VIII. Hungária Greens irodaházak távhőellátása

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó feladata a VIII. kerület ATENOR Hungária Greens irodaházak újfogyasztó távhő ellátáshoz szükséges DN400/560 és DN250/400 méretű előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték építése a XIV. kerület Ifjúság útja – Dózsa György út keresztezésében meglévő DN200/355 vezetéktől a VIII. kerületi Hős utcában meglévő DN400/560 vezetékig. A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő DN200/315 vezetékre a XIV. kerület Pillangó Parkban.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-19.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Kicsoda?

• FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Vízvezeték-építés járulékos munkája › Távfűtés-fővezeték építése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-07-19	Ajánlati felhívás
2021-09-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-07-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Távfűtés-fővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR000856052021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
További CPV-kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg utca 31.
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://fotav.hu/ 🌏
E-mail: nkocsardy@fotav.hu 📧
Telefon: +36 202411910 📞
Fax: +36 12061545 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000856052021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000856052021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 141-376105
HL-S szám: 141
További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. III.1.6) folytatása: Amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a műszaki dokumentációnak (különösen műszaki leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke; Más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a szerződés részét képező – Vállalkozó ajánlat szerinti árazott költségvetés alapján számított – nettó Vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 10 %. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését. A meghiúsulási kötbér az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség. A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A kötelező jótállás 60 hónap. III.1.7) folytatása: A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza. Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít. Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 394 984 054 HUF, azaz háromszázkilencvennégymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-ötvennégy forint. Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a szerződéstervezethez mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti. A Vállalkozó az előirányzat és a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el: — Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa — Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa, — Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa, — Villamos és irányítástechnika rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

III.1.6) folytatása:

Amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a műszaki dokumentációnak (különösen műszaki leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke;

Más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a szerződés részét képező – Vállalkozó ajánlat szerinti árazott költségvetés alapján számított – nettó Vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 10 %.

A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.

A meghiúsulási kötbér az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötelező jótállás 60 hónap.

III.1.7) folytatása:

A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít.

Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 394 984 054 HUF, azaz háromszázkilencvennégymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-ötvennégy forint. Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a szerződéstervezethez mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti.

A Vállalkozó az előirányzat és a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

— Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

— Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,

— Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,

— Villamos és irányítástechnika rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A XIV. kerület Ifjúság útja – Dózsa György út kereszteződésében meglévő DN200-as közművezetékről (távhővezeték) előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN200/355 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 49,3 nyvfm hosszban a XIV. Ifjúság útjai A23 jelű aknáig. A XIV. kerület Ifjúság útjai A23 jelű aknától előszigetelt közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN400/560 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 107 nyvfm hosszban VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknáig, a XIV. kerület Kerepesi úti A22 jelű akna és a VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű akna között 17 nyvfm 2xDN700 védőcső sajtolásával. A VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknától a VIII. kerület Százados úton keresztül a VIII. Hős utcában már üzemelő DN400/560 közművezetékig (távhővezeték) 625 nyvfm DN250/400 méretű előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezeték (távhővezeték) építése.

A VIII. Százados utca – Stróbl Alajos utca kereszteződésben lévő A10 jelű aknától a C és D jelű irodaépület bekötővezetékének megépítése a meglévő telekhatárig 18 nyvfm DN150/280 és 79 nyvfm DN100/225 előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezetékkel (távhővezeték).

A VIII. kerület Hős utcában üzemelő DN400/560 méretű közművezetékről DN100/225 előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acélhaszoncsöves közművezetéki leágazás kiépítése a B jelű irodaépület hőközpontjáig 13 nyvfm-ben.

A VIII. kerület Hős utcában meglévő mobilkazán és rendszereinek elbontása, valamint a terület helyreállítása.

A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő 2xDN200 közműgerincvezetékre (távhő-gerincvezeték) a Pillangó Parkban.

A kivitelezést kötött pályás felsővezetékkel rendelkező tömegközlekedési pálya keresztezésével és / vagy azzal párhuzamosan kell megvalósítani.

A DN100/225, DN150/280, DN200/355, DN250/400, DN400/560 közművezeték méretmegjelölésben a / jel előtti szám a haszoncső átmérőjének, míg a / jel utáni szám szigeteléssel ellátott csővezeték külső átmérőjének a méretét jelenti.

A megépítendő közművezetékek mérete és mennyisége:

DN100/225 – 92 nyvfm

DN150/280 – 18 nyvfm

DN200/355 – 49 nyvfm

DN250/400 – 625 nyvfm

DN400/560 – 107 nyvfm

Időtartam: 12 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.3.1-17-2017-00006
További információk:

III.1.6) folytatása:

Amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a műszaki dokumentációnak (különösen műszaki leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke;

Más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a szerződés részét képező – Vállalkozó ajánlat szerinti árazott költségvetés alapján számított – nettó Vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 10 %.

A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.

A meghiúsulási kötbér az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötelező jótállás 60 hónap.

III.1.7) folytatása:

A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít.

Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 394 984 054 HUF, azaz háromszázkilencvennégymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-ötvennégy forint. Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a szerződéstervezethez mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti.

A Vállalkozó az előirányzat és a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

— Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

— Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,

— Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,

— Villamos és irányítástechnika rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

38873 hrsz; 38860 hrsz; 38875 hrsz; 32953/2 hrsz; 32475/2 hrsz; 32474 hrsz; 32533/9 hrsz; 32848/3 hrsz; 31911/18 hrsz; 31911/19 hrsz

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/ 24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha:

P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább egy évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó – árbevétele eléri az 500 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (kivéve az M.2) alpont). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acél haszoncsöves közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

— szerződést kötő másik fél,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.2) alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja

Bemutatni őket;

— szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül)

Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásának igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns.

— a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata,

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik

M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum DN150 közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves közművezeték építésére és / vagy felújítására vonatkozó referencia munkával vagy munkákkal, mindösszesen minimum 300 nyomvonalfolyóméter mennyiségben. Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

M.2) az alábbi szakemberekkel

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.2) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel és legalább 24 hónapos gyakorlattal rendelkezik legalább az alábbiak szerint:

Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy JL045 vagy H-L045. A minősítés(ek) – az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabványok érvényességi

Tartományának figyelembe vételével – legyen(ek) érvényes(ek) DN150-es (Ø168,3x4,0 mm) geometriájú csőre.

Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztő MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni. A 24 hónapos gyakorlat bemutatására a szakmai önéletrajzát kérjük bemutatni.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret, előírányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-a.A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő a pénzügyi intézményhez, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján. A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.

Késedelmi kötbér alapja az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett munkarészt a Vállalkozó egyáltalán nem végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az érintett munkarész ajánlati elemei alkalmazásával, a szerződés előirányzat, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó ellenértéke.

Folytatás II.2.14) pontban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

AK a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF, azaz kétszázötvenmillió forint előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől (Kbt. 135. § (7) bekezdés), aminek elszámolására az 1. részszámlában kerül sor.

AK a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

1. részszámla:

— vállalkozói díj 25 %-a

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 25 %-os készültsége.

2. részszámla:

— vállalkozói díj 15 %-a

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 40 %-os készültsége.

3. részszámla:

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 55 %-os készültsége.

4. részszámla:

— vállalkozói díj 15 %-a,

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 70 %-os készültsége

5. részszámla:

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 85 %-os készültsége.

6. részszámla:

— a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és a szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése, műszaki megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadása Megrendelő részére. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítési igazolást(szerződéstervezetben foglaltak szerint) követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3),(5),(6) és (7) bek. és 322/2015. (X. 30.)Korm.r. 30–32.§, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

Folytatás a II.2.14) pontban.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

Elektronikus számlázással összefüggésben a Kbt. 27/A. §-a irányadó.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: http://ekr.gov.hu
További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § bekezdéseiben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-ában foglaltak szerint jár el.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap – max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kocsárdy Nóra
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000856052021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

2. Részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő kizárja. Ennek indoka: A távhővezeték szilárdságilag akkor tud megfelelően működni, ha a benne áramló közeg hőmérséklet változásaiból eredő feszültségek levezetésére szolgáló eszközök (kompenzátorok, fixpontok) beépítésénél, a későbbi (akár 140 C fokos közeghőmérsékletez tartozó) feszültségek kompenzálására is alkalmasak lesznek. A távhővezetés egy speciális sajátos építményfajta ahol kiemelten fontosak a távhővezeték átmérő-, falvastagság-, anyagminőség, speciális igényeknek megfelelő szerelvények és gépészeti berendezések egyenszilárdsága. A VIII. Atenor Hungária Greens irodaházak távhőellátáshoz szükséges távhővezeték építését ugyan több szakaszban, de a teljesítés helyszíne (ugyanaz) nem eltérő, a kivitelezés párhuzamosan egyszerre több munkaterületen zajlana. Részajánlat tételi lehetőség esetén nem lenne biztosított az új rendszer azonos egyenszilárdságú minősége, és amennyiben több gazdasági szereplő végezné a kivitelezést, a többszöri fel- és levonulás hatással lenne a kivitelezés bekerülési költségére is. A kivitelezés teljes szakasza fizikailag egy műszaki egységet képez, így részekre bontani nem lehetséges.

3. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani .pdf formátumban egy vagy több file-ban.

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (EKR űrlap).

6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

8. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.

10. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 200 000 000 HUF, azaz kettőszázmillió / káresemény és 600 000 000 HUF, azaz hatszázmillió forint/év összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

11. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.

12. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

15. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján a P.1), M.1), M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.

16. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.

17. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.

18. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

20. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

21. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

22. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

23. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Sallai Zoltán (00888)

24. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Folytatás: VI.4. pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3. folytatása:

25. Az 1817/2020. (XII.29.) és 1820/2020. (XII.29.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltak alapján a FŐTÁV Nonprofit Zrt. átalakulása folyamatban van. A hivatkozott Főv. Kgy. határozat a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja lesz. A beolvadás napját követően a FŐTÁV Nonprofit Zrt., mint általános jogutód befogadó társaság BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnéven (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) működik tovább. A Ptk. 3:44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a beolvadás cégbírósági bejegyzésével az FŐTÁV Nonprofit Zrt. általános jogutódja a BKM Nonprofit Zrt. lesz. Így a jogutódlás cégbírósági bejegyzését követően a közbeszerzési eljárás jogutódlást követő részében a közbeszerzési dokumentumokban, – beleértve az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést is –, ajánlatkérőként/szerződő félként a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) kerül feltüntetésre/megnevezésre.

26. Ajánlattevőnek az árazatlan költségvetésben (kcm/excel) szereplő előirányzati összegeket nem kell megadnia, azok mértéket az ajánlati felhívás (III.1.7)) és a szerződéstervezet (3.2. pontja) tartalmazza.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 141-376105 (2021-07-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-09-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozó feladata a VIII. kerület ATENOR Hungária Greens irodaházak újfogyasztó távhő ellátáshoz szükséges DN400/560 és DN250/400 méretű előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték építése a XIV. kerület Ifjúság útja-Dózsa György út keresztezésében meglévő DN200/355 vezetéktől a VIII. kerületi Hős utcában meglévő DN400/560 vezetékig. A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő DN200/315 vezetékre a XIV. kerület Pillangó Parkban.

A beszerzés teljes értéke: 1 192 476 764 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg Utca 31

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 192-500883
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 141-376105
HL-S szám: 192
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A XIV. kerület Ifjúság útja-Dózsa György út kereszteződésében meglévő DN200-as közművezetékről (távhővezeték) előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN200/355 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 49,3 nyvfm hosszban a XIV. Ifjúság útjai A23 jelű aknáig. A XIV. kerület Ifjúság útjai A23 jelű aknától előszigetelt közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN400/560 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 107 nyvfm hosszban VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknáig, a XIV. kerület Kerepesi úti A22 jelű akna és a VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű akna között 17 nyvfm 2xDN700 védőcső sajtolásával. A VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknától a VIII. kerület Százados úton keresztül a VIII. Hős utcában már üzemelő DN400/560 közművezetékig (távhővezeték) 625 nyvfm DN250/400 méretű előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezeték (távhővezeték) építése.

A VIII. Százados utca - Stróbl Alajos utca kereszteződésben lévő A10 jelű aknától a C és D jelű irodaépület bekötővezetékének megépítése a meglévő telekhatárig 18 nyvfm DN150/280 és 79 nyvfm DN100/225 előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezetékkel (távhővezeték).

DN100/225 - 92 nyvfm

DN150/280 - 18 nyvfm

DN200/355 - 49 nyvfm

DN250/400 - 625 nyvfm

DN400/560 - 107 nyvfm

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap - max. 36 hónap)
AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-09-20 📅
Név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12067541213
Postacím: Móricz Zsigmond Út 34.
Postai város: Leányfalu
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12703821 📞
E-mail: terra21@terra21.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.terra21.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 192 476 764 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

a) Az eljárás eredményes és szerződéskötésre sor került.

b) Nyertes ajánlattevő: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.; 12067541-2-13)

c) Tárgyi eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

- SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; 11097875-2-44)

- STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.; 25873982-4-43)

- Kraftszer Vállalkozási Kft. (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; 10395486-2-41)

- A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20.; 24857538-2-44)

- TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.; 12067541-2-13)

d) Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 192-500883 (2021-09-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Vízvezeték-építés járulékos munkája

Távfűtés-fővezeték építése