Új bölcsőde ép - Déli városrész műszaki ellenőrzés

A beszerzés leírása

A TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Déli városrészen” tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása:
A TOP-6.2.1-19-DE1-2020-00005 azonosítószámú projekt keretében bölcsődei férőhelyek kialakítása valósul meg Debrecen-Déli városrészen. A fenti beruházás megvalósításához műszaki ellenőri szolgáltatást kívánunk beszerezni minden szakágra kiterjedően.
A közbeszerzéssel érintett beruházásra vonatkozó adatok: Az új bölcsőde 6704 m2 nagyságú telken 1797,03 m2 hasznos alapterületen valósul meg. A négy gondozási egység egyenként két-két gyermekszobát tartalmaz. A fő funkciókat egy főzőkonyha, raktárak, mosoda, varroda szolgálja ki. A személyzetnek külön bejáraton keresztül is megközelíthető öltöző blokk került kialakításra. A bölcsőde irodai részén vezető, vezetőhelyettesi és gyermekgondozói szoba kerül kialakításra.
Rövid szakmai leírás:
Az épület 4 db nevelési-gondozási egységből álló létesítmény, melyben egységenként 2-2 csoportszoba, összesen 8 csoportszoba létesül. A bölcsőde összesen 96 gyermeklétszámmal fog működni. Az épületre 25 cm monolit vasbeton szerkezetű lapostető kerül, amelyből 15 cm vastagságú monolit vasbeton kupolák emelkednek ki. Az épület téglaépítésű szerkezeti falakkal, gipszkarton válaszfalakkal valamint polisztirol hőszigeteléssel épül. A homlokzatra szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat kerül. Az épületbe műanyag (20 db - 307,55 m2) - alu (10 db - 61,56 m2) típusú homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre. A létesítményhez kapcsolódóan megvalósul a teljes belső épületgépészeti rendszer és az ehhez kapcsolódó, telken belüli hálózatok (vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés, geotermikus szondarendszer) is kiépítésre kerülnek. Az új épület komplex akadálymentesítéssel készül. Kialakul az épület akadálymentes gyalogos megközelítése, továbbá egy akadálymentes parkolóhely is készül az épület közvetlen környezetében.
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:
- Építész, elektromos és gépész munkák műszaki ellenőrzése
- a bölcsőde épületéhez tartozó udvar és játszóudvar szabványos kialakításának (táj és kertépítészet) műszaki ellenőrzése
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, az építési napló vezetése.
- az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (megszervezése, jegyzőkönyv készítése).
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése.
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a kivitelezési dokumentáció alapján.
- az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.
- az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba.
- az műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása (megszervezése, jegyzőkönyv készítése).
- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
- a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése.
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése.
- műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására).
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése.
- a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és teljesítésigazolás szakmai igazolása
a) fővállalkozó által átadott alátámasztó dokumentumok ellenőrzése.
b) rögzítése az építési naplóban
a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, legfeljebb 8 naptári napon belül.
- a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.
- annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése.
- az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.
- Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban igazoltan - haladéktalanul értesíteni.
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalommal.
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épület gépészeti kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épület elektromos kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik tájépítészeti és/vagy kertészeti munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (igen/nem)

További információk

Értékelés módszere: 1-5..szempont esetén: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás.
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a műszaki ellenőrzéssel érintett építőipari kivitelezési tevékenységre irányuló szerződés hatályba lép és erről Megbízó a Megbízottat értesíti.
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a következőképpen értelmezendő: A szerződés időtartama előreláthatólag a szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónapig az építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig tart. Megbízott köteles helytállni a műszaki ellenőrzés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenység műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követő 30. napig, illetve az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásáig anélkül, hogy a szerződés szerinti megbízási díjon felül egyéb díjat, költséget felszámolna. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
Folytatása a VI.3) További információk pontnak:
20.) Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pont 1-5. minőségi értékelési szempontok vonatkozásában közhasználatú épület fogalmán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján az alábbiakat érti:
Olyan épület (épületrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1-8.; 10-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:
Igazolási mód: I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9.§ a) pontja bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozónak - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni a kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1)pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára figyelemmel - szerződésszerűen teljesített összesen minimum 1 300 m2 hasznos alapterületű épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.3.) (M1.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
5.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176
6.) A TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Déli városrészen” című projekt egy beruházás részét képezi, így a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzés is egy egységet képez. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy építmény műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben többmegbízottal kötött több szerződés útján történő megvalósítása nem kivitelezhető, az egyértelmű egyetemleges felelősségmegállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a műszaki ellenőrzés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.) A Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 200 000 HUF/esemény, 500 000 HUF/kárév.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor rendelkezni fog a beszerzés tárgya szerinti mérnök feladat ellátására vonatkozó saját nevére szóló mérnök szakmai felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt biztosítással rendelkezni fog a szerződés teljes időtartama alatt.
A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződés hatálybelépésekor be kell mutatni, amelyről ajánlattevő jogosult másolatot kérni.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
14.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15%, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész) teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5%-a/alkalom.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással
megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30%-a.
15.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
16.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést..
17.) Az értékelési szempontok körében az 1-5. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség.
18.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
19.) Ajánlati biztosíték összege: 80 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: amennyiben ajánlattevő utalással teljesíti, úgy elegendő az utalásról szóló igazolás egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó köt

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő a beszerzést a TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Déli városrészen” című projektből finanszírozza utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a kivitelezés ütemezésének megfelelően.
Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség az ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegnek megfelelően.
A 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség az ajánlati ár további 10 %-ának megfelelő összegnek megfelelően.
A 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség az ajánlati ár további 20 %-ának megfelelő összegnek megfelelően.
A 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség esetén van lehetőség az ajánlati ár további 20 %-ának megfelelő összegnek megfelelően.
Az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség esetén van lehetőség az ajánlati ár további 20 %-ának megfelelő összegnek megfelelően.
Megbízó a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítési igazolást állít ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítési igazolás kiadása.
Megbízó az építőipari kivitelezési tevékenység sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lefolytatását, valamint az aktiváláshoz szükséges adatok kézhezvételét követően teljesítésigazolást bocsát ki, melynek kiállítása után jogosult a Nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására.
A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Megbízó az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.