Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatai

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-06-29	Ajánlati felhívás
2022-01-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-08-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-09-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-06-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000721222021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
További CPV-kód: Vízvezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 9.
Postai irányítószám: 5000
Postai város: Szolnok
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szolnok.hu 🌏
E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu 📧
Telefon: +36 56503804 📞
Fax: +36 56503404 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721222021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721222021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-29 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 126-330242
HL-S szám: 126
További információk

Ajánlatkérő a tárgyi beruházást a 1820/2020. (XI. 18.) Korm. határozattal megállapított támogatásból finanszírozza. A részajánlattétel nem megengedett. A megvalósítandó projekt összefüggő létesítmény, melynek sem tervezése, sem kivitelezése nem bontható részekre, figyelembe véve a határidőket, a teljesítendő feladat összetettségét, komplexitását, a részekben történő esetleges változások térben és időben történő visszahatását a tervezés, illetve kivitelezés többi részére, valamint a gazdasági hatékonyságot.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése.

Élménymedencék:

+ még 36

A meglévő 1360 m2-es, egybefüggő vízfelületű, 0,9-1,1 m mélységű élménymedence elbontandó.

Helyére egybe épített, de fallal két részre választott (korcsoport szerint megosztott) élménymedence készül.

Az új élménymedence a jelenleginél jóval gazdaságosabban üzemeltethető változat lesz, hiszen felülete és térfogata, mintegy 2/3-a jelenleginek, mégis élményelemekkel gazdagabb.

Az élménymedence helyén egy attrakciókkal teli és a csúszdák fogadására alkalmas 585 m

B jelű medence mérnöki paraméterei

585 m2 méretű, 1,0 m átlag mélységű, de 6*15 m területen 1,50 m mélységbe lesüllyesztett hullám medencerésszel kiegészített medencerész készül. Körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész.

A belső felület csempézett.
Medence mérete: 585 m

A szükséges forgatási teljesítmény: 440 m3/h kielégítése 4 db D 2200 mm-es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.

A hőcserélő kapacitása min. 600 kW.
Épül továbbá egy 300 m
A jelű medence mérnöki paraméterei
300 m

A körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész. A belső felület csempézett.

Medence mérete: 300 m

A szükséges forgatási teljesítmény: 300 m3/h kielégítése 4 db D 1800 mm - es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.

A hőcserélő kapacitása min. 300 kW.

A két medence rész mellett nyer elhelyezést a medencéket kiszolgáló közös gépészeti tér és a kiegyenlítők.

Vízgépészeti pince:

A fenti medencék üzemeltetésének kiszolgálására külön technológiai pincehelyiség készül.

Az új élménymedencékhez telepítendő vízgépészeti pince alapterülete 380 m2. Technológiai berendezések elhelyezése miatt 320 cm belmagasság szükséges a teljes alapterület felett. Ebben az építményben tervezzük elhelyezni a két élmény medence (A és B jelű) teljes vízgépészeti rendszerét (kiegyenlítő tározók, szűrők, szivattyúk, élmény szivattyúk és a hullám-gépház). A pince szerkezetei: alapozása 30 cm vízzáró vasbeton padlólemez ~1,20 m-rel túlnyújtva a külső síkon, cölöpözés nélkül megoldható 30 cm vastag vízzáró vasbeton fal, 30 cm vízzáró vasbeton födém.

Termálvezeték:

A tervezett fürdő beruházáshoz (kizárólagosan) elengedhetetlen a telken lévő kutak teljes kapacitású rendelkezésre állása. A jelenlegi (a szomszédos Vízilabda Arénát is ellátó) rendszer terheli a meglévő kapacitást, így a tervezett beruházás biztonságos üzemeléséhez további 500 l/perc termálvízmennyiségre van szükség. Mivel az Aréna üzemeltetéséhez gyógyvízzé minősített termálvizet lehet felhasználni, a Vízilabda Aréna további működése csak úgy biztosítható, ha a szükséges termálvizet továbbra is a telken meglévő kutakból biztosítják. A beruházás területén belül ki kell építeni az összekötő vezetéket az indulási és érkezési oldalon az elzárókat, és a vezérlést.

Az alábbi műszaki tartalom mellett kell kialakítani a kiváltást:

A 9725/2. hrsz-ú telek határától a tervezett fürdő beruházás gépházaihoz kiépítendő a távvezeték és annak vezérlőkábele:

— előszigetelt fűtési távvezeték kiépítése földmunkával, védőcsövekkel, idomokkal és idomok helyén szigetelések kiépítésével együtt,

— optikai vezérlőkábel kiépítése a tervezett nyomvonalon védőcsőben vezetve.
Hidegvizes kút:

A fürdő és strand üzemeltetésének gazdaságosabbá tételéhez szükséges 2 db saját, hidegvizes kút megépítése. A kutak mélysége max. 130 m.

A kút létesítéséhez és működéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
1 Kúthely kijelölési bejárás (vízügyi hatóság és tulajdonos)

2 Hidrogeológiai (geofizikai) vizsgálat (a létesítési engedély alapján előirányozottak szerint melyik mélység a megfelelő)

3 Kútkiépítés (a vizsgálat alapján meghatározott mélységben szűrőzés)
4 Próbatermelés (vízkivétel)
5 Laborvizsgálat alapján víztechnológiai tervezés

A beruházás műszaki tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

Időtartam: 17 hónap
További információk:

Ajánlatkérő a tárgyi beruházást a 1820/2020. (XI. 18.) Korm. határozattal megállapított támogatásból finanszírozza.

A részajánlattétel nem megengedett. A megvalósítandó projekt összefüggő létesítmény, melynek sem tervezése, sem kivitelezése nem bontható részekre, figyelembe véve a határidőket, a teljesítendő feladat összetettségét, komplexitását, a részekben történő esetleges változások térben és időben történő visszahatását a tervezés, illetve kivitelezés többi részére, valamint a gazdasági hatékonyságot.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Liget Termálstrand és Élményfürdő, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8., Hrsz: 9725/2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

+ még 15

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:

SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.

SZT2) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)–(2) és (5)-re is. A Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

+ még 3

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (fürdő és/vagy úszómedence kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya - fürdő és/vagy úszómedence kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák - szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (fürdő és/vagy úszómedence kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 900 000 000,- HUF összeget.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadók.
Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

+ még 4

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (a továbbiakban, mint „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.

M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi, akár egy, akár több szerződés keretében teljesített referenciával vagy referenciákkal:

+ még 9

— összesen legalább 650 m2 vízfelületű medence építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább a következő munkákat magában foglalta: monolit vasbeton medencetest építés, és medencetest hidegburkolása,

— medence építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási feladatok ellátására vonatkozó olyan referenciával, amely legalább három, egymástól különböző funkciójú élményelem kialakítását tartalmazta.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez a következő élményelemek közül legalább 3 különböző funkciójú élményelemet fogad el: hátmasszázs, ülőpados pezsgő elem, nyakzuhany, dögönyöző, buzgár.

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint legalább 12 hónap strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás során szerzett tapasztalattal;

B) 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel;

C) 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint legalább 12 hónap strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás során szerzett tapasztalattal;

D) 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint legalább 12 hónap strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozó tervezési tapasztalattal.

Egyazon szakember egyetlen pozícióra ajánlható meg.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/B.§, a Kbt. 135. § (1)-(3) bek. és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően történik.

A tartalékkeret nem biztosított.

+ még 3

Ajánlatkérő 20 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Jótállás: 60 hónap.

A szerződést biztosító kötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték) és a finanszírozási-fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu/
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M/2. A) pontjában meghatározott 12 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 20 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában meghatározott 12 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 12 hónap)
A felhívás III.1.3) M/2. D) pontjában meghatározott 12 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 12 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15732729216
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Baranyiné Sárközi Erika
A vevő profiljának címe: http://www.szolnok.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721222021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti arányosítás, a 2-4. minőségi értékelési szempont tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának ab) pontja szerinti arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

+ még 20

A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: a 2. minőségi szempont tekintetében 20 hónap, a 3-4. minőségi szempont tekintetében egyaránt 12 hónap.

A 2. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. A) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás során szerzett tapasztalat.

A 3. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. C) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás során szerzett tapasztalat.

A 4. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. D) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy uszoda építésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozó tervezési tapasztalat.

3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 millió HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő 10045002-00337043-00000316 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

6. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt két hónapon 60 napot ért.

7.Az „Ár” szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.

8. A 257/2018.(XII.18.) Kr.21.§(10) szerinti adat: dr. Lajtai Bálint László (lajstromszám: 00125), dr. Deres Szilárd (lajstromszám: 01276).

9. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontját.

10. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjában szereplő alkalmassági feltételek tekintetében megajánlott szakembereknek az adott alkalmassági feltételben hivatkozott jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben.

11. Ajánlatkérő támogatásra irányuló támogatási szerződésmódosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani, amelynek el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy a tárgyi projekt befejezési határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.

12. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/kár limitösszeg.

A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 350 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/kár limitösszeg.

A felelősségbiztosításokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

13. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

14. Helyszíni bejárás: nem konzultációs jelleggel, időpontja: a jelen felhívás megjelenésétől számított 5. munkanap 9:00 óra, helyszíne: Liget Termálstrand és Élményfürdő, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8.

15. Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukhoz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal projekttervet csatolni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 126-330242 (2021-06-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 675 499 298 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth Tér 9

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 007-013209
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 126-330242
HL-S szám: 7
További információk

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13. Adószáma: 10572795-2-41 Ajánlattevő neve: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) Székhelye: 6400 Kiskunhalas Kéve U. 39. Adószáma: 10381603-2-03

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az élménymedence helyén egy attrakciókkal teli és a csúszdák fogadására alkalmas 585 m2 vízfelületű felnőtt élmény medence létesül (B jelű), benne egy hullám medencerésszel. Az egyéb élmény elemek (az új létesítésű beltéri élmény medencénél tervezettekkel azonosak): hátmasszázsok, ülőpados pezsgő elemek, nyakzuhanyok, dögönyözők, buzgárok, mintegy 40 férőhellyel.

Medence mérete: 585 m2

+ még 5

Épül továbbá egy 300 m2 vízfelületű nagyobb gyerekek igényeire tervezett gyerekmedence (A jelű), különböző vízi játékokkal.

300 m2 méretű, 1,0 m mélységű, a terepszinttől 40 cm-re kiemelt medencetest kerül kivitelezésre.

Medence mérete: 300 m2

- előszigetelt fűtési távvezeték kiépítése földmunkával, védőcsövekkel, idomokkal és idomok helyén szigetelések kiépítésével együtt;

- optikai vezérlőkábel kiépítése a tervezett nyomvonalon védőcsőben vezetve.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-31 📅
Név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10572795241
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18896300 📞
E-mail: ekrep@swietelsky.hu 📧
Név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10381603203
Postacím: Kéve U. 39.
Postai város: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Telefon: +36 303997195 📞
E-mail: mnemeth@modinvest.hu 📧
Internetcím: http://www.modinvest.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 675 499 298 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

+ még 5

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Adószáma: 10572795-2-41

Ajánlattevő neve: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 6400 Kiskunhalas Kéve U. 39.
Adószáma: 10381603-2-03

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 007-013209 (2022-01-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000721222021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 675 499 298 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000721222021/1
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése. Élménymedencék: A meglévő 1360 m2-es, egybefüggő vízfelületű, 0,9-1,1 m mélységű élménymedence elbontandó. Helyére egybe épített, de fallal két részre választott (korcsoport szerint megosztott) élménymedence készül. Az új élménymedence a jelenleginél jóval gazdaságosabban üzemeltethető változat lesz, hiszen felülete és térfogata, mintegy 2/3-a jelenleginek, mégis élményelemekkel gazdagabb. Az élménymedence helyén egy attrakciókkal teli és a csúszdák fogadására alkalmas 585 m2 vízfelületű felnőtt élmény medence létesül (B jelű), benne egy hullám medencerésszel. Az egyéb élmény elemek (az új létesítésű beltéri élmény medencénél tervezettekkel azonosak): hátmasszázsok, ülőpados pezsgő elemek, nyakzuhanyok, dögönyözők, buzgárok, mintegy 40 férőhellyel. B jelű medence mérnöki paraméterei 585 m2 méretű, 1,0 m átlag mélységű, de 6*15 m területen 1,50 m mélységbe lesüllyesztett hullám medencerésszel kiegészített medencerész készül. Körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész. A belső felület csempézett. Medence mérete: 585 m2 A szükséges forgatási teljesítmény: 440 m3/h kielégítése 4 db D 2200 mm-es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok. A hőcserélő kapacitása min. 600 kW. Épül továbbá egy 300 m2 vízfelületű nagyobb gyerekek igényeire tervezett gyerekmedence (A jelű), különböző vízi játékokkal. A jelű medence mérnöki paraméterei 300 m2 méretű, 1,0 m mélységű, a terepszinttől 40 cm-re kiemelt medencetest kerül kivitelezésre. A körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész. A belső felület csempézett. Medence mérete: 300 m2 A szükséges forgatási teljesítmény: 300 m3/h kielégítése 4 db D 1800 mm – es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok. A hőcserélő kapacitása min. 300 kW. A két medence rész mellett nyer elhelyezést a medencéket kiszolgáló közös gépészeti tér és a kiegyenlítők. Vízgépészeti pince: A fenti medencék üzemeltetésének kiszolgálására külön technológiai pincehelyiség készül. Az új élménymedencékhez telepítendő vízgépészeti pince alapterülete 380 m2. Technológiai berendezések elhelyezése miatt 320 cm belmagasság szükséges a teljes alapterület felett. Ebben az építményben tervezzük elhelyezni a két élmény medence (A és B jelű) teljes vízgépészeti rendszerét (kiegyenlítő tározók, szűrők, szivattyúk, élmény szivattyúk és a hullám-gépház). A pince szerkezetei: alapozása 30 cm vízzáró vasbeton padlólemez ~1,20 m-rel túlnyújtva a külső síkon, cölöpözés nélkül megoldható 30 cm vastag vízzáró vasbeton fal, 30 cm vízzáró vasbeton födém. Termálvezeték: A tervezett fürdő beruházáshoz (kizárólagosan) elengedhetetlen a telken lévő kutak teljes kapacitású rendelkezésre állása. A jelenlegi (a szomszédos Vízilabda Arénát is ellátó) rendszer terheli a meglévő kapacitást, így a tervezett beruházás biztonságos üzemeléséhez további 500 l/perc termálvízmennyiségre van szükség. Mivel az Aréna üzemeltetéséhez gyógyvízzé minősített termálvizet lehet felhasználni, a Vízilabda Aréna további működése csak úgy biztosítható, ha a szükséges termálvizet továbbra is a telken meglévő kutakból biztosítják. A beruházás területén belül ki kell építeni az összekötő vezetéket az indulási és érkezési oldalon az elzárókat, és a vezérlést. Az alábbi műszaki tartalom mellett kell kialakítani a kiváltást: A 9725/2. hrsz-ú telek határától a tervezett fürdő beruházás gépházaihoz kiépítendő a távvezeték és annak vezérlőkábele: - előszigetelt fűtési távvezeték kiépítése földmunkával, védőcsövekkel, idomokkal és idomok helyén szigetelések kiépítésével együtt; - optikai vezérlőkábel kiépítése a tervezett nyomvonalon védőcsőben vezetve. Hidegvizes kút: A fürdő és strand üzemeltetésének gazdaságosabbá tételéhez szükséges 2 db saját, hidegvizes kút megépítése. A kutak mélysége max. 130 m. A kút létesítéséhez és működéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 1 Kúthely kijelölési bejárás (vízügyi hatóság és tulajdonos) 2 Hidrogeológiai (geofizikai) vizsgálat (a létesítési engedély alapján előirányozottak szerint melyik mélység a megfelelő) 3 Kútkiépítés (a vizsgálat alapján meghatározott mélységben szűrőzés) 4 Próbatermelés (vízkivétel) 5 Laborvizsgálat alapján víztechnológiai tervezés A beruházás műszaki tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése.
Élménymedencék:
A meglévő 1360 m2-es, egybefüggő vízfelületű, 0,9-1,1 m mélységű élménymedence elbontandó.
Helyére egybe épített, de fallal két részre választott (korcsoport szerint megosztott) élménymedence készül.
Az új élménymedence a jelenleginél jóval gazdaságosabban üzemeltethető változat lesz, hiszen felülete és térfogata, mintegy 2/3-a jelenleginek, mégis élményelemekkel gazdagabb.
Az élménymedence helyén egy attrakciókkal teli és a csúszdák fogadására alkalmas 585 m2 vízfelületű felnőtt élmény medence létesül (B jelű), benne egy hullám medencerésszel. Az egyéb élmény elemek (az új létesítésű beltéri élmény medencénél tervezettekkel azonosak): hátmasszázsok, ülőpados pezsgő elemek, nyakzuhanyok, dögönyözők, buzgárok, mintegy 40 férőhellyel.
B jelű medence mérnöki paraméterei
585 m2 méretű, 1,0 m átlag mélységű, de 6*15 m területen 1,50 m mélységbe lesüllyesztett hullám medencerésszel kiegészített medencerész készül. Körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész.
A belső felület csempézett.
Medence mérete: 585 m2
A szükséges forgatási teljesítmény: 440 m3/h kielégítése 4 db D 2200 mm-es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.
A hőcserélő kapacitása min. 600 kW.
Épül továbbá egy 300 m2 vízfelületű nagyobb gyerekek igényeire tervezett gyerekmedence (A jelű), különböző vízi játékokkal.
A jelű medence mérnöki paraméterei
300 m2 méretű, 1,0 m mélységű, a terepszinttől 40 cm-re kiemelt medencetest kerül kivitelezésre.
A körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész. A belső felület csempézett.
Medence mérete: 300 m2
A szükséges forgatási teljesítmény: 300 m3/h kielégítése 4 db D 1800 mm – es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.
A hőcserélő kapacitása min. 300 kW.
A két medence rész mellett nyer elhelyezést a medencéket kiszolgáló közös gépészeti tér és a kiegyenlítők.
Vízgépészeti pince:
A fenti medencék üzemeltetésének kiszolgálására külön technológiai pincehelyiség készül.
Az új élménymedencékhez telepítendő vízgépészeti pince alapterülete 380 m2. Technológiai berendezések elhelyezése miatt 320 cm belmagasság szükséges a teljes alapterület felett. Ebben az építményben tervezzük elhelyezni a két élmény medence (A és B jelű) teljes vízgépészeti rendszerét (kiegyenlítő tározók, szűrők, szivattyúk, élmény szivattyúk és a hullám-gépház). A pince szerkezetei: alapozása 30 cm vízzáró vasbeton padlólemez ~1,20 m-rel túlnyújtva a külső síkon, cölöpözés nélkül megoldható 30 cm vastag vízzáró vasbeton fal, 30 cm vízzáró vasbeton födém.
Termálvezeték:
A tervezett fürdő beruházáshoz (kizárólagosan) elengedhetetlen a telken lévő kutak teljes kapacitású rendelkezésre állása. A jelenlegi (a szomszédos Vízilabda Arénát is ellátó) rendszer terheli a meglévő kapacitást, így a tervezett beruházás biztonságos üzemeléséhez további 500 l/perc termálvízmennyiségre van szükség. Mivel az Aréna üzemeltetéséhez gyógyvízzé minősített termálvizet lehet felhasználni, a Vízilabda Aréna további működése csak úgy biztosítható, ha a szükséges termálvizet továbbra is a telken meglévő kutakból biztosítják. A beruházás területén belül ki kell építeni az összekötő vezetéket az indulási és érkezési oldalon az elzárókat, és a vezérlést.
Az alábbi műszaki tartalom mellett kell kialakítani a kiváltást:
A 9725/2. hrsz-ú telek határától a tervezett fürdő beruházás gépházaihoz kiépítendő a távvezeték és annak vezérlőkábele:
- előszigetelt fűtési távvezeték kiépítése földmunkával, védőcsövekkel, idomokkal és idomok helyén szigetelések kiépítésével együtt;
- optikai vezérlőkábel kiépítése a tervezett nyomvonalon védőcsőben vezetve.
Hidegvizes kút:
A fürdő és strand üzemeltetésének gazdaságosabbá tételéhez szükséges 2 db saját, hidegvizes kút megépítése. A kutak mélysége max. 130 m.
A kút létesítéséhez és működéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
1 Kúthely kijelölési bejárás (vízügyi hatóság és tulajdonos)
2 Hidrogeológiai (geofizikai) vizsgálat (a létesítési engedély alapján előirányozottak szerint melyik mélység a megfelelő)
3 Kútkiépítés (a vizsgálat alapján meghatározott mélységben szűrőzés)
4 Próbatermelés (vízkivétel)
5 Laborvizsgálat alapján víztechnológiai tervezés
A beruházás műszaki tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

További információk:

Termékek/szolgáltatások: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
További termékek/szolgáltatások:

Ivóvízkútfúrás 📦

Vízvezeték építése 📦

Postacím: Tiszaligeti
sétány
8.
Irányítószám: 5000
Város: Szolnok
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 17 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-12-31 📅
Cím: Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 675 499 298 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000721222021/3477
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem rendelkezik információval az alvállalkozó bevonásával megvalósított részekről.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem rendelkezik információval az alvállalkozó bevonásával megvalósított részekről.

Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10572795241
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai irányítószám: 1016
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: ekrep@swietelsky.hu 📧
Telefon: +36 18896300 📞
Fax: +36 18896350 📠
Név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10381603203
Postacím: Kéve U. 39.
Postai irányítószám: 6400
Postai város: Kiskunhalas
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
E-mail: mnemeth@modinvest.hu 📧
Telefon: +36 303997195 📞
Fax: +36 77521160 📠
URL: https://www.modinvest.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15732729216
Postacím: Kossuth Tér 9
Postai irányítószám: 5000
Postai város: Szolnok
Régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Baranyiné Sárközi Erika
E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu 📧
Telefon: +36 56503804 📞
Fax: +36 56503404 📠
URL: http://www.szolnok.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A tárgyi - 1. számú - szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. augusztus 13-a. A szerződés módosítására korábban nem került sor.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Az eredeti szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 7. napja, a hatálybalépés napja: 2023. március 22. napja, a munkaterület átadás-átvétel napja: 2023. április 6. napja. Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.675.499.298,- HUF. A módosítás okának leírása: 1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően a gáz- és a villamosenergia ára olyan előre nem látható, rendkívüli mértékben megemelkedett, hogy Megrendelő a létesítmény fenntarthatósága érdekében költségcsökkentési intézkedésekre, ennek keretében a létesítmény műszaki tartalmának felülvizsgálatára kényszerült. Megrendelő az Alapszerződés hatálybalépésekor jelezte Vállalkozónak, hogy a létesítmény tervezésekor - az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében - ne hullámmedencét és hullámgépészetet tervezzen, hanem helyette vízibár épüljön be és családi csúszda kerüljön megtervezésre. Megrendelő felkérte továbbá a Vállalkozót, hogy javasoljon még néhány olyan élményelemet, amely mozgalmasabbá teszi az új családi és élménymedencét. A Megrendelő által kezdeményezett koncepcióváltás miatt a tervezési feladatokat az Alapszerződés hatálybalépésekor nem lehetett megkezdeni. A tervezési szakasz csak a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlése után tud elkezdődni. 2. A Megrendelő úgy döntött továbbá, hogy az Alapszerződés műszaki tartalmában nem szereplő további munkákat rendel meg a Vállalkozótól, a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletében részletesen meghatározottak szerint: • A 2 db felújított termálkút gépészete és összekötő vezetékszakaszok kiépítése 3. Megrendelő kijelenti, hogy az I.2. pontban hivatkozott munkák fedezete rendelkezésre áll a Megrendelőnél. 4. A Felek megállapodnak, hogy azon műszaki tartalmi változások tekintetében, melyek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre (3. számú melléklet), a Felek a Szerződés következő - legkésőbb 2024. szeptember 20. napjáig aláírásra kerülő - módosításában állapodnak meg. A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést módosítják. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke módosul, ugyanakkor a módosítás eredményeként – az ellenérték növekedése sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át nem éri el a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosítás hatálybalépése esetén sem. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, amely Szolnok, Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési tevékenység. A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A tárgyi Szerződésmódosítás minden eleme tekintetében megállapítható, hogy az a szerződés értékének változásával összefügg. A jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában megjelölt műszaki tartalom változások ellenértékének összesített egyenlege képezi a jelen Szerződésmódosításban rögzített, módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének az alapját. A jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában hivatkozott munka a jelen Szerződésmódosításhoz 2. számú mellékletként csatolt Ütemterv által igazoltan szükségessé és indokolttá tették a tervezési munka ütemezésének módosítását, a 60 napos ténylegesen tervezési feladatok elvégzésével töltött (az engedélyeztetési folyamat és a jóváhagyási folyamatok időigényeinek figyelmen kívül hagyásával számított) átfutási idő változatlansága mellett. A kivitelezés vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridő csak abban az esetben lett volna tartható, ha a jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában hivatkozott pótmunkára vonatkozó módosítások legkésőbb 2024. 03. 20. napján hatályba léptek volna. Mivel a pótmunkák elvégzésének időigénye 126 nap, és a pótmunkák befejezését követően végzendő munkák időigénye 52 nap, így a jelen Szerződésmódosítással érintett kivitelezési feladatok vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridőt a jelen Szerződésmódosítás aláírását követő naptól számított 178 napra indokolt módosítani. A jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének változására tekintettel a kivitelezésre eső vállalkozói díj vonatkozásában már kiállított 1-4. számú részszámlák módosított Vállalkozói Díjhoz viszonyított aránya változott, melyet jelen szerződésmódosításban korrigáltak a Felek. A korrekció kizárólag a jelen Szerződésmódosítás szerinti ellenérték emelkedése és a jelen Szerződésmódosítás alapján elvégzendő új műszaki tartalom ütemezése miatt vált indokolttá.

Egyéb kiegészítő információk

Az eredeti szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 7. napja, a hatálybalépés napja: 2023. március 22. napja, a munkaterület átadás-átvétel napja: 2023. április 6. napja.
Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.675.499.298,- HUF.

A módosítás okának leírása:
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően a gáz- és a villamosenergia ára olyan előre nem látható, rendkívüli mértékben megemelkedett, hogy Megrendelő a létesítmény fenntarthatósága érdekében költségcsökkentési intézkedésekre, ennek keretében a létesítmény műszaki tartalmának felülvizsgálatára kényszerült. Megrendelő az Alapszerződés hatálybalépésekor jelezte Vállalkozónak, hogy a létesítmény tervezésekor - az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében - ne hullámmedencét és hullámgépészetet tervezzen, hanem helyette vízibár épüljön be és családi csúszda kerüljön megtervezésre. Megrendelő felkérte továbbá a Vállalkozót, hogy javasoljon még néhány olyan élményelemet, amely mozgalmasabbá teszi az új családi és élménymedencét.

A Megrendelő által kezdeményezett koncepcióváltás miatt a tervezési feladatokat az Alapszerződés hatálybalépésekor nem lehetett megkezdeni. A tervezési szakasz csak a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlése után tud elkezdődni.

2. A Megrendelő úgy döntött továbbá, hogy az Alapszerződés műszaki tartalmában nem szereplő további munkákat rendel meg a Vállalkozótól, a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletében részletesen meghatározottak szerint:

• A 2 db felújított termálkút gépészete és összekötő vezetékszakaszok kiépítése

3. Megrendelő kijelenti, hogy az I.2. pontban hivatkozott munkák fedezete rendelkezésre áll a Megrendelőnél.

4. A Felek megállapodnak, hogy azon műszaki tartalmi változások tekintetében, melyek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre (3. számú melléklet), a Felek a Szerződés következő - legkésőbb 2024. szeptember 20. napjáig aláírásra kerülő - módosításában állapodnak meg.

A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést módosítják.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke módosul, ugyanakkor a módosítás eredményeként – az ellenérték növekedése sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át nem éri el a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosítás hatálybalépése esetén sem.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, amely Szolnok, Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési tevékenység.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A tárgyi Szerződésmódosítás minden eleme tekintetében megállapítható, hogy az a szerződés értékének változásával összefügg.

A jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában megjelölt műszaki tartalom változások ellenértékének összesített egyenlege képezi a jelen Szerződésmódosításban rögzített, módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének az alapját. A jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában hivatkozott munka a jelen Szerződésmódosításhoz 2. számú mellékletként csatolt Ütemterv által igazoltan szükségessé és indokolttá tették a tervezési munka ütemezésének módosítását, a 60 napos ténylegesen tervezési feladatok elvégzésével töltött (az engedélyeztetési folyamat és a jóváhagyási folyamatok időigényeinek figyelmen kívül hagyásával számított) átfutási idő változatlansága mellett.

A kivitelezés vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridő csak abban az esetben lett volna tartható, ha a jelen Szerződésmódosítás I.2. pontjában hivatkozott pótmunkára vonatkozó módosítások legkésőbb 2024. 03. 20. napján hatályba léptek volna. Mivel a pótmunkák elvégzésének időigénye 126 nap, és a pótmunkák befejezését követően végzendő munkák időigénye 52 nap, így a jelen Szerződésmódosítással érintett kivitelezési feladatok vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridőt a jelen Szerződésmódosítás aláírását követő naptól számított 178 napra indokolt módosítani.

A jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének változására tekintettel a kivitelezésre eső vállalkozói díj vonatkozásában már kiállított 1-4. számú részszámlák módosított Vállalkozói Díjhoz viszonyított aránya változott, melyet jelen szerződésmódosításban korrigáltak a Felek. A korrekció kizárólag a jelen Szerződésmódosítás szerinti ellenérték emelkedése és a jelen Szerződésmódosítás alapján elvégzendő új műszaki tartalom ütemezése miatt vált indokolttá.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. A Szerződő Felek az Alapszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti tartalma: 2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását. Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: 60 nap Teljesítési határidő a kivitelezés vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap. az alábbi tartalomra módosul: 2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását. Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap. 2. A Szerződő Felek az Alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 865 514 053,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázhatvanötmillió-ötszáztizennégyezer-ötvenhárom forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy: - a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa, - a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 775 393 218,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáztizennyolc forint + Áfa. 3. A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 4.3. Számlázás rendje, a teljesítésigazolás: A Megrendelő költségvetési rendeletében előírtak alapján a költségvetés egyensúlya érdekében az Önkormányzat az áfa-éven belüli visszaigénylése érdekében legkésőbb szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát áll módjában befogadni a kivitelezés vonatkozásában, ha fizetés tárgyévben esedékes, vagy a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik. A tervezési feladatok kapcsán nem kell figyelembe venni a költségvetési rendelet korlátozását. 4.3.1. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiakra tekintettel: 4.3.2. A Tervdokumentáció vonatkozásában 2 db számlát (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) jogosult Vállalkozó kiállítani a következők szerint: Részszámla: a műszaki ellenőr által írásban elfogadásra javasolt, illetve minden érintett által jóváhagyott komplett Tervdokumentáció, 4 eredeti és 2 digitális példányszámban történő átadása megrendelőnek a teljes ellenszolgáltatás 90%-ának megfelelő forintösszeg; Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat (kivitelezési munkálatok befejezését követően, átadási dokumentációban leadásra kerülő megvalósulási tervdokumentáció leadása) teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg. 4.3.3. Vállalkozó a szerződésben meghatározott, Tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó átalányáron felül – a Tervdokumentációval kapcsolatban – semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Ennek megfelelően a vállalkozói díj tartalmazza a tervek felhasználási díját is teljeskörűen, a jelen szerződésben rögzített tartalommal. 4.3.4. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó Projektterve szerint jogosult maximum 5 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban. Részszámlák kiállítására vonatkozó feltételek: 1. részszámla: 8,93%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 8,93%-ának megfelelő forintösszeg 2. részszámla: 22,32%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 13,40%-ának megfelelő forintösszeg 3. részszámla: 44,64%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 22,32%-ának megfelelő forintösszeg 4. részszámla: 62,50%-os készültségnél jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 17,86%-ának megfelelő forintösszeg 5.részszámla: 90,00%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 27,49 %-ának megfelelő forintösszeg, készrejelentés. Végszámla kiállításának feltétele: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100%-os készültségnél) a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg. [...]

Szöveg

1. A Szerződő Felek az Alapszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti tartalma:
2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és
b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: 60 nap
Teljesítési határidő a kivitelezés vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap.

az alábbi tartalomra módosul:

2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és
b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap.

2. A Szerződő Felek az Alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 865 514 053,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázhatvanötmillió-ötszáztizennégyezer-ötvenhárom forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj.
Felek rögzítik, hogy:
- a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa,
- a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 775 393 218,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáztizennyolc forint + Áfa.

3. A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Számlázás rendje, a teljesítésigazolás:
A Megrendelő költségvetési rendeletében előírtak alapján a költségvetés egyensúlya érdekében az Önkormányzat az áfa-éven belüli visszaigénylése érdekében legkésőbb szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát áll módjában befogadni a kivitelezés vonatkozásában, ha fizetés tárgyévben esedékes, vagy a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik. A tervezési feladatok kapcsán nem kell figyelembe venni a költségvetési rendelet korlátozását.
4.3.1. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiakra tekintettel:
4.3.2. A Tervdokumentáció vonatkozásában 2 db számlát (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) jogosult Vállalkozó kiállítani a következők szerint:
Részszámla: a műszaki ellenőr által írásban elfogadásra javasolt, illetve minden érintett által jóváhagyott komplett Tervdokumentáció, 4 eredeti és 2 digitális példányszámban történő átadása megrendelőnek a teljes ellenszolgáltatás 90%-ának megfelelő forintösszeg;
Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat (kivitelezési munkálatok befejezését követően, átadási dokumentációban leadásra kerülő megvalósulási tervdokumentáció leadása) teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg.
4.3.3. Vállalkozó a szerződésben meghatározott, Tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó átalányáron felül – a Tervdokumentációval kapcsolatban – semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Ennek megfelelően a vállalkozói díj tartalmazza a tervek felhasználási díját is teljeskörűen, a jelen szerződésben rögzített tartalommal.
4.3.4. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó Projektterve szerint jogosult maximum 5 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban.
Részszámlák kiállítására vonatkozó feltételek:
1. részszámla: 8,93%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 8,93%-ának megfelelő forintösszeg
2. részszámla: 22,32%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 13,40%-ának megfelelő forintösszeg
3. részszámla: 44,64%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 22,32%-ának megfelelő forintösszeg
4. részszámla: 62,50%-os készültségnél jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 17,86%-ának megfelelő forintösszeg
5.részszámla: 90,00%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 27,49 %-ának megfelelő forintösszeg, készrejelentés.
Végszámla kiállításának feltétele: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100%-os készültségnél) a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában hivatkozott kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg.
[...]

Forrás: OJS 2024/S 168-519055 (2024-08-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 675 499 298 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak tervezése és kivitelezése.
Élménymedencék:
A meglévő 1360 m2-es, egybefüggő vízfelületű, 0,9-1,1 m mélységű élménymedence elbontandó.
Helyére egybe épített, de fallal két részre választott (korcsoport szerint megosztott) élménymedence készül.
Az új élménymedence a jelenleginél jóval gazdaságosabban üzemeltethető változat lesz, hiszen felülete és térfogata, mintegy 2/3-a jelenleginek, mégis élményelemekkel gazdagabb.
Az élménymedence helyén egy attrakciókkal teli és a csúszdák fogadására alkalmas 585 m2 vízfelületű felnőtt élmény medence létesül (B jelű), benne egy hullám medencerésszel. Az egyéb élmény elemek (az új létesítésű beltéri élmény medencénél tervezettekkel azonosak): hátmasszázsok, ülőpados pezsgő elemek, nyakzuhanyok, dögönyözők, buzgárok, mintegy 40 férőhellyel.
B jelű medence mérnöki paraméterei
585 m2 méretű, 1,0 m átlag mélységű, de 6*15 m területen 1,50 m mélységbe lesüllyesztett hullám medencerésszel kiegészített medencerész készül. Körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész.
A belső felület csempézett.
Medence mérete: 585 m2
A szükséges forgatási teljesítmény: 440 m3/h kielégítése 4 db D 2200 mm-es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.
A hőcserélő kapacitása min. 600 kW.
Épül továbbá egy 300 m2 vízfelületű nagyobb gyerekek igényeire tervezett gyerekmedence (A jelű), különböző vízi játékokkal.
A jelű medence mérnöki paraméterei
300 m2 méretű, 1,0 m mélységű, a terepszinttől 40 cm-re kiemelt medencetest kerül kivitelezésre.
A körben vályúzott (feszített) medencében nincs ülő v. fekvő rész. A belső felület csempézett.
Medence mérete: 300 m2
A szükséges forgatási teljesítmény: 300 m3/h kielégítése 4 db D 1800 mm – es szűrőgyertyás szűrővel. Töltetanyag frakcionált kvarc homok.
A hőcserélő kapacitása min. 300 kW.
A két medence rész mellett nyer elhelyezést a medencéket kiszolgáló közös gépészeti tér és a kiegyenlítők.
Vízgépészeti pince:
A fenti medencék üzemeltetésének kiszolgálására külön technológiai pincehelyiség készül.
Az új élménymedencékhez telepítendő vízgépészeti pince alapterülete 380 m2. Technológiai berendezések elhelyezése miatt 320 cm belmagasság szükséges a teljes alapterület felett. Ebben az építményben tervezzük elhelyezni a két élmény medence (A és B jelű) teljes vízgépészeti rendszerét (kiegyenlítő tározók, szűrők, szivattyúk, élmény szivattyúk és a hullám-gépház). A pince szerkezetei: alapozása 30 cm vízzáró vasbeton padlólemez ~1,20 m-rel túlnyújtva a külső síkon, cölöpözés nélkül megoldható 30 cm vastag vízzáró vasbeton fal, 30 cm vízzáró vasbeton födém.
Termálvezeték:
A tervezett fürdő beruházáshoz (kizárólagosan) elengedhetetlen a telken lévő kutak teljes kapacitású rendelkezésre állása. A jelenlegi (a szomszédos Vízilabda Arénát is ellátó) rendszer terheli a meglévő kapacitást, így a tervezett beruházás biztonságos üzemeléséhez további 500 l/perc termálvízmennyiségre van szükség. Mivel az Aréna üzemeltetéséhez gyógyvízzé minősített termálvizet lehet felhasználni, a Vízilabda Aréna további működése csak úgy biztosítható, ha a szükséges termálvizet továbbra is a telken meglévő kutakból biztosítják. A beruházás területén belül ki kell építeni az összekötő vezetéket az indulási és érkezési oldalon az elzárókat, és a vezérlést.
Az alábbi műszaki tartalom mellett kell kialakítani a kiváltást:
A 9725/2. hrsz-ú telek határától a tervezett fürdő beruházás gépházaihoz kiépítendő a távvezeték és annak vezérlőkábele:
- előszigetelt fűtési távvezeték kiépítése földmunkával, védőcsövekkel, idomokkal és idomok helyén szigetelések kiépítésével együtt;
- optikai vezérlőkábel kiépítése a tervezett nyomvonalon védőcsőben vezetve.
Hidegvizes kút:
A fürdő és strand üzemeltetésének gazdaságosabbá tételéhez szükséges 2 db saját, hidegvizes kút megépítése. A kutak mélysége max. 130 m.
A kút létesítéséhez és működéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
1 Kúthely kijelölési bejárás (vízügyi hatóság és tulajdonos)
2 Hidrogeológiai (geofizikai) vizsgálat (a létesítési engedély alapján előirányozottak szerint melyik mélység a megfelelő)
3 Kútkiépítés (a vizsgálat alapján meghatározott mélységben szűrőzés)
4 Próbatermelés (vízkivétel)
5 Laborvizsgálat alapján víztechnológiai tervezés
A beruházás műszaki tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 675 499 298 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

A tárgyi - 2. számú - szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. szeptember 6-a. A szerződés módosítására korábban egy alkalommal, 2024. augusztus 13-án került sor.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Az eredeti szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 31. napja, a hatálybalépés napja: 2023. március 22. napja, a munkaterület átadás-átvétel napja: 2023. április 6. napja. Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.675.499.298,- HUF. Az 1. sz. szerződésmódosítás utáni szerződéses érték: nettó 1.865.514.053,- HUF. A jelen (2. sz.) szerződésmódosítás utáni szerződéses érték: nettó 1.926.824.192,- HUF. A módosítás okának leírása: 1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően a gáz- és a villamosenergia ára olyan előre nem látható, rendkívüli mértékben megemelkedett, hogy Megrendelő a létesítmény fenntarthatósága érdekében költségcsökkentési intézkedésekre, ennek keretében a létesítmény műszaki tartalmának felülvizsgálatára kényszerült. Megrendelő az Alapszerződés hatálybalépésekor jelezte Vállalkozónak, hogy a létesítmény tervezésekor - az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében - ne hullámmedencét és hullámgépészetet tervezzen, hanem helyette vízibár épüljön be és családi csúszda kerüljön megtervezésre. Megrendelő felkérte továbbá a Vállalkozót, hogy javasoljon még néhány olyan élményelemet, amely mozgalmasabbá teszi az új családi és élménymedencét. 2. A Megrendelő úgy döntött, hogy a kültéri élménymedencébe tervezett élmény elemek közül a billenő vödör elmarad, az elmaradó munkatétel helyett új műszaki tartalomként röplabdaháló kivitelezését kéri a Vállalkozótól. Tekintettel arra, hogy a Megrendelői igény következtében az Alapszerződésből kivitelezési munka elmarad, a Megrendelő kérte a Vállalkozót, hogy az elmaradó tételekhez tartozó költségeket, valamint az igényelt pótmunkához tartozó költségvetést dolgozza ki. Az I.1-2. pontban hivatkozott elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét, valamint a pótmunkát tartalmazó munkatételeket és azok ellenértékét a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza. 3. Megrendelő kijelenti, hogy az I.1-2. pontban hivatkozott munkák fedezete rendelkezésre áll a Megrendelőnél. A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke módosul, ugyanakkor a módosítás eredményeként – az ellenérték növekedése sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át nem éri el a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosítás hatálybalépése esetén sem. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, amely Szolnok, Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési tevékenység. A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A tárgyi Szerződésmódosítás minden eleme tekintetében megállapítható, hogy az a szerződés értékének változásával összefügg. A jelen Szerződésmódosítás I.1-2. pontjában megjelölt műszaki tartalom változások ellenértékének összesített egyenlege képezi a jelen Szerződésmódosításban rögzített, módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének az alapját. Tekintettel arra, hogy a pótmunkák elvégzésének időigénye 70 nap, és a pótmunkák befejezését követően végzendő munkák időigénye 92 nap, így a jelen Szerződésmódosítással érintett kivitelezési feladatok vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridőt a jelen Szerződésmódosítás aláírását követő naptól számított 162 napra indokolt módosítani. A jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének változására tekintettel a kivitelezésre eső vállalkozói díj vonatkozásában már kiállított 1-4. számú részszámlák módosított Vállalkozói Díjhoz viszonyított aránya változott, melyet jelen szerződésmódosításban korrigáltak a Felek. A korrekció kizárólag a jelen Szerződésmódosítás szerinti ellenérték emelkedése és a jelen Szerződésmódosítás alapján elvégzendő új műszaki tartalom ütemezése miatt vált indokolttá.

Egyéb kiegészítő információk

Az eredeti szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 31. napja, a hatálybalépés napja: 2023. március 22. napja, a munkaterület átadás-átvétel napja: 2023. április 6. napja.
Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.675.499.298,- HUF.
Az 1. sz. szerződésmódosítás utáni szerződéses érték: nettó 1.865.514.053,- HUF.
A jelen (2. sz.) szerződésmódosítás utáni szerződéses érték: nettó 1.926.824.192,- HUF.

A módosítás okának leírása:
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően a gáz- és a villamosenergia ára olyan előre nem látható, rendkívüli mértékben megemelkedett, hogy Megrendelő a létesítmény fenntarthatósága érdekében költségcsökkentési intézkedésekre, ennek keretében a létesítmény műszaki tartalmának felülvizsgálatára kényszerült. Megrendelő az Alapszerződés hatálybalépésekor jelezte Vállalkozónak, hogy a létesítmény tervezésekor - az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében - ne hullámmedencét és hullámgépészetet tervezzen, hanem helyette vízibár épüljön be és családi csúszda kerüljön megtervezésre. Megrendelő felkérte továbbá a Vállalkozót, hogy javasoljon még néhány olyan élményelemet, amely mozgalmasabbá teszi az új családi és élménymedencét.

2. A Megrendelő úgy döntött, hogy a kültéri élménymedencébe tervezett élmény elemek közül a billenő vödör elmarad, az elmaradó munkatétel helyett új műszaki tartalomként röplabdaháló kivitelezését kéri a Vállalkozótól. Tekintettel arra, hogy a Megrendelői igény következtében az Alapszerződésből kivitelezési munka elmarad, a Megrendelő kérte a Vállalkozót, hogy az elmaradó tételekhez tartozó költségeket, valamint az igényelt pótmunkához tartozó költségvetést dolgozza ki. Az I.1-2. pontban hivatkozott elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét, valamint a pótmunkát tartalmazó munkatételeket és azok ellenértékét a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Megrendelő kijelenti, hogy az I.1-2. pontban hivatkozott munkák fedezete rendelkezésre áll a Megrendelőnél.

A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke módosul, ugyanakkor a módosítás eredményeként – az ellenérték növekedése sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át nem éri el a jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosítás hatálybalépése esetén sem.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, amely Szolnok, Tiszaligeti fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési tevékenység.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A tárgyi Szerződésmódosítás minden eleme tekintetében megállapítható, hogy az a szerződés értékének változásával összefügg.

A jelen Szerződésmódosítás I.1-2. pontjában megjelölt műszaki tartalom változások ellenértékének összesített egyenlege képezi a jelen Szerződésmódosításban rögzített, módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének az alapját.

Tekintettel arra, hogy a pótmunkák elvégzésének időigénye 70 nap, és a pótmunkák befejezését követően végzendő munkák időigénye 92 nap, így a jelen Szerződésmódosítással érintett kivitelezési feladatok vonatkozásában irányadó Teljesítési véghatáridőt a jelen Szerződésmódosítás aláírását követő naptól számított 162 napra indokolt módosítani.

A jelen Szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített módosított Vállalkozói Díj – különösen a kivitelezésre eső vállalkozói díj – mértékének változására tekintettel a kivitelezésre eső vállalkozói díj vonatkozásában már kiállított 1-4. számú részszámlák módosított Vállalkozói Díjhoz viszonyított aránya változott, melyet jelen szerződésmódosításban korrigáltak a Felek. A korrekció kizárólag a jelen Szerződésmódosítás szerinti ellenérték emelkedése és a jelen Szerződésmódosítás alapján elvégzendő új műszaki tartalom ütemezése miatt vált indokolttá.

1. A Szerződő Felek az Alapszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti tartalma: 2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a) a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását. Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap. az alábbi tartalomra módosul: 2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a) a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását. Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap. Teljesítési határidő a 2. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap Teljesítési határidő a 2. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 162 nap. 2. A Szerződő Felek az Alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti tartalma: 3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 865 514 053,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázhatvanötmillió-ötszáztizennégyezer-ötvenhárom forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy: - a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa, - a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 775 393 218,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáztizennyolc forint + Áfa. az alábbi tartalomra módosul: 3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 926 824 192,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonhatmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-százkilencvenkét forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy: - a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa, - a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 836 703 357,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázharminchatmillió-hétszázháromezer-háromszázötvenhét forint + Áfa. 3. A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 4.3. Számlázás rendje, a teljesítésigazolás: A Megrendelő [...] 4.3.4. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó Projektterve szerint jogosult maximum 5 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban. Részszámlák kiállítására vonatkozó feltételek: 1. részszámla: 8,63%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 8,63%-ának megfelelő forintösszeg 2. részszámla: 21,58%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 12,95%-ának megfelelő forintösszeg 3. részszámla: 43,16%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 21,58%-ának megfelelő forintösszeg 4. részszámla: 60,42%-os készültségnél jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 17,26%-ának megfelelő forintösszeg 5.részszámla: 90%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 29,58 %-ának megfelelő forintösszeg, készrejelentés. Végszámla kiállításának feltétele: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100%-os készültségnél) a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg. [...]

Szöveg

1. A Szerződő Felek az Alapszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti tartalma:
2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és
b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap.
az alábbi tartalomra módosul:
2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) elkészítését, és
b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a módosított koncepcióterv Megrendelő általi elfogadásának közlésétől számított: 180 nap, azzal, hogy a tervezéssel eltöltött idő nem haladhatja meg a 60 napot
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap
Teljesítési határidő az 1. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 186 nap.
Teljesítési határidő a 2. számú Szerződésmódosítással nem érintett kivitelezési feladatok (2. számú melléklet) vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 17 hónap
Teljesítési határidő a 2. számú Szerződésmódosítással érintett (2. számú melléklet) kivitelezési feladatok vonatkozásában a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napját követő naptól számított 162 nap.
2. A Szerződő Felek az Alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti tartalma:
3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 865 514 053,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázhatvanötmillió-ötszáztizennégyezer-ötvenhárom forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj.
Felek rögzítik, hogy:
- a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa,
- a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 775 393 218,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáztizennyolc forint + Áfa.
az alábbi tartalomra módosul:
3.1. Vállalkozót a teljesítéséért 1 926 824 192,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonhatmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-százkilencvenkét forint + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj.
Felek rögzítik, hogy:
- a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj mértéke: 90 120 835,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-százhúszezer-nyolcszázharmincöt forint + Áfa,
- a kivitelezésre eső vállalkozói díj 1 836 703 357,- Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-nyolcszázharminchatmillió-hétszázháromezer-háromszázötvenhét forint + Áfa.
3. A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Számlázás rendje, a teljesítésigazolás:
A Megrendelő [...]
4.3.4. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó Projektterve szerint jogosult maximum 5 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban.

Részszámlák kiállítására vonatkozó feltételek:
1. részszámla: 8,63%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 8,63%-ának megfelelő forintösszeg
2. részszámla: 21,58%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 12,95%-ának megfelelő forintösszeg
3. részszámla: 43,16%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 21,58%-ának megfelelő forintösszeg
4. részszámla: 60,42%-os készültségnél jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 17,26%-ának megfelelő forintösszeg
5.részszámla: 90%-os készültségnél a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre eső vállalkozói díj 29,58 %-ának megfelelő forintösszeg, készrejelentés.

Végszámla kiállításának feltétele: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100%-os készültségnél) a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontjában hivatkozott kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ának megfelelő forintösszeg.
[...]

Forrás: OJS 2024/S 186-573631 (2024-09-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Sportlétesítmények kivitelezése

Egycélú sportlétesítmények építése