SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése

Szegedi Tudományegyetem

Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére.
A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-09-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-17.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2021-08-17 Ajánlati felhívás
2022-01-27 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-07-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2021-08-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001017302021
Rövid leírás:
Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére. A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Szegedi Tudományegyetem
Postacím: Dugonics Tér 13
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.u-szeged.hu 🌏
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu 📧
Telefon: +36 62544253 📞
Fax: +36 62545073 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 161-424212
HL-S szám: 161
További információk
1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 165 napot ért. Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. 2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás. 3) A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti tervezési feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A szakági tervezési feladtok összehangolása a részekre bontással nem lenne megoldható, a közpénzek hatékony felhasználása sérülne.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére.
A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.
Összesen nettó 12546 nm alapterületen, az alábbiak szerint:
Kollégium - 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12.
I. jelű Kollégium: nettó 5377,45 nm
Oktatási épületegyüttes - 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15-17.
Épületegyüttes összesen: nettó 7 168,54 nm
II. jelű Tornacsarnok: nettó 497,26 nm
III. jelű Oktatási és igazgatási épület: nettó 1167,41 nm
IV. jelű Oktatási épület: nettó 1362,05 nm
V. jelű Oktatási épület: nettó 1478,72 nm
VIII. jelű Gregus Máté szakközépiskola: nettó 1299,58 nm
IX. jelű Oktatási épület: nettó 1363,52 nm
Tervezési feladat:
Programtisztázó vázlatterv tartalma:
- kiinduló energetikai tanúsítvány
- építészeti koncepcióterv
- homlokzati vázlatterv (adott esetben)
- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)
- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás
- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat
- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz
Kiviteli terv tartalma:
- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel
- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése
- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)
- árazott és árazatlan költségvetés készítése
- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése
Közbeszerzés mennyisége:
Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón
OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:
Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:
Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Időtartam: 165 nap
A megújítások leírása:
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
A lehetőségek leírása:
Opció 1.
Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.
Többet mutasson
Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap
vagy
Opció 2.
Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.
Többet mutasson
Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 60 naptári nap
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.15-21.
További információk:
1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 165 napot ért.
Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:
ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.
3) A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti tervezési feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A szakági tervezési feladtok összehangolása a részekre bontással nem lenne megoldható, a közpénzek hatékony felhasználása sérülne.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.
A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21. 2. em.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Többet mutasson
Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
Többet mutasson
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Többet mutasson
Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.
Többet mutasson
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap).
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Többet mutasson
Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Műszaki és szakmai képességek:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):
Többet mutasson
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti (épület/épületfelújítás tervezési feladatok ellátása) szolgáltatás teljesítéséről /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
Többet mutasson
M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
Többet mutasson
A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
Többet mutasson
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t külön-külön kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti épület vagy épületfelújítás tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, összesen legalább nettó 4 000 m2 alapterületű az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Többet mutasson
A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 db szerződés teljesítésével igazolható.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Többet mutasson
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vevő legalább 2 fő szakemberrel az alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, II. 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (24 hónap);
Többet mutasson
M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, SZÉS6 jelű (Kr. 1. melléklet, IV. 16. pont) épületek energetikai szakértése jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;
Többet mutasson
M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, TÉ jelű (Kr. 1. melléklet, VII. 2. pont) energetikai tanúsítói jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;
Többet mutasson
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Valamennyi rész esetében:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A kifizetés adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. alapján utófinanszírozással történik. Az ellenérték kifizetése a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című támogatásból (támogatás intenzitása: 100,00 %) és adott esetben Ajánlatkérő által biztosított önerőből történik.
Többet mutasson
Számlázás:
A tervezési díj vonatkozásában az ajánlatkérőként szerződő fél a részszámlázás lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az egyes tervfázisok - beleérve adott esetben valamely opciós részt is - megrendelő általi igazolt teljesítését követően ajánlattevő az adott tervfázisra vonatkozó díjról nyújthat be számlát, azaz 1 db részszámla és 1 db végszámla, valamely opció lehívása esetén 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.
Többet mutasson
Ajánlatkérőként szerződő fél a tervezési díj ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap esetében.
A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is esetében.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-09-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek
További információk:
Az 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát
követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/, továbbá a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. [Kbt. 68. § (1c)]
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329815206
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
Többet mutasson
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
Többet mutasson
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történőmeghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
Többet mutasson
5) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az
EKR rendszer által meghatározottak szerint.
6) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.
8) AT-nek nyilatkoznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),
- üzleti titokról,
- továbbá, hogy legalább 25 millió Ft/káresemény és 70 millió Ft/év, biztosítási értékű épület tervezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja.
9) AT-nek továbbá csatolnia kell:
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),
- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
11) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.
12) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
13) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
14) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.
Többet mutasson
15) AK helyszíni bejárást tart, nem konzultációs jelleggel az alábbiak szerint:
Helye: találkozó az SZTE Mezőgazdasági Kar főbejárata előtt: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Ideje: 2021. augusztus 30. (hétfő) 10 óra
16) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18) Irányadó idő: CET
19) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.
20) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.
21) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)
22) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén az Ajánlatkérő értesítését követően lép hatályba.
Többet mutasson
23) AK fenntartja a jogot, hogy valamennyi rész esetében tervezői művezetésre vonatkozóan Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. Tervezői művezetés jellemző feltételei: a kivitelezés ideje alatt a helyszíni kooperációkon való részvétel kétheti rendszerességgel, a kivitelezés mérnöki támogatása a helyszínen adott utasításokkal, a kiviteli terven felül további részletrajzok készítése (adott esetben), az összes szakági képviselet: tervezetten építész 20 mérnöknap, gépész 10 mérnöknap, elektromos 10 mérnöknap, közműtervező 10 mérnöknap. AK a Kbt. 98.§ (3) bek. szerinti eljárás alkalmazása esetén alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni, főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősségbiztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt.100. § (5) szerint. Jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezői művezetés becsült értéke figyelembevételre került.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 161-424212 (2021-08-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére. Összesen nettó 12546 nm alapterületen, az alábbiak szerint: Kollégium - 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12. I. jelű Kollégium: nettó 5377,45 nm Oktatási épületegyüttes - 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15-17. Épületegyüttes összesen: nettó 7 168,54 nm II. jelű Tornacsarnok: nettó 497,26 nm III. jelű Oktatási és igazgatási épület: nettó 1167,41 nm IV. jelű Oktatási épület: nettó 1362,05 nm V. jelű Oktatási épület: nettó 1478,72 nm VIII. jelű Gregus Máté szakközépiskola: nettó 1299,58 nm IX. jelű Oktatási épület: nettó 1363,52 nm Tervezési feladat: A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt. Programtisztázó vázlatterv tartalma: - kiinduló energetikai tanúsítvány - építészeti koncepcióterv - homlokzati vázlatterv (adott esetben) - előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben) - gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás - lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat - a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz Kiviteli terv tartalma: - hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel - az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése - közműfejlesztési terv készítése (adott esetben) - árazott és árazatlan költségvetés készítése - a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése Közbeszerzés mennyisége: Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben: Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón; OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben: Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 52 292 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-27 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 022-055546
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 161-424212
HL-S szám: 22
További információk
1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 165 napot ért. Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. 2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás. 3) A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti tervezési feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A szakági tervezési feladatok összehangolása a részekre bontással nem lenne megoldható, a közpénzek hatékony felhasználása sérülne.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
3) A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti tervezési feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A szakági tervezési feladatok összehangolása a részekre bontással nem lenne megoldható, a közpénzek hatékony felhasználása sérülne.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-21 📅
Név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13079909243
Postacím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302486210 📞
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 📧
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 52 292 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308650206

Hivatkozás
További információk
1) Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
ART AUDIO Építésztervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. HU-6724 Szeged Csongrádi Sgt. 122. A.sz.: 22986281-2-06
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság HU-2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1. A.sz.:11474762-2-11
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság HU-1143 Budapest Stefánia Út 81. A.sz.:14541744-2-42
TÚRI és TÁRSAI ÉPÍTŐ Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. HU-6722 Szeged Etelka Sor 1. B. ép. A. lház. 3. em. 50. 10006/1/C/50 A.sz.:12472952-2-06
VASSCOGENPLAN KFT HU-4220 Hajdúböszörmény Táncsics Mihály Körút 56. A.sz.:23563498-2-09
Perfektum Építész Kft. HU-1036 Budapest Perc Utca 2. A.sz.:26295464-2-41
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. HU-1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. A.sz.:13079909-2-43
Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. HU-4028 Debrecen Kardos Albert Utca 21/a 3/15 A.sz.: 28760975-2-09
Forrás: OJS 2022/S 022-055546 (2022-01-27)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 52 292 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 145-415731
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 022-055546
HL-S szám: 145
További információk
Jelen szerződésmódosítás 2022.07.20. napján jött létre és ezen a napon hatályba is lépett.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése
Forrás: OJS 2022/S 145-415731 (2022-07-26)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Dél-Alföld Csongrád
Termékek/szolgáltatások:
Építészeti, építési, mérnöki és... Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tervezési szolgáltatások Épületek gépészeti és villamos... Különféle mérnöki szolgáltatások Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások Integrált mérnöki szolgáltatások