Vántus Zeneművészeti Szakközép - Kivitelezés

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-04-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Szeged-Csanádi Egyházmegye

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-04-14	Ajánlati felhívás
2021-05-03	További információk
2021-05-21	További információk
2021-06-04	További információk
2021-06-18	További információk
2021-06-28	További információk
2021-12-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-05-18	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-11-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-04-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000043342021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További CPV-kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Postacím: Aradi vértanúk tere 2.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szeged-csanad.hu 🌏
E-mail: haladi.andrea@szeged-csanad.hu 📧
Telefon: +36 62420932 📞
Fax: +36 62420932155 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043342021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043342021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 075-190630
HL-S szám: 75
További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az 1-3. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 3.25) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakemberek alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakemberek alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (3. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap. A 4. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. 60. szám, 2020. 3.25..) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A ház rövid építészettörténeti ismertetése

+ még 21

„Téglalap alakú telekre épült az U alaprajzú, három utcára szóló, egyemeletes ház. A falsík változatos kiképzésű. Homlokzata a Victor Hugó utca felől K+4+1, a tér felől 1+3+K+3+1 és a Híd utca felől 1+5 tengely, sarokrizalitokkal.

A Tóth Péter-ház stilisztikai jellegének meghatározásakor szembetűnőek a neoreneszánsz stílusjegyek: az egyenletes nyílásritmus, az aediculás ablaksor, a szimmetrikusan szerkesztett homlokzat mind az antik építési hagyományokon alapuló, elsősorban itáliai reneszánszra jellemző eszközkészlet elemei.

A ház műszaki ismertetése

Az épület tartószerkezeti rendszere a korabeli építésmód jellegzetességeit mutatja. A fő térelhatároló falak 15x7,5x30 ún. nagyméretű téglából készültek. A közbenső és pinceszinti vízszintes teherhordó szerkezetek acélgerendás rendszerű, alacsony záradékú ún. poroszsüveg-betétes födémek.

Az épület homlokfelületeit gazdagon tagolják lizénák, párkányok, falfülkék, ornamentikus és antropomorf plasztikák. Az érett eklektika neoreneszánsz stílusjegyeit viselő felületek a korabeli építőmesterség anyagai és szabályrendszere szerint készültek.

Alapadatok
Telek területe: 819,04 m
Pinceszinti bruttó alapterület: 689,64 m
Földszinti bruttó alapterület: 671,75 m
Galériaszint bruttó alapterület: 248,42 m
Emeleti bruttó alapterület: 648,14 m
Tetőtéri bruttó alapterület: 518,85 m
Tetőgaléria bruttó alapterület: 86,99 m
Teljes beépített bruttó alapterület: 2863,79 m
Átlagos homlokzat magasság: 16,52 m
A ház funkcionális rendszere

Az eredetileg üzleti funkciójú földszinti helyiségek az utcára nyíltak, ezért az emelkedő járdamagasságra reagálva a Híd utcai és a Victor Hugo utcai traktusok padlóvonala egymástól kb. 50 cm-el eltér. A két épületrészt egy harmadik padlómagasságban osztja meg a Roosevelt téri homlokzat főtengelyében található, gazdagon díszített főbejárat. A fa kapun belépve, az előtérből tömbkő lépcsőfokok vezetnek fel a kiemelt szinten álló reprezentatív főlépcsőhöz. A rendkívül igényes kivitelű, félköríves alaprajzi szerkesztésű ún. lebegő lépcsőn keresztül érhető el a hasonló megmunkálású emeleti pihenőlemez, melyről az emeleti lakások bejáratai nyílnak.

Tervezési program:

A tervezési program közösségi- és az épület komplex felújítására, átalakítására vonatkozó újrahasznosítási célokat fogalmazott meg, pontos helyiséglistákat, konkrét m

Az épület funkcionális rendjét két egymástól térben jól elkülöníthető, de működési szempontból egymást támogató egység alkotja; 1. az alagsori és földszinti tereket hasznosító kulturális szolgáltató és előadótér, 2. az emeleti és tetőtéri szinteken elhelyezkedő konzervatórium, a SZTE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium közismereti oktató-termeivel és hangszeres gyakorló-helyiségeinek sorával. A zeneművészeti nevelő munka, a hangszeres játék elsajátítása, és a hangszeres előadóművészet szoros kapcsolata nyilvánvaló.

A közbeszerzés mennyisége és a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az 1-3. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 3.25) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás

+ még 3

A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakemberek alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.

A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakemberek alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (3. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.

A 4. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. 60. szám, 2020. 3.25..) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 6.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

+ még 9

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás abban az esetben erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezéseire.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

+ még 5

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje- a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérleg fordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/1-P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelményekés igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdés előírásaira.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó nettó árbevétele nem éri el az összesen 990 000 000,- HUF összeget.

+ még 2

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 990 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/2. pontokban meghatározott követelménynek aközös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

+ még 14

A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a 2-3. értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges (M.2. pontban foglalt) dokumentumokat az ajánlattevőknek már az ajánlatban be szükséges nyújtaniuk

A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Valamely referencia akkor minősül a megadott referenciaidőszakban teljesítettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazolókamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést -a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi[elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);

Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be,

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.

A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapban) műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett hasznos alapterület elérte legalább az 1000 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági munkálatok.

Az alkalmassági követelmény egy referencia bemutatásával igazolható.

+ még 10

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább

Az alábbi szakemberrel:

M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont Építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]

M.2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen faszobrász-restaurátor és/vagy farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]

M.2.5. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen tárgyrestaurátor szakirányban és/vagy fémszobrász restaurátor és/vagy fémrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]

M.2.6. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki épületkutatás szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő 8 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult.

+ még 9

Előleg: Nyertes ajánlattevő a tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg általános forgalmi adó nélkül számított előleg igénybevételére jogosult.

A Szerződés tárgyát képező építési tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

A Tartalékkeret: a szerződéses Ár 5 %-a.

Késedelmi kötbér: Tartalékkeret nélküli Ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő forint összeg, de legfeljebb az ajánlati ár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A kötbér összege teljesítés elmaradásának időpontjában a tartalékkeret nélkül számított nettó Szerződéses Ár teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 25 %-a.

Teljesítési biztosíték: Szerződéses ár 5 %-a.
Jóteljesítési biztosíték: Szerződéses ár 5 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előlegnek a a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezően biztosítandó mértékén felüli részére.

Jótállás: A nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően az ajánlatában foglaltaknak megfelelő jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállás mértéke legalább 36 hónap a nyertes ajánlattevő többlet megajánlásától függően.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A kötelező időtartamon felüli többletjótállás hónapokban meghatározott mértéke (0- 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - legfeljebb 12 hónap)
felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - legfeljebb 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19983068206
Más típusú ajánlatkérő: Támogatott szervezet - Kbt. 5. § (2)
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Haladi Andrea
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043342021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás egy helyi viszonylatban kiemelt műemléki értéket képviselő ingatlan felújítására irányul, amelynek komplex, összefüggő műszaki tartalma, a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőségek, valamint az egységes felelősség nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

2.) Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

+ még 17

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben

Erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,

— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kifejezetten utal arra, hogy az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.

4.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

5.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

6.) Ajánlattevő köteleles csatolni nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés, valamint a 66. § (6) bekezdés tekintetében.

7.) Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést beárazva az ajánlatához csatolni.

8.) A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozást tartalmaz, az csak az adott dolog jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

9.) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést (CAR) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által meghatározott alábbi feltételeknek megfelelően: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 250 000 000,- HUF/év és legalább 100 000 000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezni. Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát, a tekintetben, hogy vállalja, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a fentiek szerinti felelősségbiztosítással.

10.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: dr. Panácz István Lajstromszám: 00037

11.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt.75 .§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

12.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

13.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 075-190630 (2021-04-14)

További információk (2021-05-03)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-03 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 089-227451
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 075-190630
HL-S szám: 89
További információk

A hirdetmény mellett további közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. (EEKD, árazatlan költségvetés)

Forrás: OJS 2021/S 089-227451 (2021-05-03)

További információk (2021-05-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-21 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-09 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 100-262998
HL-S szám: 100
További információk

A hirdetmény mellett egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. (Szerződéstervezet, árazatlan költségvetés, műszaki dokumentáció)

Forrás: OJS 2021/S 100-262998 (2021-05-21)

További információk (2021-06-04)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 110-288320
HL-S szám: 110
További információk

A hirdetmény mellett egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak (árazatlan költségvetés)

Forrás: OJS 2021/S 110-288320 (2021-06-04)

További információk (2021-06-18)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-18 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 119-312166
HL-S szám: 119
További információk

A hirdetmény mellett egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak (műszaki dokumentáció, árazatlan költségvetés)

Forrás: OJS 2021/S 119-312166 (2021-06-18)

További információk (2021-06-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 126-330784
HL-S szám: 126
További információk

A hirdetmény mellett egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak (árazatlan költségvetés), valamint további tájékoztatás kerül kiadásra.

Forrás: OJS 2021/S 126-330784 (2021-06-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 093 071 473 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Aradi vértanúk Tere 2.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-07 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 240-629371
HL-S szám: 240
További információk

A hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontja szerinti összeg a tartalékkeret összegét is tartalmazza. Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 1. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.; Adószám: 12614277-2-06 ) és FS Group Kft. (1072 Budapest Dob, utca 46. Adószám: 26602035-2-42) közös ajánlattevők 2. Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.; Adószám: 14462344-2-17) ajánlattevő 3. Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39.; Adószám: 10381603-2-03) és Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi Arany János utca 23.;Adószám: 25811058-2-18 ) közös ajánlattevők 4. Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.; Adószám:25284801-2-06) ajánlattevő 5. FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.Adószám:11391069-2-06.) és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (8380 Hévíz Ady Endre Utca 4. Adószám: 25516416-2-20.) közös ajánlattevők

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: A HÁZ RÖVID ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ISMERTETÉSE
A HÁZ MŰSZAKI ISMERTETÉSE

+ még 12

ALAPADATOK
Telek területe: 819,04 m²
Pinceszinti bruttó alapterület: 689,64 m²
Földszinti bruttó alapterület: 671,75 m²
Galériaszint bruttó alapterület: 248,42 m²
Emeleti bruttó alapterület: 648,14 m²
Tetőtéri bruttó alapterület: 518,85 m²
Tetőgaléria bruttó alapterület: 86,99 m²
Teljes beépített bruttó alapterület: 2863,79 m²
A HÁZ FUNKCIONÁLIS RENDSZERE
TERVEZÉSI PROGRAM:

A tervezési program közösségi- és az épület komplex felújítására, átalakítására vonatkozó újrahasznosítási célokat fogalmazott meg, pontos helyiséglistákat, konkrét m2-eket nem tartalmazott. A program véglegesítését a műemléki épület geometriai adottságaira, jelképesen a teherbírási képességére bízta. A palota-épület rekonstrukciós igényének kötöttségeivel határoztuk meg, mit és milyen módon helyezhetünk el a meglévő térszerkezetben. Tervezési szempontból nagyon fontosnak tartottuk a kiemelkedő helyi építészettörténeti értéket képviselő utcai homlokzatok eredeti állapotának visszaállítását, és az épület kubusának, azaz a teljes külső kontúrnak, geometriai változtatás nélküli átörökítését az új kompozícióba.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-03 📅
Név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11391069206
Postacím: Kálvária Sgt 87/B.
Postai város: Szeged
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302790982 📞
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu 📧
Ország: Alföld és Észak 🏙️
Internetcím: http://www.ferroep.hu 🌏
Név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25516416220
Postacím: Ady Endre Utca 4.
Postai város: Hévíz
Postai irányítószám: 8380
Telefon: +36 205753716 📞
E-mail: possibuildkft@gmail.com 📧
Ország: Zala 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 093 071 473 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Haladi Andrea

Hivatkozás
További információk

A hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontja szerinti összeg a tartalékkeret összegét is tartalmazza.

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

+ még 5

1. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.; Adószám: 12614277-2-06 ) és FS Group Kft. (1072 Budapest Dob, utca 46. Adószám: 26602035-2-42) közös ajánlattevők

2. Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.; Adószám: 14462344-2-17) ajánlattevő

3. Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39.; Adószám: 10381603-2-03) és Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi Arany János utca 23.;Adószám: 25811058-2-18 ) közös ajánlattevők

4. Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.; Adószám:25284801-2-06) ajánlattevő

5. FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.Adószám:11391069-2-06.) és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (8380 Hévíz Ady Endre Utca 4. Adószám: 25516416-2-20.) közös ajánlattevők

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 240-629371 (2021-12-07)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 093 071 473 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-18 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 098-307160
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 240-629371
HL-S szám: 98
További információk
A szerződés módosításának az időpontja: 2023. május 9.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vántus Zeneművészeti - Kivitelezés
Forrás: OJS 2023/S 098-307160 (2023-05-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vántus Zeneművészeti Szakközép - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000043342021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 093 071 473 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000043342021/1
Cím: Vántus Zeneművészeti - Kivitelezés
Mennyiség: 24 3C
A beszerzés leírása:

A Szeged, Roosevelt tér 6. szám alatt álló un. „Tóth Péter-ház” a XIX. század végén újjáépített város egyik legszebb, építészettörténeti szempontból egyik legértékesebb eklektikus épülete. A hosszú évtizedek óta elhanyagolt állapotban lévő, hányattatott sorsú belvárosi palota felújítása mára halaszthatatlanná és elengedhetetlenné vált. A HÁZ RÖVID ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ISMERTETÉSE „Téglalap alakú telekre épült az U alaprajzú, három utcára szóló, egyemeletes ház. A falsík változatos kiképzésű. Homlokzata a Victor Hugó utca felől K+4+1, a tér felől 1+3+K+3+1 és a Híd utca felől 1+5 tengely, sarokrizalitokkal. A Tóth Péter-ház stilisztikai jellegének meghatározásakor szembetűnőek a neoreneszánsz stílusjegyek: az egyenletes nyílásritmus, az aediculás ablaksor, a szimmetrikusan szerkesztett homlokzat mind az antik építési hagyományokon alapuló, elsősorban itáliai reneszánszra jellemző eszközkészlet elemei. A HÁZ MŰSZAKI ISMERTETÉSE Az épület tartószerkezeti rendszere a korabeli építésmód jellegzetességeit mutatja. A fő térelhatároló falak 15x7,5x30 ún. nagyméretű téglából készültek. A közbenső és pinceszinti vízszintes teherhordó szerkezetek acélgerendás rendszerű, alacsony záradékú ún. poroszsüveg-betétes födémek. Az épület homlokfelületeit gazdagon tagolják lizénák, párkányok, falfülkék, ornamentikus és antropomorf plasztikák. Az érett eklektika neoreneszánsz stílusjegyeit viselő felületek a korabeli építőmesterség anyagai és szabályrendszere szerint készültek. ALAPADATOK Telek területe: 819,04 m² Pinceszinti bruttó alapterület: 689,64 m² Földszinti bruttó alapterület: 671,75 m² Galériaszint bruttó alapterület: 248,42 m² Emeleti bruttó alapterület: 648,14 m² Tetőtéri bruttó alapterület: 518,85 m² Tetőgaléria bruttó alapterület: 86,99 m² Teljes beépített bruttó alapterület: 2863,79 m² Átlagos homlokzat magasság: 16,52 m A HÁZ FUNKCIONÁLIS RENDSZERE Az eredetileg üzleti funkciójú földszinti helyiségek az utcára nyíltak, ezért az emelkedő járdamagasságra reagálva a Híd utcai és a Victor Hugo utcai traktusok padlóvonala egymástól kb. 50 cm-el eltér. A két épületrészt egy harmadik padlómagasságban osztja meg a Roosevelt téri homlokzat főtengelyében található, gazdagon díszített főbejárat. A fa kapun belépve, az előtérből tömbkő lépcsőfokok vezetnek fel a kiemelt szinten álló reprezentatív főlépcsőhöz. A rendkívül igényes kivitelű, félköríves alaprajzi szerkesztésű ún. lebegő lépcsőn keresztül érhető el a hasonló megmunkálású emeleti pihenőlemez, melyről az emeleti lakások bejáratai nyílnak. TERVEZÉSI PROGRAM: A tervezési program közösségi- és az épület komplex felújítására, átalakítására vonatkozó újrahasznosítási célokat fogalmazott meg, pontos helyiséglistákat, konkrét m2-eket nem tartalmazott. A program véglegesítését a műemléki épület geometriai adottságaira, jelképesen a teherbírási képességére bízta. A palota-épület rekonstrukciós igényének kötöttségeivel határoztuk meg, mit és milyen módon helyezhetünk el a meglévő térszerkezetben. Tervezési szempontból nagyon fontosnak tartottuk a kiemelkedő helyi építészettörténeti értéket képviselő utcai homlokzatok eredeti állapotának visszaállítását, és az épület kubusának, azaz a teljes külső kontúrnak, geometriai változtatás nélküli átörökítését az új kompozícióba. Az épület funkcionális rendjét két egymástól térben jól elkülöníthető, de működési szempontból egymást támogató egység alkotja; 1. az alagsori és földszinti tereket hasznosító kulturális szolgáltató és előadótér, 2. az emeleti és tetőtéri szinteken elhelyezkedő konzervatórium, a SZTE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium közismereti oktató-termeivel és hangszeres gyakorló-helyiségeinek sorával. A zeneművészeti nevelő munka, a hangszeres játék elsajátítása, és a hangszeres előadóművészet szoros kapcsolata nyilvánvaló. A közbeszerzés mennyisége és a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

A beszerzés leírása

A Szeged, Roosevelt tér 6. szám alatt álló un. „Tóth Péter-ház” a XIX. század végén újjáépített város egyik legszebb, építészettörténeti szempontból egyik legértékesebb eklektikus épülete. A hosszú évtizedek óta elhanyagolt állapotban lévő, hányattatott sorsú belvárosi palota felújítása mára halaszthatatlanná és elengedhetetlenné vált.

A HÁZ RÖVID ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ISMERTETÉSE
„Téglalap alakú telekre épült az U alaprajzú, három utcára szóló, egyemeletes ház. A falsík változatos kiképzésű. Homlokzata a Victor Hugó utca felől K+4+1, a tér felől 1+3+K+3+1 és a Híd utca felől 1+5 tengely, sarokrizalitokkal.

A Tóth Péter-ház stilisztikai jellegének meghatározásakor szembetűnőek a neoreneszánsz stílusjegyek: az egyenletes nyílásritmus, az aediculás ablaksor, a szimmetrikusan szerkesztett homlokzat mind az antik építési hagyományokon alapuló, elsősorban itáliai reneszánszra jellemző eszközkészlet elemei.

A HÁZ MŰSZAKI ISMERTETÉSE

Az épület tartószerkezeti rendszere a korabeli építésmód jellegzetességeit mutatja. A fő térelhatároló falak 15x7,5x30 ún. nagyméretű téglából készültek. A közbenső és pinceszinti vízszintes teherhordó szerkezetek acélgerendás rendszerű, alacsony záradékú ún. poroszsüveg-betétes födémek.

Az épület homlokfelületeit gazdagon tagolják lizénák, párkányok, falfülkék, ornamentikus és antropomorf plasztikák. Az érett eklektika neoreneszánsz stílusjegyeit viselő felületek a korabeli építőmesterség anyagai és szabályrendszere szerint készültek.

ALAPADATOK
Telek területe: 819,04 m²
Pinceszinti bruttó alapterület: 689,64 m²
Földszinti bruttó alapterület: 671,75 m²
Galériaszint bruttó alapterület: 248,42 m²
Emeleti bruttó alapterület: 648,14 m²
Tetőtéri bruttó alapterület: 518,85 m²
Tetőgaléria bruttó alapterület: 86,99 m²
Teljes beépített bruttó alapterület: 2863,79 m²
Átlagos homlokzat magasság: 16,52 m

A HÁZ FUNKCIONÁLIS RENDSZERE
Az eredetileg üzleti funkciójú földszinti helyiségek az utcára nyíltak, ezért az emelkedő járdamagasságra reagálva a Híd utcai és a Victor Hugo utcai traktusok padlóvonala egymástól kb. 50 cm-el eltér. A két épületrészt egy harmadik padlómagasságban osztja meg a Roosevelt téri homlokzat főtengelyében található, gazdagon díszített főbejárat. A fa kapun belépve, az előtérből tömbkő lépcsőfokok vezetnek fel a kiemelt szinten álló reprezentatív főlépcsőhöz. A rendkívül igényes kivitelű, félköríves alaprajzi szerkesztésű ún. lebegő lépcsőn keresztül érhető el a hasonló megmunkálású emeleti pihenőlemez, melyről az emeleti lakások bejáratai nyílnak.

TERVEZÉSI PROGRAM:
A tervezési program közösségi- és az épület komplex felújítására, átalakítására vonatkozó újrahasznosítási célokat fogalmazott meg, pontos helyiséglistákat, konkrét m2-eket nem tartalmazott. A program véglegesítését a műemléki épület geometriai adottságaira, jelképesen a teherbírási képességére bízta. A palota-épület rekonstrukciós igényének kötöttségeivel határoztuk meg, mit és milyen módon helyezhetünk el a meglévő térszerkezetben. Tervezési szempontból nagyon fontosnak tartottuk a kiemelkedő helyi építészettörténeti értéket képviselő utcai homlokzatok eredeti állapotának visszaállítását, és az épület kubusának, azaz a teljes külső kontúrnak, geometriai változtatás nélküli átörökítését az új kompozícióba.

Az épület funkcionális rendjét két egymástól térben jól elkülöníthető, de működési szempontból egymást támogató egység alkotja; 1. az alagsori és földszinti tereket hasznosító kulturális szolgáltató és előadótér, 2. az emeleti és tetőtéri szinteken elhelyezkedő konzervatórium, a SZTE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium közismereti oktató-termeivel és hangszeres gyakorló-helyiségeinek sorával. A zeneművészeti nevelő munka, a hangszeres játék elsajátítása, és a hangszeres előadóművészet szoros kapcsolata nyilvánvaló.

A közbeszerzés mennyisége és a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
További termékek/szolgáltatások:

Felvonó szerelése 📦

Leromlott állagú épületek felújítása 📦

Villamos gépészeti szerelési munkák 📦

Épületátalakítási munka 📦

Postacím: Roosevelt
tér
8
Irányítószám: 6720
Város: Szeged
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Csongrád 🏙️
Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-12-03 📅
Cím: Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/szerzodes.xhtml?szerzodesId=63933 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 093 071 473 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000043342021/2876
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Külső-közmű, Épületvillamosság, Kertépítészet, Tervezői művezetés, MV-É-M FMV, kőszobrász-restaurátor, faszobrász-restaurátor, tárgyrestaurátor, műemléki épületkutató szakértő,

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11391069206
Postacím: Kálvária Sgt 87/B.
Postai irányítószám: 6725
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu 📧
Telefon: +36 302790982 📞
Fax: +36 62553134 📠
URL: https://www.ferroep.hu 🌏
Név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25516416220
Postacím: Ady Endre Utca 4.
Postai irányítószám: 8380
Postai város: Hévíz
Régió: Zala 🏙️
E-mail: possibuildkft@gmail.com 📧
Telefon: +36 205753716 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő 8 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. Előleg: Nyertes ajánlattevő a tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg általános forgalmi adó nélkül számított előleg igénybevételére jogosult. A Szerződés tárgyát képező építési tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik. A Tartalékkeret: a szerződéses Ár 5 %-a.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: Tartalékkeret nélküli Ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő forint összeg, de legfeljebb az ajánlati ár 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: A kötbér összege teljesítés elmaradásának időpontjában a tartalékkeret nélkül számított nettó Szerződéses Ár teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 25 %-a. Teljesítési biztosíték: Szerződéses ár 5 %-a. Jóteljesítési biztosíték: Szerződéses ár 5 %-a. Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előlegnek a a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezően biztosítandó mértékén felüli részére. Jótállás: A nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően az ajánlatában foglaltaknak megfelelő jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállás mértéke legalább 36 hónap a nyertes ajánlattevő többlet megajánlásától függően

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti nyilvántartási szám: 19983068206
Postacím: Aradi vértanúk Tere 2.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Haladi Andrea
E-mail: haladi.andrea@szeged-csanad.hu 📧
Telefon: +36 62420932 📞
Fax: +36 62420932155 📠
URL: http://www.szeged-csanad.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés módosításának dátuma: 2023. november 20. A szerződés megkötésének dátuma: 2021. december 3. A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték: nettó 2 093 071 473,- Ft A második módosítást követő szerződéses érték: nettó 2.259.073.538,- Ft

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát, a Szerződés 3.1., valamint a Szerződés 4.2. pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos változtatási igényekre tekintettel módosítják. A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra: • A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem. • A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalomhoz kapcsolódó további munkálatokra irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg. • A módosítás továbbá csak a szerződésnek az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki. Az első, valamint a második szerződésmódosítás tárgyát képező munkák egyenlege alapján a Szerződés ellenértéke (a nettó 99 772 927,- Ft összegű tartalékkeret felhasználást követően) nettó 163 842 065 Ft összeggel nő, amely így megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelményeknek. A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel. A szerződés módosítása ugyanazon építési beruházás megvalósítását, vagyis Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezését szolgálja. A fentiek szerint megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon cél megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve illeszkednek a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalomhoz, megvalósításuk azzal összhangban történik. A szerződés 4.2. pontjában foglalt teljesítési határidők módosítását az ellenérték és a műszaki tartalom változása teszik szükségessé, különös tekintettel az alábbiakra: • Az épületen lévő két torony bontási munkáinak következtében kiderült, hogy a tervezettől eltérően faanyag szakértői vélemény szerint az épületen lévő tornyok ácsszerkezeteit teljes egészében el kell bontani és azokat teljes mértékben újjá kell építeni. A tornyok újjáépítése és az ezek befejezést követő munkafolyamatok újraszervezése, újraütemezése összességében 2 hónapot vett igénybe. • Megrendelői részéről új igényként merült fel az épület gépészeti berendezéseinek felügyeleti rendszereinek megtervezése és kiépítése. A rendszer kiépítéséhez szükséges elemek beszállítási határideje szintén szükségessé tette a teljesítési határidő módosítását. Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása arányban áll a pótmunkák elvégzéséhez szükséges időtartammal, valamint az eredeti szerződésben rögzített műszaki tartalom akadályoztatással nem érintett elemei az eredeti határidőben és ütemezés szerint megvalósulnak.

Egyéb kiegészítő információk

1. Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát, a Szerződés 3.1., valamint a Szerződés 4.2. pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos változtatási igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

• A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.

• A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalomhoz kapcsolódó további munkálatokra irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.

• A módosítás továbbá csak a szerződésnek az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

Az első, valamint a második szerződésmódosítás tárgyát képező munkák egyenlege alapján a Szerződés ellenértéke (a nettó 99 772 927,- Ft összegű tartalékkeret felhasználást követően) nettó 163 842 065 Ft összeggel nő, amely így megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelményeknek.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel. A szerződés módosítása ugyanazon építési beruházás megvalósítását, vagyis Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezését szolgálja.

A fentiek szerint megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon cél megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve illeszkednek a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalomhoz, megvalósításuk azzal összhangban történik.

A szerződés 4.2. pontjában foglalt teljesítési határidők módosítását az ellenérték és a műszaki tartalom változása teszik szükségessé, különös tekintettel az alábbiakra:

• Az épületen lévő két torony bontási munkáinak következtében kiderült, hogy a tervezettől eltérően faanyag szakértői vélemény szerint az épületen lévő tornyok ácsszerkezeteit teljes egészében el kell bontani és azokat teljes mértékben újjá kell építeni. A tornyok újjáépítése és az ezek befejezést követő munkafolyamatok újraszervezése, újraütemezése összességében 2 hónapot vett igénybe.

• Megrendelői részéről új igényként merült fel az épület gépészeti berendezéseinek felügyeleti rendszereinek megtervezése és kiépítése. A rendszer kiépítéséhez szükséges elemek beszállítási határideje szintén szükségessé tette a teljesítési határidő módosítását.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása arányban áll a pótmunkák elvégzéséhez szükséges időtartammal, valamint az eredeti szerződésben rögzített műszaki tartalom akadályoztatással nem érintett elemei az eredeti határidőben és ütemezés szerint megvalósulnak.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit a jelen Szerződésmódosítás mellékleteiben foglaltak szerint módosítják. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés és műszaki tartalom a jelen szerződésmódosítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosul. 2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontja szerinti módosításokra, továbbá az első számú szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a Szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: „A végteljesítés legkésőbbi határideje 2024. január 31. napja. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött (függetlenül attól, hogy a műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőt követően zárult le), kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át. A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, az átadási dokumentáció átadásának és a használatba vételi engedély megszerzésének feltételével. A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre. A teljesítési határidő kötbérterhes. A részteljesítési határidő vonatkozásában felszámított kötbér a jelen Szerződés 4.2. pontjában meghatározott véghatáridő határidő sikeres teljesítése esetén visszajár a Vállalkozó részére.” 3) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt munkálatok - Vállakozó ajánlata alapján – meghatározott ellenértékeként az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját. „A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg. A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 2.259.073.538 Ft forint, azaz nettó Kettőmilliárd-kettőszázötvenkilencmillió-hetvenháromezer-ötszázharmincnyolc forint, mely a teljes Létesítmény megvalósításának az ellenértéke. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. számú szerződésmódosítás során a tartalékkeret teljes mértékben felhasználásra kerül. Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.” 4) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás 2.3. pontjában foglalt Szerződéses Ár módosítás a Szerződés 12.1. pontja szerinti teljesítési biztosíték összegét nem érinti. Annak összege a tartalékkeret nélkül számított, eredeti szerződésben meghatározott nettó Szerződéses Ár 5 %-ának megfelelő összeg.

Szöveg

1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit a jelen Szerződésmódosítás mellékleteiben foglaltak szerint módosítják. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés és műszaki tartalom a jelen szerződésmódosítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontja szerinti módosításokra, továbbá az első számú szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a Szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A végteljesítés legkésőbbi határideje 2024. január 31. napja.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött (függetlenül attól, hogy a műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőt követően zárult le), kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, az átadási dokumentáció átadásának és a használatba vételi engedély megszerzésének feltételével.

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési határidő kötbérterhes. A részteljesítési határidő vonatkozásában felszámított kötbér a jelen Szerződés 4.2. pontjában meghatározott véghatáridő határidő sikeres teljesítése esetén visszajár a Vállalkozó részére.”

3) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt munkálatok - Vállakozó ajánlata alapján – meghatározott ellenértékeként az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját.

„A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg. A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 2.259.073.538 Ft forint, azaz nettó Kettőmilliárd-kettőszázötvenkilencmillió-hetvenháromezer-ötszázharmincnyolc forint, mely a teljes Létesítmény megvalósításának az ellenértéke.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. számú szerződésmódosítás során a tartalékkeret teljes mértékben felhasználásra kerül.

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.”

4) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás 2.3. pontjában foglalt Szerződéses Ár módosítás a Szerződés 12.1. pontja szerinti teljesítési biztosíték összegét nem érinti. Annak összege a tartalékkeret nélkül számított, eredeti szerződésben meghatározott nettó Szerződéses Ár 5 %-ának megfelelő összeg.

Forrás: OJS 2023/S 229-723035 (2023-11-27)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése