Új Néprajzi Múzeum és Lát.központ befejező munkái

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai
Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-15. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-01-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-01-14	Ajánlati felhívás
2021-02-12	További információk
2021-04-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-01-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001317752020
Rövid leírás:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 704897530 📞
Fax: +36 14801169 📠
Dokumentumok URL-je: https://loc.ligetbudapest.org 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317752020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-19 📅
Kezdeti időpont: 2021-02-25 📅
Végdátum: 2021-12-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 012-023949
HL-S szám: 12
További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban megadott kezdő időpont csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került meghatározásra és az eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel változhat. A befejezés dátuma nem változhat.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai

Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése.

Légzáró elemes álpadló rendszer telepítése 5 856 m

Figyelem!!!

A közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére:

https://loc.ligetbudapest.org/index.php/s/nB9WXtGxyKvuESt

Jelszó: Nep2020

A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele!

A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest Városliget hrsz 29732/11

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1.- 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

A 322/2015. Kr. 21. § (1) bek., a 321/2015. Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. Kr. 26. § (2) bek. alapján történik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (épület generálkivitelezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— -A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (épület generálkivitelezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen eléri a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

— a teljesítés helyét (pontos cím vagy egyéb, azonosításra alkalmas adat),

— az építési beruházás mennyisége,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett építési beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik

M1.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 5 évben befejezett olyan referenciával, ahol összesen 1000 m

M1.2) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett olyan komplett épületvillamossági (erős és gyengeáramú rendszerek) kivitelezésére vonatkozó referenciával melynek során készült világításvezérlés és legalább 2 300 db LED-es lámpatest került elhelyezésre, valamint strukturált hálózat kiépítésre került legalább 1 700 db végpont és legalább 135 000 fm hálózati kábel beépítésével illetve optikai gerinchálózat legalább 9 700 fm optikai kábel beépítésével (ezen referenciapont max. 2 db szerződésből teljesíthető),

M1.3) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett 1 db megvalósult olyan épület kivitelezésére vonatkozó referenciával, ahol legalább 150 fő befogadására alkalmas előadóterem és /vagy rendezvényterem és/vagy konferenciaterem és/vagy színházterem készült el és amely tartalmazott épületakusztikai és audiovizuális (hang és fénytechnikai) rendszer kiépítését,

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szerződés több referenciakövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható, amennyiben a referencia megfelel az igazolni kívánt alkalmassági követelményekben meghatározott valamennyi kritériumnak.

M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:

— M2.1)min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik ezen területen

— M2.2)min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik ezen területen

A szakemberek között átfedés nem lehetséges.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói díj 0,01 %-a/nap

Késedelmi kötbér maximuma: Vállalkozói díj 10 %-a

Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 15 %-a

Hibás teljesítési kötbér: a hibás munka értéke 10 %-ának (tíz százalékának) megfelelő összeg

Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a Vállalkozó hibás, hiányos teljesítésére vezethető okból a Projekt nem szerzi meg a BREEAM Excellent minősítést. Ebben az esetben a Hibás Teljesítési Kötbér mértéke a teljes, a Tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 1 %-ának (egy százalékának) felel meg

Jótállás: 36 hó

Teljesítési és Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 5-5 %-a, a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint

Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 5 %-a

Tartalékkeret: a tartalékkeret nettó Vállalkozói díj 5 %-a

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. rendelkezéseinek és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.

A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-15 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: www.ekr.gov.hu
További információk:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Műszaki ütemterv megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Kivitelezés térbeli organizációjának minősége
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_22004000
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Márkus Csaba
Dokumentumok URL címe: https://loc.ligetbudapest.org 🌏

Hivatkozás
További információk

1) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le.

2) A helyszíni bejárás időpontja: 2020. január 25. 11:00., találkozás helye: Városliget, Dvořák sétány felőli bejárat.

3) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.

5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

6) A Kbt. 66. § (2), (5),(6) bek. és a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

7) AK a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az Ajánlati ár esetén a fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. értékelési szempont esetében sorbarendezést követő fordított arányosítás. Pontkiosztás 0-100. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatja az ajánlattevőket:

8) A Műszaki ütemterv megalapozottsága, a Kivitelezés térbeli organizációjának minősége és a Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága értékelési szempontoknál az értékelés szakértők bevonásával, sorba rendezéssel történik. A szakértők az alábbiakban meghatározott szakmai szempontok körében meghatározott vizsgálati elemenként rangsorolják (sorbarendezik) az ajánlatokat a közbeszerzési dokumentumban meghatározott preferenciák szerint (előnyös, kevésbé előnyös, hátrányos), elemenként helyezésszámot rendelve az ajánlatokhoz. A szakértők az egyes ajánlatok szakmai tartalma alapján az ajánlatokban tett vállalásokat/bemutatásokat egymáshoz viszonyítása alapján osztják ki a helyezéseket, ennek megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők indoklással (szöveges értékeléssel) támasztják alá az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kiosztott helyezési értéket. Ezt követően – a szakértők értékelését figyelembe véve – a bírálóbizottság beszerzés tárgyára vonatkozó szaktudással rendelkező tagja(i) indoklással (szöveges értékeléssel) ellátva sorba rendezi(k) az ajánlatokat. Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebbnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig a kapott helyezésszámnak megfelelően a fordított arányosítás képlet alkalmazásával.

9) A használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-100 pont.

10) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

11) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint.

12) FAKSZ: dr. Morison Márk 01042, Dr. Mezősi-Keszericze Andrea 00830

13) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

14) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.

15) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

16) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

17) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

18) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

19) Az építési-szerelési biztosítás (Vagyonbiztosítás) biztosítási összegének a projekt teljes értékére kell szólnia, kártérítési limit nélkül. A káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre meghatározott biztosítási összeg nem lehet kevesebb, mint a projektérték 5. %-a káreseményenként. Az önrész mértéke nem lehet 500 000 Ft/ káreseménynél magasabb.

20) Az építés-szerelés biztosítás (Felelősségbiztosítás) fedezetének ki kell terjednie azon felelősségi esetekre, ahol a Vállalkozó harmadik személyek felé személysérüléses és/vagy dologi kártérítéssel tartozik. A biztosítási szerződés II. Fejezetére (Felelősségbiztosítás) meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint/káresemény és 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint/biztosítási időszak. Az önrészesedése nem lehet magasabb mint 10 %, de minimum 500 000 Ft/ káresemény. Személysérüléses károk esetében nem lehet önrészesedés.

21) A biztosítási szerződésben Társbiztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítási szerződésnek/kötvénynek tartalmaznia kell egy záradékot arról, hogy a Biztosító az 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forintot meghaladó káresemények esetében csak a Társbiztosítottnak (Megrendelőnek), illetve csak a Társbiztosított (Megrendelő) írásos jóváhagyásával fizethet ki kártérítést a Vállalkozónak, illetve más biztosítottnak.

22) A 19), 20), 21) pontban előírtak tudomásul vétele tekintetében ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

23) Azt épület befejező munkálatai során a költséghatékonyság, a technikai követelmények és az organizációs követelmények biztosíthatósága részajánlat nélkül biztosítható.

24) Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés értelmében a kiállítás kivitelezésére, továbbá a bérleményi területek részleges kivitelezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (HNT) kíván alkalmazni. A kiállítás és a bérleményi területek kivitelezésének becsült értéke figyelembevételre került jelen eljárás rezsimének meghatározása során. A kiállítás, illetve a bérleményi területek kivitelezésére kiírandó HNT eljárás megindítására a tervek elkészülte után kerül sor.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk folytatása:

25) A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

26) A kivitelezés munkálatok egy építési területen folynak, egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges, az a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető. Az adott ingatlan esetében nem kezelhető a részekre bontás úgy, hogy azok önállóan kezelhető, egységet alkossanak. Nehezen szeparálhatóak egymástól a munkavégzés terei, több partner esetén valamennyi partnernek felvonulási, raktározási, kiszolgálási teret kell biztosítani. A felelősségi körök megosztása nem biztosítaná a garanciális jogok érvényesítését. Az építési terület egy részén, az épületen kívül 2020. december 15. és 2021. május 30. között talajszondák telepítési munkái is zajlanak. Ezen munkákat Társvállalkozó végzi, Ajánlatkérő külön megrendelése alapján, a munkavégzés pontos helye a csatolt tervekben megtalálható. Ajánlatkészítéskor ezt is figyelembe kell venni.

27) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján [különösen 71.§ (3) és (8)] teljes körben biztosítja. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. Az alvállalkozók bevonása: Kbt.138.§ szerint.

28) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) g) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

29) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 012-023949 (2021-01-14)

További információk (2021-02-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 033-081400
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 012-023949
HL-S szám: 33
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívással együtt a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.

Forrás: OJS 2021/S 033-081400 (2021-02-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-04-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont befejező kiegészítő munkálatai Organizáció, épület építés, szakipari és épületvillamossági munkák, akusztikai és audiovizuális technológiai telepítés, belsőépítészet, beépített bútorok szerelése. Légzáró elemes álpadló rendszer telepítése 5 856 m

A beszerzés teljes értéke: 2 811 942 380 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 076-193414
HL-S szám: 76
További információk

1.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma: — Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar körút 13., 11121426-2-08 — Közös Ajánlattevők: Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) 10759358-2-44 ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 10738885-2-20

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest Városliget hrsz. 29732/11.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-04-01 📅
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56813281
Postacím: Millennium köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305601912 📞
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Internetcím: http://www.zaev.hu 🌏
Név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94564895
Postacím: Pillangó utca 28.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Telefon: +36 309194391 📞
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 811 942 380 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

1.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar körút 13., 11121426-2-08

— Közös Ajánlattevők:

Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) 10759358-2-44

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 10738885-2-20

Forrás: OJS 2021/S 076-193414 (2021-04-15)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Magasépítési munka (2)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése (1)

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése