Békéscsaba-Sportlét.fejlesztés II. ütem

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

5600 Békéscsaba, Kórház u. 6. szám (820 hrsz.) alatti telken meglévő sportlétesítmény (fényvető tornyok áthelyezése, új lelátók és kiszolgáló épületek kialakítása) fejlesztése II. ütem

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-02-15. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-01-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Sportlétesítmények kivitelezése › Többcélú sportlétesítmények építése › Stadion építése

Hol?

• Dél-Alföld › Békés

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-01-11	Ajánlati felhívás
2022-02-11	További információk
2022-02-24	További információk
2022-07-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-03-14	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2022-01-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001667152021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Békés 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Szent István tér 7.
Postai irányítószám: 5600
Postai város: Békéscsaba
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bekescsaba.hu 🌏
E-mail: koman@bekescsaba.hu 📧
Telefon: +36 66523814 📞
Fax: +36 66523804 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001667152021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001667152021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-02-15 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 010-016898
HL-S szám: 10
További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-2. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi. II.2.7. pont kiegészítése: a teljesítési határidő naptári napban értendő.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A megvalósítandó építési beruházás a Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti, 820 hrsz.-ú ingatlanon meglévő labdarúgó pálya rekonstrukcióját kívánja megvalósítani, fényvető tornyok áthelyezése, új lelátók és kiszolgáló épületek, valamint a Tünde utcai 1285 hrsz-ú ingatlanon élőfüves pálya kialakítása a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül elnyert támogatási összegből. A tervezett beruházást a Kormány a 15/2014 (I.30.) Korm. rendelettel Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Az „A” jelű meglévő lelátó és székházépületben irodai funkciók kialakítása, 1 db személyfelvonó beépítése a meglévő aknába, lelátó lépcsőház fedése, informatikai hálózat, hangosítás kiépítése.

Új, 1305 fő befogadására alkalmas B jelű keresztlelátó építése, a lelátó alatt női és férfi wc-k, családi wc-k, büfé, öltözők, irodák, klubhelyiség, raktár helyiség kerül kialakításra.

2316 fő befogadására alkalmas C jelű lelátó építése, a lelátó alatt női és férfi wc-k, családi wc-k, büfé+személyzeti mosdó-wc helyiség, egészségügyi helyiség kerül kialakításra.

1291+5 akadálymentes férőhely befogadására alkalmas D jelű keresztlelátó építése a lelátó alatt női és férfi wc-k, büfé, öltözők, raktár helyiség kerül kialakításra.

50 kVA HMKE napelemes rendszer kiépítése.

Az „A” jelű ÉNY-i lelátóba egy 825 kg-os akadálymentes lift épül.

Új fogadó épületek (I. jelű: hazai, II. jelű: vendég) építése.

A tárgyi telken P1 jelű, 67+6 db férőhelyes VIP, játékos parkoló 2 475 m2 térkőburkolattal történő kialakítása.

A P2 jelű Dedinszky utcai (763/4 hrsz.), 66 férőhelyes füves parkoló akadálymentesítése során 350 m2-es térkőburkolatú felület kialakítása.

P3 jelű Nádas sori (869/1 hrsz.) telken 299 férőhelyes parkoló kialakítása, egyik része füves, másik része 1370 m2 -en szórt burkolattal.

Körgát sor felől a töltés átvágása. A VIP parkoló, továbbá az északi hosszoldali lelátó és keleti rövidoldali keresztlelátó megközelítésére a Körgát sor felöl új kapubejáró kiépítése a Békéscsaba települési körtöltés közlekedési célú átvágását is szükségessé teszi.

Pályavilágítás átalakítása (fényvető tornyok áthelyezése). A 4 pályavilágítást ellátó torony közül 2 db (T2, T4) áthelyezését el kell végezni. A két torony áthelyezésekor új alapozás készül.

Tünde utcai 1285 hrsz-ú ingatlanon élőfüves pálya kialakítása és kapcsolódó kiegészítő munkái építés-kivitelezési munkái.

Az építmények ütemezetten kerülnek megvalósításra, Ajánlatkérő részhatáridő teljesítését írja elő.

A labdarúgó mérkőzések rendezését a megvalósítás alatt is biztosítani kell.

Épület alapadatai:

„B”, „C”, „D” lelátó nettó alapterülete 2831,27 m2, a lelátók alatti és kiszolgáló épületek helyiségei nettó alapterülete 909,92 m2, beépített terület összesen 3741,19 m2.

„B; C; D” lelátók:

Alapozás: Átm. 400 mm fúrt cölöp alapozás készül 4 206,4 m hosszban.

Függőleges teherhordó szerkezetek: Előregyártott helyszínen összeállított vasbeton pillérekkel készül.

Vízszintes és ferde vonalú teherhordó szerkezetek: Előregyártott vasbeton lépcsős tartószerkezet készül az „L” alakú előregyártott lelátóelemek alá, melyek az egy. vb. pillérekre támaszkodnak.

Lépcső: Előregyártott vasbeton lépcsőelemek készülnek egy darab pihenővel a lelátóra való feljutáshoz, kéttámaszú módon, egyrészt alapozáshoz, másrészt keretgerendára támaszkodva

Fedés, héjazat: A tetőszerkezetet 193 268 to acél szelvényből készített rácsostartó rendszer alkotja, íves vezetésű térrács szerűen kialakított rácsostartókkal. A héjazat 4 073,58 m2 hajlított trapézlemez fedés, íves kialakítással.

Felületkezelés: A vasbeton szerkezetek felületkezelés nélkül csak impregnálószerrel lesznek kezelve. A fedés acél szerkezete alapozó és fedőmázolást is kap.

Lelátó alatti építményrészek:

A lelátó alatt elhelyezkedő épületrészek, a lelátószerkezettől teljesen különálló épületegységként kerülnek kialakításra raszterenként, külön alapozással, felső térelhatárolással. Az egységek a lelátó előregyártott vasbeton főtartóival párhuzamos térelhatárolásai a főtartók-hoz kerülnek rögzítésre

Alapozás: Az épület falazott részei beton pontalapokon és vb. lábazati gerendára támaszkodnak.

Függőleges teherhordó szerkezetek: A lelátók főtartóira merőlegesen, 15 cm zsalukő falazat, ill. 25 cm kerámia téglafal kerül kialakításra, valamint a fesztáv felénél egy zártszelvény keret tartóváz kerül kialakításra.

Vízszintes teherhordó szerkezetek: A 15 cm-es és 25 cm-es falazatok tetején mon. vb. koszorú készül, melyeket acél szerelvények kötnek össze.

Felső térlehatárolás: A falak tetején végig futó koszorúra kvázi szelemenek készülnek fából, erre kerül rögzítésre a 10 cm és 12 cm PIR hab töltetű, fém fegyverzetű szendvics szerkezetű tetőpanel.

Hőszigetelés: Az épületek a zsalukő falazatok esetében 15 cm XPS hőszigeteléssel készülnek. A padlóba 12 cm lépésálló EPS hőszigetelés kerül elhelyezésre. A felső lehatárolás hőszigetelését a tetőpanel biztosítja 12 cm PIR hab töltettel.

Tünde utcai pálya

1 db élőfüves 105*64 m-es játékterű szabvány pálya megépítése, a pálya alá locsolórendszer, szivárgó rendszer kialakítása, tartószerkezetre szerelt, 1000 W-os, nagyteljesítményű fényvető építése. Gépészet, közművek: Víz és szennyvíz bekötés készül, a helyiségek fűtését és a meleg vizet gázkazán és melegített melegvíztároló puffer tartály biztosítja.

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, térvilágítás, közművek létesítése, környezetrendezés.

A stadion A-B-C-D lelátó épületekben kell kiépíteni az informatikai hálózatot.

A leírásban szereplő mennyiségek:

Lelátó férőhely: 4 912 fő + 5 akadálymentes

Parkolók: 432 db + 6 akadálymentes

Burkolatok: térkőburkolat 2 825 m2, szórt burkolat 1 370 m2

Lelátó alapterület: nettó 2 831,27 m2

Épület alapterület: 909,92 m2

Beépített terület összesen: 3 741,19 m2

Fúrt cölöp alapozás: 4 206,4 fm

Tetőszerkezet acél rácsos tartó: 193 268 tonna

Tetőszerkezet héjazat: 4 073,58 m2

Lift: 1 db 825 kg-os

Napelem: HMKE 50 kWp

További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

Időtartam: 610 nap
További információk:

II.2.7. pont kiegészítése: a teljesítési határidő naptári napban értendő.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6. szám (820 hrsz.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolni.

Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti előírás:

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) szerepeljen(ek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti előírás igazolása:

SZ/1 A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér).

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi igazolást kell csatolni:

P1.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására, a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdése, valamint a Kr. 19.§ (6) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző, három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó legalább 2 650 000 000 HUF összegű árbevétellel, az évek összességét tekintve.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi igazolást kell csatolni:

M/1 ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (5 éven [60 hónap] belül befejezett és 8 éven [96 hónap] belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

- a teljesítés helye

-a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

-a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2 A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével). Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.14) További információ rovatban leírtak irányadók.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja, legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M/1.1.

Olyan akadálymenetsített sportlétesítmény, amely legalább 2100 m2 és legalább 3600 fő befogadóképességű, fedett, előregyártott vasbeton lelátó építését tartalmazta, és amelynek a tetőszerkezete legalább 170t acél tartószerkezetből áll;

M/1.2.

Legalább 2 db olyan, akadálymentesített sportlétesítmény, amely tartalmazott TV közvetítésre alkalmas pályavilágítás kivitelezését.

A referencia követelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetők. Több referencia bemutatása esetén az M/1.1. és M/1.2. pontokban foglalt valamennyi elvárásnak pontonként maximum 1 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz: egy referenciát az M/1.1. és M/1.2. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M/1.1. és M/1.2. pontokban foglalt előírásoknak maximum összesen 3 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő (a szakemberek között az átfedés nem megengedett) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberrel:

M/2/1) MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M/2/2) MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2/3) MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad. Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett, Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Előleg mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 8 %-a.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok:

a) késedelmi kötbér mértéke: fizetési mérföldkőre eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj-rész 0,2 %-a naptári naponta, de legfeljebb 50 naptári napra eső összeg.

b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a.

c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.

d) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.

e) Előlegvisszafizetési biztosíték: a nettó 250 000 000 forint feletti rész vonatkozásában

f) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 hónap.

g) szerződésszegési kötbér: 200 000 Ft/szerződésszegés (felek által elismert)

A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóság vezetett 11733003-15345008 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Számlázás: fizetési mérföldkövenként (9 db részszámla és 1 db végszámla), a szerződésben rögzített százalékos készültségi foknak megfelelően.

A finanszírozásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások: 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1) és (3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Kbt. 27/A§-a;322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-02-15 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek (MV-É) a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több FMV többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek (MV-ÉG) a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több FMV többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15725369204
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Komán-Bíró Ágnes
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001667152021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az épület megvalósítása egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

1) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: 1. egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2.1; 2.2. és 2.3. értékelési szempontok (szakemberek) vonatkozásában: egyenes arányosítás.

2) AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésének a feltétele a szükséges fedezet rendelkezésre állása. Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételt alkalmaz.

3) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtanak be legalább 2 db ajánlatot.

4) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

5) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

7) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

8) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

10) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

11) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

12) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

13) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően a szerződésben meghatározott időpontig, valamint a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás min. összege legalább 200 000 000/kár és legalább 1 000 000 000/év. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

14) Amennyiben a nyertes AT hatályba lépésére nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben - ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ATt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.

15) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

16) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

17) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszáma: 00465.

18) Ajánlatkérő a P.1. M/1 és M/2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

19) Szerződéskötési feltétel: MSZ ISO 45001:2018 rendszer, vagy a jelen szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírása, amelyek alkalmazását a szerződés hatálya alatt nyertes ajánlattevő köteles fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni.

20) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 20 millió HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő11733003-15345008 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. Rendelkezésre bocsátását az ajánlatban az EKR rendszerbe történő feltöltéssel igazolni kell. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték okirattal történő igazolása esetében felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A§ (2) bekezdésére.

21) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 29/A§-a alapján, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget. Erről az ajánlatban nyilatkozni kell.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 010-016898 (2022-01-11)

További információk (2022-02-11)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-01 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 033-083745
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 010-016898
HL-S szám: 33
További információk

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt ismételten teljes terjedelmében közzéteszi, figyelemmel arra, hogy az eredeti dokumentációban, bizonyos file-ok hibásak voltak. Ajánlatkérő a határidő hosszabbítás mértékénél a Kbt. 52.§ (2)-(5) bekezdésre is tekintettel volt.

Forrás: OJS 2022/S 033-083745 (2022-02-11)

További információk (2022-02-24)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-24 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 042-108145
HL-S szám: 42
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (2)-(5) bekezdésére tekintettel módosítja.

Forrás: OJS 2022/S 042-108145 (2022-02-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Fővállalkozói kivitelezési szerződés Békéscsaba-Sportlét.fejlesztés II. ütem
A beszerzés teljes értéke: 6 923 743 439 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-05 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 130-366913
HL-S szám: 130

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-06-24 📅
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14300327244
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18896300 📞
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 6 923 743 439 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.03.16 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Adószám:14300327244

Ajánlattevő neve: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 3526 Miskolc Arany János Utca 2. 2. em. 5.

Adószám:23077355205

Forrás: OJS 2022/S 130-366913 (2022-07-05)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-03-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 923 743 439 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-14 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 055-162866
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 130-366913
HL-S szám: 55
További információk

VII.1.4. pont folytatása Felületkezelés: A vasbeton szerkezetek felületkezelés nélkül csak impregnálószerrel lesznek kezelve. A fedés acél szerkezete alapozó és fedőmázolást is kap. Lelátó alatti építményrészek: A lelátó alatt elhelyezkedő épületrészek, a lelátószerkezettől teljesen különálló épületegységként kerülnek kialakításra raszterenként, külön alapozással, felső térelhatárolással. Az egységek a lelátó előregyártott vasbeton főtartóival párhuzamos térelhatárolásai a főtartók-hoz kerülnek rögzítésre Alapozás: Az épület falazott részei beton pontalapokon és vb. lábazati gerendára támaszkodnak. Függőleges teherhordó szerkezetek: A lelátók főtartóira merőlegesen, 15 cm zsalukő falazat, ill. 25 cm kerámia téglafal kerül kialakításra, valamint a fesztáv felénél egy zártszelvény keret tartóváz kerül kialakításra. Vízszintes teherhordó szerkezetek: A 15 cm-es és 25 cm-es falazatok tetején mon. vb. koszorú készül, melyeket acél szerelvények kötnek össze. Felső térlehatárolás: A falak tetején végig futó koszorúra kvázi szelemenek készülnek fából, erre kerül rögzítésre a 10 cm és 12 cm PIR hab töltetű, fém fegyverzetű szendvics szerkezetű tetőpanel. Hőszigetelés: Az épületek a zsalukő falazatok esetében 15 cm XPS hőszigeteléssel készülnek. A padlóba 12 cm lépésálló EPS hőszigetelés kerül elhelyezésre. A felső lehatárolás hőszigetelését a tetőpanel biztosítja 12 cm PIR hab töltettel. Tünde utcai pálya 1 db élőfüves 105*64 m-es játékterű szabvány pálya megépítése, a pálya alá locsolórendszer, szivárgó rendszer kialakítása, tartószerkezetre szerelt, 1000 W-os, nagyteljesítményű fényvető építése. Gépészet, közművek: Víz és szennyvíz bekötés készül, a helyiségek fűtését és a meleg vizet gázkazán és melegített melegvíztároló puffer tartály biztosítja. Egyéb kiszolgáló létesítmények. Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, térvilágítás, közművek létesítése, környezetrendezés. A stadion A-B-C-D lelátó épületekben kell kiépíteni az informatikai hálózatot. A leírásban szereplő mennyiségek: Lelátó férőhely: 4 912 fő + 5 akadálymentes Parkolók: 432 db + 6 akadálymentes Burkolatok: térkőburkolat 2 825 m2, szórt burkolat 1 370 m2 Lelátó alapterület: nettó 2 831,27 m2 Épület alapterület: 909,92 m2 Beépített terület összesen: 3 741,19 m2 Fúrt cölöp alapozás: 4 206,4 fm Tetőszerkezet acél rácsos tartó: 193 268 tonna Tetőszerkezet héjazat: 4 073,58 m2 Lift: 1 db 825 kg-os Napelem: HMKE 50 kWp További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére. VII.2.1) A módosítások ismertetése és a VII.2.2) A módosítás okai pont részletes leírása: I. ELŐZMÉNYEK 1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában, melynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett. 2. Az I.1. pontban foglaltakra tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában 2022. június 24. napján Fővállalkozói kivitelezési szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással. 3. A Megrendelő észlelte, hogy a Szerződés 5. pontja szerinti hatályba léptetésére előreláthatólag annak 2022. december 20. napi határidejéig nem kerülhet sor tekintettel arra, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételek a jelölt napig várhatóan nem fognak még fennállni. Erre tekintettel a Megrendelő egyeztetést kezdeményezett a Vállalkozóval, amelynek eredményeként a Felek a hatályba léptetési határidő módosításában állapodtak meg. 4. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés módosítása nem lényeges, mivel a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ismerete lehetővé tette volna, hogy a részvételre jelentkezetteken kívül mások is jelentkezzenek, vagy a nyertes ajánlattevő kiválasztására hatással lett volna, b) a Szerződés gazdasági súlyát nem változtatja meg, c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul: A Szerződés I.5.5. pontjában foglalt „Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 (száznyolcvan) napon belül nem teljesülnek,” szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 270 (kétszázhetven) napon belül nem teljesülnek,” A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.16. Felek a II.1. pontban megjelölt szerződés kapcsán a jelen hirdetmény VII.2. pontjában megjelöltek szerinti 1. sz. szerződésmódosításában rögzítetteket a 2. sz. szerződésmódosítás keretében akként kívánják módisítani, hogy az eredeti, 2022. június 24. napján aláírt szerződés hatálybalépési feltételeként rögzített 180 napot 240 napra módosítják, és ezzel a Hatóság Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti jogalapra vonatkozó álláspontjának is maradéktalanul eleget kívánnak tenni.

További információk

VII.1.4. pont folytatása

Felületkezelés: A vasbeton szerkezetek felületkezelés nélkül csak impregnálószerrel lesznek kezelve. A fedés acél szerkezete alapozó és fedőmázolást is kap.

Lelátó alatti építményrészek:

A lelátó alatt elhelyezkedő épületrészek, a lelátószerkezettől teljesen különálló épületegységként kerülnek kialakításra raszterenként, külön alapozással, felső térelhatárolással. Az egységek a lelátó előregyártott vasbeton főtartóival párhuzamos térelhatárolásai a főtartók-hoz kerülnek rögzítésre

Alapozás: Az épület falazott részei beton pontalapokon és vb. lábazati gerendára támaszkodnak.

Függőleges teherhordó szerkezetek: A lelátók főtartóira merőlegesen, 15 cm zsalukő falazat, ill. 25 cm kerámia téglafal kerül kialakításra, valamint a fesztáv felénél egy zártszelvény keret tartóváz kerül kialakításra.

Vízszintes teherhordó szerkezetek: A 15 cm-es és 25 cm-es falazatok tetején mon. vb. koszorú készül, melyeket acél szerelvények kötnek össze.

Felső térlehatárolás: A falak tetején végig futó koszorúra kvázi szelemenek készülnek fából, erre kerül rögzítésre a 10 cm és 12 cm PIR hab töltetű, fém fegyverzetű szendvics szerkezetű tetőpanel.

Hőszigetelés: Az épületek a zsalukő falazatok esetében 15 cm XPS hőszigeteléssel készülnek. A padlóba 12 cm lépésálló EPS hőszigetelés kerül elhelyezésre. A felső lehatárolás hőszigetelését a tetőpanel biztosítja 12 cm PIR hab töltettel.

Tünde utcai pálya

1 db élőfüves 105*64 m-es játékterű szabvány pálya megépítése, a pálya alá locsolórendszer, szivárgó rendszer kialakítása, tartószerkezetre szerelt, 1000 W-os, nagyteljesítményű fényvető építése. Gépészet, közművek: Víz és szennyvíz bekötés készül, a helyiségek fűtését és a meleg vizet gázkazán és melegített melegvíztároló puffer tartály biztosítja.

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, térvilágítás, közművek létesítése, környezetrendezés.

A stadion A-B-C-D lelátó épületekben kell kiépíteni az informatikai hálózatot.

A leírásban szereplő mennyiségek:

Lelátó férőhely: 4 912 fő + 5 akadálymentes

Parkolók: 432 db + 6 akadálymentes

Burkolatok: térkőburkolat 2 825 m2, szórt burkolat 1 370 m2

Lelátó alapterület: nettó 2 831,27 m2

Épület alapterület: 909,92 m2

Beépített terület összesen: 3 741,19 m2

Fúrt cölöp alapozás: 4 206,4 fm

Tetőszerkezet acél rácsos tartó: 193 268 tonna

Tetőszerkezet héjazat: 4 073,58 m2

Lift: 1 db 825 kg-os

Napelem: HMKE 50 kWp

További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

VII.2.1) A módosítások ismertetése és a VII.2.2) A módosítás okai pont részletes leírása:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában, melynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

2. Az I.1. pontban foglaltakra tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában 2022. június 24. napján Fővállalkozói kivitelezési szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással.

3. A Megrendelő észlelte, hogy a Szerződés 5. pontja szerinti hatályba léptetésére előreláthatólag annak 2022. december 20. napi határidejéig nem kerülhet sor tekintettel arra, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételek a jelölt napig várhatóan nem fognak még fennállni. Erre tekintettel a Megrendelő egyeztetést kezdeményezett a Vállalkozóval, amelynek eredményeként a Felek a hatályba léptetési határidő módosításában állapodtak meg.

4. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés módosítása nem lényeges, mivel

a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ismerete lehetővé tette volna, hogy a részvételre jelentkezetteken kívül mások is jelentkezzenek, vagy a nyertes ajánlattevő kiválasztására hatással lett volna,

b) a Szerződés gazdasági súlyát nem változtatja meg,

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

II. RENDELKEZŐ RÉSZ

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés I.5.5. pontjában foglalt „Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 (száznyolcvan) napon belül nem teljesülnek,” szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 270 (kétszázhetven) napon belül nem teljesülnek,”

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.16.

Felek a II.1. pontban megjelölt szerződés kapcsán a jelen hirdetmény VII.2. pontjában megjelöltek szerinti 1. sz. szerződésmódosításában rögzítetteket a 2. sz. szerződésmódosítás keretében akként kívánják módisítani, hogy az eredeti, 2022. június 24. napján aláírt szerződés hatálybalépési feltételeként rögzített 180 napot 240 napra módosítják, és ezzel a Hatóság Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti jogalapra vonatkozó álláspontjának is maradéktalanul eleget kívánnak tenni.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem

Hivatkozás
További információk

VII.1.4. pont folytatása

Felületkezelés: A vasbeton szerkezetek felületkezelés nélkül csak impregnálószerrel lesznek kezelve. A fedés acél szerkezete alapozó és fedőmázolást is kap.

Lelátó alatti építményrészek:

Alapozás: Az épület falazott részei beton pontalapokon és vb. lábazati gerendára támaszkodnak.

Vízszintes teherhordó szerkezetek: A 15 cm-es és 25 cm-es falazatok tetején mon. vb. koszorú készül, melyeket acél szerelvények kötnek össze.

Tünde utcai pálya

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, térvilágítás, közművek létesítése, környezetrendezés.

A stadion A-B-C-D lelátó épületekben kell kiépíteni az informatikai hálózatot.

A leírásban szereplő mennyiségek:

Lelátó férőhely: 4 912 fő + 5 akadálymentes

Parkolók: 432 db + 6 akadálymentes

Burkolatok: térkőburkolat 2 825 m2, szórt burkolat 1 370 m2

Lelátó alapterület: nettó 2 831,27 m2

Épület alapterület: 909,92 m2

Beépített terület összesen: 3 741,19 m2

Fúrt cölöp alapozás: 4 206,4 fm

Tetőszerkezet acél rácsos tartó: 193 268 tonna

Tetőszerkezet héjazat: 4 073,58 m2

Lift: 1 db 825 kg-os

Napelem: HMKE 50 kWp

További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

VII.2.1) A módosítások ismertetése és a VII.2.2) A módosítás okai pont részletes leírása:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában, melynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

2. Az I.1. pontban foglaltakra tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó „Békéscsaba-Sportlétesítmény fejlesztés II. ütem” tárgyában 2022. június 24. napján Fővállalkozói kivitelezési szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással.

3. A Megrendelő észlelte, hogy a Szerződés 5. pontja szerinti hatályba léptetésére előreláthatólag annak 2022. december 20. napi határidejéig nem kerülhet sor tekintettel arra, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételek a jelölt napig várhatóan nem fognak még fennállni. Erre tekintettel a Megrendelő egyeztetést kezdeményezett a Vállalkozóval, amelynek eredményeként a Felek a hatályba léptetési határidő módosításában állapodtak meg.

4. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés módosítása nem lényeges, mivel

a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ismerete lehetővé tette volna, hogy a részvételre jelentkezetteken kívül mások is jelentkezzenek, vagy a nyertes ajánlattevő kiválasztására hatással lett volna,

b) a Szerződés gazdasági súlyát nem változtatja meg,

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

II. RENDELKEZŐ RÉSZ

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés I.5.5. pontjában foglalt „Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 (száznyolcvan) napon belül nem teljesülnek,” szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 270 (kétszázhetven) napon belül nem teljesülnek,”

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.12.16.

Felek a II.1. pontban megjelölt szerződés kapcsán a jelen hirdetmény VII.2. pontjában megjelöltek szerinti 1. sz. szerződésmódosításában rögzítetteket a 2. sz. szerződésmódosítás keretében akként kívánják módisítani, hogy az eredeti, 2022. június 24. napján aláírt szerződés hatálybalépési feltételeként rögzített 180 napot 240 napra módosítják, és ezzel a Hatóság Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti jogalapra vonatkozó álláspontjának is maradéktalanul eleget kívánnak tenni.

Forrás: OJS 2023/S 055-162866 (2023-03-14)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)