Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz tervezési feladatainak elvégzése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-10-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-08-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• UTIBER Közúti Beruházó Kft

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Közép-Magyarország › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-08-30	Ajánlati felhívás
2022-01-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-08-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001059302021
Rövid leírás:

Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz tervezési feladatainak elvégzése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-07 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 171-446131
HL-S szám: 171
További információk

A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK - Ajánlatkérő AT - Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. - Alkalmassági követelmény MMK - Magyar Mérnöki Kamara

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az M4-M35 autópályák részben megépített és az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása érdekében elkészített tervek alapján történő bővítésével kiépítésre kerülő csomópontja, valaminta 47. sz. főút között, a 47. sz. főutat a várostól délre elérő egybefüggő, mintegy 13,2 km hosszban, Berettyóújfalutól nyugati irányban vezetett új nyomvonalú 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) megvalósításához szükséges teljes körű engedélyezési terveket és kiviteli terveket készíteni, illetve megszerezni a szükséges engedélyeket is, valamint a 47 sz. főút Berettyóújfalu és Furta közötti szakaszának burkolaterősítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveket is el kell készíteni.

A tárgyi tervezési feladat során meg kell oldani a tervezett elkerülő út csatlakozását az M4-M35 autópályák csomópontjához is. Figyelembe kell venni az autópálya csomópont fejlesztésére 2021. január 08-án kiadott, BP/0801/00032-1/2021 építési engedélyt is, az új csomóponti ágakat ezen fejlesztési elképzelések alapján kell megtervezni és engedélyeztetni.

A tervezési feladat során figyelembe veendő főbb mennyiségek:

- új nyomvonalú főút: 13,2 km

- szintbeni csomópont: 4 db

- részben meglévő különszintű csomópont továbbfejlesztése, új csomóponti ágak tervezése mintegy 2,4 km hosszban

- új híd: 5 db (legnagyobb híd várhatóan 128 m felszerkezeti hosszal)

- 11,5 tonnás főúti burkolatmegerősítés: 6,5 km

- számos meglévő gázvezeték, nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték keresztezésére is sor kerül.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Időtartam: 17 hónap
További információk:

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1. § (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy AT-nek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt.65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése és/vagy közúti híd tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése és/vagy közúti híd tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 400 000 000 Ft összeget.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK:

- „közúti híd” alatt: a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet 1. pontban foglalt fogalmakat érti.

- „országos közút” alatt: a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

- „országos közutak tervezése” alatt, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől (ajánlattevőtől, vagy az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezettől) származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak releváns felsőfokú végzettségének megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az AF.III.1.3) M/2.1. alponttal kapcsolatban, hogy a minőségi szempontra bemutatott projekt(ek) időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, azonban ugyanazok a projektek nem mutathatók be az értékelés és az alkalmasság körében. Az átfedés lehetőségét tehát kizárólag projektek tekintetében zárja ki Ajánlatkérő, időben nem. A fentiek alapján tehát amennyiben a szakember ugyanazon időtartam alatt szerzett több különböző projektben projektvezetői szakmai tapasztalatot, a projektek bemutathatók külön-külön az értékelési szempontra és az alkalmassági követelmény igazolására is.

Az AF III.1.3) M/2.1.-2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontok szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. Min. egybefüggően 9,0 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, országos közútra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú olyan referenciával, amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

M/1.2. Új nyomvonalon vezetett, országos közúton tervezett legalább 95 m felszerkezeti hosszúságú hídra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával.

-„Teljeskörű engedélyezési terv” alatt: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

-„Teljeskörű kiviteli terv” alatt: építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

b) minimum 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal

M/2.2. Legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik

a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) felsőfokú főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

(Elegendő, ha a szakember az a)/b/c) pontok közül egynek felel meg, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b/c) pontoknak való megfelelésen túl is szükséges. A fenti a)/b) és d) pontra bemutatott szakmai gyakorlatok között átfedés megengedett).

M/2.3 legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «HT» (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és min. 7 év hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy

b) «HT» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

c) legalább 36 hónap országos közúti területen szerzett hídszerkezeti tervezési gyakorlattal rendelkezik.

(a fenti a) és c) pont között átfedés megengedett). Tehát a fenti a), b) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a c) pontnak való megfelelés az a)/b) pontokon felül szükséges.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M/2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges.

-„projektvezetői gyakorlatként olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel;

-„projektvezető helyettes” alatt, olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában;

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Az M/1. alk. követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás valamennyi elemének való megfelelésnek a referenciaigazolás tartalma alapján megállapíthatónak kell lennie, ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat.

Ajánlatkérő az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású (KKP).

A finanszírozás típusa: utófinanszírozású.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

- 2017. évi CL. tv.

- 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-10-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
További információk:

z ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3)M/2.1. pont szerinti alk.köv.igaz.bem. szakember alk.köv-ben meghat.gyak. felüli többlettap. PV-ként v. PV-helyettesk. olyan projektben, ami országos közút teljesk. eng. és/vagy kiv.terv elkész. von. és tart. gyorsforg. csomóp.(min.0,max.5 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 1. minőségi szempont tekintetében az 5 darab, a 2-3. minőségi szempont tekintetében a 36 hónap.

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 6 700 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. Szerz. kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr., ill. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1-2.2.: KÉ-K; M/2.3.: HT.

6. Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Az AF. IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

11. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

14. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

15. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Misurák Ervin (01304).

16. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.2 pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

18. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt részajánlatokra bontás nem lehetséges. A fejlesztés célja Berettyóújfalu város tehermentesítésének eléréséhez szükséges, új nyomvonalú elkerülő út megvalósítása. Az új szakasz a Debrecen - Békéscsaba közötti új közúti összeköttetés nyugati változat részeként, annak egy önállóan is megvalósítható eleme. Az új elkerülő szakasz megvalósítására vonatkozóan a 2021. februárban elkészített Környezeti Hatástanulmány alapján 2021. május 21-én környezetvédelmi engedély került kiadásra. Az elkerülő út a Berettyóújfalun áthaladó, észak-déli irányú tranzitforgalom számára teremt új közlekedési folyosót, így funkcióját csak abban az esetben tölti be, ha a jelzett végpontok között teljes egészében egy ütemben megvalósításra kerül, emiatt részekre bontása nem lehetséges.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 171-446131 (2021-08-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz tervezési feladatainak elvégzése.

A beszerzés teljes értéke: 639 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 016-038830
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 171-446131
HL-S szám: 16
További információk

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-14 📅
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10554885243
Postacím: Csóka Utca 7-13
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12030559 📞
E-mail: emi@utiber.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.utiber.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 639 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43)

2. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület; adószám: 10867156-2-43)

3. RODEN Mérnöki Iroda Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.; adószám: 10624672-2-42)

Forrás: OJS 2022/S 016-038830 (2022-01-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz
Hivatkozási szám: EKR001059302021
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 639 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001059302021/1
A beszerzés leírása:

Az M4-M35 autópályák részben megépített és az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása érdekében elkészített tervek alapján történő bővítésével kiépítésre kerülő csomópontja, valaminta 47. sz. főút között, a 47. sz. főutat a várostól délre elérő egybefüggő, mintegy 13,2 km hosszban, Berettyóújfalutól nyugati irányban vezetett új nyomvonalú 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) megvalósításához szükséges teljes körű engedélyezési terveket és kiviteli terveket készíteni, illetve megszerezni a szükséges engedélyeket is, valamint a 47 sz. főút Berettyóújfalu és Furta közötti szakaszának burkolaterősítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveket is el kell készíteni. A tárgyi tervezési feladat során meg kell oldani a tervezett elkerülő út csatlakozását az M4-M35 autópályák csomópontjához is. Figyelembe kell venni az autópálya csomópont fejlesztésére 2021. január 08-án kiadott, BP/0801/00032-1/2021 építési engedélyt is, az új csomóponti ágakat ezen fejlesztési elképzelések alapján kell megtervezni és engedélyeztetni. A tervezési feladat során figyelembe veendő főbb mennyiségek: - új nyomvonalú főút: 13,2 km - szintbeni csomópont: 4 db - részben meglévő különszintű csomópont továbbfejlesztése, új csomóponti ágak tervezése mintegy 2,4 km hosszban - új híd: 5 db (legnagyobb híd várhatóan 128 m felszerkezeti hosszal) - 11,5 tonnás főúti burkolatmegerősítés: 6,5 km - számos meglévő gázvezeték, nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték keresztezésére is sor kerül. A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

További információk:

A szerződés száma: 1 Ajánlat technikai azonosítója: EKR001059302021/3776 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2021.12.14. A szerződés megkötésének dátuma: 2022.01.14. Megajánlott összeg: 639 000 000 HUF

További termékek/szolgáltatások:

Hídtervezési szolgáltatások 📦

Műszaki tervezési szolgáltatások 📦

Időtartam: 17 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-01-14 📅
Cím: Tervezés - Berettyóújfalu Nyugati elkerülő szakasz tervezési feladatainak elvégzése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 639 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001059302021/3776
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10554885243
Postacím: Csóka Utca 7-13
Postai irányítószám: 1115
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: emi@utiber.hu 📧
Telefon: +36 12030559 📞
Fax: +36 12037607 📠
URL: https://www.utiber.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint. Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású (KKP). A finanszírozás típusa: utófinanszírozású. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. - 2017. évi CL. tv. - 2007. évi CXXVII. tv. A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

Ajánlattevők: 1. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43) 2. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület; adószám: 10867156-2-43) 3. RODEN Mérnöki Iroda Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.; adószám: 10624672-2-42) A VII.2.1. pont folytatása: Ezt követően Tervező a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodánál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2023. május 30-án kelt, 5.TIG-1162-43.655/2023. iktatószámú levelében a kettős záradékolási eljárás folytatását kezdeményezte. Derecske közigazgatási területére vonatkozóan 2023. június 6. napján, míg Berettyóújfalu tekintetében 2023. június 13. napján teljeskörűen megtörténtek a kettős záradékolások, amelyet Tervező 2023. június 14. napján töltött fel a Digitális tervtárba a kisajátítási vázrajzok a kettős záradékolást követően. Ezzel Tervező az ET03 Tervezési feladat vonatkozásában 2023. június 14. napjával teljesítette a kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítésére és leszállítására vonatkozó feladatát, mely a Szerződésben meghatározott 2023. április 14. napjához képest a teljes szakasz vonatkozásában 61 napos többlet időigényt jelentett. A Tervező a KT01 Tervezési feladat keretében a Kiviteli tervek leszállítása a Szerződésben rögzített határidőben, azaz 2023. június 14. napján megtörtént, ezáltal a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti jelen 1. sz. Szerződésmódosítás. II.4. Kötbérterhes ET02 és ET03 Tervezési Szakaszok határidejének módosítása, jogi indokolás Az ET02 Tervezési feladat keretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során eljáró vízügyi hatóság olyan dokumentumok benyújtására irányuló hiánypótlási felhívásokat bocsátott ki Tervező részére, melyhez Tervezőnek a tervezési feladatokhoz szorosan nem kapcsolódó adatszolgáltatásokra irányuló dokumentumokat volt szükséges beszereznie, továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz közvetlenül nem kapcsolódó, vízjogi engedélyezéssel nem érintett létesítmények, vagy korábban már igazolt többletinformációk benyújtását kérte, illetve az útárokkal kapcsolatos álláspontját az engedélyezési eljárás során módosította. Az ET03 Tervezési feladat keretében a záradékokkal és jóváhagyásokkal rendelkező kisajátítási tervek Megrendelő részéről történő leszállításához jogszabályok szerint előfeltétel a településrendezési eszközök módosítása az érintett önkormányzatok (Derecske Város Önkormányzata, Berettyóújfalu Város Önkormányzata) részéről. Arra tekintettel, hogy a településrendezési eszközök módosítása Tervező önhibáján kívül elhúzódott, szükséges a Szerződés rész-határidejének módosítása.

További információk

Ajánlattevők:
1. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43)
2. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület; adószám: 10867156-2-43)
3. RODEN Mérnöki Iroda Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.; adószám: 10624672-2-42)

A VII.2.1. pont folytatása:
Ezt követően Tervező a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodánál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2023. május 30-án kelt, 5.TIG-1162-43.655/2023. iktatószámú levelében a kettős záradékolási eljárás folytatását kezdeményezte.
Derecske közigazgatási területére vonatkozóan 2023. június 6. napján, míg Berettyóújfalu tekintetében 2023. június 13. napján teljeskörűen megtörténtek a kettős záradékolások, amelyet Tervező 2023. június 14. napján töltött fel a Digitális tervtárba a kisajátítási vázrajzok a kettős záradékolást követően.
Ezzel Tervező az ET03 Tervezési feladat vonatkozásában 2023. június 14. napjával teljesítette a kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítésére és leszállítására vonatkozó feladatát, mely a Szerződésben meghatározott 2023. április 14. napjához képest a teljes szakasz vonatkozásában 61 napos többlet időigényt jelentett.
A Tervező a KT01 Tervezési feladat keretében a Kiviteli tervek leszállítása a Szerződésben rögzített határidőben, azaz 2023. június 14. napján megtörtént, ezáltal a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti jelen 1. sz. Szerződésmódosítás.

II.4. Kötbérterhes ET02 és ET03 Tervezési Szakaszok határidejének módosítása, jogi indokolás
Az ET02 Tervezési feladat keretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során eljáró vízügyi hatóság olyan dokumentumok benyújtására irányuló hiánypótlási felhívásokat bocsátott ki Tervező részére, melyhez Tervezőnek a tervezési feladatokhoz szorosan nem kapcsolódó adatszolgáltatásokra irányuló dokumentumokat volt szükséges beszereznie, továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz közvetlenül nem kapcsolódó, vízjogi engedélyezéssel nem érintett létesítmények, vagy korábban már igazolt többletinformációk benyújtását kérte, illetve az útárokkal kapcsolatos álláspontját az engedélyezési eljárás során módosította.
Az ET03 Tervezési feladat keretében a záradékokkal és jóváhagyásokkal rendelkező kisajátítási tervek Megrendelő részéről történő leszállításához jogszabályok szerint előfeltétel a településrendezési eszközök módosítása az érintett önkormányzatok (Derecske Város Önkormányzata, Berettyóújfalu Város Önkormányzata) részéről. Arra tekintettel, hogy a településrendezési eszközök módosítása Tervező önhibáján kívül elhúzódott, szükséges a Szerződés rész-határidejének módosítása.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Adatváltozás és forrásváltozás A Megrendelő jogutódlása és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyekben bekövetkezett változásokra tekintettel a Megrendelő és a kapcsolattartók adatainak, valamint a finanszírozás forrásának módosítása szükséges. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést a Megrendelő jogutódlásának és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyekben bekövetkezett változásra, valamint a finanszírozás forrásának módosítására tekintettel. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlás és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek változása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Megrendelő jogutódlása és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek változása, valamint a finanszírozás forrásának módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető. II.2. Kötbérterhes ET02 Tervezési Szakasz határidejének módosítása A Tervezőnek az ET02 Tervezési feladat keretében az építési engedély(ek) és a vízjogi létesítési engedély(ek) megszerzése volt a feladata. A Szerződés szerint 2022. október 14. napjáig, az engedélyezés megindítására vonatkozó határidőig Tervezőn kívül álló okokból nem érkezett meg a VOR azonosító nyilatkozat és a vagyonkezelői hozzájárulás, melyeket Tervező az ügyintézési határidő figyelembevételével időben igényelt. A TIVIZIG 2022. október 24. napján kiadta a vagyonkezelői és VOR azonosító nyilatkozatát az előírásoktól eltérően, összesen 32 napos ügyintézési határidővel. Ennek birtokában tudta a Tervező 2022. október 25. napján benyújtani a tárgyi tervezés keretében az I., II. valamint a III. szakaszhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély lefolytatására irányuló kérelmét a VIZEK keretrendszerben. A benyújtott dokumentációval kapcsolatban több, a Tervező számára előre nem látható, az ügyben nem releváns és többletinformációkra hivatkozó hiánypótlás érkezett. 2023. február 22. napján az I. szakasz vonatkozásában a vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A Vízügyi Hatóság 2023. március 21. napján a II. és a III. szakasz vonatkozásában a vízjogi létesítési engedélyeket kiadta. Tervező az ET02 tervezési feladat vonatkozásában 2023. március 21. napjával teljesítette a vízjogi létesítési engedélyek megszerzésére vonatkozó feladatát, amely a Szerződésben meghatározott 2022. december 14. napjához képest az I. szakasz vonatkozásában 70 nap, míg a II. és III. szakasz vonatkozásában 97 napos többlet időigényt jelentett. Tervező a 2022. december 14. napján kelt levelében akadályt közölt, amelyet az akadály elhárulásáig folyamatosan fenntartott. II.3. Kötbérterhes ET03 Tervezési Szakasz határidejének módosítása A Szerződés szerint a Tervező az ET03 Tervezési feladat keretében - a jogszabályok által előírt kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása - az engedélyezési tervek előrehaladásával összhangban megkezdte az érintett települések (Berettyóújfalu és Derecske) rendezési terveinek módosítási folyamatát. Az építésjogi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: Étv.) 18. § (1) bekezdése szerint építési tevékenységet végezni a jogszabályokban foglaltakon túl csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad. Az Étv-nek a Településrendezési tervre vonatkozó fejezet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében az önkormányzati rendeletként a települési önkormányzat képviselő testülete helyi építési szabályzatot fogad el. A tárgyi tervezési feladat vonatkozásában az útépítési engedélyezési tervek végleges, elfogadott változata 2022. október 14. napján készült el, melyet a Tervező már benyújthatott engedélyezésre. Ezt megelőzően a Tervező a 2022. augusztus 2. napján kelt elektronikus levelével és a 2022. november 9. napján kelt leveleivel kezdeményezte a készülő útépítési tervekkel összhangban az érintett települések településrendezési eszközeinek módosítását, vagyis a Szerződés szerinti ET03 Tervezési Szakasz teljesítés határidejéhez (2023. április 14.) viszonyítva időben megkezdte a Szerződés szerinti feladatát. Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Derecske Város) a 309/2022 (XI.24.) KT határozattal, míg Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Berettyóújfalu) a 195/2022. (XI.24.) önkormányzati határozattal döntött a településrendezési terv módosításáról. A Településrendezési és Településtervezési négyoldalú szerződés Derecske Város esetében 2023. február 17. napján, míg Berettyóújfalu Város esetében 2023. február 24. napján került minden fél által aláírásra, amely napokon hatályba is léptek a szerződések. A Rendezési tervek módosítása Derecske település esetében 2023. május 25. napján, míg Berettyóújfalu településen 2023. május 27. napján lépett hatályba. Folytatás a VI.3. pontban

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Adatváltozás és forrásváltozás
A Megrendelő jogutódlása és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyekben bekövetkezett változásokra tekintettel a Megrendelő és a kapcsolattartók adatainak, valamint a finanszírozás forrásának módosítása szükséges.
Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést a Megrendelő jogutódlásának és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyekben bekövetkezett változásra, valamint a finanszírozás forrásának módosítására tekintettel.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlás és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek változása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:
„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Megrendelő jogutódlása és a Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek változása, valamint a finanszírozás forrásának módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető.

II.2. Kötbérterhes ET02 Tervezési Szakasz határidejének módosítása
A Tervezőnek az ET02 Tervezési feladat keretében az építési engedély(ek) és a vízjogi létesítési engedély(ek) megszerzése volt a feladata.

A Szerződés szerint 2022. október 14. napjáig, az engedélyezés megindítására vonatkozó határidőig Tervezőn kívül álló okokból nem érkezett meg a VOR azonosító nyilatkozat és a vagyonkezelői hozzájárulás, melyeket Tervező az ügyintézési határidő figyelembevételével időben igényelt.
A TIVIZIG 2022. október 24. napján kiadta a vagyonkezelői és VOR azonosító nyilatkozatát az előírásoktól eltérően, összesen 32 napos ügyintézési határidővel. Ennek birtokában tudta a Tervező 2022. október 25. napján benyújtani a tárgyi tervezés keretében az I., II. valamint a III. szakaszhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély lefolytatására irányuló kérelmét a VIZEK keretrendszerben.
A benyújtott dokumentációval kapcsolatban több, a Tervező számára előre nem látható, az ügyben nem releváns és többletinformációkra hivatkozó hiánypótlás érkezett. 2023. február 22. napján az I. szakasz vonatkozásában a vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént.
A Vízügyi Hatóság 2023. március 21. napján a II. és a III. szakasz vonatkozásában a vízjogi létesítési engedélyeket kiadta.
Tervező az ET02 tervezési feladat vonatkozásában 2023. március 21. napjával teljesítette a vízjogi létesítési engedélyek megszerzésére vonatkozó feladatát, amely a Szerződésben meghatározott 2022. december 14. napjához képest az I. szakasz vonatkozásában 70 nap, míg a II. és III. szakasz vonatkozásában 97 napos többlet időigényt jelentett.
Tervező a 2022. december 14. napján kelt levelében akadályt közölt, amelyet az akadály elhárulásáig folyamatosan fenntartott.

II.3. Kötbérterhes ET03 Tervezési Szakasz határidejének módosítása
A Szerződés szerint a Tervező az ET03 Tervezési feladat keretében - a jogszabályok által előírt kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása - az engedélyezési tervek előrehaladásával összhangban megkezdte az érintett települések (Berettyóújfalu és Derecske) rendezési terveinek módosítási folyamatát.
Az építésjogi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: Étv.) 18. § (1) bekezdése szerint építési tevékenységet végezni a jogszabályokban foglaltakon túl csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad. Az Étv-nek a Településrendezési tervre vonatkozó fejezet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében az önkormányzati rendeletként a települési önkormányzat képviselő testülete helyi építési szabályzatot fogad el.
A tárgyi tervezési feladat vonatkozásában az útépítési engedélyezési tervek végleges, elfogadott változata 2022. október 14. napján készült el, melyet a Tervező már benyújthatott engedélyezésre. Ezt megelőzően a Tervező a 2022. augusztus 2. napján kelt elektronikus levelével és a 2022. november 9. napján kelt leveleivel kezdeményezte a készülő útépítési tervekkel összhangban az érintett települések településrendezési eszközeinek módosítását, vagyis a Szerződés szerinti ET03 Tervezési Szakasz teljesítés határidejéhez (2023. április 14.) viszonyítva időben megkezdte a Szerződés szerinti feladatát.
Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Derecske Város) a 309/2022 (XI.24.) KT határozattal, míg Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Berettyóújfalu) a 195/2022. (XI.24.) önkormányzati határozattal döntött a településrendezési terv módosításáról.
A Településrendezési és Településtervezési négyoldalú szerződés Derecske Város esetében 2023. február 17. napján, míg Berettyóújfalu Város esetében 2023. február 24. napján került minden fél által aláírásra, amely napokon hatályba is léptek a szerződések.
A Rendezési tervek módosítása Derecske település esetében 2023. május 25. napján, míg Berettyóújfalu településen 2023. május 27. napján lépett hatályba.

Folytatás a VI.3. pontban

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

III.1. Felek a II.2 és II.3. pontokban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják: „5.3. A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidő az alábbi: Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege Kötbérterhes Határidő vagy Határidő ET01 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, leszállítása a Megrendelőnek a Szerződésben foglaltak szerint. A Hatóság(ok) felé történő hiánypótlás mentes benyújtás igazolása, valamint az engedélyezési eljárás megindításának igazolása. Tervezési Szakasz Szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap, azaz 2022. október 14. Kötbérterhes Határidő ET02 Az építési engedély(ek) és a vízjogi létesítési engedély(ek) megszerzése a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési Szakasz 2023. március 21. Kötbérterhes Határidő ET03 A kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása a Megrendelő részére a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési Szakasz 2023. június 14. Kötbérterhes Határidő 5.4 A Tervező Kiviteli Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak: Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő Vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege Kötbérterhes Határidő Vagy Határidő KT01 Valamennyi észrevétel alapján javított, a szakági terveket is magában foglaló Végleges Kiviteli Terv, a kivitelezési közbeszerzési dokumentáció 4. és 5. kötetének elkészítése és leszállítása a Megrendelőnek, azokra az illetékes Hatóság(ok) Engedélyeinek beszerzése, illetve az esetlegesen szükségessé váló pótterület igénybevételhez kapcsolódó kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési szakasz Szerződés hatályba lépésétől számított 17 hónap, azaz 2023. június 14. Kötbérterhes határidő „ Fentiekre hivatkozással a további Tervezési Szakaszok (ET01, KT01) változatlanok maradnak, az eredeti Szerződésben foglaltaknak megfelelően szükséges őket figyelembe venni, melyekhez továbbra is a Szerződésben meghatározott fizetési ütemezés illeszkedik, továbbá a Szerződés szerinti Befejezési határidő nem változik. III.2. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződés 6. 5 A Tervezési Projekt fedezete pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják: „6.5. A Tervezési Projekt fedezete A Szerződés pénzügyi fedezetét a Központi költségvetés biztosítja: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. sz. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport”; ÁHT-T kód : 401106.” III.3. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján a Szerződés Megrendelő adatait az alábbiak szerint módosítják: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01 Azonosító szám: 01 98 003702 képviseli: Pántya József útépítésekért felelős helyettes államtitkár” III.4. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződés 14. Kapcsolattartók a), b) és c) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek Név: Dampf Nándor Beosztás: projektvezető Levelezési cím: 4025 Debrecen, Barna utca 15. Telefon: +36205046512 E-mail: nandor.dampf@ekm.gov.hu b) Megrendelő elektronikus számlázásra megjelölt elérhetősége: Cégkapu: 11906522#cegkapu c) „Megrendelő Változtatáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei Név: Dampf Nándor Beosztás: projektvezető Levelezési cím: 4025 Debrecen, Barna utca 15. Telefon: +36205046512 E-mail: nandor.dampf@ekm.gov.hu” A Szerződés – és annak mellékletei - jelen 1. sz. Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak. A szerződésmódosítás dátuma: 2023.11.29.

Szöveg

III.1. Felek a II.2 és II.3. pontokban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják:

„5.3. A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidő az alábbi:
Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési
Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege
Kötbérterhes
Határidő vagy Határidő
ET01 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, leszállítása a Megrendelőnek a Szerződésben foglaltak szerint. A Hatóság(ok) felé történő hiánypótlás mentes benyújtás igazolása, valamint az engedélyezési eljárás megindításának igazolása. Tervezési Szakasz Szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap, azaz 2022. október 14.
Kötbérterhes Határidő
ET02 Az építési engedély(ek) és a vízjogi létesítési engedély(ek) megszerzése a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési Szakasz 2023. március 21. Kötbérterhes Határidő
ET03 A kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása a Megrendelő részére a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési Szakasz 2023. június 14. Kötbérterhes Határidő

5.4 A Tervező Kiviteli Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak:

Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő Vagy
Tervezési Szakasz Határidő
Határidő jellege
Kötbérterhes Határidő Vagy Határidő
KT01 Valamennyi észrevétel alapján javított, a szakági terveket is magában foglaló Végleges Kiviteli Terv, a kivitelezési közbeszerzési dokumentáció 4. és 5. kötetének elkészítése és leszállítása a Megrendelőnek, azokra az illetékes Hatóság(ok) Engedélyeinek beszerzése, illetve az esetlegesen szükségessé váló pótterület igénybevételhez kapcsolódó kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervek elkészítése és leszállítása a Szerződésben foglaltak szerint. Tervezési szakasz Szerződés hatályba lépésétől számított 17 hónap, azaz 2023. június 14.
Kötbérterhes határidő
„

Fentiekre hivatkozással a további Tervezési Szakaszok (ET01, KT01) változatlanok maradnak, az eredeti Szerződésben foglaltaknak megfelelően szükséges őket figyelembe venni, melyekhez továbbra is a Szerződésben meghatározott fizetési ütemezés illeszkedik, továbbá a Szerződés szerinti Befejezési határidő nem változik.

III.2. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződés 6. 5 A Tervezési Projekt fedezete pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják:

„6.5. A Tervezési Projekt fedezete
A Szerződés pénzügyi fedezetét a Központi költségvetés biztosítja: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. sz. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport”; ÁHT-T kód : 401106.”

III.3. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján a Szerződés Megrendelő adatait az alábbiak szerint módosítják:

„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050028
számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01
Azonosító szám: 01 98 003702
képviseli: Pántya József útépítésekért felelős helyettes államtitkár”

III.4. Felek a II.1. pontban kifejtett indokra és körülményekre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződés 14. Kapcsolattartók a), b) és c) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

„a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személyek
Név: Dampf Nándor
Beosztás: projektvezető
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: +36205046512
E-mail: nandor.dampf@ekm.gov.hu

b) Megrendelő elektronikus számlázásra megjelölt elérhetősége:
Cégkapu: 11906522#cegkapu

c) „Megrendelő Változtatáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei
Név: Dampf Nándor
Beosztás: projektvezető
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: +36205046512
E-mail: nandor.dampf@ekm.gov.hu”

A Szerződés – és annak mellékletei - jelen 1. sz. Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.11.29.

Forrás: OJS 2024/S 021-061892 (2024-01-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (18)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (14)