AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005) kivitelezése keretében:
1. rész: AVAS kilátó
2. rész: Kilátó alatti sétány
3. rész: Toronyalja utca
4. rész: Győri Nagy Lajos lépcsősor
kivitelezési munkái a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-10-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-09-16.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-09-16 Ajánlati felhívás
2022-10-14 További információk
2022-10-28 További információk
2023-03-06 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-15 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-03-11 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-22 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-09-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001548172021
Rövid leírás:
AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005) kivitelezése keretében: 1. rész: AVAS kilátó 2. rész: Kilátó alatti sétány 3. rész: Toronyalja utca 4. rész: Győri Nagy Lajos lépcsősor kivitelezési munkái a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház Tér 8
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miskolc.hu 🌏
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 46512700 📞
Fax: +36 46347807 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001548172021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001548172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-16 📅
Benyújtási határidő: 2022-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 182-513754
HL-S szám: 182
További információk
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 8 hónap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is. 3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a karakterkorlátozás miatt: A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében: * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005) kivitelezése keretében:
1. rész: AVAS kilátó
2. rész: Kilátó alatti sétány
3. rész: Toronyalja utca
4. rész: Győri Nagy Lajos lépcsősor
kivitelezési munkái a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
A rész elnevezése: AVAS kilátó
A rész száma: 1
Rövid leírás:
AVAS kilátó
Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre.
Az elavult épületszerkezeteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a megcélzott új esztétikai értéket figyelembe véve kell felújítani/cserélni, szem előtt tartva a betervezett funkciók használati igényeit is.
Törekedni kell az eredeti megjelenés, felületek, anyagok, arányok megtartására, visszaállítására.
- Alagsori szint:
- Az alagsori szinten külső homlokzati felújítás, burkolatok kiegészítése, szennyezett felületek mosása. Későbbi hasznosítás érdekében belső tisztasági festés, felületek tisztítása (51,52 m2 és 51,82 m2). Szükséges járda szélesítés, felújítás.
- Az ÉMÁSZ által és az Antenna Hungária által használt többi terület változatlan marad.
- Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása:
Antenna Hungária által használt terület: 178,22 m2
Később hasznosítandó, jelenleg felújításra kerülő terület 103,34 m2
összes alapterület: 269,50 m2
meglévő kültéri angolakna 58,99m2
- Földszinti terasz: 467,66m2
- A földszint szabadtéri terasz szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására való alkalmassá tétel.
- A jelenlegi töredezett, repedéses aszfaltburkolat felbontásra kerül. A meglévő beton aljzat felcsiszolását követően a víz, a víznyomás, a nedvesség, a pára és azok nem kívánt hatásaiknak kitett szerkezetrészek megfelelő szigetelése érdekében kenhető, rugalmas vízszigetelés készül, amelyre új Gránit terazzó hatású kültéri csúszásmentes műgyanta ipari padlóburkolat kerül, összesen 467,66 m2.
Többet mutasson
- A víz, csatorna, villany csatlakozások alakítandóak ki, melyek biztosítják a rendezvényeket kiszolgáló catering hátterek kapcsolódását.
- A padlószerkezetben védőcsövezés építendő.
- A szint akadálymentes megközelítése biztosítandó.
- Emeleti terasz 218,50 m2
- Zárt terasz- vendéglátó szint 225,56 m2
Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása:
- fogyasztótér 204,64 m2
- szélfogó 2,95 m2
- raktár 2,05 m2
- előkészítő 6,19 m2
- személyzeti wc 2,60 m2
- férfi wc 2,27 m2
- női wc 2,81 m2
- összes alapterület: 225,56 m
A nyílászárók tokszerkezete alumínium függönyfal szerkezettel készül, fix üvegfelületekkel, belső oldalon ragasztott biztonsági üvegezéssel. A bontandó és újonnan beépítendő függönyfal szerkezet nagysága: 136,16 m2.
Opcionális tételként AVAS felirat elhelyezése:
A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’ felirat elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz illeszkedik, mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény ultra nagy szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség igényeinek, valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására.
Többet mutasson
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
- az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal IR-000145211/2021 sz. határozatban rögzített követelményeinek való megfelelés:
o A klíma kültéri egységek homlokzatról az épület körüli járda külső szélére történő áthelyezése során a jelenlegi járdarétegződést meghaladó mélységben földmunkát, valamint a takaró bokorsorok telepítése során a földkiemelést végezni, az ott esetleg meglévő gyökereket, csonkokat eltávolítani csak régész állandó jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett lehet.
Többet mutasson
o Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
o A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, azaz a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel.: 46/560-170) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni.
Többet mutasson
o Ha a földmunka bármely - a régészeti megfigyelésen kívüli - szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.
Többet mutasson
o A tervezett tevékenység megkezdésére irányuló bejelentést a tényleges kezdést megelőzően tíz nappal az örökségvédelmi hatóság felé elektronikus úton meg kell tenni.
o Jelen tudomásulvétel nem terjed ki új gépészeti angol-akna és a vendéglátó szint feletti födémen új fémlemezfedés létesítésére, valamint külső közműépítési munkák végzésére. Arra - a műszaki tartalomtól függően - építési engedély, vagy az örökségvédelmi hatóság számára történő külön, eredményes bejelentés alapján kerülhet sor.
Többet mutasson
o Az örökségvédelmi hatóság vizsgálata nem terjedt ki az épület átalakítással érintett részeinek, szerkezeteinek tervezési programban rögzített rendeltetésre való megfelelésére.
- Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
- Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása.
A Miskolc 12064/23 hrsz.-ú ingatlanon álló Avasi kilátó épülete
Műemléki azonosító: 11574 műemléki jelentőségű terület
Régészeti azonosító: 16696, 16698 régészeti lelőhely, 16693 kiemelten védett régészeti lelőhely
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Többet mutasson
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Időtartam: 8 hónap
A lehetőségek leírása:
Nyertes ajánlattevő feladatát - annak ajánlatkérő megrendelése esetén - az AVAS felirat elhelyezése is.
A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’ felirat elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz illeszkedik, mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény ultra nagy szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség igényeinek, valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására.
Többet mutasson
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
- az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
Többet mutasson
- Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
- Ajánlattevő feladata az esetlegesen lejáró közműegyeztetések újbóli lefolytatása.
- A lejárt szakhatósági, üzemeltetői nyilatkozatok, hatósági bejelentések meghosszabbítása, megújítása Ajánlattevő feladata és költsége
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal. Amennyiben az opciós feladat lerendelésre kerül, úgy annak teljesítési határideje megegyezik az alap kivitelezés teljesítési határidőjével.
Többet mutasson
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel
2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 8 hónap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a karakterkorlátozás miatt:
A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata…
… (statikai feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
… (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
… (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
A rész elnevezése: Kilátó alatti sétány
A rész száma: 2
Rövid leírás:
A kilátó alatti, jelenleg rendezetlen, elhanyagolt zöldfelületekkel rendelkező területről - melynek a kivitelezéssel érintett nagysága 382,6 m2-, gyönyörű kilátás nyílik a városra. Az ide tervezett pergolás sétánnyal lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ide érkezők kellemes környezetben, lugassal árnyékolt padokon üldögélve, vagy sétálva gyönyörködhessenek ebben a kilátásban. A tervezett fa szerkezetű pergola a kilátóhoz illeszkedő, ugyanakkor modernebb formavilágú. A tervezett pergola 15x15 cm-es keresztmetszetű vörösfenyő gerenda oszlopokkal és szelemenekkel, 10x15 cm méretű lamellasorral készül 4,6m3 anyagszükséglettel. Tartó oszlopai 30x50 cm alapterületű, 80 cm mélyen alapozott beton pontalapokba befogott acél talpszerelvényen állnak. A talpszerelvény kereskedelmi forgalomban kapható termék, de egyedileg is előállítható hegesztett szerkezet. Utóbbi esetben a korrózióvédelmet tűzihorganyzással kell biztosítani. A szerelvény sarokmerev kapcsolatot kell, hogy biztosítson. A merev befogás érdekében a pontalap felső részét vasalással kell megerősíteni. Az oszlopok és a lamellák között egymástól 30 cm távolságban elhelyezett 392 fm acél sodronyok biztosítják a japán lonc pergolaszerkezetre kapaszkodását. A pergola oszlopai beton pontalapokra rögzítettek. A fa szerkezet csiszolt, lazúrral kezelt. A kilátó térszín alatti, műszaki helységek körüli út/sétány szórt burkolatú, melynek területnagysága 185 m2. A körút és Mendikás út csatlakozásánál régi, terméskőből épült lépcső található, rendkívül rossz állapotban. Elbontása után új szerkezet építése szükséges, mely a körút nyomvonalán öt, közel azonos geometriájú 1. sz. lépcső 8x15 cm, 2. sz. lépcső, 8x15 cm, 3. sz. lépcső, 9x15 cm, 4. sz lépcső, 5x15 cm és az 5. sz. lépcső, 6x15 cm fellépővel, 2,15 m szélességgel készül. A lépcsők kétoldali sávalapra terhelnek, melyek alapozási síkja a fagyhatár alatt van. Alap szélessége 40 cm. A lépcsőlemez vasbeton szerkezet, alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm kavicságyazat készül. Az avasi kilátó alatti lugasos körsétány vízáteresztő, stabilizált szórt zúzalék burkolatot kap 185 m2 területen, 171 fm acél szegély lehatárolással. A körsétány mellett 9 db alacsony fénypontmagasságú ún. pollerlámpák kerülnek elhelyezésre. A terület bútorozása, berendezései 7db pad, 3db hulladékgyűjtők és 1db információs oszlop. A sétány mentén 430 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre.
Többet mutasson
- az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
Többet mutasson
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Időtartam: 175 nap
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt)
Többet mutasson
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata…
… (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
… (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
A rész elnevezése: Toronyalja utca
A rész száma: 3
Rövid leírás:
A Toronyalja utca teljes hosszában szükséges a nagykockakő burkolat felszedése és újrarakása a meglévő kövek felhasználásával 400 m2 területen, a jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontva és kockakő burkolatra cserélve. Az útfelület rézsű felőli oldalán tervezett vápa habarcsba rakott kiskockakőből készül, 50 cm-es szélességgel. Ugyancsak kiskockakő sáv készül a homlokzat mellett haladó szakaszokon, a homlokzat ugrásainak kiegyenlítésére. A kockakő burkolatok mindenütt hasított 257,9 fm andezit szegéllyel készülnek. A Toronyalja utcán, a homlokzatok, kerítések kiugrásait az azok mellett elhelyezett 30-50 cm széles kiskockakő sáv veszi fel. A Toronyalja utca mentén helyezünk ki korlátokat 139,1 fm hosszban. A K3 típusú korlát 20x20x40 cm beton alappal rögzített oszlopokhoz csavarozott, kétféle korlátmezővel, ritkás rácsozatú korlátelemekkel készül az úttest lehatárolására. A korlát vonalvezetésébe kerülnek a 7 db Avas típusú közvilágítási lámpaoszlopok, energiatakarékos LED világítótestekkel. A terület bútorozása, berendezései 2db hulladékgyűjtők és 1db információs oszlop. Az utca mentén 457 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre. A kivitelezéssel érintett 382,3 m2 nagyságú terület környezetrendezése, gyepnyesése szükséges, a hulladékelszállítással együtt.
Többet mutasson
További információk:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez.feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt)
Többet mutasson
A rész elnevezése: Győri Nagy Lajos lépcsősor
A rész száma: 4
Rövid leírás:
Palóczy emlékmű és Bortanya közötti szakasz (Palóczy emlékmű körül és Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin) a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban van. A korlátot tartó oszlopok homokkő burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi hibák miatt javítandó, kőpótlással, cserével, faragással és újra elhelyezéssel. A Palóczy emlékmű körüli kockakő 65 m2, a Palóczy emlékmű körüli és Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkő 35 m2 a helyreállítással érintett felület. A Palóczy emlékmű körül a domboldali lejtő felső élén és a lépcsősort a domboldali lejtőtől elválasztó mellvéd - támfal anyaga és geometriái megfelelő, csak felújítást igényel. Ez a kőburkolat felületi tisztítását és a cementhabarcs fúgázás javítását 28 m2 felületen és a helyenként kilazult kőelemek visszaépítésétjelenti 4m2 felületen. Tartószerkezeti beavatkozásra nincs szükség. Emlékmű környezetében tömbkő lépcső vezet a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor irányában. A lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, rossz állapotban van. Bontása és újra építése kőpótlással 40 m2 felületen, a lépcső elemek alatt betonlemez és ágyazat kialakítása szükséges. A lépcsősor melletti műkő pad felújítást igényel. Ez a kő-műkő 12 m2 felület tisztítását és az illesztési hézagok cementhabarcs fúgázásának javítását jelenti. A szerkezet teherbírása láthatóan megfelelő. Általános felújításon kívül szerkezeti beavatkozást nem igényel. A kétoldali támfal láthatóan túl közel van a műkő padhoz, ezért bontásuk és átépítésük szükséges. Javasoljuk az oldalsó falak helyzetét a padtól 50 cm távolságra felvenni. A falszakaszok alá -1,0 m alapsíkkal, 40 cm szélességgel beton sávalapot kell építeni. Erre építhető a terméskő támfal (5m3), melynek geometriája a meglévővel azonos. Támfal felső síkjára 8 cm vastag kőlap lefedést kell beépíteni. Palóczy emlékmű közvetlen környezetében a beton burkolat, nagyméretű lapok helyreállítása 18 m2 felületen (felbontás, tisztítás, újrarakás - sérült darabok cseréje) javasolt. Általános felújításon kívül tartószerkezeti beavatkozást nem igényel. Palóczy emlékmű és Bortanya közötti szakasz: a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban van. A korlátot tartó oszlopok homokkő burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi hibák miatt javítandó 110 m2 fugázással, kőpótlással, cserével, faragással és újra elhelyezéssel 12 m2 felületen. Tartószerkezeti beavatkozásra nincs szükség. Az érintett területen 11 db TUS Avas típusú kandeláber, 3db támlás pad, 2 db hulladékgyűjtő és 1db információs oszlop kerül elhelyezésre. 8db Szoliter cserje, 76 db középmagas cserje és 687 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre.
Többet mutasson
További információk:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Miskolc, Belterület Hrsz 12064/23.
Miskolc, Belterület Hrsz 2405, 2406, 2507, 2411, 8533, 8534.
Miskolc, Belterület Hrsz: 8534, 12323.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
- A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
- A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Többet mutasson
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
- Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
Többet mutasson
- Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
Többet mutasson
- A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
Többet mutasson
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
- az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
3. rész vonatkozásában:
A kivitelezése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. A végszámla értéke nem haladhatja meg a szerződéses érték 50%-át.
Többet mutasson
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 5 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja el a számlát és a teljesítésiigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Többet mutasson
Tartalékkeret alkalmazására a 2., 3. és 4. részek esetében nem kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A §-a alkalmazandó a kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-6. (elsőtől a hatodik) naptári napjaira, a 7. (hetedik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék). A Késedelmi Kötbér összesített, maximális mértéke nettó (1. rész esetében: a tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 20%-a (húsz százalék).
Többet mutasson
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 20 (húsz) napi tétel.
Többet mutasson
Meghiúsulási kötbér mértéke: A Meghiúsulási Kötbér alapja (1. rész esetében: a tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).
Jótállás: Kivitelezés vonatkozásában: 60 hónap, a megvalósulási dokumentáció vonatkozásában: 36 hónap.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel napja). A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Többet mutasson
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Műszaki és szakmai képességek:
III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházására vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében valamint a 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított referenciaigazolással köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Többet mutasson
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Többet mutasson
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Többet mutasson
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó)
Többet mutasson
- legalább 157,85 m2 alapterületű épület munkálatainak (építés és/vagy felújítás) elvégzésére és/vagy
- legalább 95 m2 függönyfal építésére és/vagy felújítására és/vagy
- legalább 350 m2 műgyanta ipari padlóburkolat készítésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciával (szerződéssel)
A referencia előírások egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.
2. rész vonatkozásában:
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó) legalább
Többet mutasson
- legalább 267 m2 környezetrendezési kivitelezési munkákra vonatkozó és/vagy
- legalább 130 m2 kültéri sétány burkolat készítésre (építésére és/vagy felújítására)
3. rész vonatkozásában:
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó)
Többet mutasson
- legalább 231 m2 környezetrendezési kivitelezési munkákra vonatkozó és/vagy
- legalább 300 m2 kültéri sétány burkolat készítésre (építésére és/vagy felújítására) és/vagy
- növénytelepítésre
4. rész vonatkozásában:
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó) legalább 480 db cserje ültetésre vonatkozó referenciával (szerződéssel)
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 azonosítószámú, „Történelmi Avas turisztikai fejlesztése” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
1. rész: Az ajánlatkérő a tartalékkeret és áfa nélküli teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
2., 3., és 4. részek: a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az Ajánlatkérőhöz. Az előleget Ajánlatkérő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Többet mutasson
Az előleg jóváhagyott összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Ajánlattevő köteles az előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni.
Többet mutasson
1. rész vonatkozásában:
A kivitelezése során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
Az 1. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 35%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig, azzal, hogy a második részszámla esetében a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át, a harmadik részszámla esetén a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át, míg a negyedik részszámla esetén a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 25%-át.
Többet mutasson
AK az 1. rész tekintetében a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
Amennyiben a tartalékkeret lehívására sor kerül, úgy annak értékére vonatkozóan nyertes ajánlattevő külön számla benyújtásra jogosult annak teljesítését követően.
Amennyiben Ajánlatkérő által megrendelésre kerül az AVAS felirat opcionális tétel, úgy annak értékére vonatkozóan nyertes ajánlattevő külön számla benyújtásra jogosult annak teljesítését követően.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. A végszámla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át.
Többet mutasson
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a második részszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
2. és 4. részek vonatkozásában:
A kivitelezése során 1 db számla van lehetőség.
A számlá benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a számlát benyújtani.
Többet mutasson
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a számlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
Folytatás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-10-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (csapadékvíz elvezetési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt)
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy..) (0-5 db projekt)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001548172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
Többet mutasson
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
Többet mutasson
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
Többet mutasson
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
Többet mutasson
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás feltételes közbeszerzés keretében valósul meg, ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépést követően a szerződésben meghatározott időpontig érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként:
Többet mutasson
1. rész: 100 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 450 millió HUF/év.
2. rész: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 20 millió HUF/év
3. rész: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év
4. rész: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 30 millió HUF/év
A szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül a megkötött biztosítási kötvényének eredeti példányát be kell mutatni a Ajánlatkérő Megrendelőnek, majd a megkötött szerződés 3.sz. mellékleteként a biztosítási kötvény másolatát át kell adni.
16) Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg esetleges megemelése vonatkozásában AK-nek költségnövekményre irányuló igényt kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a töblbettámogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltételeit részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
17) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell
1. rész esetében:
„Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető és „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető kategóriájú műszaki vezetővel
2., 3. és 4. részek esetében: „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető és „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú műszaki vezetővel.
18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
Többet mutasson
18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) kell benyújtania. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 182-513754 (2022-09-16)
További információk (2022-10-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szerkezetek építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-14 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-02 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 202-573875
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 182-513754
HL-S szám: 202
További információk
Az ajánlati határidő módosítása a megfelelő kiegészítő tájékoztatás megadása érdekében történik. Az eredeti felhívás hivatkozási száma az EU hivatalos lapjában: 2022/S 182-513754 Az eredeti felhívás hivatkozási száma a közbeszerzési értesítőben: KÉ-20065/2022
Többet mutasson
Forrás: OJS 2022/S 202-573875 (2022-10-14)
További információk (2022-10-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-28 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-11 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 211-606131
HL-S szám: 211
További információk
Az ajánlati határidő módosítása a megfelelő kiegészítő tájékoztatás megadása és a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében történik. Az eredeti felhívás hivatkozási száma az EU hivatalos lapjában: 2022/S 182-513754 A módosított felhívás hivatkozási száma az EU hivatalos lapjában: 2022/S 202-573875 Az eredeti felhívás hivatkozási száma a közbeszerzési értesítőben: KÉ-20065/2022 A módosított felhívás hivatkozási száma a közbeszerzési értesítőben: KÉ-22409/2022
Többet mutasson
Forrás: OJS 2022/S 211-606131 (2022-10-28)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-03-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 513 615 371 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 050-146509
HL-S szám: 50

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-03-01 📅
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 14223550 📞
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.epkar.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 389 741 363 HUF 💰
25 957 272 HUF 💰
72 997 645 HUF 💰
24 919 091 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
4

Hivatkozás
További információk
A TÁRGYI ELJÁRÁSBAN A TOVÁBBI AJÁNLATTEVŐK, RÉSZENKÉNT:
1. RÉSZBEN:
1.1./ A tárgyi eljárásban a második legjobb ár-érték arányú - 9 374,98 pont - ajánlatot a Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Kft. - Székhely: 1211 Budapest Színesfém utca 10.; Adószáma: 13401906-2-43 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a második legjobb ár-érték arányú ajánlatok tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
1.2./ A tárgyi eljárásban a harmadik legjobb ár-érték arányú - 9 278,54 pont - ajánlatot az FK-RASZTER Építő Zrt. - Székhely: 3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73.; Adószáma: 11887827-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a harmadik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
1.3./ A tárgyi eljárásban a negyedik legjobb ár-érték arányú - 6 779,79 pont - ajánlatot a MENTO Környezetkultúra Kft. - Székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26.; Adószáma: 11440424-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a negyedik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
1.4./ A tárgyi eljárásban az ötödik legjobb ár-érték arányú - 6 099,71 pont - ajánlatot a PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 3516 Miskolc Forrás utca 4.; Adószáma: 12513712-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő az ötödik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
Érvénytelenné nyilvánított Ajánlattevők:
1./ Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., Magyarország 2336 Dunavarsány, 510-es Fő Út 26. Adószám: 12073601-2-13
Érvénytelenítés jogcíme:
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Többet mutasson
Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, a számítási hibát nem javította ki. Ajánlattevő ajánlata hiányos, szakmai ajánlata nem megfelelő, nem felel meg a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján és a Kbt. 71. § (11) bekezdés rendelkezése alapján érvénytelen.
Többet mutasson
2. RÉSZBEN:
2.1./ A tárgyi eljárásban a második legjobb ár-érték arányú - 8 502,47 pont - ajánlatot az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 2117 Isaszeg Aulich utca 3.; Adószáma: 24238278-2-13- ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a második legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
2.2./ A tárgyi eljárásban a harmadik legjobb ár-érték arányú - 6 544,51 pont - ajánlatot a PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 3516 Miskolc Forrás utca 4.; Adószáma: 12513712-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a harmadik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
2.3./ A tárgyi eljárásban a negyedik legjobb ár-érték arányú - 6 277,08 pont - ajánlatot a MENTO Környezetkultúra Kft. - Székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26.; Adószáma: 11440424-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a negyedik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
3. RÉSZBEN:
3.1./ A tárgyi eljárásban a második legjobb ár-érték arányú - 7 899,51 pont - ajánlatot az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 2117 Isaszeg Aulich utca 3.; Adószáma: 24238278-2-13- ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a második legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
3.2./ A tárgyi eljárásban a harmadik legjobb ár-érték arányú - 7 830,38 pont - ajánlatot a PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 3516 Miskolc Forrás utca 4.; Adószáma: 12513712-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a harmadik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
3.3./ A tárgyi eljárásban a negyedik legjobb ár-érték arányú - 7 718,86 pont - ajánlatot a MENTO Környezetkultúra Kft. - Székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26.; Adószáma: 11440424-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a negyedik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
4. RÉSZBEN:
4.1./ A tárgyi eljárásban a második legjobb ár-érték arányú - 5 695,72 pont - ajánlatot az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 2117 Isaszeg Aulich utca 3.; Adószáma: 24238278-2-13- ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a második legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
4.2./ A tárgyi eljárásban a harmadik legjobb ár-érték arányú - 5 137,63 pont - ajánlatot a MENTO Környezetkultúra Kft. - Székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26.; Adószáma: 11440424-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a harmadik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
4.3./ A tárgyi eljárásban a negyedik legjobb ár-érték arányú - 4 985,92 pont - ajánlatot a PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Székhely: 3516 Miskolc Forrás utca 4.; Adószáma: 12513712-2-05 - ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő a negyedik legjobb ár-érték arányú ajánlat tekintetében bírálatot nem folytatott le.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 050-146509 (2023-03-06)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Avasi kilátó és környezete
Hivatkozási szám: EKR001548172021
Rövid leírás:
AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005) kivitelezése keretében: 1. rész: AVAS kilátó 2. rész: Kilátó alatti sétány 3. rész: Toronyalja utca 4. rész: Győri Nagy Lajos lépcsősor kivitelezési munkái a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 25 957 272 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Uniós alapok további adatai: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
Az uniós alapok azonosítója: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
Leírás
Belső azonosító: EKR001548172021/2
A beszerzés leírása:
A kilátó alatti, jelenleg rendezetlen, elhanyagolt zöldfelületekkel rendelkező területről - melynek a kivitelezéssel érintett nagysága 382,6 m2-, gyönyörű kilátás nyílik a városra. Az ide tervezett pergolás sétánnyal lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ide érkezők kellemes környezetben, lugassal árnyékolt padokon üldögélve, vagy sétálva gyönyörködhessenek ebben a kilátásban. A tervezett fa szerkezetű pergola a kilátóhoz illeszkedő, ugyanakkor modernebb formavilágú. A tervezett pergola 15x15 cm-es keresztmetszetű vörösfenyő gerenda oszlopokkal és szelemenekkel, 10x15 cm méretű lamellasorral készül 4,6m3 anyagszükséglettel. Tartó oszlopai 30x50 cm alapterületű, 80 cm mélyen alapozott beton pontalapokba befogott acél talpszerelvényen állnak. A talpszerelvény kereskedelmi forgalomban kapható termék, de egyedileg is előállítható hegesztett szerkezet. Utóbbi esetben a korrózióvédelmet tűzihorganyzással kell biztosítani. A szerelvény sarokmerev kapcsolatot kell, hogy biztosítson. A merev befogás érdekében a pontalap felső részét vasalással kell megerősíteni. Az oszlopok és a lamellák között egymástól 30 cm távolságban elhelyezett 392 fm acél sodronyok biztosítják a japán lonc pergolaszerkezetre kapaszkodását. A pergola oszlopai beton pontalapokra rögzítettek. A fa szerkezet csiszolt, lazúrral kezelt. A kilátó térszín alatti, műszaki helységek körüli út/sétány szórt burkolatú, melynek területnagysága 185 m2. A körút és Mendikás út csatlakozásánál régi, terméskőből épült lépcső található, rendkívül rossz állapotban. Elbontása után új szerkezet építése szükséges, mely a körút nyomvonalán öt, közel azonos geometriájú 1. sz. lépcső 8x15 cm, 2. sz. lépcső, 8x15 cm, 3. sz. lépcső, 9x15 cm, 4. sz lépcső, 5x15 cm és az 5. sz. lépcső, 6x15 cm fellépővel, 2,15 m szélességgel készül. A lépcsők kétoldali sávalapra terhelnek, melyek alapozási síkja a fagyhatár alatt van. Alap szélessége 40 cm. A lépcsőlemez vasbeton szerkezet, alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm kavicságyazat készül. Az avasi kilátó alatti lugasos körsétány vízáteresztő, stabilizált szórt zúzalék burkolatot kap 185 m2 területen, 171 fm acél szegély lehatárolással. A körsétány mellett 9 db alacsony fénypontmagasságú ún. pollerlámpák kerülnek elhelyezésre. A terület bútorozása, berendezései 7db pad, 3db hulladékgyűjtők és 1db információs oszlop. A sétány mentén 430 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre. Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi: • az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés. • Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt). • Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása. Műemléki törzsszám: 11574 (MJT) Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694 Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT Régészeti lelőhely: 16701, 16702 Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Többet mutasson
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. [BT-36] pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is. 3) Értékelési szempontok - Minőségi kritériumok: A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében: * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. Megajánlott összeg: 25 957 272,00 HUF A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.11.14.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
+ még 9
Időtartam: 175 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0002
Szerződés száma: 2
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-03-01 📅
Cím: Vállalkozási Szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 25 957 272 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001548172021/7444
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
villamossági munkák részmunkái tartószerkezeti munkák részmunkái építéselőkészítési és bontási munkák részmunkái burkolatok és szegélyek részmunkái berendezések részmunkái zöldfelület részmunkái régészet részmunkái közműellátás részmunkái
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
villamossági munkák részmunkái tartószerkezeti munkák részmunkái építéselőkészítési és bontási munkák részmunkái burkolatok és szegélyek részmunkái berendezések részmunkái zöldfelület részmunkái régészet részmunkái közműellátás részmunkái
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Telefon: +36 14223550 📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Finanszírozás: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 az.számú projektből, utófinanszírozással. A tám. int. a projekt elszámolható költségének 100%-a. AK a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. AT a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az AK-höz. Az előleg jóváhagyott összege a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek. alapján legkésőbb az ép. munkater. átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. AT köteles az előlegről számlát kiállítani és AK részére megküldeni. Számlázás: A kivitelezése során 1 db szla nyújtható be. A számlá benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a számlában köteles elszámolni úgy, hogy a számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni. Irányadó jogszabályok még: a 2011. évi CXCV. tv.; a 368/2011. (XII.31.) Kr.; a 272/2014. (XI. 5.) Kr. ; a 2007. évi CXXVII. tv., Kbt. 135. § (3), (5)-(6) és (11) bek.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
KÉSEDELMI KÖTBÉR: Mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a a késedelem 1-6. naptári napjaira, a 7. késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a. A Késedelmi Kötbér összesített, maximális mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. HIBÁS TELJESÍTÉS MIATTI KÖTBÉR: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér max 20 (húsz) napi tétel. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR MÉRTÉKE: A Meghiúsulási Kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. JÓTÁLLÁS: Kivitelezés vonatkozásában: 60 hónap, a megvalósulási dokumentáció vonatkozásában: 36 hónap. JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Postacím: Városház Tér 8
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 46512700 📞
Fax: +36 46347807 📠
URL: https://www.miskolc.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. Megajánlott összeg: 25 957 272,00 HUF A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.11.14.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉNYBELI INDOKAI: 1./ A szerződésmódosítás egyrészről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek való megfelelés érdekében történik az építési tevékenység fordított áfás jellegére tekintettel. Az építési tevékenység ugyanis településképi bejelentési kötelezettséggel érintett, így a törvényi rendelkezésekre figyelemmel a fordított áfa hatálya alá tartozik. 2./ Másrészről a jelen szerződésmódosítás személyi változások átvezetésére is irányult a következők szerint: 2.1./ Megrendelő tekintetében módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye és az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. 2.2./ A Vállalkozó helyszíni műszaki vezetőjének és műszaki vezetőinek személyében történt bejelentések alapján a szakemberek személyében történt változás. Vállalkozó a 2023. március 29. napján kelt levelével bejelentette a Megrendelőnek, hogy az ajánlat során megnevezett és a szerződés megkötésekor rögzített szakember helyett új szakember kerül bevonásra a teljesítésbe, aki a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakemberrel azonos szakmai tapasztalatokkal rendelkezik mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. Ezt követően Vállalkozó 2023. szeptember 18. napján újabb bejelentést tett a Megrendelő felé, melynek alapján jelezte, hogy az elkövetkező időszakban új szakembert kerül bevonásra a teljesítésbe, aki szintén rendelkezik a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakmai tapasztalatokkal mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. A szakember bevonása ténylegesen 2023. október 6. napjával megtörtént. JOGI INDOKLÁS: 1./ Felek a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében megállapítják, hogy az 1. sz, szerződésmódosítás (szakemberek cseréje és az ÁFA törvénynek való megfelelés miatti módosítás) nem sérti a Kbt. 141.§ (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás nem minősül lényegesnek, az az Áfa tekintetében pedig jogszabályi megfelelés érdekében történik. 2./ Másrészről Felek rögzítik, hogy jelen 1. sz. Szerződésmódosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Vállalkozási szerződésben foglalt, az értékelési szempontok körében megjelölt szakemberek személyében történő módosítások és a műszaki ellenőrök személyében történt változások nem sértik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:
A módosítások leírása 1./ A Vállalkozási szerződés „2. A vállalkozói díj összege” fejezet 1. pontjában az ÁFA alkalmazása tekintetében a rendelkezés módosításra került, a nettó vállalkozói díj módosítása nélkül. „A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 25 957 272,- Ft Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjra vonatkozóan az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezése az irányadó a „3. Fizetési feltételek” fejezet 8. pontjában írtakra figyelemmel.’ 2./ A Vállalkozási szerződés „3. Fizetési feltételek” 8. pontjában az alábbiak kerültek rögzítésre: „8. A Szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység településképi bejelentésköteles, ezért a felak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ának megfelelően fordított adózás szabályai szerint járnak el. Az ÁFA bevallása és megfizetése a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezései a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.” 3./ Felek a Vállalkozási szerződés 5. A Felek szerződéses kötelezettségei és együttműködés kerete” fejezet 2. pontjában az alábbi módosítások kerültek rögzítésre: A Megrendelő műszaki ellenőrei: - módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye, - módosításra került a Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. Vállalkozó helyszíni képviselőjének személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, - 2023. október 6. napjától módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, A Vállalkozó felelős műszaki vezetője személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek való megfelelés és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett, - 2023. október 6. napjától módosításra került a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.11.14.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 005-011197 (2024-01-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 513 615 371 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001548172021/3
A beszerzés leírása:
A Toronyalja utca teljes hosszában szükséges a nagykockakő burkolat felszedése és újrarakása a meglévő kövek felhasználásával 400 m2 területen, a jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontva és kockakő burkolatra cserélve. Az útfelület rézsű felőli oldalán tervezett vápa habarcsba rakott kiskockakőből készül, 50 cm-es szélességgel. Ugyancsak kiskockakő sáv készül a homlokzat mellett haladó szakaszokon, a homlokzat ugrásainak kiegyenlítésére. A kockakő burkolatok mindenütt hasított 257,9 fm andezit szegéllyel készülnek. A Toronyalja utcán, a homlokzatok, kerítések kiugrásait az azok mellett elhelyezett 30-50 cm széles kiskockakő sáv veszi fel. A Toronyalja utca mentén helyezünk ki korlátokat 139,1 fm hosszban. A K3 típusú korlát 20x20x40 cm beton alappal rögzített oszlopokhoz csavarozott, kétféle korlátmezővel, ritkás rácsozatú korlátelemekkel készül az úttest lehatárolására. A korlát vonalvezetésébe kerülnek a 7 db Avas típusú közvilágítási lámpaoszlopok, energiatakarékos LED világítótestekkel. A terület bútorozása, berendezései 2db hulladékgyűjtők és 1db információs oszlop. Az utca mentén 457 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre. A kivitelezéssel érintett 382,3 m2 nagyságú terület környezetrendezése, gyepnyesése szükséges, a hulladékelszállítással együtt. Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi: • az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés. • Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt). • Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása. Műemléki törzsszám: 11574 (MJT) Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694 Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT Régészeti lelőhely: 16701, 16702 Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Többet mutasson
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is. 3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a karakterkorlátozás miatt: A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében: * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez.feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és /vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) [BT-722] mezőben lévő információ - Uniós alapok programja: Kohéziós alap (CF) [BT-5011] mezőben lévő információ - Uniós alapok finanszírozási azonosítója: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 [BT-6110] mezőben lévő információ - Uniós alapok adatai: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Postacím: 2405, 2406, 2507,2411, 8533, 8534
Város: Miskolc
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

A szerződés odaítélése
LOT-0003
Szerződés száma: 3
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 72 997 645 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001548172021/7452
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Csapadékvíz bekötés részmunkái Meglévő gázvezeték védelembe helyezése részmunkái Gázvezeték bontás és építés részmunkái Vízvezeték bekötés, felújítás építés részmunkái Villmaosság részmunkái Környezetrendezés részmunkái Tartószerkezeti munkák részmunkái
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Csapadékvíz bekötés részmunkái Meglévő gázvezeték védelembe helyezése részmunkái Gázvezeték bontás és építés részmunkái Vízvezeték bekötés, felújítás építés részmunkái Villmaosság részmunkái Környezetrendezés részmunkái Tartószerkezeti munkák részmunkái
Többet mutasson

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. Megajánlott összeg: 72.997.645,00 HUF A munkaterület 2023.03.13-án került átadásra, mely alapján a kivitelezés határideje dátum szerint 2023.09.04. napja volt. A Kivitelező 2023.05.22. napján akadályközlést nyújtott be a közműnyilatkozatok megújításához kapcsolódóan, mely alapján az érintett közművek a megújítást, a jogszabályok változásai miatt. Ennek következtében az engedélyezéshez szükséges tervek áttervezésére volt szükség, mely áttervezés az Megrendelő feladata volt. Az akadályoztatást a Megrendelő 2023.09.04. napján hárította el, mely alapján a Kivitelező rendelkezésre álló kivitelezési határidő dátum szerinti teljesítési határideje 105 nappal, azaz a teljesítés időbeli határideje 2023.12.18. dátumra módosult. A munkaterület 2023.03.13-án került átadásra, mely alapján a kivitelezés határideje dátum szerint 2023.09.04. napja volt, számítás alapján, mely azonban nem került rögzítésre a szerződésben, csak a rendelkezésre álló teljesítési időtartam napokban meghatározva. A Kivitelező 2023.05.22. napján akadályközlést nyújtott be a közműnyilatkozatok megújításához kapcsolódóan, mely alapján az érintett közművek a megújítást, a jogszabályok változásai miatt. Ennek következtében az engedélyezéshez szükséges tervek áttervezésére volt szükség, mely áttervezés az Megrendelő feladata volt. Az akadályoztatást a Megrendelő 2023.09.04. napján hárította el, 105 nappal az akadályközlést követően. A kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam nem módosult, az akadály megszüntetését követően a kivitelezés folytatódott. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.11.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉNYBELI INDOKAI: 1./ A szerződésmódosítás egyrészről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek való megfelelés érdekében történik az építési tevékenység fordított áfás jellegére tekintettel. Az építési tevékenység ugyanis településképi bejelentési kötelezettséggel érintett, így a törvényi rendelkezésekre figyelemmel a fordított áfa hatálya alá tartozik. 2./ Másrészről a jelen szerződésmódosítás személyi változások átvezetésére is irányult a következők szerint: 2.1./ Megrendelő tekintetében módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye és az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. 2.2./ A Vállalkozó helyszíni műszaki vezetőjének és műszaki vezetőinek személyében történt bejelentések alapján a szakemberek személyében történt változás. Vállalkozó a 2023. március 29. napján kelt levelével bejelentette a Megrendelőnek, hogy az ajánlat során megnevezett és a szerződés megkötésekor rögzített szakember helyett új szakember kerül bevonásra a teljesítésbe, aki a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakemberrel azonos szakmai tapasztalatokkal rendelkezik mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. Ezt követően Vállalkozó 2023. szeptember 18. napján újabb bejelentést tett a Megrendelő felé, melynek alapján jelezte, hogy az elkövetkező időszakban új szakembert kerül bevonásra a teljesítésbe, aki szintén rendelkezik a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakmai tapasztalatokkal mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. A szakember bevonása ténylegesen 2023. október 6. napjával megtörtént. JOGI INDOKLÁS: 1./ Felek a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében megállapítják, hogy az 1. sz, szerződésmódosítás (szakemberek cseréje és az ÁFA törvénynek való megfelelés miatti módosítás) nem sérti a Kbt. 141.§ (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás nem minősül lényegesnek, az az Áfa tekintetében pedig jogszabályi megfelelés érdekében történik. 2./ Másrészről Felek rögzítik, hogy jelen 1. sz. Szerződésmódosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Vállalkozási szerződésben foglalt, az értékelési szempontok körében megjelölt szakemberek személyében történő módosítások és a műszaki ellenőrök személyében történt változások nem sértik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0003
Új érték
Szöveg:
A módosítások leírása 1./ A Vállalkozási szerződés „2. A vállalkozói díj összege” fejezet 1. pontjában az ÁFA alkalmazása tekintetében a rendelkezés módosításra került, a nettó vállalkozói díj módosítása nélkül. „A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 72.997.645,- Ft Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjra vonatkozóan az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezése az irányadó a „3. Fizetési feltételek” fejezet 8. pontjában írtakra figyelemmel.’ 2./ A Vállalkozási szerződés „3. Fizetési feltételek” 8. pontjában az alábbiak kerültek rögzítésre: „8. A Szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység településképi bejelentésköteles, ezért a felak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ának megfelelően fordított adózás szabályai szerint járnak el. Az ÁFA bevallása és megfizetése a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezései a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.” 3./ Felek a Vállalkozási szerződés 5. A Felek szerződéses kötelezettségei és együttműködés kerete” fejezet 2. pontjában az alábbi módosítások kerültek rögzítésre: A Megrendelő műszaki ellenőrei: - módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. Vállalkozó helyszíni képviselőjének személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, - 2023. október 6. napjától módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, A Vállalkozó felelős műszaki vezetője személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek való megfelelés és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett, - 2023. október 6. napjától módosításra került a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett. A munkaterület 2023.03.13-án került átadásra, mely alapján a kivitelezés határideje dátum szerint 2023.09.04. napja volt, számítás alapján, mely azonban nem került rögzítésre a szerződésben, csak a rendelkezésre álló teljesítési időtartam napokban meghatározva. A Kivitelező 2023.05.22. napján akadályközlést nyújtott be a közműnyilatkozatok megújításához kapcsolódóan, mely alapján az érintett közművek a megújítást, a jogszabályok változásai miatt. Ennek következtében az engedélyezéshez szükséges tervek áttervezésére volt szükség, mely áttervezés az Megrendelő feladata volt. Az akadályoztatást a Megrendelő 2023.09.04. napján hárította el, 105 nappal az akadályközlést követően. A kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam nem módosult, az akadály megszüntetését követően a kivitelezés folytatódott. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.11.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 035-100999 (2024-02-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 513 615 371 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001548172021/4
A beszerzés leírása:
Palóczy emlékmű és Bortanya közötti szakasz (Palóczy emlékmű körül és Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin) a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban van. A korlátot tartó oszlopok homokkő burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi hibák miatt javítandó, kőpótlással, cserével, faragással és újra elhelyezéssel. A Palóczy emlékmű körüli kockakő 65 m2, a Palóczy emlékmű körüli és Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkő 35 m2 a helyreállítással érintett felület. A Palóczy emlékmű körül a domboldali lejtő felső élén és a lépcsősort a domboldali lejtőtől elválasztó mellvéd – támfal anyaga és geometriái megfelelő, csak felújítást igényel. Ez a kőburkolat felületi tisztítását és a cementhabarcs fúgázás javítását 28 m2 felületen és a helyenként kilazult kőelemek visszaépítésétjelenti 4m2 felületen. Tartószerkezeti beavatkozásra nincs szükség. Emlékmű környezetében tömbkő lépcső vezet a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor irányában. A lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, rossz állapotban van. Bontása és újra építése kőpótlással 40 m2 felületen, a lépcső elemek alatt betonlemez és ágyazat kialakítása szükséges. A lépcsősor melletti műkő pad felújítást igényel. Ez a kő-műkő 12 m2 felület tisztítását és az illesztési hézagok cementhabarcs fúgázásának javítását jelenti. A szerkezet teherbírása láthatóan megfelelő. Általános felújításon kívül szerkezeti beavatkozást nem igényel. A kétoldali támfal láthatóan túl közel van a műkő padhoz, ezért bontásuk és átépítésük szükséges. Javasoljuk az oldalsó falak helyzetét a padtól 50 cm távolságra felvenni. A falszakaszok alá -1,0 m alapsíkkal, 40 cm szélességgel beton sávalapot kell építeni. Erre építhető a terméskő támfal (5m3), melynek geometriája a meglévővel azonos. Támfal felső síkjára 8 cm vastag kőlap lefedést kell beépíteni. Palóczy emlékmű közvetlen környezetében a beton burkolat, nagyméretű lapok helyreállítása 18 m2 felületen (felbontás, tisztítás, újrarakás – sérült darabok cseréje) javasolt. Általános felújításon kívül tartószerkezeti beavatkozást nem igényel. Palóczy emlékmű és Bortanya közötti szakasz: a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban van. A korlátot tartó oszlopok homokkő burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi hibák miatt javítandó 110 m2 fugázással, kőpótlással, cserével, faragással és újra elhelyezéssel 12 m2 felületen. Tartószerkezeti beavatkozásra nincs szükség. Az érintett területen 11 db TUS Avas típusú kandeláber, 3db támlás pad, 2 db hulladékgyűjtő és 1db információs oszlop kerül elhelyezésre. 8db Szoliter cserje, 76 db középmagas cserje és 687 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre. Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi: • az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés. • Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt). • Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása. Műemléki törzsszám: 11574 (MJT) Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694 Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT Régészeti lelőhely: 16701, 16702 Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Többet mutasson
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is. 3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a karakterkorlátozás miatt: A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében: * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) [BT-722] mezőben lévő információ - Uniós alapok programja: Kohéziós alap (CF) [BT-5011] mezőben lévő információ - Uniós alapok finanszírozási azonosítója: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 [BT-6110] mezőben lévő információ - Uniós alapok adatai: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
Többet mutasson
Postacím: 8534, 12323
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

A szerződés odaítélése
LOT-0004
Szerződés száma: 4
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 24 919 091 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001548172021/7556
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
villamossági munkák részmunkái statika részmunkái környezetrendezés részmunkái közműellátás részmunkái
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
villamossági munkák részmunkái statika részmunkái környezetrendezés részmunkái közműellátás részmunkái

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. Megajánlott összeg: 24.191.091,00 HUF A munkaterület 2023.03.13-án került átadásra, mely alapján a kivitelezés határideje dátum szerint 2023.09.04. napja volt, mely a szerződésben dátum szerint nem került meghatározásra. A Kivitelező 2023.05.22. napján akadályközlést nyújtott be a közműnyilatkozatok megújításához kapcsolódóan, mely alapján az érintett közművek a megújítást, a jogszabályok változásai miatt. Ennek következtében az engedélyezéshez szükséges tervek áttervezésére volt szükség, mely áttervezés az Megrendelő feladata volt. Az akadályoztatást a Megrendelő 2023.08.01. napján hárította el, mely alapján a Kivitelező rendelkezésre álló kivitelezési időtartam 72 nappal kitolódott. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.11.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_4066453 4

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉNYBELI INDOKAI: 1./ A szerződésmódosítás egyrészről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek való megfelelés érdekében történik az építési tevékenység fordított áfás jellegére tekintettel. Az építési tevékenység ugyanis településképi bejelentési kötelezettséggel érintett, így a törvényi rendelkezésekre figyelemmel a fordított áfa hatálya alá tartozik. 2./ Másrészről a jelen szerződésmódosítás személyi változások átvezetésére is irányult a következők szerint: 2.1./ Megrendelő tekintetében módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye és az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. 2.2./ A Vállalkozó helyszíni műszaki vezetőjének és műszaki vezetőinek személyében történt bejelentések alapján a szakemberek személyében történt változás. Vállalkozó a 2023. március 29. napján kelt levelével bejelentette a Megrendelőnek, hogy az ajánlat során megnevezett és a szerződés megkötésekor rögzített szakember helyett új szakember kerül bevonásra a teljesítésbe, aki a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakemberrel azonos szakmai tapasztalatokkal rendelkezik mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. Ezt követően Vállalkozó 2023. szeptember 18. napján újabb bejelentést tett a Megrendelő felé, melynek alapján jelezte, hogy az elkövetkező időszakban új szakembert kerül bevonásra a teljesítésbe, aki szintén rendelkezik a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakmai tapasztalatokkal mind a csapadékvíz elvezetési, kertépítési, mind az útépítési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. A szakember bevonása ténylegesen 2023. október 6. napjával megtörtént. JOGI INDOKLÁS: 1./ Felek a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében megállapítják, hogy az 1. sz, szerződésmódosítás (szakemberek cseréje és az ÁFA törvénynek való megfelelés miatti módosítás) nem sérti a Kbt. 141.§ (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás nem minősül lényegesnek, az az Áfa tekintetében pedig jogszabályi megfelelés érdekében történik. 2./ Másrészről Felek rögzítik, hogy jelen 1. sz. Szerződésmódosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Vállalkozási szerződésben foglalt, az értékelési szempontok körében megjelölt szakemberek személyében történő módosítások és a műszaki ellenőrök személyében történt változások nem sértik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0004
Új érték
Szöveg:
A módosítások leírása 1./ A Vállalkozási szerződés „2. A vállalkozói díj összege” fejezet 1. pontjában az ÁFA alkalmazása tekintetében a rendelkezés módosításra került, a nettó vállalkozói díj módosítása nélkül. „A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 24.191.091,- Ft Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjra vonatkozóan az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezése az irányadó a „3. Fizetési feltételek” fejezet 8. pontjában írtakra figyelemmel.’ 2./ A Vállalkozási szerződés „3. Fizetési feltételek” 8. pontjában az alábbiak kerültek rögzítésre: „8. A Szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység településképi bejelentésköteles, ezért a felak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ának megfelelően fordított adózás szabályai szerint járnak el. Az ÁFA bevallása és megfizetése a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezései a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.” 3./ Felek a Vállalkozási szerződés 5. A Felek szerződéses kötelezettségei és együttműködés kerete” fejezet 2. pontjában az alábbi módosítások kerültek rögzítésre: A Megrendelő műszaki ellenőrei: - módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye, - módosításra került a Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. Vállalkozó helyszíni képviselőjének személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, - 2023. október 6. napjától módosításra került a helyszíni képviselőjének személye, A Vállalkozó felelős műszaki vezetője személyében történt változások: - A szerződés megkötésének időpontjától 2023. október 5. napjáig a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek való megfelelés és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett, - 2023. október 6. napjától módosításra került a magasépítés műszaki vezetőjének személye, az alkalmassági feltételnek és az értékelési szempontnak való megfelelés igazolása mellett. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.11.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 052-152924 (2024-03-11)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 389 741 363 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001548172021/1
Cím: AVAS kilátó
A beszerzés leírása:
AVAS kilátó Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre. Az elavult épületszerkezeteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a megcélzott új esztétikai értéket figyelembe véve kell felújítani/cserélni, szem előtt tartva a betervezett funkciók használati igényeit is. Törekedni kell az eredeti megjelenés, felületek, anyagok, arányok megtartására, visszaállítására. • Alagsori szint: • Az alagsori szinten külső homlokzati felújítás, burkolatok kiegészítése, szennyezett felületek mosása. Későbbi hasznosítás érdekében belső tisztasági festés, felületek tisztítása (51,52 m2 és 51,82 m2). Szükséges járda szélesítés, felújítás. • Az ÉMÁSZ által és az Antenna Hungária által használt többi terület változatlan marad. • Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása: Antenna Hungária által használt terület: 178,22 m2 Később hasznosítandó, jelenleg felújításra kerülő terület 103,34 m2 összes alapterület: 269,50 m2 meglévő kültéri angolakna 58,99m2 • Földszinti terasz: 467,66m2 • A földszint szabadtéri terasz szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására való alkalmassá tétel. • A jelenlegi töredezett, repedéses aszfaltburkolat felbontásra kerül. A meglévő beton aljzat felcsiszolását követően a víz, a víznyomás, a nedvesség, a pára és azok nem kívánt hatásaiknak kitett szerkezetrészek megfelelő szigetelése érdekében kenhető, rugalmas vízszigetelés készül, amelyre új Gránit terazzó hatású kültéri csúszásmentes műgyanta ipari padlóburkolat kerül, összesen 467,66 m2. • A víz, csatorna, villany csatlakozások alakítandóak ki, melyek biztosítják a rendezvényeket kiszolgáló catering hátterek kapcsolódását. • A padlószerkezetben védőcsövezés építendő. • A szint akadálymentes megközelítése biztosítandó. • Emeleti terasz 218,50 m2 • Zárt terasz- vendéglátó szint 225,56 m2 Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása: • fogyasztótér 204,64 m2 • szélfogó 2,95 m2 • raktár 2,05 m2 • raktár 2,05 m2 • előkészítő 6,19 m2 • személyzeti wc 2,60 m2 • férfi wc 2,27 m2 • női wc 2,81 m2 • összes alapterület: 225,56 m A nyílászárók tokszerkezete alumínium függönyfal szerkezettel készül, fix üvegfelületekkel, belső oldalon ragasztott biztonsági üvegezéssel. A bontandó és újonnan beépítendő függönyfal szerkezet nagysága: 136,16 m2. Opcionális tételként AVAS felirat elhelyezése: A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’ felirat elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz illeszkedik, mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény ultra nagy szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség igényeinek, valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására. Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi: • az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal IR-000145211/2021 sz. határozatban rögzített követelményeinek való megfelelés: o A klíma kültéri egységek homlokzatról az épület körüli járda külső szélére történő áthelyezése során a jelenlegi járdarétegződést meghaladó mélységben földmunkát, valamint a takaró bokorsorok telepítése során a földkiemelést végezni, az ott esetleg meglévő gyökereket, csonkokat eltávolítani csak régész állandó jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett lehet. o Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. o A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, azaz a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel.: 46/560-170) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. o Ha a földmunka bármely – a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. o A tervezett tevékenység megkezdésére irányuló bejelentést a tényleges kezdést megelőzően tíz nappal az örökségvédelmi hatóság felé elektronikus úton meg kell tenni. o Jelen tudomásulvétel nem terjed ki új gépészeti angol-akna és a vendéglátó szint feletti födémen új fémlemezfedés létesítésére, valamint külső közműépítési munkák végzésére. Arra – a műszaki tartalomtól függően – építési engedély, vagy az örökségvédelmi hatóság számára történő külön, eredményes bejelentés alapján kerülhet sor. o Az örökségvédelmi hatóság vizsgálata nem terjedt ki az épület átalakítással érintett részeinek, szerkezeteinek tervezési programban rögzített rendeltetésre való megfelelésére. • Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt). • Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása. A Miskolc 12064/23 hrsz.-ú ingatlanon álló Avasi kilátó épülete Műemléki azonosító: 11574 műemléki jelentőségű terület Régészeti azonosító: 16696, 16698 régészeti lelőhely, 16693 kiemelten védett régészeti lelőhely Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (
Többet mutasson
További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 2) Kiegészítés az ajánlati felhívás[BT36] II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 8 hónap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is. 3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a karakterkorlátozás miatt: A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében: * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) * Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt) [BT-722] mezőben lévő információ - Uniós alapok programja: Kohéziós alap (CF) [BT-5011] mezőben lévő információ - Uniós alapok finanszírozási azonosítója: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 [BT-6110] mezőben lévő információ - Uniós alapok adatai: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. [BT-145] Munkaterület átadásának napja: 2023. március 13. Megajánlott összeg: nettó 349.730.592,00 HUF, mely tartalékkerettel (nettó 34.973.059,00 HUF´) és opciós díjjal (nettó 5.037.712,00 HUF) együttesen: 389.741.363,00 HUF [BT-161] [BT-720] A módosítás utáni vállalkozói díj: nettó 347.039.720,00 HUF, mindösszesen a tartalékkeret kimerítésével együttesen: nettó 382.012.779,00 HUF A kivitelezés során felmerül pótmunkák okán Kivitelező 2023.07.19. napján akadályközlést nyújtott be. Az akadályoztatás 2023.08.28. napjáig állt fenn. A munkanemek párhuzamosságának eredményeként az akadályoztatás időtartama 32 nap. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.14. A kivitelezés időtartama 8 hónap volt, melyet az akadályoztatás 32 napja is érintett, de a kivitelezés időtartama nem módosult.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Belterület Hrsz 12064/23.
Postacím: 12064/23.
Időtartam: 8 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
Nyertes ajánlattevő feladatát – annak ajánlatkérő megrendelése esetén – az AVAS felirat elhelyezése is. A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’ felirat elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz illeszkedik, mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény ultra nagy szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség igényeinek, valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására. Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi: • az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés. • Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt). • Ajánlattevő feladata az esetlegesen lejáró közműegyeztetések újbóli lefolytatása. • A lejárt szakhatósági, üzemeltetői nyilatkozatok, hatósági bejelentések meghosszabbítása, megújítása Ajánlattevő feladata és költsége Műemléki törzsszám: 11574 (MJT) Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694 Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT Régészeti lelőhely: 16701, 16702 Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal. Amennyiben az opciós feladat lerendelésre kerül, úgy annak teljesítési határideje megegyezik az alap kivitelezés teljesítési határidőjével.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

A szerződés odaítélése
LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 389 741 363 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001548172021/7468
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Felvonulási létesítmények részmunkái Zsaluzás és állványozás részmunkái Költségtérítések részmunkái Irtás, föld-és sziklamunka részmunkái Helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái Fém-és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái Ácsmunka részmunkái Vakolsá és rabicolás részmunkái Szárazépítés részmunkái Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái Bádogozás részmunkái Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái Felületképzés részmunkái Szigetelés részmunkái Beépített berendezési tárgyak elhelyezése részmunkái Bitumenes alap és makadámburkolatok készítése részmunkái Beépített szállító-és emelőberendezések részmunkái Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények részmunkái Rögzítések, tömítések részmunkái Víz-csatorna részmunkái Fűtés-hűtés részmunkái Szellőzés részmunkái Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részmunkái Gyengeáramú rendszerek részmunkái Tűzjelző rendszer részmunkái Építéselőkészítési és bontási munkák részmunkái Kerti építmények részmunkái Zöldfelület részmunkái
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Felvonulási létesítmények részmunkái Zsaluzás és állványozás részmunkái Költségtérítések részmunkái Irtás, föld-és sziklamunka részmunkái Helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái Fém-és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái Ácsmunka részmunkái Vakolsá és rabicolás részmunkái Szárazépítés részmunkái Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái Bádogozás részmunkái Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái Felületképzés részmunkái Szigetelés részmunkái Beépített berendezési tárgyak elhelyezése részmunkái Bitumenes alap és makadámburkolatok készítése részmunkái Beépített szállító-és emelőberendezések részmunkái Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények részmunkái Rögzítések, tömítések részmunkái Víz-csatorna részmunkái Fűtés-hűtés részmunkái Szellőzés részmunkái Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részmunkái Gyengeáramú rendszerek részmunkái Tűzjelző rendszer részmunkái Építéselőkészítési és bontási munkák részmunkái Kerti építmények részmunkái Zöldfelület részmunkái
Többet mutasson

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
KÖTBÉREK: KÉSEDELMI: Mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a a késedelem 1-6. naptári napjaira, a 7. késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a. Maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20%-a. HIBÁS TELJESÍTÉS MIATTI: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér max 20 (húsz) napi tétel. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR MÉRTÉKE: A Meghiúsulási Kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. JÓTÁLLÁS: Kivitelezés vonatkozásában: 60 hónap, a megvalósulási dokumentáció vonatkozásában: 36 hónap. JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének időpontja: 2023.03.01. [BT-145] Munkaterület átadásának napja: 2023. március 13. Megajánlott összeg: nettó 349.730.592,00 HUF, mely tartalékkerettel (nettó 34.973.059,00 HUF´) és opciós díjjal (nettó 5.037.712,00 HUF) együttesen: 389.741.363,00 HUF [BT-161] [BT-720] A módosítás utáni vállalkozói díj: nettó 347.039.720,00 HUF, mindösszesen a tartalékkeret kimerítésével együttesen: nettó 382.012.779,00 HUF A kivitelezés során felmerül pótmunkák okán Kivitelező 2023.07.19. napján akadályközlést nyújtott be. Az akadályoztatás 2023.08.28. napjáig állt fenn. A munkanemek párhuzamosságának eredményeként az akadályoztatás időtartama 32 nap. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.14. A kivitelezés időtartama 8 hónap volt, melyet az akadályoztatás 32 napja is érintett, de a kivitelezés időtartama nem módosult.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉNYBELI INDOKAI: 1./ A szerződésmódosítás egyrészről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek való megfelelés érdekében történik az építési tevékenység fordított áfás jellegére tekintettel. 2./ Másrészről a jelen szerződésmódosítás személyi változások átvezetésére is irányult a következők szerint: 2.1./ Megrendelő tekintetében módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye és az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. 2.2./ A Vállalkozó helyszíni műszaki vezetőjének és műszaki vezetőinek személyében történt bejelentések alapján a szakemberek személyében történt változás. Vállalkozó a 2023. március 24. napján kelt levelével bejelentette a Megrendelőnek, hogy az ajánlat során megnevezett és a szerződés megkötésekor rögzített szakember helyett új szakember kerül bevonásra a teljesítésbe, aki a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakemberrel azonos szakmai tapasztalatokkal rendelkezik magasépítési kivitelezési feladatokra vonatkozóan. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. A szakember helyett, 2023. október 5. napját követően az eredetileg megajánlott szakember vett részt a teljesítésben. Vállalkozó 2023. november 23. napján újabb bejelentést tett a Megrendelő felé, melynek alapján jelezte, hogy az elkövetkező időszakban új szakembert kerül bevonásra a teljesítésbe építményvillamossági műszaki vezető tekintetében, aki szintén rendelkezik a közbeszerzési eljárás során megajánlott szakember szakmai tapasztalataival rendelkezett. Ez a körülmény megfelelő igazolást nyert a bejelentés alkalmával. A szakember bevonása ténylegesen 2023. november 23. napjával megtörtént. 3./ A kivitelezés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz, pótmunkák elvégzésére, termékcserékre volt szükség, mivel ezen munkák és termékváltások elvégzését olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, amelyre a legnagyobb gondosság mellet a beszerzés körülményeinek ismeretében számíthatott. A módosításra okot adó körülmény továbbá, hogy Vállalkozó érdekkörén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és az Ajánlatkérő számára sem volt előre látható, így a Szerződő Felektől nem volt elvárható, hogy ezen körülményeket elkerüljék. A kivitelezés során Megrendelő jelezte, hogy a kivitelezés közvetlen környezetében új beruházás valósul meg. Az új beruházás kialakításának okán jelen kivitelezés egyes tételei előre nem látható módon szükségtelenné válnak. A felmerülő pótmunkák egy része a tartalékkeret terhére került elszámolásra. A tartalékkeret terhére el nem számolt és az elmaradó munkák módosították a vállalkozói átalányárat. 4./ A pótmunka felmerülése miatt Vállalkozó nem tudott az ütemtervnek megfelelően haladni, ez okból akadályközlést jelentett be 2023.07.19. napján. A Vállalkozási szerződés teljesítését akadályozó tényező 2023.08.28. napjáig állt fenn. A munkanemek párhuzamosságának eredményeként az akadályoztatás időtartama 32 nap. JOGI INDOKLÁS: 1./ Felek az 1. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében megállapítják, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás (szakemberek cseréje és az ÁFA törvénynek való megfelelés miatti módosítás) nem sérti a Kbt. 141.§ (6) bek.-ben foglalt rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás nem minősül lényegesnek, az az Áfa tekintetében pedig jogszabályi megfelelés érdekében történik. 2./ Másrészről Felek rögzítik, hogy jelen 1. sz. Szerződésmódosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Vállalkozási szerződésben foglalt, az értékelési szempontok körében megjelölt szakemberek személyében történő módosítások és a műszaki ellenőrök személyében történt változások nem sértik a Kbt. 141. § (6) bek.-ben foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek. 3./ Az vállalkozói átalány módosítása tekintetében – pótmunkák és elmaradó munkák - módosuló vállalkozói átalányár megfelel a Kbt. 141.§ (2) bek.-ben [a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, továbbá építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez] és a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontjában [a módosítást olyan körülmények tettél szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.] foglaltaknak. 4./ A pótmunka felmerülése miatt Vállalkozó nem tudott az ütemtervnek megfelelően haladni, ez okból az akadályoztatás megszüntetésével módosuló határidő, megfelel a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontjában [a módosítást olyan körülmények tettél szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.] foglaltaknak.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
1./ A Vállalkozási szerződés „2.1.1. A vállalkozói díj összege” fejezet 1. pontjában az ÁFA alkalmazása tekintetében a rendelkezés módosításra került, a nettó vállalkozói díj módosítása nélkül. „A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 347.039.720,- Ft a) A felek között 2023. március 1. napjával megkötött Vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói átalánydíj összege nettó 349.730.592,-- Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-hétszázharmincezer-ötszázkilencvenkettő forint. b) A Vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban felmért fennmaradó és tartalékkeret terhére el nem számolt pótmunka díja nettó 24.026.291,- Ft, azaz huszonnégymillió-huszonhatezer-kettőszázkilencvenegy forint növeli az a) pont szerinti vállalkozói átalánydíj összegét. c) A Vállalkozói szerződés teljesítése során az elmaradó munka összege nettó 26.717.163,- Ft, azaz huszonhatmillió-hétszáztizenhétezer- egyszázhatvanhárom forint, amely csökkenti az a) pont szerinti vállalkozói átalánydíj összegét.” 2./ A Vállalkozási szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „„3.3. A kivitelezés során 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli 2.1.1 a) pont szerinti szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli 2.1.1 a) pont szerinti szerződéses érték 35%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli 2.1.1 a) pont szerinti szerződéses érték 55%-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli 2.1.1 a) pont szerinti szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. Felek rögzítik, hogy a második részszámla esetében a számla értéke nem haladhatja meg az ÁFA nélküli 2.1.1. a) pont szerinti szerződéses érték 20%-át, a harmadik részszámla a számla értéke nem haladhatja meg az ÁFA nélküli 2.1.1. a) pont szerinti szerződéses érték 20%-át, míg a negyedik részszámla esetén a számla értéke nem haladhatja meg az ÁFA nélküli 2.1.1. a) pont szerinti szerződéses érték 25%-át. Amennyiben a tartalékkeret lehívásra kerül, úgy annak értékére vonatkozóan Vállalkozó külön számla benyújtására jogosult annak teljesítését követően. Amennyiben Megrendelő által megrendelésre kerül az Opciós feladat (AVAS felírat), úgy annak értékére vonatkozóan Vállalkozó külön számla benyújtására jogosult annak teljesítését követően. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. A teljesítés igazolás aláírására a megrendelő részéről Tőzsér Iván, műszaki menedzser jogosult. Vállalkozó a sikeres, hiba. és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát benyújtani. A végszámla összege az igazolt teljesítéssel összhangban a 2.1.1 a) pont szerinti vállalkozói díjának 2.1.1. b) pont szerint növelt és a 2.1.1. c) pont szerinti csökkentett az 1.-4. részszámlákkal nem fedezett összege. A végszámlának a pótmunkákra eső díjat elkülönítetten kell tartalmaznia. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a második részszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.” 3./ A Módosítás II.10. pontja és a Módosítás III.3. pontja szerinti a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „6.1.1. A munkálatok befejezési határideje 2023. december 15. napja, amely tartalmazza a maximum 15 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. Amennyiben az Opciós feladat elrendelésre kerül, úgy annak teljesítési határideje megegyezik az alap kivitelezés teljesítési határidőjével. 4./ A Módosítás II.11. pontja és a Módosítás III.4. pontja szerint a Vállalkozási szerződés 11.9. pontjának a villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvezető helyettesi és/vagy építésvezető helyettesi és/vagy műszaki vezető helyettesi tapasztalata vonatkozásában megjelölt személy és annak neve az alábbiak szerint módosult. A Megrendelő műszaki ellenőrei: - módosításra került a Magasépítési szakterület műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrének személye, - módosításra került az Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrének személye. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.12.14.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 100-305771 (2024-05-22)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Földkitermelési és talajmozgatási munka Földkiemelési munka Domboldal teraszosítása Teraszkiképzési munka Tereprendezési munkák Tereprendezési munkák zöldterületen Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka