hosszban,

Továbbá 5 db átemelő tervezett.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.

(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak

helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill

konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re,

szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a

hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása.

AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266

/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

A beszerzés teljes értéke: 15 135 781 860 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-29 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-667649
HL-S szám: 233
További információk

Ajánlattevők neve, címe, adószáma: - Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07 - KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21., 11876566-2-15 A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra. egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 16 535 785 501 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) :36 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0):36 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) :36 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0): 36 Összpontszáma: 942,42 AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

További információk

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07

- KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21., 11876566-2-15

A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra.

egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) :

16 535 785 501

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap,

legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)

2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési

többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) :36

2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0):36

2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési

vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) :36

2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36,

min: 0): 36

Összpontszáma: 942,42

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési

(hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb

költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy

nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)

módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1)

bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás

eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési

határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a

változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem

válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses

megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását

követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási

időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló

339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások

megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

is szükséges:

A tervezett zöldmezős beruházás révén olyan eleveniszapos szennyvíztisztító telep keretein belül olyan szennyvízkezelő rendszert kell

kialakítani, mely képes kezelni Szikszó és Aszaló települések kommunális szennyvizeit és Szikszó település dinamikusan fejlődő ipari

parkjának területén keletkező ipari és kommunális szennyvizeket. Az ipari szennyvizek különböző, speciális minősége miatt az új

szennyvíztisztító telepen 3 db, egymástól független tisztítási technológiai sort kell kialakítani.

Kiszolgálóépület, fertőtlenítő labirint és hipóadagoló, tisztított szennyvíz végátemelő, tisztított szennyvíz elvezetés (D355 KPE, 3 090

fm, nyomott szennyvíz vezeték), udvartéri vezetékek kapcsolódó létesítmények (zöldmezős beruházás).

szippantós jármű, 10 m3-es tartállyal

homlokrakodó

min. 10 tonna teherbírású konténerszállító gépjármű

csatornamosó gépjármű

A szennyvízcsatorna hálózat feladata Szikszó városának keletkező kommunális és ipari eredetű szennyvizeinek fogadása és elvezetése

a városi szennyvíztisztító telepre.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.

(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak

helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill

konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re,

szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a

hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása.

AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266

/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

kommunális: 2600 m3/d

a Hell Energy Kft. telephelyéről érkező ipari szennyvízkezelő: 2700 m3/d

a Quality Pack Zrt. telephelyéről érkező ipari szennyvízkezelő: 1100 m3/d

iszappuffer

pálcás iszapsűrítő

iszapfeladó szivattyúakna (ipari iszapvonaléval közös)

csigás prés flokkulátorral és polielektrolit adagolóval

iszappuffer és iszapfeladó szivattyúakna

iszapfeladó szivattyúakna (kommunális iszapvonaléval közös)

iszapvíztelenítő gépház

közös tartalék csigás prés

iszap kihordó szállítószalag

iszaptároló

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-11-18 📅
Név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27420322207
Postacím: Fő Utca 65.
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 22594016 📞
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com 📧
Ország: Fejér 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 15 135 781 860 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07

- KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21., 11876566-2-15

A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra.

egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) :

16 535 785 501

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap,

legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)

2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési

többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) :36

2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0):36

2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési

vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) :36

2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási

projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36,

min: 0): 36

Összpontszáma: 942,42

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési

(hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb

költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy

nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)

módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1)

bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás

eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési

határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a

változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem

válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses

megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását

követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 233-667649 (2022-11-29)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 15 135 781 860 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 203-635515
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 233-667649
HL-S szám: 203
További információk

Szerződés 1. sz. módosítása: 2023.09.20. A VII.2.) pont folytatása: Megrendelő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkszvhr.) alapján víziközmű-szolgáltatóként az ellátási területén szolgáltatást köteles biztosítani. A Vksztv. 1. §-a rendelkezik a víziközmű-szolgáltatás alapelveiről, amelyek közt a szolgáltatói felelősség elve kimondja, hogy a víziközmű-szolgáltató „az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e törvény előírásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását” [Vksztv. 1. § (1) bekezdés d) pont]. Megrendelő ellátási területén működő Quality Pack Zrt. a Szerződés tárgya szerinti víziközmű-fejlesztés megvalósítása kapcsán az igényelt kapacitások egyeztetése során 2022. december 15. napján kelt levelében jelezte a Megrendelő részére, hogy a korábban közölt kapacitásigénye módosul, a korábban megosztott szennyvíz-kibocsájtás korábbi (2024. év vége helyett) 2023. szeptemberi felfutására vonatkozó tájékoztatást adott és az új szennyvíztelep megvalósítási ütemének felülvizsgálatát kérte. Megrendelő az ellátási kötelezettségére tekintettel megoldási javaslat kidolgozását kérte, amelyre tekintettel Vállalkozó módosítási javaslatot nyújtott be 2023. február 14. napján. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2023. március 3. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat”) és annak mellékletei, továbbá a Mérnökhatározat 2023. május 15. napján kelt 1. sz. kiegészítése és mellékletei (2. sz. melléklet) rögzítik. Felek - figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra - a tárgyi módosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseire alapozzák. Jelen 1. számú szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre az alább részletezett indokok alapján. A Szikszói Ipari Park területén működő Quality Pack Zrt. az időközben bekövetkező, előre nem látható pozitív gazdasági eseményekre tekintettel termelése felfutásáról adott tájékoztatásában 2023. év szeptemberi igénybevételi szándékát jelezte a Megrendelőnek, mint üzemeltetőnek, miszerint a tervezett gyártáskapacitásuk során keletkező 450 m3/d szennyvíz fogadását a C elemnél tervezett új ipari szennyvíztisztító telepen biztosítsa számukra. A keletkező szennyvíz megnövekedett mennyiségének elhelyezése a térségben jelenleg nem biztosított, amely a gyártás beindítását lehetetlenítené el. A jelzett fejlesztési igény miatt szükségessé vált a megvalósítás ütemtervének felülvizsgálata, amelyre a Vállalkozó egy gyorsított kivitelezés végrehajtását lehetővé tévő javaslattal élt. A javaslatban foglalt műszaki megoldások - előre gyártott elemek alkalmazása - egyúttal a tervezési és kivitelezési munka felgyorsításával, nyújtott és/vagy hétvégi munkavégzés elrendelésével, valamint beszerzések gyorsításával a 2023. szeptemberi próbaüzemi kezdés elérhetővé válhat. Megerndelő, mint víziközmű-szolgáltató a fenti igényről 2022. december 15. napján, a jelen Szerződés megkötését követően kapott tájékoztatást az ellátási területén működő gazdasági társaságtól, amely olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő - a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően - köteles a víziközmű-szolgáltatást az ellátási területén működő víziközmű rendszerre csatlakozottak részére biztosítani, ezért szükséges a tervezett fejlesztést átütemezni és a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnökhatározatban jóváhagyott tartalommal és ütemezéssel megvalósítani, amely módosítás összhangban van a szerződés eredeti jellegével, hiszen eredetileg is a szennyvíztisztító telep bővítése volt a Vállalkozó feladata.

További információk

Szerződés 1. sz. módosítása: 2023.09.20.

A VII.2.) pont folytatása:

Megrendelő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkszvhr.) alapján víziközmű-szolgáltatóként az ellátási területén szolgáltatást köteles biztosítani. A Vksztv. 1. §-a rendelkezik a víziközmű-szolgáltatás alapelveiről, amelyek közt a szolgáltatói felelősség elve kimondja, hogy a víziközmű-szolgáltató „az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e törvény előírásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását” [Vksztv. 1. § (1) bekezdés d) pont].

Megrendelő ellátási területén működő Quality Pack Zrt. a Szerződés tárgya szerinti víziközmű-fejlesztés megvalósítása kapcsán az igényelt kapacitások egyeztetése során 2022. december 15. napján kelt levelében jelezte a Megrendelő részére, hogy a korábban közölt kapacitásigénye módosul, a korábban megosztott szennyvíz-kibocsájtás korábbi (2024. év vége helyett) 2023. szeptemberi felfutására vonatkozó tájékoztatást adott és az új szennyvíztelep megvalósítási ütemének felülvizsgálatát kérte.

Megrendelő az ellátási kötelezettségére tekintettel megoldási javaslat kidolgozását kérte, amelyre tekintettel Vállalkozó módosítási javaslatot nyújtott be 2023. február 14. napján.

Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2023. március 3. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat”) és annak mellékletei, továbbá a Mérnökhatározat 2023. május 15. napján kelt 1. sz. kiegészítése és mellékletei (2. sz. melléklet) rögzítik.

Felek - figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra - a tárgyi módosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseire alapozzák.

Jelen 1. számú szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre az alább részletezett indokok alapján.

A Szikszói Ipari Park területén működő Quality Pack Zrt. az időközben bekövetkező, előre nem látható pozitív gazdasági eseményekre tekintettel termelése felfutásáról adott tájékoztatásában 2023. év szeptemberi igénybevételi szándékát jelezte a Megrendelőnek, mint üzemeltetőnek, miszerint a tervezett gyártáskapacitásuk során keletkező 450 m3/d szennyvíz fogadását a C elemnél tervezett új ipari szennyvíztisztító telepen biztosítsa számukra. A keletkező szennyvíz megnövekedett mennyiségének elhelyezése a térségben jelenleg nem biztosított, amely a gyártás beindítását lehetetlenítené el.

A jelzett fejlesztési igény miatt szükségessé vált a megvalósítás ütemtervének felülvizsgálata, amelyre a Vállalkozó egy gyorsított kivitelezés végrehajtását lehetővé tévő javaslattal élt.

A javaslatban foglalt műszaki megoldások - előre gyártott elemek alkalmazása - egyúttal a tervezési és kivitelezési munka felgyorsításával, nyújtott és/vagy hétvégi munkavégzés elrendelésével, valamint beszerzések gyorsításával a 2023. szeptemberi próbaüzemi kezdés elérhetővé válhat.

Megerndelő, mint víziközmű-szolgáltató a fenti igényről 2022. december 15. napján, a jelen Szerződés megkötését követően kapott tájékoztatást az ellátási területén működő gazdasági társaságtól, amely olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő - a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően - köteles a víziközmű-szolgáltatást az ellátási területén működő víziközmű rendszerre csatlakozottak részére biztosítani, ezért szükséges a tervezett fejlesztést átütemezni és a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnökhatározatban jóváhagyott tartalommal és ütemezéssel megvalósítani, amely módosítás összhangban van a szerződés eredeti jellegével, hiszen eredetileg is a szennyvíztisztító telep bővítése volt a Vállalkozó feladata.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Szikszó és térsége szennyvíz fejlesztés

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
A vevő profiljának címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Hivatkozás
További információk

Szerződés 1. sz. módosítása: 2023.09.20.

A VII.2.) pont folytatása:

Megrendelő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkszvhr.) alapján víziközmű-szolgáltatóként az ellátási területén szolgáltatást köteles biztosítani. A Vksztv. 1. §-a rendelkezik a víziközmű-szolgáltatás alapelveiről, amelyek közt a szolgáltatói felelősség elve kimondja, hogy a víziközmű-szolgáltató „az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e törvény előírásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását” [Vksztv. 1. § (1) bekezdés d) pont].

Megrendelő ellátási területén működő Quality Pack Zrt. a Szerződés tárgya szerinti víziközmű-fejlesztés megvalósítása kapcsán az igényelt kapacitások egyeztetése során 2022. december 15. napján kelt levelében jelezte a Megrendelő részére, hogy a korábban közölt kapacitásigénye módosul, a korábban megosztott szennyvíz-kibocsájtás korábbi (2024. év vége helyett) 2023. szeptemberi felfutására vonatkozó tájékoztatást adott és az új szennyvíztelep megvalósítási ütemének felülvizsgálatát kérte.

Megrendelő az ellátási kötelezettségére tekintettel megoldási javaslat kidolgozását kérte, amelyre tekintettel Vállalkozó módosítási javaslatot nyújtott be 2023. február 14. napján.

Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2023. március 3. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat”) és annak mellékletei, továbbá a Mérnökhatározat 2023. május 15. napján kelt 1. sz. kiegészítése és mellékletei (2. sz. melléklet) rögzítik.

Felek - figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra - a tárgyi módosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseire alapozzák.

Jelen 1. számú szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre az alább részletezett indokok alapján.

A Szikszói Ipari Park területén működő Quality Pack Zrt. az időközben bekövetkező, előre nem látható pozitív gazdasági eseményekre tekintettel termelése felfutásáról adott tájékoztatásában 2023. év szeptemberi igénybevételi szándékát jelezte a Megrendelőnek, mint üzemeltetőnek, miszerint a tervezett gyártáskapacitásuk során keletkező 450 m3/d szennyvíz fogadását a C elemnél tervezett új ipari szennyvíztisztító telepen biztosítsa számukra. A keletkező szennyvíz megnövekedett mennyiségének elhelyezése a térségben jelenleg nem biztosított, amely a gyártás beindítását lehetetlenítené el.

A jelzett fejlesztési igény miatt szükségessé vált a megvalósítás ütemtervének felülvizsgálata, amelyre a Vállalkozó egy gyorsított kivitelezés végrehajtását lehetővé tévő javaslattal élt.

A javaslatban foglalt műszaki megoldások - előre gyártott elemek alkalmazása - egyúttal a tervezési és kivitelezési munka felgyorsításával, nyújtott és/vagy hétvégi munkavégzés elrendelésével, valamint beszerzések gyorsításával a 2023. szeptemberi próbaüzemi kezdés elérhetővé válhat.

Megerndelő, mint víziközmű-szolgáltató a fenti igényről 2022. december 15. napján, a jelen Szerződés megkötését követően kapott tájékoztatást az ellátási területén működő gazdasági társaságtól, amely olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő - a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően - köteles a víziközmű-szolgáltatást az ellátási területén működő víziközmű rendszerre csatlakozottak részére biztosítani, ezért szükséges a tervezett fejlesztést átütemezni és a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnökhatározatban jóváhagyott tartalommal és ütemezéssel megvalósítani, amely módosítás összhangban van a szerződés eredeti jellegével, hiszen eredetileg is a szennyvíztisztító telep bővítése volt a Vállalkozó feladata.

Forrás: OJS 2023/S 203-635515 (2023-10-16)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)