SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezése

Szegedi Tudományegyetem

Tervezési szerződés az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben.
Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-10.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Szegedi Tudományegyetem

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-08-10	Ajánlati felhívás
2021-08-31	További információk
2022-01-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-07-18	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-07-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-08-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-08-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-08-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000919852021
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben. Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Szegedi Tudományegyetem
Postacím: Dugonics Tér 13
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.u-szeged.hu 🌏
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu 📧
Telefon: +36 62544253 📞
Fax: +36 62545073 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-10 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 156-413322
HL-S szám: 156
További információk

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért. Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. 2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben.

Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

A rész elnevezése: SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 4131,37 nm. Megvalósulási helyszín: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45. hrsz.: 278

A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Időtartam: 120 nap
A megújítások leírása:

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

A lehetőségek leírása:

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.15-21.
További információk:

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért.

Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:

ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

A rész elnevezése: ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 2032,26 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A. Hrsz: 25562/6

Időtartam: 105 nap
A rész elnevezése: SZTE BTK Oktatási épület
A rész száma: 3
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az SZTE BTK Oktatási épület energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 4 281,94 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. Hrsz: 3482

A rész elnevezése: SZTE SZAKK 410 ágyas klinika
A rész száma: 4
Rövid leírás:

Tervezési szerződés az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 23710,38 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Időtartam: 150 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.

A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. pontja szerint igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.

Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni ahogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap).

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Műszaki és szakmai képességek:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):

Valamennyi rész esetében:

M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti (épület/épületfelújítás tervezési feladatok ellátása) szolgáltatás teljesítéséről /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./

M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t külön-külön kell benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész esetében:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti épület vagy épületfelújítás tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:

1. rész esetében: összesen legalább nettó 2 800 m2 alapterületű

2. rész esetében: összesen legalább nettó 1 400 m2 alapterületű

3. rész esetében: összesen legalább nettó 2 800 m2 alapterületű

4. rész esetében: összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű

A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 db szerződés teljesítésével igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb mennyiségű referencia a kisebb mennyiségű rész(ek) esetében is bemutatható.

A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vevő legalább 2 fő szakemberrel az alábbiak szerint:

M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, II. 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (24 hónap);

M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, SZÉS6 jelű (Kr. 1. melléklet, IV. 16. pont) épületek energetikai szakértése jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, TÉ jelű (Kr. 1. melléklet, VII. 2. pont) energetikai tanúsítói jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;

A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész esetében:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A kifizetés adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. alapján utófinanszírozással történik. Az ellenérték kifizetése a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című támogatásból (támogatás intenzitása: 100,00 %) és adott esetben Ajánlatkérő által biztosított önerőből történik.

Számlázás:

A tervezési díj vonatkozásában az ajánlatkérőként szerződő fél a részszámlázás lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az egyes tervfázisok - beleérve adott esetben valamely opciós részt is - megrendelő általi igazolt teljesítését követően ajánlattevő az adott tervfázisra vonatkozó díjról nyújthat be számlát, azaz 1 db részszámla és 1 db végszámla, valamely opció lehívása esetén 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.

Ajánlatkérőként szerződő fél a tervezési díj ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap esetében.

A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is esetében.

Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek
További információk:

Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát

követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként,

hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/,

továbbá a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan

- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. [Kbt.

68. § (1c)]

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329815206
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).

2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.

4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történőmeghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.

5) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az

EKR rendszer által meghatározottak szerint.

6) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű

fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.

8) AT-nek nyilatkoznia kell:

- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,

- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,

- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),

- üzleti titokról,

- továbbá, hogy az alábbiak szerinti biztosítási értékű épület tervezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja:

1. rész esetében: legalább 5 millió Ft/káresemény és 15 millió Ft/év,

2. része esetében: legalább 2 millió Ft/káresemény és 6 millió Ft/év,

3. rész esetében: legalább 3 millió Ft/káresemény és 9 millió Ft/év,

4. rész esetében: legalább 10 millió Ft/káresemény és 40 millió Ft/év

9) AT-nek továbbá csatolnia kell:

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),

- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,

- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,

- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

11) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.

12) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.

13) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

14) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.

15) AK helyszíni bejárást tart, nem konzultációs jelleggel az alábbiak szerint:

1. rész esetében: találkozó az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium bejáratánál 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 9 óra 00 perc

2. rész esetében: találkozó az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium bejáratánál 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 10 óra 30 perc

3. rész esetében: találkozó az SZTE BTK Oktatási épület bejáratánál 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 34-34.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 13 óra 00 perc

4. rész esetében: találkozó az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika portáján 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 14 óra 30 perc

16) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

18) Irányadó idő: CET

19) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.

20) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.

21) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)

22) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén az Ajánlatkérő értesítését követően lép hatályba.

23) AK fenntartja a jogot, hogy valamennyi rész esetében tervezői művezetésre vonatkozóan Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. Tervezői művezetés jellemző feltételei valamennyi rész esetében: a kivitelezés ideje alatt a helyszíni kooperációkon való részvétel kétheti rendszerességgel, a kivitelezés mérnöki támogatása a helyszínen adott utasításokkal, a kiviteli terven felül további részletrajzok készítése (adott esetben), az összes szakági képviselet: tervezetten építész 12 mérnöknap, gépész 6 mérnöknap, elektromos 6 mérnöknap, közműtervező 6 mérnöknap. AK a Kbt. 98.§ (3) bek. szerinti eljárás alkalmazása esetén alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni, főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősségbiztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt.100. § (5) szerint. Jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezői művezetés becsült értéke figyelembevételre került.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 156-413322 (2021-08-10)

További információk (2021-08-31)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Integrált mérnöki szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 171-447311
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 156-413322
HL-S szám: 171
További információk

Ajánlatkérő a felhívásban megjelent ellentmondás feloldása érdekében módosító hirdetményt ad fel. A felhívás módosítással érintett részei: 2. és 4. rész vonatkozásában: II.2.14) pont 1) pontjai. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok egyéb feltételei változatlanok.

Forrás: OJS 2021/S 171-447311 (2021-08-31)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Terv szerz az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben. Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt. 1. rész: Terv szerz az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 4131,37 nm. Megvalósulási helyszín: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45. hrsz.: 278 2. rész: Terv szerz az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 2032,26 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A. Hrsz: 25562/6 3. rész: Terv szerz az SZTE BTK Oktatási épület energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 4 281,94 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. Hrsz: 3482 4. rész: Terv szerz az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 23710,38 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. Valamennyi rész esetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt. Programtisztázó vázlatterv tartalma: - kiinduló energetikai tanúsítvány - építészeti koncepcióterv - homlokzati vázlatterv (adott esetben) - előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben) - gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás - lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat - a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz Kiviteli terv tartalma: - hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel - az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése - közműfejlesztési terv készítése (adott esetben) - árazott és árazatlan költségvetés készítése - a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése Közbeszerzés mennyisége: Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben: Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben: Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón. Opció 1. Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése. Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap. vagy Opció 2. Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött. Telj-i határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

Rövid leírás

Terv szerz az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben.

Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

1. rész: Terv szerz az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 4131,37 nm. Megvalósulási helyszín: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45. hrsz.: 278

2. rész: Terv szerz az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 2032,26 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A. Hrsz: 25562/6

3. rész: Terv szerz az SZTE BTK Oktatási épület energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 4 281,94 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. Hrsz: 3482

4. rész: Terv szerz az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 23710,38 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Valamennyi rész esetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón.

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Telj-i határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A beszerzés teljes értéke: 145 888 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-17 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 015-035076
HL-S szám: 15
További információk

1) Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft. 1223 Budapest Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2. A.sz.:22743831-2-43 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör) TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1. A.sz.:11474762-2-11 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör) Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest Stefánia Út 81. A.sz.:14541744-2-42 (1.,3.,4. részajánlati kör) TÚRI és TÁRSAI ÉPÍTŐ Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. 6722 Szeged Etelka Sor 1. B. ép. A. lház. 3. em. 50. 10006/1/C/50 A.sz.:12472952-2-06 (1.,2.,3. részajánlati kör) VASSCOGENPLAN KFT 4220 Hajdúböszörmény Táncsics Mihály Körút 56. A.sz.:23563498-2-09 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör) Perfektum Építész Kft. 1036 Budapest Perc Utca 2. A.sz.:26295464-2-41 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör) MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. A.sz.:13079909-2-43 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör) Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. 4028 Debrecen Kardos Albert Utca 21/a 3/15 A.sz.: 28760975-2-09 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Terv szerz az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben.

1. rész: Terv szerz az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére. Alapterület nettó 4131,37 nm. Megvalósulási helyszín: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45. hrsz.: 278

2. rész: Terv szerz az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

3. rész: Terv szerz az SZTE BTK Oktatási épület energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

4. rész: Terv szerz az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Valamennyi rész esetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón.

Opció 1.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Telj-i határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-10 📅
Név: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22743831243
Postacím: Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 706252566 📞
E-mail: iroda@mec.co.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 24 780 000 HUF 💰
13 500 000 HUF 💰
25 680 000 HUF 💰
Név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13079909243
Postacím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Postai irányítószám: 1125
Telefon: +36 302486210 📞
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 📧
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 81 928 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
7

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308650206

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft. 1223 Budapest Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2. A.sz.:22743831-2-43 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1. A.sz.:11474762-2-11 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest Stefánia Út 81. A.sz.:14541744-2-42 (1.,3.,4. részajánlati kör)

TÚRI és TÁRSAI ÉPÍTŐ Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. 6722 Szeged Etelka Sor 1. B. ép. A. lház. 3. em. 50. 10006/1/C/50 A.sz.:12472952-2-06 (1.,2.,3. részajánlati kör)

VASSCOGENPLAN KFT 4220 Hajdúböszörmény Táncsics Mihály Körút 56. A.sz.:23563498-2-09 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

Perfektum Építész Kft. 1036 Budapest Perc Utca 2. A.sz.:26295464-2-41 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. A.sz.:13079909-2-43 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. 4028 Debrecen Kardos Albert Utca 21/a 3/15 A.sz.: 28760975-2-09 (1.,2.,3.,4. részajánlati kör)

Forrás: OJS 2022/S 015-035076 (2022-01-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 24 780 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 140-401194
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 015-035076
HL-S szám: 140
További információk
Jelen szerződésmódosítás időpontja 2022.07.08. napja.
Forrás: OJS 2022/S 140-401194 (2022-07-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 13 500 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 147-421891
HL-S szám: 147
Forrás: OJS 2022/S 147-421891 (2022-07-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-08-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 25 680 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-15 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 159-454734
HL-S szám: 159
Forrás: OJS 2022/S 159-454734 (2022-08-15)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-08-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 81 928 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-24 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 165-469899
HL-S szám: 165
Forrás: OJS 2022/S 165-469899 (2022-08-24)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (19 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (11)

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások (7)