Tervezés – M1 ap. Hegyeshalom, akadálymentesítés

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés előkészítéséhez szükséges Környezeti Hatástanulmány elkészítése, engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (PST A001.07.13)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-04-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-02-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• UTIBER Közúti Beruházó Kft

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-02-26	Ajánlati felhívás
2021-08-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-01-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-02-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000195722021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025749 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195722021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195722021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-04-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 043-107882
HL-S szám: 43
További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A fejlesztés az M1 autópálya Hegyeshalom csomópont és az országhatár közötti átkelési szakasz (nagyságrendileg 1,5 km) akadálymentesítéséhez szükséges, környezetvédelmi munkarész, engedélyezési munkarészek elkészítése, engedélyek beszerzése. A feladat része a határátkelő területén, belépő és kilépő oldalon üzemanyagtöltő állomás, a kilépő oldalon 240 férőhelyes kamionparkoló, a belépő oldalon szolgáltatóház hely biztosítása. A határ előtt, külön szintű közúti forgalom visszafordítására alkalmas műtárgy (100 m hosszú felüljáró), illetve a két oldal közötti gyalogos forgalom számára külön szintű műtárgy (aluljáró) tervezése.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Időtartam: 16 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B, I. emelet

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12–16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá..

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt.65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)–(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 95 000 000 HUF összeget.

A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság igazolásának módja:

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)–b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,

— szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év/hónap/nap pontossággal megjelölve),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek.-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 1 km hosszúságú, min. 2x2 sávos gyorsforgalmi útra – amely magába foglalt határátkelőt és/vagy komplex pihenőhelyet – vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését), és amelynek eredményeként a Hatóság az építési engedélyt kiadta.

M/1.2. min. 2x1 sávos, országos főúton vagy gyorsforgalmi úton lévő olyan közúti felüljáró műtárgyra vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amelyben a műtárgy hossza min. 50m, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését), és amelynek eredményeként a Hatóság az építési engedélyt kiadta.

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, és

— közúti építmények tervezésének irányításában legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalattal bír

M/2.2. legalább 1 fő szakember úttervező pozícióra, aki:

— közúttervezés területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.

M/2.3. legalább 1 fő szakember hídépítési tervező pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „HT” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, és

— közutat érintő hídszerkezeti tervezésben legalább 36 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal bír.

M/2.4. legalább 1 fő vízépítési tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TER” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, és

— min. 3 év (36 hónap) országos közúti vízelvezetési rendszer tervezésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

A fenti pozíciókra külön szakember bemutatása szükséges.

A szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat – valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

AK „közút” alatt az „Országos közút” és „helyi közút” fogalmakat érti, a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak szerint. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.

AK „országos főút” és „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakat érti.

Ajánlatkérő közút tervezése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakításának, átépítésének, felújításának vagy korszerűsítésének tervezési munkáit érti, a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szerint.

AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja,

Koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a

Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a, Kbt. 134. § (1)–(4) bek. szerint).

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1 %-a

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású (KKP).A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

– Kbt. 135. § (1), (5)–(6), (11) bek.

– Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.

– 2017. évi CL. tv.

– 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-04-08 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alk.köv.ben meghat. gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként gyorsforgalmi útra vonatkozó, teljes körű engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésében, amely tartalmazott legalább 1 db országos közúttal történő keresztezésben kialakított különszintű csomópontot (min. 0, max. 8 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó)
AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195722021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1–4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00–10,00 között osztja ki. Az 1. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 8 db. A 2–4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 1 300 000 HUF.

Az AB teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal szerepeljen.

M/2.1. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. pont – „HT” jogosultság

Részletesen a dokumentációban.

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81.§ (11) bek. alapján 30 nap.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

15. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.

17. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum

18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 043-107882 (2021-02-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke: 157 500 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-11 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 157-416634
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 043-107882
HL-S szám: 157

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-08-06 📅
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10554885243
Postacím: Csóka Utca 7-13
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12030559 📞
E-mail: emi@utiber.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.utiber.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 157 500 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevő:

1) UTIBER Közúti Beruházó Kft. (115 Budapest, Csóka Utca 7-13.) adószám: 10554885243

További ajánlattevő:

2) UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza Tér 12.) adószám: 12108129243

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 157-416634 (2021-08-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezés - M1 ap. Hegyeshalom, akadálymentesítés
Hivatkozási szám: EKR000195722021
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR000195722021/1
További információk:

Bár az 1. sz. módosítás aláírásakor a tárgyi szerződésben rögzített teljesítési határidő eltelt, a szerződés nem szűnt meg, az továbbra is hatályban volt, tekintettel arra, hogy annak teljesítése még folyamatban volt, az ellenérték teljes kifizetésére 1. sz. módosítás aláírásáig nem került sor. Az ET04 Tervezési Mérföldkő szerződésszerű teljesítésének elismerésére jelen 1. sz. módosítás hatálybalépésével nyílt meg a lehetőség Megrendelő részére. Álláspontunkat alátámasztja a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiadott Szerződésmódosítási Útmutató is, mely rögzíti, hogy „A szerződés módosítására csak a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt (…) kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik”. A tárgyi szerződésmódosításra a tervezési folyamat közben felmerült körülmények miatt kerül sor, a Tervező az igényét a szerződéses határidő letelte előtt bejelentette. A Ptk. 6:3. § a) pontja alapján a kötelem megszűnik „a szolgáltatás teljesítésével, ha e törvény eltérően nem rendelkezik”. A Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó 6:238. §-a értelmében a vállalkozó fő kötelezettsége a mű előállítása, illetve a munka elvégzése, a megrendelőé pedig a mű átvétele és a vállalkozói (tervezői) díj megfizetése, ezek megtörténte esetén beszélhetünk a szolgáltatások teljesítéséről. Ameddig tehát a tervező nem végzett el minden, a szerződés szerint elvégzendő szolgáltatást, és a megrendelő nem fizette meg maradéktalanul a szolgáltatások ellenértékét, addig a Ptk. 6:3. § a) pontja alapján, a törvény erejénél fogva a szerződés hatályban van, vagyis módosítható. A tárgyi szerződés vonatkozásában is elmondható, hogy a kifizetés nem történt meg, a szerződés tehát nem teljesült, így a felek között létrejött szerződés hatályban volt az 1. sz. módosítás aláírásakor.

További termékek/szolgáltatások:

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Különleges tervezési szolgáltatások 📦

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-08-06 📅
Végdátum: 2024-10-18 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-08-06 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 157 500 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000195722021/4872
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10554885243
Postacím: Csóka Utca 7-13
Postai irányítószám: 1115
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: emi@utiber.hu 📧
Telefon: +36 12030559 📞
Fax: +36 12037607 📠
URL: https://www.utiber.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint). Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1%-a Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású (KKP).A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: • Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. • Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. • 2017. évi CL. tv. • 2007. évi CXXVII. tv. A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul. A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéster

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025749 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

BT-201 A módosítás okának leírása folytatása [III. rész]: A 2023. február 10-én tartott kooperáción Tervező jelezte, hogy az ORFK által kiadott Kézikönyvet megkapta, az abban szereplő építészeti elemek eltérnek az eddig tervezettektől, illetve annak alkalmazása várhatóan többlet üzemeltetési feladatot, így költséget jelent a jövőbeni üzemeltető számára. Megrendelő a 2023. szeptember 15-én kelt levelével tájékoztatta Tervezőt, hogy a tervezési feladattal érintett határátkelőhely teljes területének kezelési feladatait a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: MKIF Zrt.) fogja a jövőben ellátni, így Megrendelő a kezelői problémakörrel összefüggő akadályoztatást elhárultnak tekinti. Tervező a levelet 2023. szeptember 20. napján vette át, ezen a napon tehát elhárult a kezelők hiánya miatti akadály. Tervező 2023. október 30-án benyújtotta az „M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés előkészítéséhez szükséges Környezeti Hatástanulmány elkészítése, engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (PST A00107.13.) – Változtatási kérelem kiegészítés” tárgyú Változtatási Kérelmét egységes szerkezetben, melyben a határátkelőhely akadálymentesítésének alapjául szolgáló „M1 autópálya, Hegyeshalom és országhatár közötti szakasz akadálymentesítése, műszaki tanulmányterv módosítása” felülvizsgálatával kapcsolatos többletmunkára, valamint a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozatához illeszkedően a határátkelőhely arculatának megtervezésére 45.077.000,- Ft többlet Tervezői Díjat kívánt érvényesíteni. A kezelői kérdéskör tisztázódása után Tervező folytathatta a tervezést és véglegesíthette a terveket az ET01 mérföldkő szerint. Ezt követően Tervező 2024. február 23-án feltöltötte az ET01 Tervezési Mérföldkő dokumentációját a Digitális Tervtárba. Megrendelő a szerződés szerint leszállított tervdokumentáció alapján 2024. április 11-én Tervismertetőt, majd 2024. július 9-én Tervbírálatot tartott, melynek észrevételeit tartalmazó jegyzőkönyvet 2024. július 23-án átadott Tervezőnek. Tervező 2024. augusztus 16-án az előírt határidőben feltöltötte a Digitális Tervtárba az ET02 Tervezési Mérföldkő valamennyi dokumentációját. A Tervező által 2024. augusztus 13-án leszállított engedélyezési tervdokumentációt Megrendelő 2024. augusztus 26-án jóváhagyta, aminek alapján Tervező a Szerződés szerint 2024. szeptember 9-ig megindította az engedélyezési eljárásokat. Az útépítési engedély 2024. október 7-én került kiadásra a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály által. Tervező az ET04 Tervezési Mérföldkövet 2024. október 18-án teljesítette, a Végleges Tervdokumentáció Digitális Tervtárba törtnő feltöltésével. A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja szerinti jogalap az alábbiak szerint teljesül: ca) A KH01 Tervezési Mérföldkő vonatkozásában: A Tervezési Projekt alapjául a 2020. áprilisában Tervező által készített Tanulmányterv szolgált, melyben – többek között – rögzítésre kerültek a teljes tervezési szakaszon az M1 autópálya Hegyeshalom csomópont és az országhatár közötti fejlesztési igények az ellenőrző szervek, a szolgáltatók, az üzemeltetők, valamint a Megrendelő előírásai alapján. Megrendelő a Tanulmányterv ismeretében készítette elő a Tervezési Projektet, majd indította meg a TED 2021/S 043-107882 számú közbeszerzési eljárást 2021. februárjában. A KH01 részfeladat tekintetében a 186 nap többlet időigényt olyan, a Feleken kívül álló elháríthatatlan ok idézte elő, amelyet sem a Megrendelő, sem a Tervező kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hogy az ellenőrző szervek, a szolgáltatók és az üzemeltetők olyan, további, a 2. pontban részletezett igényeket fogalmaznak meg, amelyek miatt Tervezőnek egy kvázi új tanulmány szintű vizsgálatot kellett elkészítenie. A KH01 részfeladatra vonatkozó teljesítési határidő-módosítás mértéke megalapozott, tekintettel arra, hogy az újonnan felmerült igényeket magában foglaló tanulmányterv szintű dokumentumokat valamennyi fél (kezelők, üzemeltetők, ellenőrző szervek) 2022. május 12-ig fogadta el, vagyis ekkor kerültek Tervező birtokába a KH01 részfeladat teljesítéséhez szükséges teljeskörű információk, így a KH01 részfeladatra 2021. november 8. napja óta fennálló – 2021. november 8. napját is beleértve – 186 nap akadályoztatása a fenti időpontban szűnt meg. A KH01 mérföldkő teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől (2021. augusztus 6.) számított 200 nap volt, a 186 napos akadályoztatást figyelembe véve a teljesítési határidő meghosszabbítása 2022. augusztus 26. napjáig indokolt volna, azonban a Tervező a KH01 részfeladatot 2022. július 27. napján teljesítette (+155 nap). A fentiek okán a KH01 Tervezési Mérföldkő határideje 2022. február 22. napjáról 2022. július 27. napjára módosul. Az ET01 és ET04 vonatkozásában: Megrendelő a Projekt alapjául szolgáló Tanulmányterv elkészítésekor figyelembe vette a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség ún. „Országporta” ötletét, ugyanakkor a Szerződés aláírását követően megjelent (2021. október 27.) Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat előírásait, amely határozat Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről tartalmazott előírásokat, nem vehette figyelembe a fentiek okán. A Korm. határozat előírásainak alkalmazását az ORFK írta elő Megrendelő részére, azonban a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában meghatározott „Országporta Hálózat határ menti egységes infrastruktúra fejlesztési terv munkaanyag” gyakorlati megvalósítását elősegítendő Kézikönyv csak 2022. októberében készült el (Megrendelő 2023. februárjában kapta meg), ezért az abban foglaltak csak valamennyi féllel (kezelők, üzemeltetők, ellenőrző szervek) történő egyeztetést követően kerülhettek a tervekbe beépítésre. A tervezési feladattal érintett határátkelőhely teljes területének kezelési feladataira az MKIF Zrt. került kijelölésre, melyről Megrendelő 2023. szeptember 20. napján tájékoztatta Tervezőt, így az ET01 részfeladatra 2021. november 8. napja óta – 2021. november 8. napját is beleértve – 682 nap akadályoztatása a fenti időpontban szűnt meg. Az ET01 mérföldkő teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől (2021. augusztus 6.) számított 250 nap volt, a 682 napos akadályoztatást figyelembe véve a teljesítési határidő meghosszabbítása 2024. február 23. napjáig indokolt. A Tervező az ET01 részfeladatot 2024. február 23. napján teljesítette. Az ET01 részfeladat határidejének módosítása miatt az ET04 Tervezési feladatra irányadó határidő meghosszabbítása is indokolt ugyanolyan időtartammal, mivel az ET04 részfeladat az ET01 részfeladatra épül, melyre tekintettel az ET04 részfeladat határideje 2022. december 6. napjáról 2024. október 18. napjára módosul (+682 nap). cb) Az 1. számú Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti. A Szerződés a módosítást követően is Tervezési Szerződés marad. cc) A szerződésmódosítás következében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (78.750.000, Ft), mert a Szerződés szerinti Tervezői díj nettó 45.077.000,- Ft összeggel emelkedik, amely a Szerződés értékének 28,62%-a. A többlet Tervezői Díjat az árszakértői vélemény elfogadásra javasolta 2. Elmaradó Munkából eredő Tervezési Díj módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján Megrendelő 2024. július 31. napján Megrendelői Utasítást adott ki Tervező részére, a Szerződés részét képező magasépítési engedélyek megszerzésétől eltekintett, azoknak Elmaradó Munkaként történő kezeléséről döntött. Tervező 2024. augusztus 16-án megküldte az Elmaradó Munkára vonatkozó ellenérték javaslatát 296.000,- Ft összegben, melyet árszakértői vélemény alapján Megrendelő jóváhagyott. A Felek a Tervezési Díjat 296.000,- Ft összeggel csökkentik a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. szerinti jogalapon az alábbiak szerint: A szerződéses ellenérték nettó 296.000,- Ft-tal (0,18%) csökken, amely összeg nem éri el az eredeti szerződéses érték 10 %-át (15.750.000,- Ft), továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés előírásának. Az Elmaradó Munka díját az árszakértő jóváhagyta. Az Elmaradó Munka az ET04 Tervezési Mérföldkő vonatkozásában kerül elszámolásra. Az 1. 2. pontban bemutatott körülményekre tekintettel a Tervezői Díj mindösszesen 44.781.000,- Ft-tal növekszik. 3. A jogutódlás okán bekövetkezett adatváltozások átvezetése a Kbt. 141. § (6) bek. alapján A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át. A jogutódlás okán módosulnak a Megrendelő Szerződésben szereplő adatai. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás okán bekövetkezett adatváltozások átvezetése nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. sz. módosítás aláírása: 2024.12.16, jogalapja: Kbt. 141. § (2)-(3) bek, (4) bek c) pont és (6) bek. 1. A KH01, az ET01 és az ET04 Tervezési Mérföldkő határidejének, a Befejezési Határidőnek, valamint a Tervezési Díjnak a módosítása a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján A tervezési feladat alapjául az ugyanazon Tervező által készített „M1 autópálya, Hegyeshalom és országhatár közötti szakasz akadálymentesítése, műszaki tanulmányterv módosítása” című Műszaki tanulmányterv (a továbbiakban: Tanulmányterv) szolgált (jelen Szerződést megelőzően ugyanaz a Tervező készítette egy másik, 2019. március 11. napján megkötött tervezési szerződés eredményeként, a Tanulmányterv 2020 áprilisában készült el). A Tanulmányterv felülvizsgálata nem képezte a Szerződés részét, ugyanakkor 2021. szeptembere és 2021. októbere között az üzemeltetők, az ellenőrző szervek és a szolgáltatók az általuk korábban támogatott Tanulmánytervvel kapcsolatban számos észrevételt fogalmaztak meg, így Tervezőnek egy új tanulmány szintű vizsgálatot kellett lefolytatnia. Tervező 2021. november 3-án tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont c) alpontjában jelzett egységes építészeti (arculati) megjelenésre vonatkozó koncepció kidolgozásának időszükséglete, az azt megalapozó munkaanyag ismeretének hiánya miatt nem tervezhető, ezért álláspontja szerint a korábban meghatározott ütemterv szerinti határidők nem lesznek tarthatók, továbbá a műszaki tartalom is változhat. A Korm. határozat 11. pontja pedig visszavonta a korábbi, a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről szóló 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozatot. Tervező 2021. november 8. napján megtartott kooperáción akadályközlést jelentette be Megrendelő jogelődjének, melyet később több levélben is megismételt. Akadályközlésében előadta, hogy a 2021. október 5-i egyeztetésen felmerült szempontok alapján elkészített vizsgálatokat a Rendőrség, a NAV és az ITM képviselői elvetették, és új tanulmány szintű vizsgálatok elkészítését kérték, a megtervezendő műszaki tartalom hiányában a környezeti hatástanulmány és az engedélyezési szintű tervezést nem tudta megkezdeni, így a Szerződés szerint határidők nem tarthatók. Tervező a felmerült új igényeket magában foglaló tanulmányterv szintű terveket 2022. május 2-án Megrendelő jogelődjének, valamint a megrendelői jóváhagyást követően 2022. május 6-án az összes érintett félnek jóváhagyásra megküldte. A módosított kialakítást – 2022. május 12-ig beérkezett véleményeikben – valamennyi fél (kezelők, üzemeltetők és ellenőrző szervek) elfogadta, ugyanakkor a MOL Zrt. a 2022. május 12-i véleményében kifejtette, hogy nincs szüksége az üzemanyagtöltő állomások területeit összekötő gyalogos műtárgyra. Az ITM ezen vélemény megismerését követően 2022. május 16-i levelében kérte egy, a töltőállomásoktól független gyalogos aluljáró kapcsolat kialakítását. Tervező 2022. május 23-án kelt levelében jelezte Megrendelő jogelődjének a helyszínrajzi kialakítás miatti akadály elhárulását a beérkezett vélemények okán a környezetvédelmi munkarészek tekintetében, az engedélyezési tervek tekintetében pedig azzal a feltétellel, hogy 2022. június 30-ig a gyalogos kapcsolat elhelyezésének kérdése véglegesítésre kerül, hiszen anélkül az engedélyezési tervek nem készíthetők el. 2022. június 30. napjáig a gyalogos kapcsolat tekintetében a diszpozíció nem került véglegesítésre, így Tervezőnek az engedélyezési terv készítésére vonatkozó akadálya nem hárult el 2022. május 12-én. Tervező a 2022. július 4-én tájékoztatta Megrendelő jogelődjét, hogy a Korm. határozat alapján, a jelen tervezési projekttel párhuzamosan zajló, a Belügyminisztérium koordinálása mellett, az ORFK irányításával átfogó építészeti koncepció (Magyarországi Közúti Határátkelőhelyek Arculati Kézikönyv; a továbbiakban: Kézikönyv) készítése projekt kapcsán készülő ellenőrzőhelyek terveinek és ellenőrzőhelyek védelmét biztosító védőtetők helyszínenkénti diszpozíciós tervek elkészítésének határideje 2022. június 30. napja volt, azonban a bírálati anyagok nem kerültek elfogadásra, így a Szerződés keretében a fenti szempontokat nem tudja figyelembe venni, vagyis az építészeti koncepció hiányában a szerződés szerinti határátkelőhelyre az építészeti koncepciót Tervezőnek kell elkészítenie. Tervező a 2022. július 19. napján megtartott kooperáción átadott Megrendelő jogelődje részére egy, a gyalogos kapcsolatban felmerült igényre készített vizsgálati dokumentációt, továbbá jelezte, hogy az akadályoztatása a műszaki tartalom véglegesítése (a gyalogos kapcsolat aluljáró vagy felüljáróként kerüljön kialakításra), valamint a geotechnikai feltárási tervek elfogadásának hiánya miatt továbbra is fennáll. Továbbá előadta, hogy a KHT elkészítését és bírálatát a gyalogos kapcsolat kialakításának módja nem befolyásolja, ugyanakkor a környezetvédelmi engedélyben a műszaki megoldás rögzítésre kerül, így annak diszponálása az engedélyezési eljárás megindítása előtt elengedhetetlenül szükséges. Megrendelő jelezte, hogy a gyalogos kapcsolat változatai közötti döntéséhez a teljes területre vonatkozó építészeti összhangot bemutató látványtervek elkészítését, valamint az ún „Országporta” elvárás alapján a tervek tovább gondolását, az országzászló elhelyezési lehetőségének vizsgálatát is kérte Tervezőtől. Tervező a KH01 (Környezetvédelmi engedélyek, ill. határozatok megszerzéséhez/módosításához szükséges dokumentációk elkészítése tervbírálatra (KHT, Natura 2000 vizsgálat, Víz Keretirányelv figyelembevétele, Klímakockázat) Tervezési Mérföldkő dokumentumait 2022. július 27. napján töltötte fel a Digitális Tervtárba, így a KH01 Tervezési feladat teljesült. Folytatás a BT-202 A módosítások leírása pontban.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

1. sz. módosítás aláírásának napja: 2024.12.16, jogalapja: Kbt. 141. § (2)-(3) bek, (4) bek c) pont és (6) bek. Jogutódlás okán módosulnak a Megrendelő Szerződésben szereplő adatai. A Szerződés „2. Szerződés tárgya” pontjának 2.1 pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki: „Tervező köteles a határátkelőhely akadálymentesítésének alapjául szolgáló „M1 autópálya, Hegyeshalom és országhatár közötti szakasz akadálymentesítése, műszaki tanulmányterv módosítása” felülvizsgálatára, valamint a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 1750/2021. (X. 27.) Korm. határozatához illeszkedően a határátkelőhely arculatának megtervezésére.” A Szerződés 5.1 pontjában szereplő Befejezési Határidő 2024. október 18. napjára módosul. [eredeti határidő: a Szerződés hatálybalépésétől számított 16 hónap] A Szerződés 5.3 pontjában szereplő KH01 mérföldköre vonatkozó határidő 2022. július 27. napjára módosul. [eredeti határidő: a Szerződés hatálybalépésétől számított 200 nap] A Szerződés 5.4 pontjában szereplő ET01 mérföldköre vonatkozó határidő 2024. február 23. napjára módosul. [eredeti határidő: a Szerződés hatálybalépésétől számított 250 nap] A Szerződés 5.4 pontjában szereplő ET04 mérföldköre vonatkozó határidő 2024. október 18. napjára módosul. [eredeti határidő: az útépítési engedély kiadásától számított 30 nap, de legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 16 hónap] A Szerződés 6.2 pontjában rögzített Tervezési Díj az alábbiak szerint módosul: „A Tervezőt a Szerződés teljesítése esetén megillető Tervezési Díj + ÁFA: 202.281.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázkettőmillió- kettőszáznyolcvanegyezer forint + ÁFA, melyből: munkadíj: (nettó) 187.281.000,- Ft azaz egyszáznyolcvanhétmillió-kettőszáznyolcvanegyezer forint, szerzői jogdíj: (nettó): 15.000.000,- Ft azaz tizenötmillió forint.” [eredeti Tervezési Díj: nettó 157.500.000,-Ft, melyből munkadíj: nettó 142.500.000,-Ft, szerzői jogdíj: nettó 15.000.000,- Ft] A Szerződés Tervezési Díj felosztását tartalmazó 7.1 pontjában a KH01 és KH02 mérföldkőre eső Tervezési Díj munkadíj részének aránya mindét mérföldkő esetén 3,80 %-ra módosul. [eredeti arány: 5%] A Szerződés Tervezési Díj felosztását tartalmazó 7.2 pontjában az ET01 és ET02 mérföldkőre eső Tervezési Díj munkadíj részének aránya 22,83%-ra módosul. [eredeti arány: 30%] A Szerződés Tervezési Díj felosztását tartalmazó 7.2 pontjában az ET03 mérföldkőre eső Tervezési Díj munkadíj részének aránya 11,41%-ra módosul. [eredeti arány: 15%] A Szerződés Tervezési Díj felosztását tartalmazó 7.2 pontjában az ET04 mérföldkőre eső Tervezési Díj munkadíj részének aránya 35,33%-ra, összege 66.156.000,-Ft-ra módosul. [eredeti arány: 15%, eredeti összeg: 21.375.000,-] A Szerződés 10.2.1 pontjában rögzített Jótállási Biztosíték összege az alábbiak szerint módosul: „10.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, 10.114.050,-Ft, azaz tízmillió-egyszáztizennégyezer-ötven forint.” [Jótállási Biztosíték eredeti összege: 7.875.000,-Ft] BT-201 A módosítás okának leírása folytatása [II. rész]: Megrendelő jogelődje a 2022. szeptember 21-én megtartott kooperációs értekezleten a gyalogos felüljárót tartalmazó egységes építészeti megjelenítést további tervezésre alkalmasnak tartotta, azonban véleménye szerint a részletes kialakítás további pontosítást igényel. Tervező az egyeztetésen jelezte, hogy a KHT dokumentáció az akadályoztatás időszakában a megrendelői véleménynek megfelelően javításra került, a dokumentációból csupán a gyalogos kapcsolat elnevezésének pontosítás (alul- vagy felüljáró) hiányzik, amint az tisztázásra kerül, úgy a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítható lesz. Felek 2022. október 6-án egyeztetést tartottak a tervezési terület és tervezendő létesítmények tulajdonosi-kezelői-üzemeltetői kérdésével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy 2022. szeptember 1-én az M1 autópálya bizonyos szakaszainak kezelése és üzemeltetése a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez (a továbbiakban: MKIF Zrt.) került. A tervezési területen található egyéb létesítmények tekintetében azonban nem volt tisztázott a kezelő, illetve üzemeltető személye, így a tervezési folyamat akadályba ütközött. Tervező jelezte, hogy a tervezéshez pontosan meghatározott tulajdonosi-kezelői-üzemeltetői viszonyokra van szükség, ami nem csak az M1 főpályára és az átvezető utakra, hanem a különböző ellenőrző, pihenő létesítményekre és a teljes tervezési területre kiterjed. Továbbá Felek rögzítették, hogy a külön projektben megvalósuló, tárgyi projektben csak helybiztosítással érintett létesítmények megvalósulási ideje továbbra is bizonytalan, ezért a szolgáltatóház helyére egységes megjelenésű konténersor tervezése szükséges, amely többletfeladatként jelentkezik Tervező számára. Tervező 2022.10.25-én a KHT dokumentációt benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal felé, nevesítve a gyalogos átvezetést, mint felüljárót, ezzel a KH02 Tervezési Mérföldkő teljesült. Felek a 2022.10.28-i kooperáción ismételten rögzítették, hogy az egyes építmények kezelői nem ismertek, majd a Tervező a 2022.12.20-án kelt levelében ismét jelezte Megrendelő jogelődjének a tervezést akadályozó körülményeket. Tervező a 2023.02.02-án tájékoztatta Megrendelőt, hogy az MKIF Zrt. a 2023.01.30-i levelében kifogással élt a projekt tervezett kialakításával kapcsolatban, illetve a Tervező előtt azidáig ismeretlen új igényt fogalmazott meg, a főpályán történő 2x2+1 ITS sáv kialakításának lehetőségét. Továbbá jelezte, hogy az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály a határátkelőhely tervezett kezelői és vagyonkezelői lehatárolási tervén jelölt területek vagyon- és közútkezelésbe vételét ingatlangazdálkodási szempontból nem támogatja. Az ORFK felhívta Tervező figyelmét arra, hogy a Korm. határozat alapján 2022. októberében elkészült a Kézikönyv, melynek kérik a figyelembevételét a további tervezés során. Folytatás a BT-300 VI.3) További információk pontban.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 018-056203 (2025-01-24)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (18 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (11)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (8)